在進行裝修前，簽訂一份合理的裝修合同對雙方都有好處。作為裝修合同的參考，以下是一些典型的范例供大家閱讀。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇一
承包方(乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規、并遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本著建筑施工事項協商一致，簽訂本合同。
二、承包范圍：
圖紙范圍內的所有外墻外保溫及外墻涂料工程(包括窗口側面，窗臺板上、下、側面保溫，外墻所有線條，外墻所有滴水線)。
三、承包方式：完成承包范圍內的所有工程項目包工、包料、包機具(含吊籃及個人防護用品)。
四、質量標準及要求：質量標準“合格”;施工過程嚴格按專項施工方案及《建筑節能保溫施工技術規程》dbjt25-3035-20xx、《建筑節能工程施工質量驗收規范》gb50411-20xx、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》gb50210-20xx施工。
五、工程價款：
六80mm厚xps阻燃b1級擠塑板外墻外保溫。單價元每平方米(板材為白色，導熱系數不大于0.028w/m.k,材料容重32kg/立方米，包工包料包吊籃機械設備、包文明施工及安全生產)。
七、乙方在施工現場以外發生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
八、本合同一式兩份，甲方持一份、乙方持一份，本合同自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇二
第2條甲方工作。
2.1開工前內一切影響乙方施工的障礙，以不影響施工為原則并向乙方進行技術交底。
2.2向乙方提供施工所需的水源、電源等設施，施工期間水費、電費由甲方負責。2.3辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.4指派負責材料進場和竣工驗收，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
第3條乙方工作。
3.1開工前。
3.2開工前天提供施工方案和進度計劃，以后按月、周提供月、周進度計劃。3.3指派完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.4嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。施工過程中，如發生安全事故，由乙方負責承擔全部費用及法律責任，與甲方無關，參加竣工驗收，編制工程結算。
3.5遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。
3.6施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.7保證施工現場的整潔，每項工程完工后負責清掃施工現場，施工垃圾集中到甲方指定地點。
3.8已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品的保護，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協調，由責任方負責修復;或由乙方修復，由甲方承擔追加合同價款。由于乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。
第4條關于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
第5條工程變更。
5.1合同簽定后，甲乙方中一方單方面要求解除合同，須按合同額的百分之十賠付對方違約金。
1、增減合同總約定的工程量;。
2、更改有關工程的性質、質量、規格;。
3、更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;。
4.、更改工程需要的附加工作;。
5.、改變有關工程施工時間和順序。
確定變更合同價款及工期。
2.合同中只有類似于變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款;3.合同中沒有適用和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格，送甲方代表批準后執行。變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準后調整竣工日期。甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期，在乙方提出后7天內通知乙方提請工程造價管理部門或有關工期管理部門裁定。
第6條關于工程質量及驗收的約定。
6.2雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
6.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
6.4由于乙方原因造成質量事故及損害，其返工費用及賠償由乙方承擔，工期不順延。6.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。若因乙方的原因造成甲方不予驗收的，其責任由乙方自行承擔。
6.6工程竣工驗收后____天內乙方應無條件撤場交付甲方使用，否則甲方有權不予辦理結算及支付尾款。
第7條關于工程價款及結算的約定。
7.1本合同生效后，甲方分次，按下表支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
7.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關報告資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，乙方提供資料不全或者雙方有爭議的，期限順延;在竣工驗收且結算審核完畢后天內，雙方在資料審查無異議的情況下，甲方結清工程總價%尾款。
第8條關于材料供應的約定。
8.1乙方負責采購的材料、設備，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。
8.2乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購(合同附件，全國品牌的按要求采購，地方品牌的按相關參數采購)，并做好材料設備進場的報驗工作。應由乙方購買的主要施工材料，在工程進行中，甲方如需變更，雙方須先填寫“變更洽商單”，確認品牌及價格后，乙方方可購買，任何口頭承諾無效，如發現違規操作的，甲方有權責令其退貨并按此材料設備的10倍市場價格予以處罰，情節嚴重的甲方有權中止合同。
第9條有關安全生產和防火的約定。
9.火設計規范。
9.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
9.3由于甲方確認的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
9.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第10條工程停建或緩建。
10.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。
10.2甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的費用，并按合同規定支付已完工程價款。
10.3已經定貨的材料、設備由定貨方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。
10.4因甲方或乙方其他情況的需延期開工、停建或緩建由雙方協商確定。
第11條獎勵和違約責任。
11.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方付款額的%支付違約金。
11.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費(另行協商)外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。
11.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
11.4甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失，應照價賠償。
11.5未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
11.6未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
第12條保修。
12.1本合同保修期為竣工之日算起，為期包的項目及內容。
12.2因不可抗力，人為損壞及使用期自然折舊等原因，不包含在保修范圍內。12.3甲方應在保修期滿后天內結算，將剩余%保修金退還乙方。
第13條爭議或糾紛處理。
13.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
13.2當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。
第14條其他約定。
第15條合同文件及解釋順序：
1、協議條款;。
2、招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書;。
3、工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;。
4、標準、規范和其他有關的技術資料。
第16條附則。
16.1本合同正本肆份，雙方各執貳份。
16.2本合同履行完成后自動終止。
16.3附件資料。
1、全部施工圖(合同正本由此附件)。
2、工程量清單預算表(合同正本由此附件)。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇三
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇四
委托單位：______________________________(以下簡稱甲方)。
設計單位：______________________________(以下簡稱乙方)。
根據有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 工程項目。
甲方委托乙方承擔以下工程設計任務：
工程名稱：_____________________________。
工程地址：_____________________________。
第二條 設計資料、設計階段及設計文件的提交。
本工程設計依次按初步設計、施工圖設計兩個階段開展設計工作。設計進度依照建設部規定的設計周期，并考慮甲方對該項工程的實際要求以及乙方的可能，經甲乙雙方共同協商，約定如下：
(一)甲方應以書面形式提交下列建設文件與設計資料：
_______________。
(二)乙方按約定的時間提交下列設計文件：
_______________。
提交設計文件的份數以國家物價局和建設部的規定為準，超出部分另行收費。
(三)設計文件提交日期在雙方簽訂合同時若不能確定，則可待設計工作進行到可確定時，甲乙雙方另行簽訂《階段設計協議書》，作為本合同的附件執行。
第三條 設計收費及支付方法。
(一)本工程設計收費按照國家和北京市現行收費標準執行。甲方要求設計單位超出規定設計周期趕工提供設計圖紙，設計單位可以收取最高不超過設計費的三分之一的趕工費，具體數額由甲乙雙商定。
(二)本工程設計收費詳見附件3"委托設計項目表"。本合同生效時甲方向乙方預付估算設計費總額的20%作為合同定金，設計工作完成后，定金抵做工程設計費。
(三)乙方向甲方提交初步設計文件時，甲方向乙方撥款付應付設計費總額的_______________%(不含定金)。
(四)乙方向甲方提交施工圖設計文件時，甲方向乙方按設計概算結清全部工程設計費。
(五)對采用先進技術而節約投資、縮短工期或在建成后有顯著經濟效益的設計，經北京市城鄉規劃委員會會同有關部門確認后，可適當增收工程設計費。增收金額按北京市有關標準執行，未定具體標準的，由甲、乙雙方商定。
(六)本合同在執行期間，如遇國家規定的設計收費標準調整時，甲乙雙方已定的設計收費額應按新標準重新核定，并按核定后的設計收費額進行結算。
第四條 雙方責任。
(一)甲方責任。
1、如期向乙方提交本合同規定的有關建設文件和設計資料，并保證所提交資料質量達到工程設計要求。
2、按約定的日期和數量付給乙方定金和工程設計費。
3、負責本工程各階段設計文件向規劃設計管理部門的送審報批工作，并負責將報批結果正式書面通知乙方。
4、甲方要求乙方進行現場設計或派駐現場設計代表時，應向乙方正式發出邀請書，并且負責乙方必要的工作條件，所需費用由甲方負擔，不計入工程設計費總額之中。
5、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔。
6、在不增加工程設計費總額的情況下，甲方有責任就本工程設計中所采用的新技術、新材料等項目，協助乙方辦理技術合同中應由甲方辦理的有關手續。技術合同可作為本合同的合同附件與本合同具有同等效力。
(二)乙方責任。
1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，并保證設計文件的質量符合國家和北京市的有關規定，規范的要求，符合甲方的建設使用要求。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規定參加該工程地基基礎、主體結構和竣工的驗收。
第五條 工程設計版權。
本工程的設計版權全部屬乙方所有，甲方有責任對此給予保護，不得將本工程的設計造型、設計文件、及有關數據進行修改、復制、描繪或提供給第三方使用，亦不得作為非本工程所屬的其它工程建設之用。
第六條 違約責任。
(一)由于甲方變更計劃任務書、建設條件、施工技術條件、已選定的設計方案、已批準的初步設計、已提交的使用要求、文件和資料等，給乙方造成設計返工時，雙方需重新商定提交文件的日期。甲方要按實際返工日向乙方支付費用，每日按_____元計算。如變更導致重新設計的，則按本合同第七條執行，結清應付設計費，結束本合同關系并重新簽訂合同。
(二)甲方未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時，甲方從應付設計費的次日起計算，每延誤一天，關系并重新簽訂合同。
甲方未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時，甲方從應付設計費的次日起計算，每延誤一天，向乙方按應付工程設計費的_____償付違約金。
(三)由于甲方違反本合同第五條之約定，乙方有權向甲方提出償付違約金的要求，違約金額為甲方向乙方應支付全部設計費的兩倍，并承擔違反政府有關規定及法律的責任。
(四)由于乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，每延誤一天，向甲方賠償經濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。
(五)由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時，乙方有責任在設計上繼續采取補救措施，并酌情賠償甲方因此而實際發生的部分經濟損失，全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。
(六)甲方不履行合同時，乙方不返回定金，且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方定金，同時返還已收取定金外的全部設計費。
第七條 合同生效、中止與結束。
(一)本合同需經甲乙雙方加蓋單位法人公章，并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權的委托代理人的簽字(或蓋章)方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設計合同時，應提前一個月書面通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協議作為本合同附件執行。未達成協議前，本合同繼續有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設計工作的，已付定金不退還;當設計工作進行相應設計階段不足一半時，甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時，甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時，甲方應支付該階段的全部設計費。同時，按本條第(二)款辦理，結束本工程甲乙雙方合同關系。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部工程設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。
第八條 不可抗力。
本合同在執行過程中，若發生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行時，甲乙雙方可協商解決，不受本合同有關條款的約束。
第九條 合同糾紛解決方式。
本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，采取下列第____種方式解決：
1、向北京市城鄉規劃委員會申請調解;。
2、向有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁;。
3、向有管轄權的人民法院起訴;。
4、其它解決方式：_______________。
第十條 未盡事宜與附加條款。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，并形成書面協議作為本合同附件執行。
(二)本合同附加條款如下：
________________________________________________。
第十一條 合同文本。
本合同正式一式兩份，甲乙雙方各執一份。副本____份，甲方執____份，乙方執____份。
合同簽訂地點：_______________。
建設單位： 設計單位：
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇五
甲方：
乙方：
甲方的計算機信息機房工程及其設備安裝工程項目，確定乙方為施工安裝單位，根據《xxx合同法》，雙方本著互惠互利的原則，經多次洽商，達成如下合同：
1、1工程概況：
本工程主要包括系統計算機機房裝修。機房設備的提供安裝調試。及其工程。
1、2項目名稱：
1、3承包范圍。
系統工程設計。施工。及設備材料供應。
1、4施工地點。
1、5本合同遵循的技術規格和標準及優先原則：
1、6質量合保證。
乙方須承諾，本工程中所選用的材料及設備均嚴格按照本合同材料及設備清單中所列出的產地和數量去選項購，并須獲得甲方的認可和支持，以確保本工程符合以上標準。
第二章甲乙雙方的責任。
2、1甲方的責任：
1)負責協調施工現場各工種間的配合。
2)負責對工程施工進度及質量進行檢查。監督，發現問題及時提出并通知乙方及時糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水，電及相應的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術文件，資料保密，不以任何形式擴散給第三者。
2、2乙方的責任：
1)負責本系統工程施工圖紙設計。
2)負責按合同規定施工，確保工程進度，按照甲施要求完成各項工作。
3)負責按照經過甲方審批過的施工設計圖和有關規范施工，確保工程質量。
4)負責成品交驗前的保護，保養。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄，并匯集施工技術資料。
6)負責辦理有關手續，并確保系統按期驗收使用。
7)負責培訓甲方使用和管理本系統的技術人員。
8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統一管理，如違反甲方管理制度，視情節予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理，保持現場清潔，器材堆放整齊并及時清理現場垃圾，做到文明施工。
10)做好現場人員的安全培訓工作，現場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度，乙方發生的一切安全事故均由乙方自行負責。
第三章材料及設備。
3、1材料及設備到達目的地為工地現場。
3、2裝修材料10天內交貨，設備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日；
3、3所有材料均由乙方組織采購，甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設備除甲方另有書面變更要求外，均須按投標報價中所列產品型號。產地進行采購。
第四章合同價款。
合同總價為：
計人民幣：元整。
合同總價包括附件的設備清單所列設備。系統的安裝調試及其運保費。稅金等所有的相關費用。
第五章付款方式。
5、1合同簽定后一周內，甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款，計人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢，驗收合格，正常使用后，甲方支付至所有款項90%的竣工款，乙方工程價款計人民幣：(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質保金，工程驗收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項，乙方必須開具有效的正式的工程安裝發票，給甲方入帳。
第六章工期。
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起，乙方即開始進行施工準備工作。
6、2根據甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計劃安排需經甲方書面確認后方可執行；甲方原因造成的停工及工期延誤，乙方必須當日向甲方提出書面報告以供審批；甲方須在48小時內予以書面答復，若逾期不予答復，則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設計變更。
甲方因變更設計時，應書面通知乙方；乙方按規定需變更時，應由甲方簽證，竣工時按工程量增減的簽證進行調整和結算，未經甲方代表確認的變更無效，不可作為結算依據。
第八章工程驗收。
8、1工程完成后，乙方提交工程竣工報告，七日內由甲。乙雙方對工程進行驗收。
8、2工程驗收時，乙方應向甲方提供本系統全套工程設計。施工文件及圖紙，并提供全套電子管理文檔。
8、3按國家和地方當局的相關施工規范，驗收規范和標準作為驗收依據。
8、4甲方需在三日日內驗收完畢，并在驗收報告單據上簽字蓋章。
8、5若經確定為不合格工程，則乙方應及時修正，并直至工程驗收合格。
第九章保證及處罰。
9、1乙方保證本系統中所使用的所有產品免受第三方提出關于侵犯其專利權。商標權或工業設計權的起訴。
9、2乙方保證本系統的設計。施工。驗收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作，如逾期，每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統保修內提供4小時快速響應，24小時內現場服務。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇六
依照《合同法》規定雙方在平等、自愿、協商的基礎上就甲方的裝修工程達成如下協議：
一、工程承包方式：(采用包工包料)。
二、合同價款：總造價為：
三、甲方要提供施工期間的水源，電源和物業管理上的便利：
四、甲方參與工程質量和施工進度的監督和俊工驗收工作，乙方在施工中要保證施工安全，防水防電保證質量按期完工：
五、工程項目如下：
(1)地面、墻面、頂面拆除：
(2)地磚、墻磚鋪貼：
(3)廚房、隔斷柜子：
(4)大廳墻裙和暖氣：
(5)收銀臺1個：
(6)衛生間隔斷和洗碗間隔斷：
(7)廚房pvc吊頂：
(8)大方石膏板吊頂：
(9)墻面乳膠漆：
(10)玻璃門2個：
(11)垃圾清運等：(不含燈具和開關插座)。
六、工期自20xx年20xx年月日竣工期，為。
七、關于工程價款及結算約定：
合同簽字生效后：甲方按下列表中約定向乙方支付工程款：第一次支付：開工前：第二次支付：等第三次支付：最后剩余：
八、關于變更內容：在施工過程中如有修改及增減工程項目，須提前與乙方聯系，工程如有遺漏項目沒有預算，請甲方補償增加項目發生相關費用。
九、其它事項：
甲方工作：甲方在開工前，向乙方進行現場交底，向乙方提供施工需用的水電必備條件，并說明使用注意事項，做好施工中因臨時使用公用部位以及產生影響關系等協調工作。
十、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇七
聯系電話：______________手機號碼：______________。
承包方（以下簡稱乙方）：______________。
單位名稱：______________。
一、設計工程地點______________。
二、設計內容。
1張，其中______________。
2、施工圖全套，其中包括______________。
3、設計圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。
三、設計費。
總計______________元；稅金另計。
四、付款方式。
1、設計費在簽定合同時收取50%訂金，效果圖交付時收取30%，全部圖紙交付時收取20%余款。
2、設計師免費三次親臨現場進行技術指導（食宿、交通費用由甲方承擔），超過三次的費用當日收取（______________元/天）。
五、所有圖紙在簽定合同后______________個工作日內交付。
六、設計方案變更不得超過3次（不含3次），每增加一次，另增加設計費______________元。
七、該設計工程如由乙方施工，設計費的50%在工程結束后沖抵等額工程尾款（如施工合同未能執行完全，本條款自動取消）。
八、如該工程由乙方施工，第四款的第二條將自動取消。
九、甲方單方面終止合同，設計訂金不予退還，乙方單方面終止合同，雙倍返還設計訂金。本設計合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，在甲方簽字、乙方簽章后生效。
法定代表人：______________委托代理人：______________。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇八
發包方（甲方）： 承包方（乙方）：
資質等級：
甲乙雙方根據我國法律規定，在審核乙方的裝修資質后，簽訂本裝修合同，具體條款如下：
一、工程概況：
二、工程名稱：———地點———承包范圍——承包方式——承包內容
三、工期
四、工程質量標準：
五、工程造價：
六、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：
七、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表九：工程結算單）并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
八、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。
九、違約責任
2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
5、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；
6、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；
十、合同爭議的解決方式 雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第__________種方式解決：
1.向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；
2.向合同簽訂地人民法院起訴。
十一、其他具體規定
2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_____把，由乙方當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分；下午_________點_______分至______點_______分。
十二、附則
1、本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、合同履行完后自動終止。
4、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字） 乙方（簽字）：
簽約日期： 年 月 日 簽約地點：
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇九
甲方有一套位于__________________的'商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。
：本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結算項目數量結算工程款。
：按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元;大寫:________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數量計算。)。
：甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元;_______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元;________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元);_______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元);_______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
保修為年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內)。
(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。
(2)甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責，施工用設備由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。
(3)乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
(5)工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)。
甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字后生效全部工程結算后自行終止。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇十
甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
1、裝飾施工地點：
2、住房結構：房型房廳套，施工面積平方米。
3、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式：xxxx(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期：自xx年xx月xx日開工，至xx年xx月xx日竣工，xxxx工期xxxx天。
1、工程總價款：x元，大寫(人民幣)：xx詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除。
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計x元。
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計x元。
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計x元。
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
1、本工程執行db086297《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db313xx1999《住宅裝飾裝修驗收標準》xx市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由xxxx方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知xx日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方xxxx元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付xxx元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的xxxx%向甲方支付違約金。
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽字)：xxx。
乙方(簽字)：xxx。
時間：xxxx年xx月xx日。
時間：xxxx年xx月xx日。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇十一
甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行_________裝修，為保護雙方的.合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
2。住房結構：_______________。
3。裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4。承包方式包工包料。
5。工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定。
1。工程總價款：_________元，大寫（人民幣）：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2。工程款付款方式按下列方式支付：
（1）第一次，對預算設計認可簽訂合同之日施工方進場支付_____元訂金，第二次付款時扣除。
（3）第三次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元。
（5）工程保修期_____年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定。
1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定。
1、本工程執行__________住宅建筑裝飾工程技術規程》、__________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由________方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6、工程竣工：乙方應提前_____天通知甲方驗收，甲方應自接到通知_____日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定。
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項。
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式。
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除。
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇十二
茲有住戶_________委托_________（以下簡稱甲方），對其購買（或租賃）的由_________物業管理公司（以下簡稱乙方）經營管理的_________大廈_________層_________室進行裝修。為加強對裝修工程的'管理，確保工程質量和大廈正常工作、生活秩序，甲乙雙方同意簽訂本責任書。
一、裝修人員入戶裝修時，必須向物業管理公司繳納每日每人_________元的管理費。
二、裝修人員每人須交兩張1寸照片，一張辦理臨時出入證，另一張辦理個人檔案。
三、裝修人員在裝修期間不得影響相鄰住用戶的休息，裝修必須在規定時間內進行，即上午8：00-12：00，下午14：00-18：00。禁止在晚上使用電動機械及進行油漆噴涂等操作。
四、裝修人員不準侵擾其他業主（或使用人），不準在樓道內閑逛，不準在其他樓層停留。
五、裝修人員必須保持公共場所，包括樓梯、過道及墻壁的清潔。不允許將污水、廢物倒在樓道里，不得在公共部位堆放雜物，裝修垃圾應及時處理。
六、施工負責人要保證各樓層公共設施的完好，如不得隨意按電梯按鈕，不得亂刻、亂畫，不能撬各種門鎖。
七、注意用電及消防安全。例如，用電時要采用適當的插頭；嚴禁用電源線直接接到漏電開關上；嚴禁用電爐做飯、燒水。
八、進行電焊施工必須事先向物業管理公司申請配備消防用具，禁止在易燃xx物品旁吸煙。
九、裝修材料超長超寬時，禁止使用電梯。
十、裝修人員不準在施工場所留宿，確需過夜留守的應先與物業管理公司聯系，經同意后方可過夜。風險提示：
一、違約責任。
1、由于甲方責任造成對第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由甲方方承擔相應責任，并賠償第三方因此造成的全部損失。
四、如違反上述規定，物業管理公司將視情節輕重給予罰款，并有權責令其停工整頓。十。
五、如有未盡事宜，雙方可另行協商解決。十。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇十三
發包人：
承包人：
住所：
住所：
委托代理人：
營業執照號：
電話：
法定代表人：
電話：
bp機號：
委托代理人：
電話：
本工程設計人：
電話：
施工隊負責人：
電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
1.1工程地點：____________________________________________________。
1.2工程內容及做法(詳見附表1：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);。
(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
竣工日期_________年_______月_____日;
1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：_______________________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______________________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條發包人義務。
4.2提供施工期間的水源、電源;。
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;。
4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務。
5.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;。
5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;。
5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供。
7.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第八條工期延誤。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更：
(2)不可抗力;。
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發包人未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
8.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質量標準。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_____________________________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人負責。
第十條工程驗收和保修。
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(3)_______________________________________________________________。
承包人應提前二天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
10.2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為__________________________月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式。
11.1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：
(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數。
支付時間。
支付金額。
第一次。
開工前三日工程進度過半雙方驗收合格。
支付____元。
第二次。
開工前三日工程進度過半雙方驗收合格。
支付____元。
第三次。
開工前三日工程進度過半雙方驗收合格。
支付____元。
11.2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后_______日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條違約責任。
1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給雙方造成損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______________元。
5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金__________元。
第十三條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_____________種方式解決：
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規定。
14.1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)_____________________________元(此費用不在工程價款內)。
14.2施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_______把，由乙方當場負責安裝交付使用。
14.3施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午______點_______分至______點______分;。
下午______點_______分至______點______分;。
第十六條附則。
16.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3本合同一式_________份，雙方各執____________份，___________部門_____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇十四
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等國家有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，特簽訂本合同（包括本合同附件），以便共同遵守。
1、工程地點：
2、工程內容：房屋______間，______室______廳；總建筑面積______平方米。
4、工程期限_____天；開工日期_____年____月____日，竣工日期_____年____月____日。
1、工程造價：根據市場競爭、優質優價的原則，約定采用固定價格方式：總價款：____________元，大寫（人民幣）：__________________________________。
注：總價款包括人工費、施工清運費、搬卸費、乙方提供材料費等。
2、付款方式：
（3）竣工驗收合格后，甲方支付工程總價款的____％；
（4）施工清場結束后，甲方支付工程總價款的____％。
3、甲方未按本合同約定支付工程款（進度款）的，乙方有權停工；每延誤一日甲方按未付工程價款額的1％支付給乙方。
4、雙方款項往來，均應出具收據。
1、由甲方提供的材料，其規格、質量應符合設計要求；甲方應按時供應到施工現場并通知乙方對材料品質、數量進行驗收；非經甲方同意，不得挪作他用；乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，由甲方承擔責任。
3、甲方提供的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管；一經使用視為合格，由于保管不善、使用不當造成不必要的浪費、損壞或者丟失以及由此造成的施工質量問題由乙方承擔責任（施工過程中的正常損耗除外）。
4、由乙方提供的材料應符合國家環保標準；乙方應在材料、設備運到施工現場前24小時通知甲方驗收，驗收合格后方可進行下一道工序。
5、若乙方所供材料的品牌、規格、質量與合同約定不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，由乙方承擔責任；嚴禁以次充好、弄虛作假。
1、乙方必須按家裝規范施工，不得偷工減料、粗制濫造。
2、凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準；返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任；由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。
3、乙方必須在下列關鍵工序完成后提前48小時通知甲方進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工：
a、材料進場；
b、水、電改造等隱蔽工程；
c、防水工程及閉水實驗；
d、墻、頂面基礎處理；
e、底漆、面漆f、各部位板塊鋪貼；
g、工程總體竣工驗收；
以上分項工程未經甲方驗收，乙方擅自進行下一道工序施工，由此造成的工料損失等由乙方負責。
4、甲方如不能在乙方指定時限內驗收，應及時通知乙方，另定日期；但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔給乙方造成的工期延誤及其它損失。
5、未達到施工、驗收及環保標準的，乙方承擔不達標項目的賠償。
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款（進度款），合同工期相應順延。
4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
1、乙方承諾對施工范圍內的項目承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日并結清工程余款后算起，為________。
2、損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
3、國家行政部門或者行業機構在本合同簽置生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
4、保修期間甲方通知乙方需要維修的，乙方必須在24小時內到達現場；未到場的，乙方賠償甲方合同價的5%；乙方同樣承擔保修期的保修。
1、甲方提供房屋平面圖、確認施工圖紙或作法說明，并向乙方進行現場交底。
2、甲方提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。
3、乙方應嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
4、乙方負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。如未按規章操作造成人員傷亡，乙方承擔相關責任。
5、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，乙方應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運；嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。
6、工程竣工未移交甲方之前，乙方負責對現場的一切設施和工程成品進行保護，如造成損失，應照價賠償；同時乙方要保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的10％作為違約金付給對方；因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決；如協商無效的，可向當地仲裁委員會申請仲裁或提交人民法院訴訟。
1、本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。
2、本合同履行完成后自動終止。
3、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方（業主）：____________。
乙方（施工方）：____________。
身份證號：____________。
身份證號：____________。
電話：____________。
電話：____________。
簽約日期：____________
簽約日期：____________
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇十五
甲方：
乙方：
現有裝飾工程委托乙方進行裝飾設計及施工，在甲乙雙方友好協商的基礎上，結合本裝飾工程的具體情況，就本工程項目的承包達成以下協議：
1、工程名稱：。
2、工程地點：。
3、工程施工內容：以預算上所列項目為準。
4、承包方式：包工包料。
5、工程工期：工程自年年月日竣工。
6、合同價款：項目另做變更。
7、付款方式：
a、合同簽訂當天，甲方向乙方支付人民幣。水電工、泥工基本完成，甲方向乙方支付人民幣30%。木工基本完成，甲方向乙方支付人民幣幣。
b、驗收合格無質量問題，甲方向乙方付清余額。甲方責任：
1、量、進度進行監督檢查，辦理驗收、登記手續和其他事宜。
2、工程開工前向乙方確認該工程的項目內容及作法說明，購買材料。
3、工程施工過程中，保證乙方施工所必需的水、電，保證乙方施工所需的日工作時。
4、甲方負責辦理物業管理處、城管、消防等部門的一切手續和相應費用，確保乙方進場時間。
5、根據甲方實際需要自購的施工材料、設備、設施等，甲方應在接到乙方通知后一天內采購供應至工地現場。
6、保證按期支付工程款。
7、因甲方原因造成的材料、人工的相應增加所產生的費用由甲方負責。
二、乙方責任：
1、指派為乙方駐施工現場代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務。參加竣工驗收、編制工程結算單，解決由乙方負責的各項事宜。(并指派人員協助甲方選購材料，確保所購材料質量。)。
2、嚴格執行籬工規范、安全操作規范、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，對施工中項目變更、更改設計的施工做法，事先交甲方審定、批準后方可施工。
3、遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛、垃圾處理等工作。
4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆毀原建筑物結構及各種設備管線。
5、施工過程中在工地發生的安全事故由乙方負責。
四、工程質量、工期、保修：
1、本工程以(湖南地區裝飾裝修驗收標準)為質量驗收標準。
2、由于甲方原因臨時更改圖紙、或其提供的材料設備質量不合格、或非乙方造成的.停水停電等不可抗拒的因素影響工程的質量、工期，工期須延。
3、由于乙方原因造成的質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
4、由于甲方原因導致施工中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，按每天150元/天/人補償乙方。甲方不按合同約定撥付工程款，每拖欠一天，按付款額的2%支付滯納金。
5、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方約金。
6、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用所造成的損失由甲方負責。
7、乙方包工包料施工的項目保修：工程驗收后貳年內免費，貳年后維修只收取成本費。
8、因一方原因合同無法繼續履行時，應通知雙方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
五、附則：
1、本協議正本兩份，雙方各執一份，具有同等效力。
2、本協議自簽訂之日起生效，全部履行完畢后自動終止。
3、本協議之未涉及或未詳款部分，以政府或有關主管部門所規定為準。
4、凡本協議或與本協議有關的爭議，雙方應友好協商解決。
5、本協議之未盡事宜，雙方另行協商。另議所形成之書面文件，為協議之補充，與本協議具有同等效力。
經甲乙雙方協商，甲方將裝修工程款匯入長沙市芙蓉區家輝裝飾設計有限公司賬號如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇十六
發包方：_________(以下簡稱甲方)。
承包方：_________(以下簡稱乙方)。
根據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。
1、工程名稱：
2、工程地點：_________。
3、承包方式：
4、承包范圍及內容：
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。
(1)1#樓：513792_________________元/平方米=_________元。
(2)2#樓：477042_________________元/平方米=_________元。
(3)3#樓：560736__________________元/平方米=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%，剩余20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到。
由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。
(一)甲方的責任和權利。
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。
(二)乙方責任和權利。
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、_____等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。
6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。
甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
甲方(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
乙方：(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
裝修工程承攬合同（通用17篇）篇十七
電話：______。
傳真：______。
委托代理人：______。
電話：______。
傳真：______。
承包人（乙方）：__________________。
電話：______。
法定代表人：______。
電話：______。
本工程設計人：______。
電話：______。
施工隊負責人：______。
電話：______。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協議：
2、工程地點：
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工，發包人包料。
（附件：經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》）。
雙方施工圖采取下列第種方式提供：
a.發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；
b.發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前天取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認；
3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線；
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的暢通；
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
1、工程期限___天，開工日期__年__月__日。竣工日期__年__月__日。
2、因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。
3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
a.遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水停電、天災、戰爭等不可抗力的。
b.經雙方同意的工程量變化和設計變更；
c.因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成的工程延誤。第三方因素包括但不限于所在地（小）區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為。
d.經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費。
e.經甲乙雙方同意工期順延的其它情況。
1、任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應當將材料和設備按時按量運送到施工現場，并通知對方當事人驗收簽字確認。
2、對于一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。對于因此造成的費用增加部分，由提供方承擔。
3、材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
2、甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續。甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
5、驗收時，工程項目合格率達到%時（以工程價款比例為準），其它不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方應予以承認。
6、乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽置生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
7、甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：
8、工程未驗收的，甲方不得先行使用。
1、雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
a.合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數支付階段或時間支付金額。
第一次支付________元；
第二次支付________元；
第三次支付________元；
第四次工程驗收后天工程總造價的5%約________元。
b.其他支付方式：_____________。
2、雙方同意工程的結算方法按下列第種進行結算：
a、固定價格，本工程總價款為________元；
b、單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是，總價不得超過________元；
b1.乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+墻面面積頂面面積+6%（前兩者的和）。
b2.瓷磚面積為：實際面積+6%。
b3.實木地板面積為：實際面積+6%，拼花部分+10%。
b4.木工衣柜類面積為：實際面積平方米取整數值，小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按一平方米計算。
b5.其他按項項目按項計算。
b6.其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%（實際面積）。
b7.估價項目測量后再具體報價。
b8.經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。
3、特別費用的約定。
a.施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。
b.施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。
c.合同附件預算表中沒有列明稅費的，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門繳納。已經列明稅費的，由乙方負責繳交。
d.物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方應當負責交涉或向乙方補貼差額。
4、乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項甲方應按預付50%，項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%的，甲方應實際比例先支付給乙方備料。
5、工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后__日內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
1、施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人士包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2、因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付的違約金。
3、因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照支付乙方延期付款違約金。
5、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。
6、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失的擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
雙方如對合同的執行發生爭議，應通過友好協商解決。如協商無效的，可提交人民法院訴訟。
1、本合同一式兩份，雙方各執一份，同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：（簽字）。
乙方公司（蓋章）：
現場代表（簽字）________。
現場代表：（簽字）________。
證件名稱：____________。
證件名稱：____________。
證件號碼：____________。
證件號碼：____________。