隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編給大家帶來的合同的范文模板,希望能夠幫到你喲!
工程合同協議書篇一
乙方: (以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著平等互惠互利、協調與合作、誠信友好的原則,就通遼市開魯縣( )項目,經雙方商討達成以下條件及承諾并簽訂本協議:
1、本著對通遼市開魯縣( )項目的人脈及項目充分了解,為乙方提供真實的信息,協助乙方對通遼市開魯縣( )項目的合同簽訂給予配合把關。
2、確保項目的真實性,并協調業主與乙方簽訂項目的施工合同。
1、乙方積極配合甲方跟蹤業主對此項目的進度動向。
2、本著甲方對( )工程發包了解及拿到施工承包權的信任及信心,為甲方負責提供真實有效的資料及施工中資金和施工實力,勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協調負責人,不能指定第三方(指另外的接洽人)為協調負責人。
1、在甲方幫助乙方取得這一項( )工程施工承包權后,乙方向甲方支付勞動報酬總工程費 6 %。
2、本項目施工合同簽訂后三天內,甲方所得報酬由乙方一次性支付給甲方。
(一)甲方違約責任
1、本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得以本項目 )(以下簡稱甲方再接受任何的第三方服務(承建商)。
2、本協議簽訂后,若甲方就此項目給予另外的施工隊伍施工,視甲方違約賠償乙方違約金5萬元。
3、若乙方拒絕配合甲方的工作,甲方有權另行尋求其他合作者。
(二)乙方違約責任
1、在本合同簽訂后,乙方越過甲方與中介方完成交易(包括直接或間接),視為甲方完成工作,乙方需支付甲方本合同的第三條的
第1款所約定的勞務報酬,甲方對該勞務報酬有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。
2、本協議簽訂后,若乙方就此項目與第三方(另外的接洽人)接洽,視乙方違約賠償甲方違約金50萬元。
在本次服務項目中,甲、乙雙方對知悉的對方的任何商業秘密及個人隱私負有永久保密義務,未經許可不得擅自披露或使用。
本合同一式三份,甲、乙雙方、見證人各執一份。
如甲方提出的協議合同乙方沒有意見,雙方簽字當日生效。
工程合同協議書篇二
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、行政法規,雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,就本項目協商一致,訂立本合同并共同遵照執行。
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程范圍及內容: 。
4、 工程量:
1、 工程內容: 巖石爆破、碎渣清運至甲方指定位置(30米以內) 。
2、 工期:
自公安部門批準爆破手續后 內完成(報批手續時間自簽訂合同之日起不得超過2天),如遇中雨以上(以氣象部門發布的氣象資料為準)和其它不可抗力,工期順延。
1、 工程造價:預算價 元,工程單價爆破單價為 元/ m3。
實際核算方式:總造價按實際發生的總爆破工程量×單價計算。如總方量不足 m3,爆破單價為 元/ m3。
工程合同一經簽定,不受任何價格調整影響,按合同標準進行結算。
2、 付款方式:本合同簽字生效后,乙方進場后 天,甲方付乙方 % 工程款,用于購買各種材料;期間爆破工程量完成一半時,甲方支付乙方 工程進度款;驗收合格后 內支付工程款所有余款;質保金 元 天內付清。
1、 爆破施工前,甲乙雙方按照設計要求對總的爆破工程量進行共同測量計算,并經雙方簽字后確認;
2、 施工中如遇甲方臨時增加的新的爆破工程量在上一款的基礎上,爆破范圍擴大或深度增加,則該新增工程量以工程簽單的形式經雙方簽字確認,單價不變;
3、 實際發生的總爆破工程量由上述兩款方量相加后得出。
(一)、工程質量:
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的爆破工作技術操作規程和爆破工程相關的法律法規,保證在安全的前提下快速完成爆破相關的工作;
2、甲方在施工條件方面有義務提供必要的幫助和支持、配合完成各項工作。甲方在施工質量等方面給予相應的指導,并進隨時行監督檢查。如果乙方在施工中不按國家頒發的爆破工作技術操作規程和施工規范的要求施工,造成的質量、安全事故、返工浪費等,按照情節輕重,由乙方賠償部分或全部經濟損失。
3、 乙方按照設計圖紙進行爆破施工并達到設計標高、超挖或欠挖控制在100mm以內;
4、 乙方爆破塊石大小滿足機械清運要求,石塊直徑不大于300mm。
(二)、安全管理及責任:
1、乙方在進入施工現場以前,要自行做好安全教育,必須注意重視安全生產,嚴格按照相關國家頒發的爆破安全操作規程施工,輕傷頻率控制在千分之一以下,杜絕發生重大傷亡事故。
2、乙方在深坑作業時,必須要有防護措施。架設安全網、安全帶、安全帽,由乙方自備。
3、 乙方采取先進的爆破方法、合理的施工工藝及有力的技術措施,確保周圍建筑物安全及人身安全。
4、 本工程質量等級:
5、 現場代表:甲方 、乙方 、監理方 。
(三)、爆破機械及現場爆破器材的管理:
1、乙方在施工中,使用乙方自帶的爆破相關機具(如鉆孔機具、防爆毯、厚鋼板等),乙方在開工作業前,必需對從業人員進行全面的施工技術教育和技術交底,以及安全技術交底,做到每個工人全面熟悉爆破的各種機械的性能、操作規程、安全知識、指定專人操作;
2、乙方應對機具、材料妥善使用和保管,不得損壞和丟失,施工中乙方必須按施工圖施工,聽從現場施工員的指導,測量、放線由甲方負責。施工爆破現場所有從業人員嚴禁吸煙及用火!
(一)、甲方責任:
1、 按合同規定及時支付各種款項;
2、 乙方進場前,清除全部石方上的植被和土層,為爆破施工創造條件;如不能及時提供爆破所需條件造成工期延誤,責任由甲方負責;
3、 以劃線或木樁的形式,標明爆破范圍和標高;
4、 協助乙方負責爆破時的人員疏散及安全警戒工作;
(二)、乙方責任:
1、 嚴格按照國家相關法律、法規的有關安全操作規程施工;
2、 結合本工程特點,編制合理、可行的爆破施工方案;
3、 負責辦理爆破方案審批手續;
4、 嚴格按照設計圖紙及甲方要求進行爆破施工,標高及范圍達到甲方設計規劃及合同中的質量要求;
5、 做好爆破時的安全警戒工作,承擔爆破器材、物品的運輸、存放及管理。
6、 采取必要的技術及防護措施,嚴禁產生飛石,確保周圍建筑及在建設施的安全和人身安全。如出現違規操作造成的人身及周圍建筑物的安全責任事故,由乙方負責賠償所有損失,包括工期延誤的損失。
7、 如延誤工期,每超過工期一天,每天支付違約金 元。
8、 每次放炮后,渣石必須及時清運,以免影響后續爆破施工;如安排不當造成影響后續爆破施工,由此而造成工期延誤,由乙方負責;
9、 乙方施工人員食宿自理。
1.本協議經雙方簽章后生效。
2.本協議一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
3.因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由甲方所在地人民法院裁決。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章) :
法定代表人: 法定代表人:
授權代表(簽字): 授權代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
工程合同協議書篇三
編號____________ 資格預審邀請書
敬啟者:
1、我們高興地邀請貴公司參加本工程項目施工的資格預審,為該工程的建設和完工所需勞務、材料、設備和服務的供應提交資格預審申請。
2、業主已籌集到一筆以多種貨幣構成的資金,用于本合同項下的合格支付。
3、工程概況:(工程名稱、建設地點、工程規模、結構型式、招標方式、計劃開竣工時間等)。
4、資格預審合格的申請投標者才可參加投標。投標者應具備類似工程經驗和在設備、人員、資金等方面有能力執行本工程的令人滿意的證明材料,以便通過資格預審。
5、有意向的合格申請人可從_______________(地址)獲取進一步信息和資格預審文件,時間為______月_____日至______月_____日從上午______至下午______(北京時間),節假日除外。
聯系人:____________________
地址:______________________
郵政編碼:__________________
電話:______________________
傳真:______________________
6、每套資格預審文件售價人民幣______元。售后不退。
7、資格預審申請書應在______年_____月_____日_____時前(北京時間)送達業主,地址同上。
8、資審合格的投標者名單將在______年______月_____日前送給所有參加資格預審的申請人。
謹致
商祺!
______________(業主名稱)________年_______月_____日
工程合同協議書篇四
發包方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就張家堡廣場照明工程,特訂立本合同。
1. 合同內容
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程范圍:
施工工期
2.1開始工作日期: 年 月 日
2.2結束工作日期: 年 月 日
2.3總日歷工作天數為 : 天
2. 承包方式
本工程為包工包料(不包含燈具采購)的承包方式。
3. 合同價款及付款方式
4.1合同總價款(暫定)人民幣: 元,大寫:
4.1.1合同總價款包括照明工程施工費和照明工程二次設計費。
4.1.2合同價款中照明工程二次設計費按工程總造價的4%計取。
4.2付款方式
4.2.1施工進場兩天內支付暫定工程款的30%,工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%,竣工驗收后支付至總工程款的95%。質保期滿后一個月內一次性支付5%的質保金。
4.3合同價款計算:依據施工單位二次設計的施工圖、設計變更、簽證,執行《全國統一安裝工程預算定額陜西省價目表20xx》、《陜西省房屋修繕工程安裝工程費用定額20xx》及配套文件工程類別依據三類工程取費,不計取養老保險統籌和安全、文明施工定額補貼費(計取趕工費,費用額甲乙雙方協商)。本合同包括的主材價格按甲方認價計取。
4.2.7合同價款的增減:工程量以竣工圖為基準。
5.雙方責任
5.1甲方責任:
5.1.1甲方在乙方施工前,向乙方提供張家堡廣場原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖(招標文件中提供的圖紙)電子版。
5.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電(費用由乙方承擔)。
5.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。
5.1.4由于工期太緊,甲方必須在收到乙方文件(包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件)2小時內予以確認,否則視為甲方已確認。
5.1.5甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。
5.1.6甲方按計劃采購燈具,保證燈具到場時間不影響整個工程工期。
5.1.7甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結算。
5.2乙方責任:
5.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。
5.2.2調試驗收合格后,需免費對甲方操作人員進行技術培訓,直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。
5.2.3按施工安全規范做好施工質量、安全管理,如在施工期間發生施工質量、安全事故,應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定,按文明工地標準組織施工,做到“工完、料凈、場地清’。
5.2.4隱蔽工程,隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收,經甲方驗收合格后方可隱蔽,自行隱蔽無效。
5.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度,遵守甲方有關施工現場管理的有關規定,承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任;對現場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。
6.暫停施工
6.1當碰到重大質量事故,安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后12小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,業主代表應當在2小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后2小時內未予答復,分包方可自行復工。因甲方原因造成停工的,由甲方承擔所發生的追加合同價款,賠償乙方由此造成的損失,工期順延。因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發生的費用,工期不予順延。
6.2非甲乙雙方的原因,切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數)可進行暫時停工。
7.工程延誤
對以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方代表確認后,工期相應順延;
7.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等,致使施工不能正常進行;
7.2經甲方認可的設計變更和工程量增加;
7.3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時;
7.4因甲方采購的燈具不能按時到施工現場,或其它甲方原因造成乙方的人員窩工,乙方有權索賠窩工費,同時工期順延。
8.不可抗力
8.1張家堡照明工程為冬季室外施工,由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工,工期相應順延,乙方可索賠費用和工期。
8.2非甲乙雙方的原因,而是不可預料的外界因數影響造成的停工,工期相應順延,乙方可索賠費用和工期。
9.變更
施工中甲方對原設計進行變更,應在變更前3天,向乙方發出書面變更通知,乙方按通知進行變更。因變更導致的費用整甲按合同的結算辦法方法計價,延誤的工期相應順延。
10.驗收
10.1安裝工程開始前,乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單,報給甲方,甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查。
10.2隱蔽前通知甲方,經甲方驗收合格后方可隱蔽。
10.3燈具安裝調試完畢后,經甲方驗收合格,作為本工程的最終質量驗收。
11.工程質保期
11.1本工程質保期為工程驗收合格之日期一年。保修期內如工程發生故障,乙方必須在接到通知后的12小時內派人員維修,因產品質量問題引起的工程維修,甲方支付維修所發生的費用,乙方維修。因安裝問題引起的工程維修,乙方負責免費維修。
11.2保修期滿后,乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務,若工程發生故障,乙方應在接到通知后24小時內趕赴現場維修,以最優惠的成本價維修更換。
12.違約責任
12.1本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。
12.2除不可抗力外,甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款,否則,違約方須承擔違約責任。
12.3若乙方未能按本合同工期完工,每延誤一天,支付合同總價的萬分之二的違約金,若甲方未能按本合同支付工程款,乙方有權停工,甲方支付誤工費,由此造成工期延誤由甲方負責。
13.爭議的解決
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,合同各方應通過友好協商解決:如果協商不能解決,任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。
14.其它
14.1由于開挖路面原因移動部分苗木時,乙方請甲方代表現場確認,甲方代表同意后,乙方挖處苗木,苗木的種植工作不在乙方合同范圍內,乙方不負責。
14.2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。
14.3本合同如有未盡事宜,經雙方友好協商,另簽補充協議。
14.4本合同一式六份,甲乙雙方各三份。
發包方(蓋章):承包方(蓋章):
年月日:
工程合同協議書篇五
合同編號: 簽定地點:浙江杭州
甲方:杭州xxxx藥業有限公司
乙方:xxxxxx
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國藥品管理法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就杭州xxxx藥業有限公司暖通潔凈空調自控工程,經協商一致,訂立本合同書。
項目名稱:杭州xxxx藥業有限公司暖通空調自控工程
項目地點:杭州市余杭經濟技術開發區
項目內容:暖通空調自控工程(綜合車間1、綜合車間2、前處理車間三個單體
現場與中央控制室控制,質檢樓獨立單獨控制)
合同附件:
1、江森自控公司的銷售代理授權委托書
2、乙方為甲方提供的控制點位表
3、設備清單
4、控制系統圖
5、平面布線圖
1、完成潔凈空調自動化控制平臺設計。
2、自控范圍:詳見合同附件,自控點數約為1431個。
3、建立車間空調控制系統;設計中央控制室;購置儀表,構建自動化控制系統。
4、承包方式:暖通自動化部分包工包料(包含上位機系統、現場控制設備ddc、自控儀表;自控信號線、橋架的供貨與安裝;不包含強電的供貨與安裝;)、包含程序軟件設計(自控軟件編程服務)、包含安裝調試運行(自控設備的調試運行)、包含員工培訓:系統培訓(1、江森ddc控制系統培訓(4人);2、在項目調試過程中甲方相關人員跟隨調試、學習、現場培訓)。
1、 乙方負責整套空調自控工程及設備的安裝調試,甲方予以配合。
2、安裝調試期間甲方應提供符合技術要求的動力電源及水源。
3、排除其它因素對自控工期的影響,現場具備自控安裝條件時乙方收到通知后45天完成中央控制室,自動化橋架、氣管信號線、儀表的安裝;其它工程安裝到位具備調試條件后,30天完成自動化的調試。
4、調試完成后一周內,乙方應向甲方提供詳細的技術資料。
5、調試完成后甲方根據國家及行業標準組織相關人員驗收,并簽寫驗收報告。
1、甲、乙雙方根據乙方提供的方案預算, 經審核后商定該工程合同價款為人民幣大寫(小寫: 元)。
2、上述合同價包括設備費,安裝費,調試費等所有費用。
3、因甲方要求的設計方案修改、設計變更而發生的工程量增減,乙方以簽證單形式經甲方確認后,合同價款可以調整,安裝費用不變。
4、 乙方應當在發生上述第“3”條款情況下 5 天內,將調整金額以簽證單通知甲方。甲方確認調整金額后作為合同價款,在工程調試驗收并辦理交接證明后7天內與工程款同期支付。
5、最終設備量根據實際結算,但減幅不能超過原數量或金額的15%。
1、合同簽訂后7個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的20%,共計人民幣:¥ 元(大寫): 。
2、主要設備、材料發貨前7個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的30%,共計人民幣: ¥ 元(大寫):。
3、主要設備、材料到場后7個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的20%,共計人民幣: ¥ 元(大寫):。
4、安裝調試完畢后7個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的20%,共計人民幣: ¥ 元(大寫): 。同時乙方向甲方提供全額增值稅發票。
5、gmp驗收完成后(非乙方原因造成的gmp驗收未通過,則視為驗收完成)7個工作日內甲方向乙方支付合同總額的5%,共計人民幣¥ 元(大寫): 。
6、剩余5%為質保金,質保期結束后兩周內付清。共計人民幣:¥ 元(大寫): 。
1、乙方應按現行的國家或行業技術標準和招標文件的規定提供工程、貨物和服務,因乙方提供的工程、貨物和服務達不到甲方事先約定需求或國家行業標準的乙方負責免費完善或調換直至滿足要求標準為止。
2、 ddc控制器、模塊等主要部件采用江森品牌。
3、乙方應提供強電配合部分詳細書面要求。
4、乙方配合甲方進行gmp驗證,并提供全套驗證材料(包括sop等)
5、乙方所供產品,軟件硬件都應具備二次擴展能力,現場ddc預留不低于15%的擴展點位。
6、乙方提供的產品及服務必須是經合法途徑取得的,并保證所使用的產品具有完整的知識產權。
7、乙方對交付甲方使用的工程在質量保修期 (保修期自正式驗收通過之日起兩年)內承擔質量保修責任。
8、在保修期內因乙方施工或乙方購置的材料、設備出現的質量問題,乙方免費保修;非乙方施工或非乙方購置的材料、設備出現的質量問題,乙方負責處理,但由此發生的費用由甲方承擔。
9、由于甲方使用不當造成設備短缺、故障或損壞,乙方應積極協助甲方及時補齊或修復。
10、工程具備竣工驗收條件后,由甲乙雙方共同按照約定標準進行竣工驗收。
11、驗收過程中,乙方應做好竣工驗收報告記錄并提供給甲方,在驗收合格后甲方在竣工報告上簽字確認。
12、雙方對工程、貨物或服務質量有爭議的,由雙方同意的專業檢測機構鑒
定,所需費用及因此造成的損失由責任方承擔,雙方均有責任的,雙方根據其責任分別承擔。
13、因工程質量違約,乙方負責返工修改直至符合合同要求為止,增加費用由乙方負責。返工所需時間不以工程延期處理。
14、如果發現設備材料有假貨、貼牌、水貨、竄貨等行為,將終止合同并退還所有貨款。并支付合同總價的30﹪作為違約金。
1、質保期為工程、調試驗收合格后30個月。質保期內乙方對非人為因素造成的設備損壞進行免費維修或調換。
2、當自控系統發生故障時,乙方應在接到通知后4小時趕到現場處理。
1、交貨時間:乙方接到甲方書面通知后自控系統設備60日內到貨。
2、若甲方為按付款條件付款,則交貨期相應順延。
3、乙方負責送貨到甲方指定現場,甲方負責卸貨,運費由乙方承擔。
1、乙方應保證,甲方在中國使用該貨物或貨物的任何一部分時,免受第三方的侵犯及專利權、商標權或其他知識產權的起訴。如發生此類糾紛,由乙方承擔責任。
2、乙方為執行合同所提供的技術資料、軟件等的使用權歸甲方所有。但甲方不得對外泄露乙方的一切技術資料。
1、除不可抗力外,如甲方中途發生變更技術方案,導致采購貨物數量或型號需要變更時,應及時以書面形式通知對方。雙方應本著友好的態度進行協商,妥善解決。
2. 乙方應按合同規定的工期內完工,如逾期完工,每延誤一天,須按合同未履行部分總額的5‰支付違約金于甲方。超過10天的每增一天,按合同未履行部分總額的1%支付違約金。超過20天的每增一天,按合同未履行部分總額的5﹪支付違約金。并且乙方應退還所有貨款。
3. 甲方應按合同規定的付款方式支付工程款,如逾期支付,除乙方同意順延外,每延誤一天,須按未付貨款總額的5‰支付違約金于乙方,超過10天的每增一天,按合同未履行部分總額的1%支付違約金。超過20天的每增一天,按合同未履行部分總額的5﹪支付違約金。
4、乙方技術人員不得在程序中設置任何導致甲方無法正常使用的故障后門程序(如:“定時”故障等),否則不論工程是否在保修期內乙方必須無條件為甲方免費修復,保證不再次發生類似狀況并賠償甲方因停產所造成的一切經濟損失。
雙方在履行合同過程中,產生爭議時:
1、在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由當地人民法院訴訟解決。
1、甲方指定作為本工程的工地代表,負責對工程進度、質量進行監督、檢查和驗收,辦理中間工程驗收的`簽證手續,解決應由甲方解決的問題以及應由甲方處理的其他事宜。
2、乙方指定作為駐工地代表,負責該工程項目的施工管理、設備及工藝調試、監測驗收并承擔工地一切安全及財產保管責任。
1、如果雙方中任何一方由于戰爭、嚴重火災、水災、臺風和地震以及其他經雙方同意屬于不可抗力的事故,致使合同履行受阻時,履行合同的期限應予延長。
2、受事故影響的一方應在不可抗力事故發生后盡快通知另一方,并在事故發生后14天內,將有關部門出具的證明文件出示另一方。
1、貨物為附件中符合要求的全新產品;
2、外購部件是具有品牌的高質量產品;