承包合同中的條款和條件應當清晰明了,以便雙方能夠理解并履行自己的責任。附上一份承包合同案例,該案例涵蓋了合同的主要內容和注意事項。
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇一
四、租賃期內,出租方人員不聽從承租方現場管理人員的指揮,造成的一切事故,由出租方自行承擔。
第五條承租方的權利和義務。
一、租期內,機械及機手全權由承租方按本合同規(guī)定的工作范圍和工作內容合理指揮使用(但不違反國家勞動法及有關規(guī)定)。
二、租期內,承租方必須對施工現場、周邊環(huán)境、地下設施進行準確的勘測、檢查,并在施工前如實告訴機手,保證機手和機械在安全環(huán)境條件下進行施工作業(yè),若發(fā)生承租方對上述情況交代不清或承租方指揮不當強行施工所造成的一切損失由承租方承擔。
三、租期內承租方負責安全生產,保證機手和機械安全,承租方造成的安全事故由承租方承擔法律責任及經濟責任。
四、租期內,應保證機械停放安全并派專人看守管理,如發(fā)生機械人為破壞、被盜等不安全因素,所造成的損失由承租方賠償一切經濟損失。
五、承租方如開車礦業(yè),挖取煤、炭,挖土取石,山、河道開采石等,承租方必須具備有關管理部門的證件和開采證,合法開采,否則造成的糾紛由承租方處理,造成的經濟損失由承租方承擔。
六、承租方應按照合同約定繳納租金。
七、機械進出場事宜:機械進場費由出租方負責。承租方必須保證至少個月的租賃時間,機械出場費由出租方負責。
八、租用期內出租方提供持有特種資格操作證的機手,確保承租方施工需要,由承租方無償提供機手的食宿等生活事宜。
九、租用期內承租方承擔供應本機正常使用所消耗的燃油(柴油)。
第六條本合同在約定的租賃期屆滿前5日內,雙方如愿延長租賃期,由雙方協(xié)商或重新簽訂合同。
第七條雙方嚴格遵守本合同,若單方違反上述條款或發(fā)生爭議,雙方可協(xié)商解決,若解決不成,可向任何一方所在地方人民法院提起上訴。
第八條未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,經雙方共同協(xié)商,簽訂補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同效力等同。
第九條承租方若是單位,本協(xié)議經承租方蓋章或授權的負責人簽字和出租方簽字后生效。承租方若是個人,雙方提供身份證號碼和詳細地址,雙方簽字后生效。
第十條本合同一式份,承租方執(zhí)份,出租方執(zhí)份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī),結合本工程具體情況,為明確雙方在機械作業(yè)承包中的權利、義務和經濟責任,經雙方協(xié)商一致簽訂本合同,以資雙方共同遵守。
第一條機械作業(yè)項目及費用。
一、機械作業(yè)承包的項目名稱:西寧站改及相關工程3標貨車車輛段鋼結構安裝工程。
二、乙方提供機械設備名稱、規(guī)格型號、數量(見附表1《機械設備明細表》)。
三、機械作業(yè)費用的計算:按乙方機械作業(yè)實際完成的工作量和機械費單價計算(見附表2《機械作業(yè)項目及單價一覽表》)。
經雙方共同確認的機械作業(yè)費用包括以下內容:
1、機械設備臺班費;。
2、機械設備操作人員報酬和各類社會保險;。
3、因機械作業(yè)產生的其它費用。
第二條雙方責任。
一、甲方責任。
1.為加強對乙方機械作業(yè)的組織與管理,甲方成立現場管理機構西寧站改及相關工程3標一項目經理部鋼結構工程施工隊(架子隊),對機械作業(yè)全過程實施全面監(jiān)控管理。
2、負責及時向乙方提供所需設備進退場計劃。
3、協(xié)助乙方解決進場設備存放場地。
4、負責編制機械作業(yè)計劃和作業(yè)安排,負責施工測量和技術管理。
5.負責辦理征地拆遷以及本合同作業(yè)項目外的道路、用電和用水以滿足施工需要。
6.負責對機械作業(yè)的質量進行檢驗。乙方完成每道工序須由甲方工程技術人員檢驗認可后才能進入下一道工序的作業(yè)。
7、負責對乙方己完成的機械作業(yè)項目組織驗收和結算并支付費用。
二、乙方責任。
1、負責為進場的機械設備配備滿足施工作業(yè)進度要求的合格操作人員和相關作業(yè)人員。
2、自行負責其進場的機械設備的看管、保養(yǎng)工作并保證其機械設備處于良好的工作狀態(tài)。
3、按甲方機械作業(yè)計劃和安排組織機械作業(yè),完成承包項目的全部作業(yè)內容。
4、乙方完成的作業(yè)項目應達到甲方質量標準要求,工程質量不合格應返工重做,費用由乙方自行承擔。
5、乙方在機械作業(yè)過程中應遵守安全操作規(guī)程,對在機械作業(yè)期間發(fā)生的安全事故和人員傷亡承擔全部責任。
6、自行負責因機械作業(yè)所需的一切臨時設施及生活費用的開支。
7、乙方應為其雇傭人員自費辦理人身意外傷害保險和其他社會保險,并為其機械設備辦理足額的財產保險。
8、機械作業(yè)承包期間因乙方人員責任或不可抗力造成人員傷亡、機械設備損壞、丟失、財產損失等情況,由乙方自行承擔責任。
9、乙方提供的機械設備必須服從甲方現場調配和安排,服從甲方現場有關人員指揮。
10、負責設備的維修和保養(yǎng),確保正常運行,滿足施工需要。
11、應接受甲方必要的監(jiān)督檢查。
機械作業(yè)期限暫定為年12月7日起,至12月31日止,工期:24天。節(jié)點工期以甲方現場要求為準。
第四條機械費的確認和支付。
1、甲乙雙方每月30日前對乙方機械設備完成的工作量予以驗收確認。
2、機械費按乙方完成的工作量和機械費單價進行計價結算。費用實行按月支付。
第五條違約責任。
1、由于甲方原因造成乙方不能正常作業(yè),則作業(yè)期限順延。
2、乙方提供機械設備的數量和性能未能滿足合同約定,甲方要求乙方進行限期調整;調整仍不能滿足需要,甲方有權解除合同。
3、乙方提供的機械設備在作業(yè)過程中,不能滿足工程質量及施工進度要求時,甲方有權要求乙方進行限期整改;整改仍不能滿足需要,甲方有權解除合同。給甲方造成損失的,乙方應承擔賠償責任。
第六條糾紛解決辦法。
本合同履行過程中,如出現爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方應向甲方所在地人民法院起訴。
第七條附則。
1、本合同自甲乙雙方簽字和蓋章之日起生效,履行完畢后失效。
2、本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出補充或修改時,經雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議。
3、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份。
4、本合同附表1《機械設備明細表》和附表2《機械作業(yè)項目及單價一覽表》為本合同有效組成部分。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇二
規(guī)格(cm)
單位
數量
備注
長
寬
高
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
第三條原材料由甲方提供.
第五條工程價款:按核定價格單計算款xxx元.
第十二條甲方的違約責任
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:(蓋章)__
______________
代表人:________________
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:________________
帳號:________________
乙方:________________
代表人:________________
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:________________
帳號:________________
________年____月____
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇三
訂立合同雙方:
承攬方: 木具廠 以下簡稱甲方
定作方: 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
品名
規(guī)格(長,寬,高cm)
單位
數量
備注
玻璃柜臺
塑料臺面柜臺
玻璃臺面柜臺
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條 加工成品質量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
第三條 原材料由甲方提供.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款xxx元.
第十二條 甲方的違約責任
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇四
合同編號:
簽約地點:
簽約時間:
甲方:北京立新順超機械施工有限公司。
乙方:(承包責任人)。
身份證號碼:
甲、乙雙方在平等、自愿互惠互利的原則基礎上簽訂本合同。
一、甲方的權力和義務。
1.甲方提供經國家有關部門檢測合格的機械設備給乙方承包負責操作。
2.提供機械設備名稱:市統(tǒng)一編號:3.甲方負責機械設備維修、保養(yǎng)所需要的材料、配件及日常必須填寫的表格,運轉記錄冊等。
4.甲方每月支付乙方承包費月中旬前。
5.甲方負責乙方操作人員(每臺塔吊3人以內。外梯4人)上人身意外傷害險。
6.負責與乙方協(xié)調在機械設備停滯期間人員的調配。其工資標準按市場均衡。
7.負責全權檢查乙方工作情況,及乙方全體人員證件審核。
二、乙方的權利與義務。
1.按國家規(guī)定組織、經國家有關部門考試合格的人員,持證上崗,操作好所承包的機械設備,要求所選人員,身體合格,思想合格,技術合格,不得使用國家通緝再逃人員。
2.保證并保管好所承包設備及所屬機件。如有丟失按價賠償。服從施工單位領導,不能因乙方而影響甲方形象,及有損甲方任何利益的事情發(fā)生。
3.每月填好結算單,臺時表,運轉記錄等。每月3號前按時交給甲方。
4.承包費含乙方操作人員三險。
5.認真做好機械日常保養(yǎng)工作,嚴禁故意破壞其所承包機械設備,如有發(fā)生加倍重罰。
6.安全第一,嚴禁違章作業(yè),因違章作業(yè)所造成一切損失由乙方全權負責。
7.按所承包機械性能提前做好連帶工作,(塔吊附著架子搭設,預留洞等)并提前三天通知甲方。
8.乙方必須服從巡檢人員領導,聽從巡檢人員意見,認真配合巡檢人員,填寫好檢查表,有問題(機械問題、人員問題),及時解決。
9.乙方任何人員不能有盜竊行為發(fā)生,如有發(fā)生重罰,嚴重者交國家權力機關處理。
10.乙方必須嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及本行業(yè)各項規(guī)章制度。
三、乙方全體人員必須嚴格遵守甲方各項管理制度,各項制度與。
本合同具有同等效力。(管理制度條文附本合同背后)。
四、合同期限為年月日至年月日止。
五、違約責任及爭議解決方式:
1.甲、乙雙方如有違約,所造成損失由責任方負責。
2.如發(fā)生爭議:雙方協(xié)商解決,解決不成可向順義區(qū)人民法院提起訴訟。
六、本合同未盡宜,可增加補充條款,與本合同具有同等效力。
七、附加條款:
甲方:乙方:
簽字蓋章:簽字蓋章:
年月日年月日。
7.設備租賃合同范本。
8.租賃設備合同范本。
9.內部承包協(xié)議范本。
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇五
出租人(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就神鋼260挖掘機包月事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、承包范圍及內容:
1、承包時間從8月1日至月8月31日止。
2、神鋼260挖掘機包月,月租24000萬,包250個小時,超過250個小時按每小時96元計費,補足給出租方。
二、付款方式。
每月月底支付100﹪月租費用。
三、雙方責任。
1、甲方提供機械操作人員及機械燃油。
2、乙方負責機械所有的保養(yǎng)、維修費用。
3、乙方自行負責機械的保管。
4、其他未盡事宜友好協(xié)商。
乙方簽章:
簽訂日期:年月日
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇六
承包方(乙方):________________________________。
依照《中華人民共和國合同法》和________市的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條工程項目。
一、工程名稱:________________。
二、工程地點:________________。
三、工程編號:________________。
四、工程范圍和內容:全部工程建筑面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
第二條工程期限。
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作,雙方應根據工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負責按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報有關部門備案。
1、由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;。
2、因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;。
3、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應。
一、全部工程所需的物資按下列第()項供應方式辦理:
1、特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產品,均由甲方負責采購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
2、統(tǒng)配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產品,由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應。
3、包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規(guī)格、數量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協(xié)議)。
四、工程所需材料,如因供應部門規(guī)格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲方同意,并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,應按現行規(guī)定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經供應方試驗合格后方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
六、由甲方負。
責供應的材料和設備,如未按期供應或規(guī)格、質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
甲方:
乙方:
簽訂時間:
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇七
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、加工成品編號名稱規(guī)格單位數量備注
二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
四、價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
五、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
七、包裝要求及費用
負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任____。
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
八、定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
九、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
十、糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(_____)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________代表人:________
____年____月____日
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇八
甲方:
乙方:
一、加工(裝配)的項目。
1、乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2、加工成品名稱和數量:_________、
二、來料(或來件)的交付。
乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規(guī)格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時,甲方應及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗。
加工時零件及原料損耗率為_____%,其損耗率由乙方免費供應,如損耗率超過______%,應由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責任。
1、提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由甲方支付。
4、按照本合同規(guī)定按質、按量、按時向乙方交付成品。
5、協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
五、乙方責任。
1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協(xié)商認可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息,償還期為______年。
2、為使加工生產正常化,由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬乙方所有,只在合同期限內由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負責修理或賠償,但正常維修由乙方負責。合同期滿后,由乙方自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數量、規(guī)格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5、甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
六、加工產品的交付。
甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
1、雙方必須派專人參加。
2、交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3、雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產品質量。
1、產品質量,以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,乙方必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發(fā)現問題及時解決,以保證產品質量。
3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4、技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。
5、不合格的產品,若純屬甲方加工質量問題,甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則乙方應負擔返修費用。
八、工繳費。
1、試產期(包括對職工培訓)為______天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為______元。
2、試產期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。
3、甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4、每月乙方支付甲方________元,作為工作管理費。
九、結算方式。
結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據,采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。
乙方逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續(xù)______天不支付,甲方有權停止交付產品。
十、運輸。
乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負擔。
十一、保險。
甲方的廠房、設備等,乙方的加工物料、設備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保,所需費用各自承擔。
十二、稅收。
雙方均應遵守中國的有關稅法規(guī)定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
十三、擔保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
十四、設備安裝與技術培訓。
由乙方代購或借用的設備,乙方應派出技術人員協(xié)助安裝,并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用,由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的.方便條件。
十五、違約責任。
1、乙方應按本合同規(guī)定的規(guī)格、質量、數量和時間要求進料,并及時結匯,如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失,乙方應負責賠償。
2、甲方應按本合同規(guī)定的成品數量、規(guī)格、質量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規(guī)定造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償責任。
十六、聲明及保證。
(一)甲方。
1、甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方。
1、乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
甲方:
乙方:
簽訂時間:
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇九
買方(甲方):
賣方(乙方):
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現各自的經濟目的,經雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
6.乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
1、交貨地點:有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
1.支付方式:銀行轉帳支付
2.支付時間:
(1)合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
(2)乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;
(3)余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:
乙方:
日期:
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇十
甲方:
乙方 :
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條:加工成品質量要求:
一:甲方提供圖紙和質量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計: 份,由甲方于 年 月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計: 元。(乙方附明細清單)
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準,數量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:年 月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據以結帳。
第八條:乙方的違約責任
一:乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
二:乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款: 元(大寫 :
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任
一:甲方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四:甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
代表人:代表人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇十一
xxxx有限公司(以下簡稱甲方)與xxx(以下簡稱乙方)經友好協(xié)商,乙方愿意追隨甲方以謀求發(fā)展,依據有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,特制定以下合作協(xié)議:
第一條:甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點(本公司的一張辦公桌和通訊設備)供其使用,同時還提供本公司的相關業(yè)務資料給乙方;乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業(yè)務工作,不受考勤時間的約束,自行安排辦公時間。
第二條:乙方自行解決交通費和業(yè)務招待費。
第三條:甲方應乙方要求,可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務;乙方在洽案需要的情況下,甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條:乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有,甲方不得占為己有。
第五條:甲乙雙方合作的業(yè)務范圍包括:鑄造,沖壓,機械加工。
第六條:甲乙雙方合作的業(yè)務提成范圍依據所述的第五條,其業(yè)務提成為方式為:甲方按乙方協(xié)定確認的產品加工費的單價計算收取;產品加工費的差價多余部分,由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清;結算付款方式為:以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起,在7日內給乙方結算一次,每次結算按實際到帳金額結清。
第七條:甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產;其產品質量的檢測與驗收,乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合,由此造成的產品質量,交貨時間,一切損失由甲方全部負責。
第八條:乙方必須維護甲方公司的形象,不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條:甲方提供給乙方業(yè)務代理合同,乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日,此合同須按時返回,如遇節(jié)假日順延。
第十條:違約責任:甲方在支付乙方的業(yè)務提成費用時,如未按約定時間支付費用的,每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金,直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條;本協(xié)議自簽定之日起生效,合作期限5年,在合作期內,任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時,應經雙方協(xié)商同意后,再達成書面協(xié)議方可生效。
第十二條:本協(xié)議爭議的解決方式:首先是雙方協(xié)商解決;其次是協(xié)商不成之后,可通過法律途徑解決。
第十三條:本協(xié)議未盡事宜可另行商議;本協(xié)議共壹頁,一式貳份,雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇十二
承攬人:(甲方)
法定代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
定作方:(乙方)
法定代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
甲方為乙方加工某種機械,經雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
品名、規(guī)格(長,寬,高cm)、單位、數量、備注
第二條 加工成品質量要求:
風險提示:
加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。
1、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第三條 原材料由甲方提供。
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
第四條 圖紙由乙方于_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款_______元。
第六條 驗收標準和方法:
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知_______天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔:
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按______元計算,共計_______元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按_______元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款__________元(大寫__________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據以結帳,并在收貨后________天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
1、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__________年______月______日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式__________份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:
代表人:
________年_____月_____日
乙方:
代表人:
_________年_____月_____日
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇十三
甲乙雙方根據友好協(xié)商,制定零件加工協(xié)議事項如下:
一:機床加工工時計算方式;
二、圖紙及技術資料的題供:
1).乙方按照甲方要求負責零件加工;
2).乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。
三、技術要求以及質量要求:
1)、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求制造,保證零件符合要求的制件;
2)、乙方必須按照制作要求進行加工。
四、制造工期:
1)、根據雙方協(xié)商,定義加工完成工期。
五、交貨地點:
1)乙方根據甲方要求,送貨到廠;
六、零件加工制作費用的支付:
1)零件合格后,開票當月結款;
七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙各持一份,具同等法律效力。
甲方(公章):乙方(公章):公司名稱:公司名稱:法人代表:法人代表:甲方代表(簽字):乙方代表(簽字):電話:電話:
傳真:傳真:
日期:年月日日期:年月1日篇三:零配件加工協(xié)議書
加工單位:淮安華能電力工程有限公司。
委托單位:楚州區(qū)寶龍電熱器廠。
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇十四
甲方:_________(以下簡稱甲方)
乙方:_________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,結合發(fā)電有限責任公司的具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務,微波電路、調度總機、輸煤調度系統(tǒng)、自動交換機、生產監(jiān)控系統(tǒng)、生產用時鐘顯示系統(tǒng)等服務。
本合同期限一年。
包工不包料
本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
1.乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規(guī)定的材料鑒定試驗;
2.乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現行的有關標準,并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進貨渠道。
1.缺陷消除率100%;
2.微波設備運行率為99.8%;
3.交換設備運行率為99.9%;
4.調度總機運行率為99.9%。
1.本合同質量保證金為合同總價的10%;
2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。
甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當月差額部分發(fā)票(年總費用十二分之一扣除當月已開發(fā)票),甲方在每月25日前結清當月90%的服務費,其余10%未付部分待質保期滿,經驗收合格后支付。
1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。
2.乙方不能按照合同規(guī)定的進度完工或質量達不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失,及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料,應承擔違約責任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛,應通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機構仲裁,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力。
由于雙方不能預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力,包括但不限于:地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度,還應書面通知另一方,并應在15天內,提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區(qū)的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協(xié)議的影響,通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責任,或者延期履行本合同。
本合同簽訂后,如需修改,經雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的'補充合同。
本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等的法律效力。
本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期一年。
本合同的附件是本合同的組成部分,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:
1.撫順發(fā)電有限責任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務分工范圍
2.撫順發(fā)電有限責任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務安全協(xié)議
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇十五
甲方:________________(以下簡稱甲方)。
乙方:________________(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,結合發(fā)電有限責任公司的具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工作范圍與內容乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務,微波電路、調度總機、輸煤調度系統(tǒng)、自動交換機、生產監(jiān)控系統(tǒng)、生產用時鐘顯示系統(tǒng)等服務。
第二條合同期限本合同期限________年。
第三條承包方式包工不包料。
第四條合同總價本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
第五條材料供應。
1.乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規(guī)定的材料鑒定試驗;
2.乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現行的有關標準,并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進貨渠道。
第六條驗收標準。
1.缺陷消除率100%;
2.微波設備運行率為99.8%;
3.交換設備運行率為99.9%;
4.調度總機運行率為99.9%。
第七條質量保證金。
1.本合同質量保證金為合同總價的10%;
2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。
第八條付款方式甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月____日前補開當月差額部分發(fā)票(年總費用十二分之一扣除當月已開發(fā)票),甲方在每月____日前結清當月90%的服務費,其余10%未付部分待質保期滿,經驗收合格后支付。
第九條違約責任。
1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。
2.乙方不能按照合同規(guī)定的進度完工或質量達不到合同規(guī)定的`要求而使甲方蒙受重大經濟損失,及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料,應承擔違約責任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十條、爭議或糾紛:因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛,應通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機構仲裁,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力。
第十一條、不可抗力:由于雙方不能預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力,包括但不限于:地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度,還應書面通知另一方,并應在15天內,提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區(qū)的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協(xié)議的影響,通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責任,或者延期履行本合同。
第十二條合同變更:本合同簽訂后,如需修改,經雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
第十三條附則:本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等的法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期________年。本合同的附件是本合同的組成部分,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:
1.撫順xx公司與修配專業(yè)公司機械加工服務分工范圍。
2.撫順xx公司與修配專業(yè)公司機械加工服務安全協(xié)議。
機械加工承包加工合同(優(yōu)質16篇)篇十六
法定代表人:____________職務:____________。
法定代表人:____________職務:____________。
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數量備注。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的.定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的。
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________。
____年____月____。