承攬需要專業知識和技能的支持,只有具備相應的能力才能順利完成任務。以下是一些關于承攬項目風險管理的建議和方法,有助于業主和承攬公司預防和應對風險。
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇一
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定。為確保工程質量,保證安全文明施工,按期完成分包施工任務,本著平等自愿的原則,經雙方協商,簽定本分包合同。達成如下協議:
一、工程概況。
1.工程地點:
2.工程內容及做法:工程內容為甲方口頭要求的所有施工內容、裝修工藝要求(見附件)。
3.工程承包,采取乙方包工、包施工工具、設備,甲方提供施工材料的方式。
4.工程期限:開工日期:竣工日期:
二、甲方工作。
1.開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。
2.參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
三、乙方工作。
1.施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成本合同工程。
2.不得擾民及污染環境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、創、鉆等產生噪音的裝飾裝修活動。
4.負責工程成品、設備的保護。
5.保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
6.保證施工現場的整潔,每日完工后清掃施工現場,清運垃圾至物業指定地點。
7.為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料。
四、材料供應。
1.乙方應提前5天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2.未經甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
4.乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失。
5.乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
6.乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場。
7.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現此類現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
五、工程驗收和保修。
2.工程竣工后,乙方通知甲方驗收。
3.雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
七、違約責任。
1.一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
2.一方當事人無法繼續履行合同的,應及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
3.由于乙方責任導致工程質量不合格,對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理,損耗的材料費用由乙方承擔。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤,每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
4.對因以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應順延:工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
5.因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
6.因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,按總工程款的2‰賠償甲方損失。
八、爭議解決方式。
本合同項下發生的爭議,雙方應協商或向消費者協會申請調解解決,協商或調解解決不成時,向工程所在地人民法院起訴,請人民法院裁決。
九、勞動力管理。
1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2.未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。。
5.乙方指定由地現場負責人,為替補負責人。
6.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員。
7.未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
九、施工機具。
1.乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
2.因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方自行承擔。
十.工藝要求。
1.基層處理要干凈,高低不平處要先鑿平和修補,在抹底層水泥砂漿找平前地面應灑水濕潤以提高與基層的粘結能力。
2.鋪裝石材、瓷質磚時必須安放標準塊,標準塊應安放在十字線交點對角安裝。鋪裝操作時要每行依次掛線,石材必須浸水濕潤,陰干后擦凈背面。鋪貼時,從中間向四側退步鋪裝。安放石材、瓷質磚時必須四角同時下落,并用橡皮錘敲擊緊實平整。
3.石材、瓷質磚地面鋪裝后的養護十分重要,安裝24小時后必須灑水養護,兩天之內禁止上人。為不影響其他項目施工,可在地面上鋪設實木板供人行走。
4.地面石材、瓷質磚鋪裝的驗收:地面石材、瓷質磚鋪裝必須牢固,鋪裝表面平整,色澤協調,無明顯色差。接縫平直、寬窄均勻,石材無缺棱掉角現象,非標準規格板材鋪裝部位正確、流水坡方向正確。拉線檢查誤差小于2毫米,用2米靠尺檢查平整度誤差小于1毫米,表面潔凈。
七、做防水。
1.防水需要從墻腳向上做不少于0.3米,淋浴處不少于1.8米。要求對廚房及兩個衛生間再在安裝完馬桶和面盆后再做一次防水。
2.一定要把準備做防水的基層打掃干凈,盡量保持表面的干燥。
3.衛生間的上下水管的根部和墻腳,必須涂抹足量的防水涂料。防水材料干透以后,需要進行242小時的閉水試驗。到樓下觀察是否還存在漏水現象。
八、吊頂。
1.吊頂工程所用材料的品種、規格、顏色以及基層構造、固定方法應符合設計要求或住戶要求。
2.吊頂龍骨在保管安裝時,不得扔摔、碰撞。罩面板在運輸和安裝時,應輕拿輕放,不得損壞板材的表面和邊角。并應防止受潮變形。
3.吊頂內燈槽、斜撐、十字撐,應根據工程情況適當布置。輕型燈具應吊在主龍骨或附加龍骨上,重型燈具或吊扇不得與吊頂龍骨聯結,應在基層頂板上另埋設吊點。
4.罩面板應按規格、顏色分類選配。
5.罩面板安裝前,應根據構造需要分塊彈線。帶裝飾圖案罩面板,宜由中間向兩邊對稱排列安裝。墻面與頂棚的接縫應交接一致。
6.罩面板與墻面、窗簾盒、燈具等交接處應嚴密,不得有漏縫現象。
7.擱置式的輕質罩面板,應設置壓卡裝置。
8.罩面板不得有懸臂現象。
9.吊頂施工過程中,電氣設備等安裝應密切配合,特別是吊燈、電扇等處的增補強度應符合設計要求。
9.罩面板安裝后,應防止損壞及污染。
10.落空4米以上的石膏板吊頂,除用自攻釘固定外還應增加粘接固定。所有金屬點應用油漆封堵。
11.罩面板與龍骨應連接緊密,表面應平整,不得有折裂、缺菱掉角、錘傷等缺陷。接縫應均勻一致,粘貼的面板不得有脫層,膠合板不得有刨透之處。
12.擱置的罩面板不得有漏透、翹角現象。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇二
發包方:
承包方:
甲、乙雙方本著平等、互利和協商一致的原則,就南泉廣場工程施工的勞務人工費事宜,達成本合同條款如下,雙方共同遵照執行。
第一條工程概況。
(一)工程名稱:
(二)工程地點:
(三)施工面積:
第二條承包范圍。
人工挖運土石方、回填土;現澆砼工程(綜合)、支模(含腳手架)、鋼筋制作、安裝;預制構件制作、安裝;砌磚;鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水層;腳手架搭拆;梯踏步貼面砌、缸磚粘貼;建筑拆除(含除渣)、搭建臨設;零星估工等(除水電安裝及綠化工程外的所有工程)。
第三條承包金額。
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額。
本工程勞務人工費除綠化工程外,所有工程價格均已包括,不再另立項目,若有,現場根據實際情況確定。
本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元保證金,工程順利進場15日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同后面,作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條工期(三個月)。
(一)開工日期:
(二)竣工日期:
第五條施工技術要求。
(一)每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底,并以書面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規范施工。先作樣板,達標后再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行,本工序完成驗收合格后,方可進行下一工序工作。
第六條雙方責任及工作。
(一)甲方工作。
1.提供食宿條件:
2.為乙方施工協調有關工作關系:
3.派施工管理班子駐現場,對工程進度,工程質量及施工步驟進行安排,指導乙方施工,并對質量安全工作進行監督檢查。
(二)乙方工作。
1.嚴格執行合同中對工程工期、質量、安全的要求,調配甲方要求的相應工種及工人數量,服從施工人員的安排,按規范進行施工。
2.加強對工人的管理,教育工人遵紀守法,辦理流動人員務工的暫住證等相關手續。加強安全、防火、防盜意識。
(一)工程質量,以國家工程質量檢驗評定標準的優良等級進行要求以分項工程優良確保分部工程優良,分部工程確保單位工程優良。
(二)以甲方施工人員及監理工程師簽證為驗收依據。
(三)因乙方造成的質量問題返工,由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。
(四)因甲方指揮錯誤造成的返工,由甲方按乙方已作部分的實際記工,以每人30元一天支付給乙方。
第八條人工費支付。
(一)工程開工后,由甲方向乙方預支工人生活費,每人每月共借支代金卷250元,現金50元,每10天借支一次,總額控制。
(二)每30天根據形象進度計算工作量,若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用,完成工作量超出計劃量,則支付80%,達不到則支付60%。付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資,乙方有權向甲方提出發放工資的要求或罷工。
(三)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量,扣除總借支(預支代繳保險費),交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩余材料、生活用品等,扣除損毀、短缺部份賠償后10日內付足總額的95%,余款一個月后付清。
(四)本工程若經有權單位評定質量標準為優良工程,甲方按附件單價上浮30%結算;將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵;若不能達到優良,甲方則按附件單價下浮10%與乙方作結算。
第九條安全責任。
乙方必須嚴格遵守甲方的規章制度和安全操作規程進行施工作業,因乙方違規操作造成的安全事故,由乙方全權負責,所發生的一切費用與甲方無關,工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險,保險金由乙方自理,乙方提交工人名單,甲方為乙方代辦保險手續。
第十條未盡事宜由雙方另行協商,并成為本合同之附件,雙方共同遵守。
第十一條其它約定。
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求,甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算,甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
第十二條本合同一式二份,甲乙雙方各捃一份,具同等法律效力,雙方簽字(蓋章)后生效,工程竣工驗收合格,結清尾款后自然失效。
甲方:
乙方:
日期:
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇三
定作單位:______________(以下簡稱甲方)。
承攬單位:______________(以下簡稱乙方)。
根據《^v^建筑法》、《^v^民法典》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款。
一、加工品名:某x華高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的39;構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)。
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付。
一、加工期限:共計____日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態:按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購。
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收。
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格。
三、保修期限:保修________年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。
定作單位:______________。
承攬單位:______________。
______年________月_______日。
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇四
加工方:
依據《^v^民法典》的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容。
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作。
三、加工工期。
從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額。
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量___%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后____萬元為定金,____萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后___天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在___小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任。
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前___天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后___小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5、____月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后____天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照雙方協議解決。
七、乙方責任。
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,__年___月____日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收。
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在____小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在___小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后____個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起,至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
__________年__________月__________日。
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇五
(甲方)。
(乙方)。
根據《^v^合同法》及有關規定,為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務要求。
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運證號碼,發動機號,車架,
2、廠牌車型,營運證號碼,發動機號,車架。
第二條、服務期限。
期限從年月日時起,至年日時止,共計天。
第三條、服務費用。
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任。
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內發生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內,應遵守國家有關法律規定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發生事故,甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任。
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式。
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定。
1、甲方發生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員,繼續完成行車計劃。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇六
甲方:
身份證號:
住址:
電話:
乙方:
身份證號:
住址:
電話:
甲方擬建房屋一棟,位置在村,由乙方負責承包建設。為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂本房屋建設承包合同。
建筑一共兩層,地基長米,寬米。(具體尺寸形狀見圖紙)其中第一層高米(包括樓板),第二層高米(包括樓板),房檐向外伸出至cm;樓梯兩層,陽臺、廁所現澆,屋頂在預制板上做現澆天溝蓋石棉瓦,女兒墻米高。
內容包括:基礎土方施工、墊層、地基施工、基礎土方回填、地面層薄膜隔潮、墻體、圈梁、結構柱、樓梯、樓面、扎鋼筋、陽臺衛生間現澆混凝土、地面找平、門前臺階、房屋前向挑檐及蓋瓦造型、蓋瓦、現澆天溝;屋面上陽臺現澆蓋板;外墻三面水泥砂漿抹面,外墻正面(前面)貼瓷磚(厘米),天花頂板、內墻用混合沙漿打底刮平(刮白);屋面雨水排水管接到地面;樓、地面水泥砂漿地面找平;外墻周圍散水、門窗洞口粉刷等。不包含:門窗、室內水電。
乙方為包工、包料、包質量、包工期、包安全及責任承建甲方房屋,按建筑面積每平米費用包干。工程面積必須嚴格按圖紙設計施工,乙方不得隨意改變圖紙設計,未經甲方同意不得隨便增加面積,不得偷工減料,使用劣質材料,因施工過程中發現設計問題,確實需要變更的,需雙方協商一致,乙方在施工中必須接受甲方的監工,并接受合理化建議并采納。乙方自帶一切工器具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板,腳手架等,費用由乙方自理,乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。建筑面積計算方式及承包單價:經甲乙雙方協商,建筑面積按相關民俗方式計算,具體房屋面積按計算按:
一層按建筑物外墻邊長×寬計算;二層按建筑物外墻邊長×寬計算;如一層外墻四周出散水,則按所出散水投影面積一半計算建筑面積。承包價格按:元/平方米(元每平方米)包干,乙方不得再以任何理由要求甲方增加任何費。
合同生效后,甲方付定金元整(大寫:仟元整)給乙方,該費用在完工結算時從結算款中扣除;乙方大宗材料進場施工,甲方付工程款元(大寫:萬元整);二層樓面板施工完成,甲方付工程款元(大寫:萬元整);屋面板施工完成,甲方付工程款元(大寫:萬元整);剩余部分經甲方驗收合格,結算完成付清。
1、甲方提供施工的水電,乙方必須保證工程質量,按設計圖紙和甲方要求施工。
2、乙方收到甲方定金如不按期開工,甲方可單方面解除承包合同,同時,乙方應雙倍返還定金作為違約金支付給甲方。
3、乙方在施工地基、梁柱、屋面等關鍵部位時必須通知甲方現場驗收,并保證質量安全。
4、乙方采購的材料如果沒按甲方要求,甲方有權要求乙方應無條件更換。
5、乙方必須按甲方提供的圖紙及說明和雙方簽訂的承包合同施工。
6、乙方自行解決其員工的工資、勞保、保險、吃住生活等。
7、工程不得轉包。
8、建筑材料進入施工現場后,由乙方保管。
9、甲方應購買國家標準的預制構件,包括預制板、踏步、門窗過梁,安裝前應通知甲方現場查驗。
1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
3、主要材料質量要求:
3)、所有使用的砂要求用河砂;。
4)主體結構混凝土標號不低于。
4、不得出現:主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋:橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋;屋面、外墻面漏水等等,如發現有以上現象,乙方必須進行免費維修并承擔賠償一切損失。
5、衛生間現澆并保證不漏水。
6、基礎下設墊層,磚采用粘土磚(基礎埋深:室外地面以下埋入不少于mm)水泥砂漿砌筑;一層墻體為粘土磚水泥砂漿砌筑,墻厚;二層為混凝土砌塊水泥砂漿砌筑墻厚;圈梁布置要求每道墻上全部布置。
7、門窗洞口按圖紙預留,內墻上的洞口粉好,外墻上的門窗甲方安裝時由乙方補縫。
8、工程竣工后,由甲方進行檢查驗收。如出現嚴重建筑質量問題,由乙方重新修繕直到符合甲方質量要求為止。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用),全部由乙方自行承擔。
9、房屋建成后一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
1、乙方進場施工,甲方付給乙方元(元)用于乙方購買本房屋建設期間的保險(該費根據乙方要求支付,不足部分由乙方承擔),乙方必須為施工人員購買人身傷亡和財產安全險以及第三責任險。
2、乙方必須按照安全規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,文明施工,在施工過程中要特別注意安全施工,確保人身和財產安全,杜絕一切事故發生。因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故,或乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的,由乙方負全部責任,甲方不負擔任何責任和費用。
工程工期為天,從簽訂合同之日起計算,乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工時間,如因乙方的原因造成工期延期超過天時,甲方可單方面解除合同并要乙方支付違約金。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
日期:年月日
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇七
甲方建商住樓一幢,施工場地地已平整,道路暢通,水、電設施齊全,各種建設審批手續完備,已完全具施工條件。為使樓房盡快建設,明確雙方的權利義務,經甲乙雙方共協商,自愿達成以下建房協議,以便共同遵守。
一、工程名稱為:
商住并用房。
二、工程結構:
商住并用房層,其中1層為框架結構,以上為磚混結構。
三、圖紙和文件的保管與提供:
協議書成立后日內,甲方交付施工圖兩套,交付乙方的圖紙由乙方保管,并作為施工資料、交工驗收憑據。施工中甲方變更設計應于五個工作日前通知乙方。不按時通知造成的損失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的損失由乙方承擔。設計變增的工程量由甲方支付施工費,變減的工程量可相應減少工程費用。
四、承包范圍及要求:
承包范圍為該工程的地基處理(地基高于公路公分后,再三步階梯計公分為一層的地坪),結構建造(土建施工),內外墻水泥粉墻(外墻貼瓷磚),室內水泥地坪,墻內及室頂的電話線、有線電視線,網絡線路、空調線、照明電線等暗線的安裝,上下水道預留管道的處理及防水處理,房頂的建設及防水處理,天然氣管道的預留處理,木工施工,樓梯的建造。要求:嚴格按照施工圖紙施工。
五、承包方式:
20______年______月______日開工,20______年______月______日峻工,有效工期為______天。不能如期峻工,承擔甲方因此而付出的看管費、勞務費,造成材料損失的,以購買價承擔材料費。甲方變更設計增加施工量的相應增加工期。自然條件造成不能施工的自動延長工期。乙方無正當理由停工天以上,甲方有權解除協議,未支付施工費用不再對付。
七、施工設備的提供:
施工設備及機械由乙方全部提供,并與本協議書成立后,圖紙交付之日起日內運到施工場地。施工設備、施工機械的數量,以有效保證正常施工為限。
八、價金及支付方式:
以上工程總承包金為元。變更設計的,變更后的工程量,按總價金與總工程量的比例,計算變更價金的增減。
支付方式:采用現金分期支付的方式。施工機械施工設備到施工場地付總價金的______%,三層主體結構完成后付總價金的______%,全部主體結構完成后付總價款的______%,墻體粉墻完成后付總價款的______%,全部工程完工付至價款的95%,下余5%作為保修費用一年以后支付。
九、材料供應:
工程所需材料由甲方提供,乙方對不符合質量的材料有義務要求甲方更換,不履行此注意義務而發生的損失由乙方承擔責任。
因材料供應的原因至工程延誤的,乙方有權同等地延長施工期限。
對材料的使用應依合理為原則,不得有浪費的情形,否則甲方有請求乙方有賠償的.權利。
十、質量要求:
嚴格按施工圖紙和有關建設部門的規定施工。
十一、施工安全:
乙方全面負責本施工過程中的施工安全,施工中出現的一切事故均由乙方承擔。
十二、工傷事故的處理:
對到施工場地的施工人員,乙方必須按實際人員,辦理施工人員及第三人人身生命財產辦理保險,支付保險費用。
施工中發生的一切人身損害和第三人人身損害,由乙方承擔。
十三、質量保修:
乙方按法律、行政法規對交付使用的工程保修,并保修期內承擔質量保修責任。屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年。
十四、違約責任:
本協議書中各條款任何一方不履行或不完全履行即構成違約,違約方承擔守約因此而造的全部損失。
十五、本協議未盡事宜另行協商。
十六、本協議一式份,甲乙雙方各持一份,交保管一份。
附:施工圖紙以及施工圖中對各項標準,參數及施工要求等是本協議書的組成部分。
20______年______月______日。
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇八
甲方將位于________的自用房的建設工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產損害的,乙方應對此負全部責任。
二、施工要求。
1、乙方按照雙方協商結果進行房屋結構施工。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工,工期為天),即自________止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度,保證按期交房。一樓為________平米,二樓為________平米,共兩層為________平米。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材為16#、滇西水泥。
三、付款方式。
工程報價:每平方________元,以實際建筑面積為準。
1、施工隊進場需支付開工費。
2、第一層蓋好后付________萬元。
3、第二層蓋好后付________萬元。
4、剩余款項自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現質量問題,甲方將剩余款項________全部支付給乙方。若出現質量問題,所需維修資金由剩余款項支付,剩余款項不足以支付維修金的,甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。
四、工程內容:乙方從地基到完成磚砌結構,室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。水電安裝到位(電線由甲方提供),及按原有的化糞池改大。
五、違約責任:
1、乙方承諾:如建好后的房屋出現重大質量問題,足以影響甲方生活安全的',甲方可向乙方索賠,索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結清外,須賠償另一方違約金________萬元。
3、若乙方未在規定的工期內完工,每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金,逾期時間進過一個月以上的,乙方需向甲方支付不低于的違約金。
六、本協議履行過程中發生爭議的,雙方應友好協商解決,協商不成的,均可向香格里拉縣人民法院提起訴訟。
七、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各一份。
甲方(簽字蓋章):________。
乙方(簽字蓋章):________。
________年________月________日。
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇九
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲方將樓不銹鋼欄桿制作、安裝工程承包與乙方,經雙方協商一致,特訂立本合同。
一、承包方式及價款:
1、包工包料,承擔技術、質量、安全、文明施工及工期全過程施工管理。
3、甲方供應各種管材,根據乙方領料數量,材料款在乙方工程款中扣除。
4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采購(如彎頭、埋件、膨脹螺栓、飾蓋、焊絲、密封膠等零星材料),材料質量必須符合國家標準要求,并且提供相應資料。
二、承包范圍:樓設計圖紙范圍內的欄桿工程。包括制作、安裝,密封膠的封打、竣工清理等全部內容。
三、工程質量:符合現行國家驗收規范及相關標準,質量標準為精品優良。標準確定以濟南市質量監督站備案為準,達不到質量標準,按施工總額的.10%扣除。施工過程中由于質量問題和進度失控引起的經濟損失,由乙方全部承擔,工程付款中扣除。
四、工程工期:
1、自20___年________月________日至20___年________月________日竣工,并通過驗收。
2、乙方按甲方的進度計劃和質量要求,保證施工人員數量,隨時接受甲方的核查和監督。無故拖延工期每一天罰款1000元,并承擔給甲方造成的相應經濟損失和有關支出。
五、結算、付款方式:
1、工程結算,按實際長度延長米計算。
2、工程付款,竣工驗收達到精品標準付總工程款的80%,剩余工程款質保期滿付清(質保期二年)。
3、乙方出具工資表,領取工程款。
六、違約責任:
1、如中途出現停工造成的一切經濟損失由乙方承擔,所發生費用甲方概不負責。
2、如工程質量低劣,甲方有權更換乙方,所發生費用由乙方全部承擔。
3、甲方如不能及時提供材料,造成工期延誤,工期相應順延,造成損失甲方承擔,
七、其他:
1、乙方根據大樣圖編制材料計劃,提前3天上報甲方材料處,以便甲方及時組織貨源到場。
2、乙方施工嚴格操作規程,出現安全事故均由乙方自行承擔。
3、乙方施工嚴格注意成品保護工作,每發現損壞一處罰款500元,工程款中扣除。
4、主要受力桿件,預埋鋼板厚度不應小于4㎜,且有兩個螺栓固定,并前后布置,螺栓直徑不小于10mm,埋件必須直接安裝在混凝土構件上。
5、幼兒園欄桿工程滿足設計要求。
八、本合同雙方簽字后生效,工程款付清,合同自行作廢。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇十
甲方:。
乙方:。
根據上《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同。
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程數量:
4.結構形式:
包工包料、包手頭工具等所有機具(包括三級配電箱以下滿足質量要求的照明用電線及其它設備)、自備勞保用品、食宿自理、周轉材料管理。
1、商定工期為x天(日歷天)。
開工日期:xx年x月x日
竣工日期:xx年x月x日
2、本工程應一次進場完成,按照甲方工程各階段的施工進度計劃施工。根據甲方安排,乙方不能影響甲方下道工序施工,如有影響所造成的一切責任由乙方承擔,并賠償給甲方造成的一切損失。如人為因素造成工期拖延,每延期一天,應支付違約金1000元,7天以上(含7天)發包方有權終止合同,責令無條件退場,按已完成工程量的80%結算支付,并有承包方承擔所有經濟責任。
1、此工程樓號總面積約x平方米。
2、每平方工程包價:主體每平方米x元,裝飾每平方米x元。
1、主體工程結算及支付辦法。
(1)、工程款支付,墊資主體______層封頂(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主體封頂付已完工工程量的______,工程主體結構驗收達到合同第六項標準后付至總造價的,剩余三個月內付清。
(2)、結算前由發包方、建設方、監理方、質監站及設計方組織驗收,驗收合格并簽署意見后,由乙方向甲方項目部提出申請,經甲方項目部和項目經理批準后,甲方財務核算后給予支付。
2、裝飾工程結算及支付辦法。
(1)砌體完成一半后福完成工程量的,全部完成付總款的,主體驗收后付至xx。
(2)工程裝飾工程量完成一半后付完工程量的,全部完成付總工程款,竣工驗收后付至總款的,二次結構、裝飾部分竣工驗收后三個月內付清。
3、質量保證金條款。
(1)質量保修期為2年,質保期內,乙方隨叫隨到,及時維修,若乙方不能按時維修,甲方有權安排第三方維修,維修費從乙方的質保金中扣除。
(2)本同訂立后,乙方向甲方交納_____,開工后再交納。質量保證金在主體竣工驗收后退還。
(3)保修金在質檢站、建設單位、監理單位、甲方對本工程竣工驗收合格并取得竣工驗收報告之下月起開始計算2年后無任何遺留問題無息支付。
1、甲方責任。
(1)、向乙方提供一套完整圖紙,并進行圖紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。
(2)、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,并對工程質量嚴格把關,對不合格工程勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
(3)、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。非生產用的大功率電器甲方酌情收取成本。
(4)、保證按時給乙方撥付工程款。
2、乙方責任。
(1)、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術人員,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。
(2)、上報施工隊的人員名單,包括資質及各種上崗證件,保證農忙季節不停工。乙方要對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查,保證人員的政治素質、身體素質和技術水平,工人年齡不得低于18周歲,不得超過45周歲。
(3)、乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規章制度,不得和主管部門及有關職能部門發生頂嘴、沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)、嚴格執行特種工種持證上崗,如:塔吊工、電焊工、電工等特殊工種。
(5)、嚴格規范施工,保證每個分項工程符合標準,凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
(6)施工中注意安全施工,如發生大小事故,均有乙方全部承擔。
(7)施工期間因乙方責任造成的停工、返工、器材、機械設備的損失,一切責任由乙方負責。
(8)工程完工后,剩余的材料必須按甲方指定地點堆放整齊。屬于甲方的工具、材料等必須在七天內全部還清完畢,施工人員必須在七天內全部撤離施工現場。
1、施工安全施工生產目標承諾:
(1)、杜絕重大安全事故,死亡事故為零。
(2)、輕傷事故控制在五人以內。(每個棟號)。
(3)、杜絕重大設備、火災事故。
(4)、安全生產、文明施工隨甲方與建設合同同步實施。
2、乙方必須執行下列安全管理制度:
(1)、根據工程內容、特點,甲乙雙方應做好安全技術交底,并有交底書面材料,雙方各執一份。
(2)、乙方必須執行各級安全教育培訓以及持證上崗制度。
(3)、乙方應向甲方提供有關安全的管理規章制度并執行甲方的安全檢查制度。
(4)乙方應采取一切合理的措施,防止其勞務人員發生任何違法或妨礙治安的行為,在施工區域內發生打架、斗毆、盜竊、酗酒鬧事、賭博等現象,不管任何原因,發生一次,發包方對責任方罰款500-1000元,由此引起的刑事責任及一切費用由承包方承擔。
1、依據國家《建筑法》、《勞動法》規定,根據政府和建設主管部門要求,發包方工程項目部必須為其勞務作業特殊工種的現場務工人員辦理意外傷害保險,支付其保險費用,勞務分包方承擔此項費用。
2、發生重大傷亡及其他安全事故是,勞務分包人員立即報告發包方工程項目部,有工程項目部在規定的時間內報告上級主管部門,并保護施工現場事故。上級主管部門對事故現場進行調查,同時按有關法律、法規處理。
3、勞務分包方和工程承包方對事故責任有爭議時,按有關規定處理。
4、事故發生時,雙方有責任采取必要的措施,防止或減少損失。
1、甲方未能按照合同規定履約,出現以下情形的,其損失由甲方承擔,工期順延。
(1)圖紙變更未及時送達乙方。
(2)未按時按材料計劃提供材料,造成乙方停工待料。
(3)不按期支付工程式款。
2、乙方未能按照合同規定履約,出現以下情形的,按照以下約定由乙方承擔責任。
(1)因乙方原因造成甲方工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時,甲方可以終止合同,乙方應自甲方通知終止合同之日起3日內退出施工現場,并承擔因此給甲方造成的經濟損失及上述總承包價的30%作為違約金。
(2)因乙方責任造成質量事故和延誤工期,其工料損失及延誤工期所造成甲方的一切損失概由乙方承擔:a.如出現質量問題需返工時,按市場價在承包總價中扣除拆除部分的材料費用;b.延誤工期按每拖后一天罰款1000元。
(3)因乙方對單項工程施工力量不足或質量達不到甲方要求,甲方有權再次發包,其單價按乙方重新發包單價從現乙方合同價款中扣除。
(4)乙方必須每月按時造表發放工資,經參工人員簽字認領后的工資表報甲方財務備案。若乙方不能及時給勞務人員發放工資的,甲方有權在乙方工程款中扣除,根據勞務人員施工工程量情況,直接把工資代發到勞務人員手中。
在履行合同過程中發生爭議,雙方首先進行協商,協商不成,可向有關部門申請調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的,可提請企業所在上級有關部門仲裁或法院訴訟。
未盡事宜,甲乙雙方協商解決,如協商解決不成,可到當地法院仲裁或訴訟。
本合同簽訂地點:
本合同經雙方負責人簽字蓋章后生效。
本合同在完成工程分包工作內容、結清工程決算尾款后,即宣告終止。
十三、本合同一式四份,由甲乙雙方各執兩份,本合同經雙方簽字蓋章后生效。
發包單位(蓋章)。
負責人簽字:
電話。
身份證號:
xx年x月x日。
承包單位(蓋章)。
負責人簽字:
電話:
身份證號:
xx年x月x日。
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇十一
根據上《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同。
1.工程名稱:__________。
2.工程地點:__________。
3.工程數量:__________。
4.結構形式:__________。
包工包料、包手頭工具等所有機具(包括三級配電箱以下滿足質量要求的照明用電線及其它設備)、自備勞保用品、食宿自理、周轉材料管理。
1、商定工期為__________天(日歷天)。
開工日期:_______年____月____日
竣工日期:_______年____月____日
2、本工程應一次進場完成,按照甲方工程各階段的施工進度計劃施工。根據甲方安排,乙方不能影響甲方下道工序施工,如有影響所造成的一切責任由乙方承擔,并賠償給甲方造成的一切損失。如人為因素造成工期拖延,每延期一天,應支付違約金1000元,7天以上(含7天)發包方有權終止合同,責令無條件退場,按已完成工程量的80%結算支付,并有承包方承擔所有經濟責任。
1、此工程樓號__________總面積約__________平方米。
2、每平方工程包價:主體每平方米__________元,裝飾每平方米__________元。
1、主體工程結算及支付辦法。
(1)、工程款支付,墊資主體______層封頂(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主體封頂付已完工工程量的______,工程主體結構驗收達到合同第六項標準后付至總造價的,剩余三個月內付清。
(2)、結算前由發包方、建設方、監理方、質監站及設計方組織驗收,驗收合格并簽署意見后,由乙方向甲方項目部提出申請,經甲方項目部和項目經理批準后,甲方財務核算后給予支付。
2、裝飾工程結算及支付辦法。
(1)砌體完成一半后福完成工程量的__________,全部完成付總款的__________,主體驗收后付至__________。
(2)工程裝飾工程量完成一半后付完工程量的__________,全部完成付總工程款__________,竣工驗收后付至總款的__________,二次結構、裝飾部分__________竣工驗收后三個月內付清。
3、質量保證金條款。
(1)質量保修期為2年,質保期內,乙方隨叫隨到,及時維修,若乙方不能按時維修,甲方有權安排第三方維修,維修費從乙方的質保金中扣除。
(2)本同訂立后,乙方向甲方交納_____,開工后再交納__________。質量保證金在主體竣工驗收后退還__________。
(3)保修金在質檢站、建設單位、監理單位、甲方對本工程竣工驗收合格并取得竣工驗收報告之下月起開始計算2年后無任何遺留問題無息支付。
1、甲方責任。
(1)、向乙方提供一套完整圖紙,并進行圖紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。
(2)、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理,給乙方造成一個良好的`施工環境,并對工程質量嚴格把關,對不合格工程勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
(3)、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。非生產用的大功率電器甲方酌情收取成本。
(4)、保證按時給乙方撥付工程款。
2、乙方責任。
(1)、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術人員,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。
(2)、上報施工隊的人員名單,包括資質及各種上崗證件,保證農忙季節不停工。乙方要對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查,保證人員的政治素質、身體素質和技術水平,工人年齡不得低于18周歲,不得超過45周歲。
(3)、乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規章制度,不得和主管部門及有關職能部門發生頂嘴、沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)、嚴格執行特種工種持證上崗,如:塔吊工、電焊工、電工等特殊工種。
(5)、嚴格規范施工,保證每個分項工程符合標準,凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
(6)施工中注意安全施工,如發生大小事故,均有乙方全部承擔。
(7)施工期間因乙方責任造成的停工、返工、器材、機械設備的損失,一切責任由乙方負責。
(8)工程完工后,剩余的材料必須按甲方指定地點堆放整齊。屬于甲方的工具、材料等必須在七天內全部還清完畢,施工人員必須在七天內全部撤離施工現場。
1、施工安全施工生產目標承諾:
(1)、杜絕重大安全事故,死亡事故為零。
(2)、輕傷事故控制在五人以內。(每個棟號)。
(3)、杜絕重大設備、火災事故。
(4)、安全生產、文明施工隨甲方與建設合同同步實施。
2、乙方必須執行下列安全管理制度:
(1)、根據工程內容、特點,甲乙雙方應做好安全技術交底,并有交底書面材料,雙方各執一份。
(2)、乙方必須執行各級安全教育培訓以及持證上崗制度。
(3)、乙方應向甲方提供有關安全的管理規章制度并執行甲方的安全檢查制度。
(4)乙方應采取一切合理的措施,防止其勞務人員發生任何違法或妨礙治安的行為,在施工區域內發生打架、斗毆、盜竊、酗酒鬧事、賭博等現象,不管任何原因,發生一次,發包方對責任方罰款500-1000元,由此引起的刑事責任及一切費用由承包方承擔。
1、依據國家《建筑法》、《勞動法》規定,根據政府和建設主管部門要求,發包方工程項目部必須為其勞務作業特殊工種的現場務工人員辦理意外傷害保險,支付其保險費用,勞務分包方承擔此項費用。
2、發生重大傷亡及其他安全事故是,勞務分包人員立即報告發包方工程項目部,有工程項目部在規定的時間內報告上級主管部門,并保護施工現場事故。上級主管部門對事故現場進行調查,同時按有關法律、法規處理。
3、勞務分包方和工程承包方對事故責任有爭議時,按有關規定處理。
4、事故發生時,雙方有責任采取必要的措施,防止或減少損失。
1、甲方未能按照合同規定履約,出現以下情形的,其損失由甲方承擔,工期順延。
(1)圖紙變更未及時送達乙方。
(2)未按時按材料計劃提供材料,造成乙方停工待料。
(3)不按期支付工程式款。
2、乙方未能按照合同規定履約,出現以下情形的,按照以下約定由乙方承擔責任。
(1)因乙方原因造成甲方工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時,甲方可以終止合同,乙方應自甲方通知終止合同之日起3日內退出施工現場,并承擔因此給甲方造成的經濟損失及上述總承包價的30%作為違約金。
(2)因乙方責任造成質量事故和延誤工期,其工料損失及延誤工期所造成甲方的一切損失概由乙方承擔:a.如出現質量問題需返工時,按市場價在承包總價中扣除拆除部分的材料費用;b.延誤工期按每拖后一天罰款1000元。
(3)因乙方對單項工程施工力量不足或質量達不到甲方要求,甲方有權再次發包,其單價按乙方重新發包單價從現乙方合同價款中扣除。
(4)乙方必須每月按時造表發放工資,經參工人員簽字認領后的工資表報甲方財務備案。若乙方不能及時給勞務人員發放工資的,甲方有權在乙方工程款中扣除,根據勞務人員施工工程量情況,直接把工資代發到勞務人員手中。
在履行合同過程中發生爭議,雙方首先進行協商,協商不成,可向有關部門申請調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的,可提請企業所在上級有關部門仲裁或法院訴訟。
未盡事宜,甲乙雙方協商解決,如協商解決不成,可到當地法院仲裁或訴訟。
本合同簽訂地點:__________。
本合同經雙方負責人簽字蓋章后生效。
本合同在完成工程分包工作內容、結清工程決算尾款后,即宣告終止。
十三、本合同一式四份,由甲乙雙方各執兩份,本合同經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇十二
甲方:
聯系電話:
乙方:
聯系電話:
為確保工程按時按質竣工驗收,明確雙方各自義務,現將油漆工承包給乙方,特訂立如下合同:
一、承包方法:
承包方式:雙包,即包工包料。工作量:承包價格:
二、工程進度:按照甲方的要求進度,自年月日至年月日止,乙方必須按合同進度按時完成,乙方如不能完成,甲方有權采取罰款進行制約。
三、工程質量:必須保證施工質量符合設計要求、現場管理人員要求,盡量做到使客戶滿意。
四、安全:必須保證施工安全,杜絕大小事故的發生,禁止工作期間及中午飲酒,安全帽有乙方自備,但乙方必須購置符合國家安監合格安全帽。乙方和其職工要簽訂安全協議,分項工程要有安全交底。乙方必須服從現場安全管理,發現隱患及時匯報。所有施工中的一切安全由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
五、付款方式:
六、此合同一式兩份,雙方簽字有效,各持一份為憑,并作為雙方當事人法律依據。
甲方:
乙方:
日期:
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇十三
工程地點:
甲方在________建房屋,建筑面積為________平方米。由乙方承包建設。經雙方協商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式。
乙方系具有從事農村房屋建設的成熟經驗,甲方將所需建設房屋以包工包料的方式發包給乙方:乙方負責提供施工建設所需的建筑材料、施工人員;乙方自帶建筑所需一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板,搭架用的竹木等,費用由乙方自理;乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
甲方與乙方,甲方與乙方的施工人員之間不存在任何的雇傭關系。乙方負責建設并交付建房成果,甲、乙雙方按照工程的建筑面積計算價格,乙方未經甲方同意不得隨便增加面積。
二、承建項目。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
三、承包價格及付款方式。
經甲乙雙方協商,建筑面積按樓面________平方米計算,即樓面平方米是________元/平方米。
四、雙方責任。
甲方提供施工的水電,設計圖紙。
施工過程中發現設計問題,確實需要變更的,需雙方協商一致;乙方在施工中必須接受甲方的監工,并接受和采納甲方的.合理化建議。
五、質量要求。
1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發現質量問題的,由乙方承擔賠償一切損失,并由乙方進行免費維修。
(2)主體墻與水平地面不垂直,墻壁凹凸不平、開裂,主體柱地面不垂直、斷裂、露筋,橫梁斷裂、露筋,天板開裂、塌陷、露筋等等。
(3)乙方須保證所建房屋主體四角端正、墻面、地面平,墻體粉刷平整,杜絕空鼓,符合相關標準。
六、注意安全。
乙方必須按照安全規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施、文明施工。在施工過程中,乙方要特別注意安全施工,確保乙方所提供的施工器材、設備不存在安全隱患,確保施工人員的人身和財產安全,杜絕一切事故發生;因乙方對施工工地管理疏忽,施工設備的原因和乙方的人員操作失誤等導致施工人員或第三人發生傷亡事故和財產損失的,由乙方負擔全部責任,甲方不負擔任何責任和費用,若甲方因發生安全事故,而向遭受人身傷亡或財產損失的施工人員或第三人支付相關費用的,甲方有權就其所支付的相關費用向乙方追償。
七、其它未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):________日期:________
乙方簽字(章):________日期:________
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇十四
委托方(以下簡稱甲方):
施工方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則,就乙方承包甲方的家庭涂料裝飾工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
二、工程內容:詳見合同附件一,油漆工的合同承包合同。
三、委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。
四、工程工期:
1、開工日期:年月日,(以乙方工人開工算起)。
2、竣工日期:年月日,(以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準)。
五、工程總造價:萬仟百拾元。
六、甲方的權利和義務:
甲方負責自行采購施工材料,其所購材料應符合國家規定的有關標準,其材料必須在協會會員店鋪采購,油漆未在協會會員店鋪購買可視合同無效。
甲方采購后材料經乙方負責保管。由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
甲方應給施工人員辦理進場施工手續(出入證等)。提供施工所需的水、電及施工所需的腳手架。施工中如臨時需要使用公共部分,甲方應向鄰居打好招呼。
施工中,甲方需要變更或增加施工項目時,應及時如實通知乙方,雙方應簽訂項目變更表,商議好造價情況。
甲方應配合乙方施工人員的工作。
七、乙方的權利和義務:
乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。
乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。
按施工程序開展監理,及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。
乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤,應與甲方商議解決。
八、基層檢查:
乙方在工程現場對基層狀況進行檢查時,若發現可能影響涂飾效果的因素時,要及時提出整改意見,由甲方負責實施。整改后的基層狀況甲乙雙方應進行書面確認。若因客觀的原因其通過涂飾仍無法改變的,雙方應事先做好記錄并予以確認。
九、工程施工及驗收標準:
附件二。
十、付款方式:
1、合同一經簽訂,甲方須先支付定金600元。
2、乙方人員進場施工五天后,甲方應支付工程總造價的'25%,即__________。
3、木器漆完工后,甲方應支付工程總造價的50%,即______________。
4、內墻乳膠結束后,3個工作日內雙方按照驗收標準驗收。驗收合格后甲方應付清工程余款,即___________。
變更工程項目的,甲方應按雙方協商好的價格一并支付給乙方。
十一、飾后保修承諾:
乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任,保修期間自工程竣工驗收之日起,為期2年。
保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責。
保修內容均采用修復形式。而且只對涂飾質量負責,不承擔其他連帶責任。
在保修期內,乙方應在接到通知后確認是保修范圍內的,5個工作日內派人修復。
保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素(自然老化、結構層降、溫差收縮、碳化收縮等原因)所產生的結果不屬于保修范圍。若要乙方維修的,則維修的材料和人工費均由甲方負責。
十二、違約責任:
合同生效后,擅自撤除合同的一方,應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
無正當理由,甲方在應付款日期不付款,給乙方催討時仍不付款,乙方有權停止施工,由此所造成的后果由甲方承擔。
甲方未按合同規定付款,或甲方原因而造成延遲完工,每逾期一天,按本合同工程價款的1‰支付給乙方。
乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求,乙方必須返工修理,因返工造成的工期延誤,每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
十三、爭議解決:
雙方友好協商,協商無效,可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
十四、合同效力:
本合同一式兩份,雙方各執一份。經雙方簽字,蓋章后生效,補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方:(簽字)。
聯系方式:
簽訂日期:
乙方:(簽字)。
聯系方式:
簽訂日期:
包工包料承攬合同(優秀15篇)篇十五
聯系電話:________________。
承包方(乙方):________________。
聯系電話:________________。
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《民法通則》等相關法律、法規,經甲、乙雙方協商一致,訂立本合同。
第一條工程概況。
一、工程名稱:________________。
二、工程地點:________________。
三、工程內容:________________。
四、承包方式:清工,包安全。
第二條工程承包范圍。
一、承包范圍:主鋼結構系統、墻面系統、屋面系統、地埋系統、門窗工程、油漆、等所需的技術人員和施工勞動力。
二、本工程鋼結構建筑面積:平方米米長,________米寬)。
第三條清包工費。
本工程定價方式為________元/平方米;。
固定總價約為人民幣:________元,(大寫)。
本合同雙方當事人特別明確:搬運費、管理現場經費以及其他工程勞力所產生費用,且不因情況的變化而改變。
第四條工程價款的支付與結算。
工程款支付:
支付完工后付清。
第五條設計及其變更。
一、由于設計安全性能不合理造成工程修改所產生的費用,由承包方承擔;。
二、承包方應當按照國家鋼結構工程相關標準、規范和發包方提供的資料進行設計。編制施工圖設計文件應當滿足設備、材料采購、非標準件制作和安裝施工的需要。
三、工圖設計文件經發包方確認后及在施工準備階段和施工階段發包方要求變更設計的,應向承包方書面提出。變更的具體內容在變更設計委托書中載明。
第六條工程期限及順延。
一、本合同總工期為天,完工日期為________年________月________日。
二、工期順延。
l、在施工準備期間如發包方提出設計變更或材料、設備變更的,則對重新設計、材料采購、制作的時間順延。
2、施工期間遇下列情況之一的,工期相應順延:
2.1一周內非承包方原因造成停工累計超過8小時的,按每8小時順延一天計。
2.3因發包方的原因引起的工程延期,工期相應順延;。
2.4合同約定和法律、法規、規章規定的其他可以順延工期的情況。
3、因上述l、2條原因造成施工進度計劃關鍵線路(由乙方提交,并經甲方確認的施工網絡圖中關鍵線路)的工期延誤,經發包方書面確認后,才可順延。非關鍵線路的工期在不影響總工期的情況下,工期不予順延。
4、凡由于承包方的原因造成的工期延誤,則工期不能順延,由此引起的趕工措施等費用增加均由承包方自行承擔。
5、發包方和承包方雙方在確定竣工日期及各項控制工期時,已充分考慮可能出現的下雨、下雪、防洪排澇、臺風、高溫天氣、節假日等因素以及甲方分包工程的合理工期。
第七條材料、設備供應。
一、發包方采購和提供材料。
發包方必須按合同約定的設計要求和國家有關標準采購主要材料、設備,并應附有正規廠家的出廠合格證書。
二、承包方提供工程所需各種設備,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
三、材料搬運:發包方負責把材料送到工地,承包方無條件搬運。
第八條安全施工。
一、承包方須遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并安排執有相關資格資質的專業技術人員進行施工,隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。
二、承包方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
三、承包方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓,不得上崗作業。
四、在工期期間,承包方須保證安全作業,如產生安全事故,一切責任由承包方自行承擔。
五、在工期期間,承包方對產地的財產安全負責。
第九條附則。
本合同一式貳份,雙方代表在合同上簽字并蓋單位公章后生效。合同文本發包方執壹份,承包方執壹份。
在合同履行中經雙方協商一致可訂立補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。雙方也可以其他合法的方式對合同內容加以變更、修改。本合同自工程驗收合格,保修期滿,工程款支付完畢后終止。
甲方(發包方):________________(蓋章)。
乙方(承包方):________________(蓋章)。
________年________月________日。