授權委托可以激發受托人的積極性和創造力，有助于培養團隊合作精神。授權委托的實際案例如下，通過學習和借鑒，我們可以更好地掌握授權委托的技巧和方法。
辯護授權委托書（模板18篇）篇一
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于______________________________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。
本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從________年________月________日到________年________月________日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任。
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：________________乙方：________________。
地點：________________地點：________________。
電話：________________電話：________________。
簽訂日期：________年________月________日
辯護授權委托書（模板18篇）篇二
甲方事務所為甲方安排罪一案的第壹審辯護人。經雙方協商達成如下協議：
一、乙方安排律師出庭辯護。
二、甲方必須真實地向律師敘述案情。乙方安排律師接受委托后，如發現委托人或被告人捏造事實，弄虛作假，沒有如實陳述案情，受托律師有權拒絕為之辯護，所收費用不予退還。
三、按照有關規定，經雙方協商同意，甲方應在簽約時向乙方繳納費用人民幣元。
四、本合同有效期限，由雙方簽定之日起生效，至本案本審終結止。
五、其它：甲方委托乙方的期限為：。
甲方：乙方：廣東律師事務所。
xx年x月x日。
辯護授權委托書（模板18篇）篇三
委托人________________根據《中華人民共和國律師法》及《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定，聘請_________________________律師事務所__________________律師為案件的訴訟代理人。
受托律師代理權限：_________________________________________________。
本委托書有效期自即日起至__________________________止。
委托人：_______________。
辯護授權委托書（模板18篇）篇四
委托人經與廣東聞彰律師事務所協商，達成以下協議：
一、廣東聞彰律師事務所指派律師擔任案件的被告人(犯罪嫌疑人)的辯護人。
二、根據《律師業務收費辦法》的規定，委托人向律師事務所繳納律師服務費人民幣。
三、本合同書有效自雙方簽訂之日起至止。
四、本合同如需變更，另行協議。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
辯護授權委托書（模板18篇）篇五
委托人__(姓名)。
根據《》刑事訴訟法》的規定，特聘請__律師事務所__律師為__(犯罪嫌疑人或被告人)提供法律幫助或辯護。
本委托書有效期限自即日起至__止。
委托人：
__年__月__日。
說明：
1.__寫明聘請某人為法律幫助者或辯護人。受托人為律師的，應寫明其姓名和所在的律師事務所的名稱。刑事案件的法律幫助權和辯護權是法定的，因此無需在授權委托書中寫明。
2.寫明授予權利的期限。
3.尾部。
委托人簽名，注明時間。本委托書一式三份，委托人、受托人各執一份，交司法機關一份。
辯護授權委托書（模板18篇）篇六
一、文書的制作要點：
1.委托人姓名，被委托的犯罪嫌疑人或被告人的姓名，接受委托的律師事務所的名稱和具體承辦律師的姓名。
2.案件的性質、名稱。
4.委托書的有效期限。
5.最后，由委托人簽名或蓋章，并注明年、月、日。
二、格式：
【】第號。
委托人根據法律的規定，特聘請律師事務所律師為。
委托人：
(注：本委托書一式三份，由委托人、律師事務所各持一份，交人民檢察院或人民法院一份。)。
辯護授權委托書（模板18篇）篇七
______________人民法院：
你院受理的由____________人民檢察院提起公訴的(犯罪嫌疑人。
姓名)(涉嫌的.罪名)一案，__________律師事務所受委托人(姓名及與。
犯罪嫌疑人的關系)之委托，指派________律師擔任犯罪嫌疑人的辯護人。
律師在(犯罪嫌疑人姓名及涉嫌罪名)一案中，代理權限為：
委托人：
受委托人：
律師事務所(章)。
律師。
辯護授權委托書（模板18篇）篇八
委托人__(姓名)。
根據刑事訴訟法》的規定，特聘請__律師事務所__律師為__(犯罪嫌疑人或被告人)提供法律幫助或辯護。
本委托書有效期限自即日起至__止。
委托人：
__年__月__日。
說明：
1.__寫明聘請某人為法律幫助者或辯護人。受托人為律師的，應寫明其姓名和所在的律師事務所的名稱。刑事案件的法律幫助權和辯護權是法定的，因此無需在授權委托書中寫明。
2.寫明授予權利的期限。
3.尾部。
委托人簽名，注明時間。本委托書一式三份，委托人、受托人各執一份，交司法機關一份。
文檔為doc格式。
辯護授權委托書（模板18篇）篇九
______________人民法院：
你院受理的由____________人民檢察院提起公訴的(犯罪嫌疑人姓名)(涉嫌的罪名)一案，__________律師事務所受委托人(姓名及與犯罪嫌疑人的關系)之委托，指派________律師擔任犯罪嫌疑人的辯護人。
律師在(犯罪嫌疑人姓名及涉嫌罪名)一案中，代理權限為：?______________。
委托人：__________。
受委托人：________。
律師事務所(章)__。
律師?：___________。
_____年____月___日。
辯護授權委托書（模板18篇）篇十
案件的辯護人。本委托書有效期自即日起至止。
委托人：
(注：本委托書一式三份，由委托人、律師事務所各持一份，交人民檢察院或人民法院一份。)。
一、文書的制作要點：
1.委托人姓名，被委托的犯罪嫌疑人或被告人的姓名，接受委托的律師事務所的名稱和具體承辦律師的姓名。
2.案件的性質、名稱。
4.委托書的'有效期限。
5.最后，由委托人簽名或蓋章，并注明年、月、日。
辯護授權委托書（模板18篇）篇十一
委托人姓名：
性別：身份證號碼：
住址：工作單位：回鄉證號碼：電話：
受委托人姓名：
性別：身份證號碼：住址：工作單位：
電話。
本人xx是汕頭市xx處房產的業主，現將該處房產售予xx。在關于此次汕頭市xx處房產交易中，因為本人為香港居民，在辦理相關事宜時多次往返兩地，造成本人諸多不便。現特委托xx作為此次房產交易代理人，全權代為辦理汕頭市xx處房產交易中關于銀行貸款和房產交易的全部事項。受委托人xx在辦理房產交易中所簽署的一切有關合法文件及辦理的相關手續所產生的法律后果，由受委托人承擔相關的法律責任。
辯護授權委托書（模板18篇）篇十二
授權范圍：授予________________________（被授權人名稱或姓名）代表________________________（授權人名稱或姓名）在中國境內接受企業登記機關法律文件送達，直至解除授權為止。
授權人簽字或蓋章被授權人簽字或蓋章。
注：《外商投資企業法律文件送達授權委托書》由外國投資者（授權人）與境內法律文件送達接受人（被授權人）簽署。被授權人可以是外國投資者設立的分支機構、擬設立的公司（被授權人為擬設立的公司的，公司設立后委托生效）或者其他境內有關單位或個人。被授權人、被授權人地址等事項發生變更的，應當簽署新的《外商投資企業法律文件送達授權委托書》及時向企業登記機關備案。
辯護授權委托書（模板18篇）篇十三
平安養老保險股份有限公司：
本公司根據貴公司及有關法律規定現全權委托______先生/女士（身份證件號碼：______），在______年______月______日至______年______月______日持本公司授權委托書前往貴公司辦理現金繳費事宜。
本公司聲明：
第一、該受托人非貴公司員工、保險營銷員；
第二、受托人應在授權有效期內代為辦理委托事宜，嚴格遵循授權人的真實意愿，受托人所實施的行為如超出授權范圍，本公司自愿承擔相應責任。
授權人：
被授人（簽字）：______年______月______日
公司名稱：平安養老保險股份有限公司東莞中心支公司
賬號：______
開戶行：中國建設銀行東莞可園支行
辯護授權委托書（模板18篇）篇十四
委托人：
姓名：性別：身份證號碼：
受托人：
姓名：性別：身份證號碼：
委托人是座落于的產權人，現委托上述受托人中任一人為委托人的合法代理人且均可獨立向有關部門申請辦理上述房產的以下事項：
1、代為辦理該房產銀行貸款提前還款申請、還款手續，簽署銀行相關還款文件，領取房地產證、共有權證、他項權證、注銷通知單、商品房買賣合同、抵押備案證明、銀行結清證明、退保證明、保險單、購房發票、還款清單等相關資料。
2、代為辦理產權查冊、調檔、解除抵押登記手續、更正、變更、抵押登記、備案及補辦房產證等手續，領取房產證、共有權證、他項權證、抵押備案證明等相關資料及辦理輸入權證密碼。
3、代為辦理上述房屋房款的資金監管手續；
4、代為辦理上述房產的轉移登記手續，如代為簽訂《房地產買賣合同》、領取《房地產證》、辦理委托公證、辦理房產交易過戶等一切相關手續。
5、代為辦理繳納相關稅費、手續費、領取相關證件等手續。
6、代為查詢并打印個人征信報告及其他相關信息。
7、代為收取銀行按揭貸款或者房屋首期款等。
8、代為到銀行開戶，查詢存折和銀行卡相關情況和修改存折、銀行卡密碼；有權查詢是否開通有網上銀行、電話銀行、手機銀行等，并有權取消網上銀行、電話銀行、手機銀行等。
受托人在其權限范圍內依法所作的一切行為及簽署的一切文件及造成的法律后果，委托人均予以承認。上述受托人中受托人1有轉委托權，所有受托人均可獨立辦理以上事項。受托人及經受托人1授權的人在其權限范圍及代理期限內簽署的一切有關合法文件及辦理相關手續，我（們）均予承認，此委托書有效期從簽署之日起至委托事項完成為止。
委托人（簽字）：
年 月 日
辯護授權委托書（模板18篇）篇十五
我單位因業務需要，現委托××××作為我單位合法委托代理人，授權其代表我單位進行代收款工作。該委托代理單位的授權范圍為：代表我單位與你單位進行代收款活動有關的事務。在整個代收款過程中，該代理單位的一切行為，均代表本單位，與本單位的行為具有同等法律效力。本單位將承擔該代理人行為的全部法律后果和法律責任。
代理人無權轉換代理權。特此委托。
代理人的姓名：××。
身份證號：×××。
委托的單位法人（簽章）：
委托的單位：×××公司。
日期：××年××月××日
辯護授權委托書（模板18篇）篇十六
托（單位名稱）的（姓名）以本公司的名義參加（招標人）的（工程）投標活動。受托人在開標、評標、合同談判過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務，我均予以承認。受托人無轉委托權。
特此委托。
受托人：
姓名（簽字）：職務：身份證號。
投標人：（蓋章）。
法定代表人（簽字）：
日期：年月日
備注：
1）本授權委托書必須由法定代表人親自簽署，不接受法定代表人的.受托人（比如公司總經理、商務經理）的轉授權。
2）本次投標受托人僅允許一個人。本授權委托書中受托人必須由本人親自簽字。
3）聯合體雙方均應提供。
辯護授權委托書（模板18篇）篇十七
投標項目名稱：。
我方決定組成聯合體共同參加上述項目的`投標，若中標，聯合體各成員向招。
標人承擔連帶責任。我方為本協議牽頭人，代表所有聯合體成員參加投標、提交投標文件，以及與招標人簽訂合同，負責整個合同實施階段的協調工作。
投標牽頭人：（蓋章）。
法定代表人：（簽字或蓋章）。
委托代理人：（簽字或蓋章）。
地址：郵政編碼：電話/傳真：（傳真）。
分工內容：負責該項目的主體設計工作并向項目業主提交工程全部設計文件。
聯合體成員：（蓋章）。
法定代表人：（簽字或蓋章）。
委托代理人：（簽字或蓋章）。
地址：
簽訂日期：20xx年月日
辯護授權委托書（模板18篇）篇十八
為拓展產品銷售渠道，茲授權大同市城區農水塑料產品銷售部為大同市范圍內、經營銷售廣靈縣興民塑料制品有限責任公司生產的塑料管材及其它塑料制品。我公司確定其為大同市范圍內唯一的經營銷售單位。此授權委托為長期有效，每年初雙方簽訂一次授權委托書。
特此授權。
法定代表人（簽字）：
法定代表人（簽字）：
201７年1月1日。