承攬需要我們注重細節和專業性,以提供滿足客戶需求的服務。下面是一些承攬的注意事項和技巧,希望對大家有所幫助。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇一
根據_____相關規定,甲、乙雙方經平等友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:________區________街____單元____室。
二、形式結構:____層式,____室____廳____廚____衛。
三、工程項目:
1、四個房間(____臥室、____客廳)地面鋪設_________________瓷磚,打地角線,要求平整;____廚房,____衛生間墻面_________________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪_________________瓷磚,要求平整;____個陽臺地面鋪設_________________瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方:________________乙方:____________。
簽字(蓋章):___________簽字(蓋章):______。
聯系電話:____________聯系電話:________。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇二
甲、乙雙方本著平等公平、互惠互利的原則,在中華人民共和國法律、法規規定的范圍內,在誠實守信、友好協商的`基礎上,達成以下協議:
一、乙方為甲方提供設備齊全、車況良好、運行安全可靠、證件齊全的車輛,車輛基本情況如下:
二、雙方約定,車輛租賃費用為 元/月,合同簽訂后 日之內一次性支付。
三、協議期限為1年:從 年 月 日至 年 月 日止。
四、協議期內汽車所有權屬于乙方,甲方只有使用權,不得轉租、轉借、抵押和進行客運以外的貨運行為或其它任何侵犯甲方車輛所有權的行為。
五、甲方的權利和義務:
(一)甲方有權要求乙方按協議約定交付所用的車輛;
(二)甲方應及時足額的交付車輛抵押金;
(四)甲方在租賃期間內配合乙方進行正常保養及年檢的責任,按期進行保養,如遇年檢。
(五)車輛租賃期間的油料費用、停車費、過路過橋費、高速公路費、違章罰款等費用,由甲方承擔,乙方提供相關單據發票,實報實銷。
六、乙方的權利和義務:
(一)按時向甲方交付協議約定車輛;
(二)協助甲方處理車輛保險事故及修理受損車輛;
(三)在下列任何一種情況發生時,乙方有權解除協議,收回車輛;
(1)甲方利用甲方車輛進行違法犯罪活動的;
(2)甲方不按協議約定使用甲方車輛的;
(3)未經乙方同意,甲方將乙方提供的車輛轉租他人的;
七、除符合本協議約定的或法律規定的解除協議的條件外,當事人變更解除協議必須簽訂書面協議。
八、協議期滿,甲方續約的,應在協議期滿前5日內辦理續約手續
九、本協議一式兩份,由甲乙雙方各持一份,簽字、蓋章后生效。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇三
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計,經雙方協商一致,簽訂本協議。
第二條乙方設計標準為:______________________________________________,乙方在設計完成后,需經甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料。
第四條乙方應向甲方交付的設計成果。
第五條設計費用及支付方法。
5.1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
5.2、支付方法為:
簽訂本合同后,甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任。
6.1、甲方責任。
6.1.1、甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。
6.2、乙方責任。
6.2.1、乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
6.2.2、乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3、由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4、合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規定賠償甲方損失。
6.2.5、乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況,甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協商解決,如雙方無法解決,雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自______年______月______日生效。本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方簽字:_________。
乙方簽字:_________。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇四
承攬人:________________________。
簽訂地點:______________________。
簽訂時間:________年____月____日。
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限。
項目名稱及內容。
計量單位。
數量。
工作量。
報酬。
交付期限。
單價。
金額。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:____________。
第九條定作人在________年________月________日前交定金________________元。
第十條定作人解除承攬。
合同。
應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人可以留置工作成果。
第十二條違約責任:______________________________。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
提交________________仲裁委員會仲裁;。
依法向人民法院起訴。
經辦人:________________。
________年________月________日。
監制部門:____________印制單位:___________。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇五
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況和造價。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、住房結構:房廳。
4、建筑面積:,施工面積:。
5、裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》。
6、承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價款:元,人民幣(大寫):元。其中:設計費:元,管理費:元。
材料費:元,人工費:元。
稅金:元,其他費用:元。
工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算,增減項目需經甲乙雙方協商確定后生效。
8、工期:
自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期為天。
二、甲方工作。
1、開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清楚影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居,陳x等應采取保護和安放措施,若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家居、陳x的損失由乙方承擔。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3、協助乙方辦理施工申請,審批等手續,并負責繳納物業管理處報批的一切費用。
4、對工程質量、進度進行監督檢查,及時辦理驗收結算。
5、甲方指派人員參與或監督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應予以承認。
6、及時履行乙方的其他協助義務。
三、乙方工作。
1、乙方派出專職工地工程監理,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定,對施工現場的防火安全負責。
3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四、工程價款及結算。
工程款付款方式:
工程款付款按下表支付。
工程款付款時間表。
雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的基礎約定,結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。
五、關于雙方責任的約定。
1、甲方責任:
a、不能按期、按時供時供水電;。
b、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);。
c、不能按期提供自購的材料、設備;。
d、提供的材料設備不符合質量或規格造成反工;。
e、不能按期付工程款。
f、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;。
g、逾期驗收;。
因甲方原因終止合同,而施工工程質量未過半,乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費;非乙方造成的其他不可預見的原因。
2、乙方責任:
a、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔;。
b、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝的質量問題,乙方維修;。
c、乙方施工過程中違反操作常規造成的人員傷害,責任由乙方負責;。
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;。
e、由于乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責。
六、工程質量及驗收。
1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中,甲方提出變更設計,增減項目,應及時通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收,甲方兩天內不驗收,乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認。
4、工程竣工后,乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的時間內不能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期;甲方應承認第一通知時間為竣工日期。
5、工程竣工,甲方付清工程尾數后,甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖,憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格之日算起。
七、違約責任。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應支付乙方元;甲方不按合同的約定預付工程款,每拖期一天,按付款的%加付滯納金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付。
3、工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負責,并視為甲方已實際驗收。
4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
八、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議,作為合同附件,與合同據、具同等效力。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇六
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況和造價。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、住房結構:房廳。
4、建筑面積:________,施工面積:________。
5、裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》。
6、承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價款:________元,人民幣(大寫):________元。其中:設計費:________元,管理費:________元。
材料費:________元,人工費:________元。
稅金:________元,其他費用:_______元。
工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算,增減項目需經甲乙雙方協商確定后生效。
8、工期:
自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期為________天。
二、甲方工作。
1、開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清楚影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居,陳x等應采取保護和安放措施,若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家居、陳x的損失由乙方承擔。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3、協助乙方辦理施工申請,審批等手續,并負責繳納物業管理處報批的一切費用。
4、對工程質量、進度進行監督檢查,及時辦理驗收結算。
5、甲方指派人員參與或監督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應予以承認。
6、及時履行乙方的其他協助義務。
三、乙方工作。
1、乙方派出專職工地工程監理,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定,對施工現場的防火安全負責。
3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四、工程價款及結算。
工程款付款方式:
工程款付款按下表支付。
工程款付款時間表。
雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的基礎約定,結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。
五、關于雙方責任的約定。
1、甲方責任:
a、不能按期、按時供時供水電;。
b、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);。
c、不能按期提供自購的材料、設備;。
d、提供的材料設備不符合質量或規格造成反工;。
e、不能按期付工程款。
f、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;。
g、逾期驗收;因甲方原因終止合同,而施工工程質量未過半,乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費;非乙方造成的其他不可預見的原因。
2、乙方責任:
a、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔;。
b、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝的質量問題,乙方維修;。
c、乙方施工過程中違反操作常規造成的人員傷害,責任由乙方負責;。
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;。
e、由于乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責。
六、工程質量及驗收。
1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中,甲方提出變更設計,增減項目,應及時通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收,甲方兩天內不驗收,乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認。
4、工程竣工后,乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的時間內不能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期;甲方應承認第一通知時間為竣工日期。
5、工程竣工,甲方付清工程尾數后,甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖,憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格之日算起。
七、違約責任。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應支付乙方元;甲方不按合同的約定預付工程款,每拖期一天,按付款的%加付滯納金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付。
3、工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負責,并視為甲方已實際驗收。
4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
八、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議,作為合同附件,與合同據、具同等效力。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇七
風險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內容,相應的協議條款可能大不相同。
本協議的條款設置建立在特定項目的基礎上,僅供參考。實踐中,需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等,修改或重新擬定條款。________股份有限公司(以下稱甲方)與________股份有限公司(以下稱乙方)董事會代表經充分協商,就雙方實行合并事宜,一致達成協議如下:
一、甲乙雙方實行新設合并,甲乙雙方均解散,合并成立________股份有限公司(以下簡稱丙公司)。風險提示:
應明確約定合作方式,尤其涉及到資金、技術、勞務等不同投入方式的。同時,應明確各自的權益份額,否則很容易在項目實際經營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產生糾紛。
二、xx公司基本情況如下:
1、商號為________股份有限公司。
2、經營范圍為________________。
3、資本總額為____元,因合并而設立時發行股份________股,每股面值____元,全部由甲、乙公司股東以股票對換。
4、住所在________省________市________區________街________號。
三、甲乙雙方實行合并期日為________年____月____日,但是,合并手續于該日不能完成時,雙方可協商延期。
四、甲方現有資本總額____元,股份總數____股,每股____元。乙方現有資本總額____元,股份總數____股,每股____元。甲乙雙方合并后新設丙公司的資本總額為____元,股份總數為____股,每股____元。甲方于合并實行日在冊股東,以____:____的比例,對換丙公司股票,每換一股,向丙公司交付差額____元(無須交付差額)。乙方于合并實行日在冊的.股東,以____:____的比例,對換丙的公司股票,每換一張股票,向丙公司交付差額____元(對換時無須交付差額)。
五、甲乙雙方于合并期日所有的財產及權利義務,均由xx公司承受。風險提示:
應明確約定合作各方的權利義務,以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內容不一致,各方的權利義務條款也不一致,應根據實際情況進行擬定。
六、甲乙雙方于本協議生效后至合并期日,應以善良管理人的注意,繼續管理其業務。但是,處理財產、負擔義務、________________元以上支出等,應經對方同意。
七、甲乙雙方管理人員及職工,于合并后自然成為xx公司的管理人員及職工,其工作年限、工資及其他勞動條件不變(甲乙雙方因合并各裁減管理人員及職工________名,裁減工作于合并期日前完成)。
八、本協議未盡事項,由甲乙雙方代表協商解決。
九、甲乙雙方應于本協議簽字日起一周內,向有關領導機關申請合并。一方或雙方申請未獲批準時,本協議失效。
十、甲乙雙方應于合并申請獲批準后召開股東大會,討論通過本協議。一方或雙方股東大會未通過時,本協議失效。
十一、本協議一式____份,甲乙雙方各執____份,____份有同等效力。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇八
甲方:乙方:
住所地:身份證住址:
鑒于乙方在甲方履行職務,已經(或將要)充分接觸甲方的商業信息,對甲方的`經營利益具有重要影響,為保護雙方的合法權益,根據國家有關法律法規,本著平等、自愿、公平、誠信的精神,經充分協商一致后,共同訂立本協議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作,乙方的行為決定必須符合甲方最高利益,保護甲方免受外部不利影響。乙方個人利益與甲方利益發生沖突時,乙方應從職業道德出發,遵守道德標準,根據本協議的規定進行相應處理。
1、甲方以外的財務權益:
乙方不得與甲方競爭對手有直接或間接的財務關系,不得與客戶、供應商及與甲方有業務往來的任何公司及其子公司有任何財務關系。
當甲方利益與乙方個人財務利益發生沖突時,乙方不得代替甲方做任何業務決定,或實施任何影響甲方業務決定的行為。
若乙方較近關系的人(如家庭成員),與甲方競爭對手、客戶、顧問、供應商或潛在供應商發生任何財務關系或個人關系時,乙方應向甲方書面說明事實,并且嚴格遵守保護甲方利益的所有條款及規定。
2、甲方以外的雇傭關系及活動:
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動,不得從事影響履行甲方崗位職責的活動。乙方不得為甲方競爭對手服務,除履行甲方職責除外,不得為客戶、供應商及與甲方有業務聯系的公司服務(包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事),不得從甲方競爭對手及客戶、供應商及與甲方有業務聯系的公司收取任何形式的報酬。身份證號碼:
乙方本人或家屬亦不得成為分銷商或該分銷商的股東、代理人、合作伙伴或其他任何將導致乙方與甲方利益相沖突的主體。
3、甲方公司機遇:
當甲方有業務機遇時,乙方有責任將機遇給甲方帶來的正當利益放在首位。一經發現對甲方發展有利的商業機遇,不論其是否在甲方現有或預期業務范圍之內,乙方都有責任通報這個商機。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業機遇,屬于甲方,乙方不得利用此機遇牟取私利。乙方利用公司機遇為其個人或他人牟取利益,將被視為違規行為。
4、濫用職權:
乙方不得利用公司職權為其個人或他人牟取不當利益。乙方應通過正當途徑,如工資、獎金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動報酬。
5、關聯交易:
事先未獲得甲方的書面許可,乙方的關聯方不得與甲方開展交易。乙方的關聯方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財務權益的公司。
6、向甲方采購及對甲方銷售:
除非得到甲方的書面許可,否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關聯公司推銷產品或服務。除非按照普通公眾的待遇,或按照公司批準的員工折扣或采購計劃,或執行公司財產處理計劃,否則乙方不得直接或通過第三方向公司購買產品或服務。
7、親屬任用:
在甲方對乙方的直系親屬進行雇傭、工作審核、報酬支付、提升、違紀處理或適用其他雇傭條款和條件時,如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定,該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨立承包商的,本條規定均適用。
8、挪用或占有甲方財產及勞力:
乙方有責任保護甲方資產,確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費都會給甲方利潤造成損害。乙方應采取積極措施阻止毀壞、偷竊或濫用甲方財產的行為。乙方離職時,應將甲方公司的一切財產歸還甲方。除非有特別許可,工作時間、公司設備、材料、資源及財產信息僅供甲方所用。換句話說,如無特別許可,乙方不得為個人、他人或其他組織,而私自動用甲方及其關聯公司的任何財產、設備、供應、勞力或服務。除非由甲方明確授權或贊助,否則乙方的非職務活動不得占用甲方的時間、名稱、商標、聲譽、資產、資金、材料、設備或在職員工。
9、娛樂、禮物及其他商務招待:
乙方應本著誠信及獨立原則開展公司業務,避免判斷力受到任何不利因素影響,這對甲方的業務及聲譽極為重要。對于試圖影響甲方業務決斷的禮物及利益,乙方堅決不能接受。
不得向與甲方有業務聯系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務招待。不得接受來自客戶代表、供應商、承包商、競爭對手及其他與甲方及其關聯公司有業務聯系的人士的逾越普通商務禮儀的貸款、報酬和禮物。同樣,乙方不得向客戶代表、供應商、承包商、競爭對手及與甲方有業務聯系的人士提供任何逾越普通商務禮儀、可能對公司產生不利影響的貸款、報酬、禮物或其他商務招待活動。
任何情況下,乙方都不得接受或提供現金或現金等價物、回扣或其他形式的賄賂,包括傭金、折扣、貸款或費用等。
二、違約約定:
乙方如果違反本協議約定,甲方將給予警告處分。情節嚴重者,視為嚴重違反甲方規章制度,甲方有權予以辭退,而無需事先通知,且不予任何形式補償。乙方嚴重失職且其行為給甲方造成經濟損失的,甲方將保留進一步追究相關責任的權利。
三、爭議解決:
因本協議發生爭議,雙方無法協商解決的,任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
四、其他條款:
1,本協議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2,本協議一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
乙方(簽名):甲方:(單位名稱,公章)。
日期:日期:
個人公司承攬協議(精選22篇)篇九
甲方: 乙方:
住所地: 身份證住址:
鑒于乙方在甲方履行職務,已經(或將要)充分接觸甲方的商業信息,對甲方的經營利益具有重要影響,為保護雙方的合法權益,根據國家有關法律法規,本著平等、自愿、公平、誠信的精神,經充分協商一致后,共同訂立本協議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作,乙方的行為決定必須符合甲方最高利益,保護甲方免受外部不利影響。乙方個人利益與甲方利益發生沖突時,乙方應從職業道德出發,遵守道德標準,根據本協議的規定進行相應處理。
一、 個人與公司利益沖突內容包括如下方面:
1、 甲方以外的財務權益:
乙方不得與甲方競爭對手有直接或間接的財務關系,不得與客戶、供應商及與甲方有業務往來的任何公司及其子公司有任何財務關系。
當甲方利益與乙方個人財務利益發生沖突時,乙方不得代替甲方做任何業務決定,或實施任何影響甲方業務決定的行為。
若乙方較近關系的人(如家庭成員),與甲方競爭對手、客戶、顧問、供應商或潛在供應商發生任何財務關系或個人關系時,乙方應向甲方書面說明事實,并且嚴格遵守保護甲方利益的所有條款及規定。
2、 甲方以外的雇傭關系及活動:
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動,不得從事影響履行甲方崗位職責的.活動。乙方不得為甲方競爭對手服務,除履行甲方職責除外,不得為客戶、供應商及與甲方有業務聯系的公司服務(包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事),不得從甲方競爭對手及客戶、供應商及與甲方有業務聯系的公司收取任何形式的報酬。 身份證號碼:
乙方本人或家屬亦不得成為分銷商或該分銷商的股東、代理人、合作伙伴或其他任何將導致乙方與甲方利益相沖突的主體。
3、 甲方公司機遇:
當甲方有業務機遇時,乙方有責任將機遇給甲方帶來的正當利益放在首位。一經發現對甲方發展有利的商業機遇,不論其是否在甲方現有或預期業務范圍之內,乙方都有責任通報這個商機。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業機遇,屬于甲方,乙方不得利用此機遇牟取私利。乙方利用公司機遇為其個人或他人牟取利益,將被視為違規行為。
4、 濫用職權:
乙方不得利用公司職權為其個人或他人牟取不當利益。乙方應通過正當途徑,如工資、獎金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動報酬。
5、 關聯交易:
事先未獲得甲方的書面許可,乙方的關聯方不得與甲方開展交易。乙方的關聯方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財務權益的公司。
6、 向甲方采購及對甲方銷售:
除非得到甲方的書面許可,否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關聯公司推銷產品或服務。除非按照普通公眾的待遇,或按照公司批準的員工折扣或采購計劃,或執行公司財產處理計劃,否則乙方不得直接或通過第三方向公司購買產品或服務。
7、 親屬任用:
在甲方對乙方的直系親屬進行雇傭、工作審核、報酬支付、提升、違紀處理或適用其他雇傭條款和條件時,如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定,該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨立承包商的,本條規定均適用。
8、 挪用或占有甲方財產及勞力:
乙方有責任保護甲方資產,確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費都會給甲方利潤造成損害。乙方應采取積極措施阻止毀壞、偷竊或濫用甲方財產的行為。乙方離職時,應將甲方公司的一切財產歸還甲方。除非有特別許可,工作時間、公司設備、材料、資源及財產信息僅供甲方所用。換句話說,如無特別許可,乙方不得為個人、他人或其他組織,而私自動用甲方及其關聯公司的任何財產、設備、供應、勞力或服務。除非由甲方明確授權或贊助,否則乙方的非職務活動不得占用甲方的時間、名稱、商標、聲譽、資產、資金、材料、設備或在職員工。
9、 娛樂、禮物及其他商務招待:
乙方應本著誠信及獨立原則開展公司業務,避免判斷力受到任何不利因素影響,這對甲方的業務及聲譽極為重要。對于試圖影響甲方業務決斷的禮物及利益,乙方堅決不能接受。
不得向與甲方有業務聯系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務招待。不得接受來自客戶代表、供應商、承包商、競爭對手及其他與甲方及其關聯公司有業務聯系的人士的逾越普通商務禮儀的貸款、報酬和禮物。同樣,乙方不得向客戶代表、供應商、承包商、競爭對手及與甲方有業務聯系的人士提供任何逾越普通商務禮儀、可能對公司產生不利影響的貸款、報酬、禮物或其他商務招待活動。
任何情況下,乙方都不得接受或提供現金或現金等價物、回扣或其他形式的賄賂,包括傭金、折扣、貸款或費用等。
二、 違約約定:
乙方如果違反本協議約定,甲方將給予警告處分。情節嚴重者,視為嚴重違反甲方規章制度,甲方有權予以辭退,而無需事先通知,且不予任何形式補償。乙方嚴重失職且其行為給甲方造成經濟損失的,甲方將保留進一步追究相關責任的權利。
三、 爭議解決:
因本協議發生爭議,雙方無法協商解決的,任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
四、 其他條款:
1,本協議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2,本協議一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
乙方(簽名):甲方:(單位名稱,公章)
日期: 日期:
個人公司承攬協議(精選22篇)篇十
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
四、驗收標準和方法:_________________________。
五、結算方式:_________________________。
六、違約責任:除不可抗力的'原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________。
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________。
_______年______月_____日。
承攬方:________________。
_______年______月_____日。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇十一
乙方:
甲、乙雙方根據《民法典》關于承攬合同的規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議:
一、承攬方式:,乙方承攬甲方住房。
二、施工地點:
三、住房結構、戶型及面積:
四、付款方式:按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價款。
五、質保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質量合格后,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用于修繕。
六、施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至年月日止。
八、甲方的權利義務。
甲方的權利。
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后,發生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。
甲方的義務。
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務。
乙方的權利。
1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
乙方的義務。
1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生,由于乙方的行為導致這些行為發生,由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關系,不存在雇傭關系。
5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。
8、房屋驗收后,若在之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。
十、違約責任。
由于施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
十一、爭議解決條款。
因本合同產生爭議,雙方應協商解決,協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協議,補充協議為本合同組成部分。
甲方:乙方:
年月日年月日。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇十二
甲方:法定代表人:
乙方:身份證:
東陽公司(以下簡稱“甲方”)與_________先生(以下簡稱“乙方”)經過友好協商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原則基礎上,雙方達成以下合作協議:
一、甲乙雙方在符合雙方共同利益的前提下,就企業管理、技術開發、生產運作等問題,自愿結成戰略合作伙伴關系,乙方為甲方提供技術支持,協助甲方促成業務與業績,實現雙方與客戶方的多贏局面。
二、甲方應根據自身實力,積極配合乙方的技術管理。
三、甲方聘任乙方為公司技術廠長。
四、甲方支付乙方薪酬__________元/月,根據實際情況給予補貼________元/月。另甲方給予乙方10%的公司干股,每年分紅一次。
五、違約責任:
1、乙方應嚴格保守甲方與客戶方的商業秘密,不得因乙方原因泄露甲方或客戶方商業秘密而使甲方商業信譽受到損害。如果有違反,應賠償甲方實際損失、并支付違約金_____________。
2、在合作關系期間,乙方不得跳槽或兼職同類行業。如有違反應向甲方支付違約金_________。
3、在雙方合作關系終止后二年內,乙方不得在金華地區從事同類行業。如有違反應向甲方支付違約金_________。
4、合作雙方在業務實施過程中,如因一方原因造成合作方損失至合同目的無法實現的,受損方除可立即單方面解除合作關系外,還可根據損失提出經濟賠償要求。若因乙方原因導致合同解除,乙方還須返還甲方所支付的所有補貼。
六、爭議處理:如發生爭議,雙方應積極協商解決,協商不成的,受損方可提交東陽市人民法院裁決。
七、本協議有效期暫定五年,自雙方代表(乙方為本人)簽字之日起計算,即從___年__月__日至___年__月__日止。
八、本協議到期后,若雙方愿意繼續合作須重新簽訂合作協議。
九、本協議在執行過程中,雙方認為需要補充、變更的,可訂立補充協議,補充協議具有同等法律效力。補充協議與本協議不一致的,以補充協議為準。
十、本協議經雙方蓋章后生效,一式貳份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:(公章)
乙方:
簽約地點:
簽約日期:
關于個人與公司協議書四篇
【推薦】個人與公司協議書四篇
公司與個人借款合同【熱】
【熱門】公司與個人借款合同
公司與員工的協議書九篇
個人與公司借款合同范本
個人與公司借款合同范本
個人公司承攬協議(精選22篇)篇十三
身份證號碼:________________。
甲、乙雙方本著平等公平、互惠互利的原則,在中華人民共和國法律、法規規定的范圍內,在誠實守信、友好協商的基礎上,達成以下協議:
—、乙方為甲方提供設備齊全、車況良好、運行安全可靠、證件齊全的車輛,車輛基本情況下:
二、雙方約定車輛租賃費為________元/月,合同簽定后日內一次性支付。
三、協議期限為一年:從________年________月________日至________年________月________日止。
四、協議期內汽車所有權屬于乙方,甲方只有使用權,不得轉租、轉借、抵押和進行客運以外的貨運行為或其它任何侵犯甲方車輛所有權的行為。
五、甲方的權利和義務:
1、甲方有權要求乙方按協議約定交付所用的車輛;
2、甲方應及時足額的交付車輛抵押金.
3、甲方應按協議約定正常使用車輛。因使用保管不妥當造成車輛損失的,如輪胎單獨損壞,車輛在淹及排氣管的水中啟動或被水淹后操作不當致使發動機損壞等,由甲方承擔賠償責任。
4、甲方在租賃期間內配合乙方進行正常保養及年檢的責任,按期進行保養,如遇年檢。
5、車輛租賃期間的油料費用、停車費、過路過橋費、高速公路費費、違章罰款等費用,由甲方承擔,乙方提供相關單據發票,實報實銷。
六、乙方的權利和義務:。
1、按時向甲方交付協議約定車輛;
2、協助甲方處理車輛保險事故及修理受損車輛;。
3、在下列任何一種情況發生時,乙方有權解除協議,收回車輛。
1)甲方利用甲方車輛進行違法犯罪活動的。
2)甲方不按協議約定使用甲方車輛的。
3)未經乙方同意,甲方將乙方提供的車輛轉租他人的。
七、除符合被本協議約定的或法律規定的解除協議的條件外,當事人變更解除協議必須簽訂書面協議。
八、協議期滿,甲方續約的,應在協議期滿前5天日內辦理續約手續。
九、本協議一式兩份,由甲乙雙方各持一份、簽字、蓋章后生效。
簽訂時間:________年________月________日。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇十四
鑒于乙方在甲方履行職務,已經(或將要)充分接觸甲方的商業信息,對甲方的經營利益具有重要影響,為保護雙方的合法權益,根據國家有關法律法規,本著平等、自愿、公平、誠信的精神,經充分協商一致后,共同訂立本協議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作,乙方的行為決定必須符合甲方最高利益,保護甲方免受外部不利影響。乙方個人利益與甲方利益發生沖突時,乙方應從職業道德出發,遵守道德標準,根據本協議的規定進行相應處理。
1、甲方以外的財務權益:
乙方不得與甲方競爭對手有直接或間接的財務關系,不得與客戶、供應商及與甲方有業務往來的任何公司及其子公司有任何財務關系。
當甲方利益與乙方個人財務利益發生沖突時,乙方不得代替甲方做任何業務決定,或實施任何影響甲方業務決定的行為。
若乙方較近關系的人(如家庭成員),與甲方競爭對手、客戶、顧問、供應商或潛在供應商發生任何財務關系或個人關系時,乙方應向甲方書面說明事實,并且嚴格遵守保護甲方利益的所有條款及規定。
2、甲方以外的雇傭關系及活動:
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動,不得從事影響履行甲方崗位職責的活動。乙方不得為甲方競爭對手服務,除履行甲方職責除外,不得為客戶、供應商及與甲方有業務聯系的公司服務(包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事),不得從甲方競爭對手及客戶、供應商及與甲方有業務聯系的公司收取任何形式的報酬。
3、甲方公司機遇:
當甲方有業務機遇時,乙方有責任將機遇給甲方帶來的正當利益放在首位。一經發現對甲方發展有利的商業機遇,不論其是否在甲方現有或預期業務范圍之內,乙方都有責任通報這個商機。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業機遇,屬于甲方,乙方不得利用此機遇牟取私利。乙方利用公司機遇為其個人或他人牟取利益,將被視為違規行為。
4、濫用職權:
乙方不得利用公司職權為其個人或他人牟取不當利益。乙方應通過正當途徑,如工資、獎金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動報酬。
5、關聯交易:
事先未獲得甲方的書面許可,乙方的關聯方不得與甲方開展交易。乙方的關聯方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財務權益的公司。
6、向甲方采購及對甲方銷售:
除非得到甲方的書面許可,否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關聯公司推銷產品或服務。除非按照普通公眾的待遇,或按照公司批準的員工折扣或采購計劃,或執行公司財產處理計劃,否則乙方不得直接或通過第三方向公司購買產品或服務。
7、親屬任用:
在甲方對乙方的直系親屬進行雇傭、工作審核、報酬支付、提升、違紀處理或適用其他雇傭條款和條件時,如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定,該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨立承包商的,本條規定均適用。
8、挪用或占有甲方財產及勞力:
乙方有責任保護甲方資產,確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費都會給甲方利潤造成損害。乙方應采取積極措施阻止毀壞、偷竊或濫用甲方財產的行為。乙方離職時,應將甲方公司的一切財產歸還甲方。除非有特別許可,工作時間、公司設備、材料、資源及財產信息僅供甲方所用。換句話說,如無特別許可,乙方不得為個人、他人或其他組織,而私自動用甲方及其關聯公司的任何財產、設備、供應、勞力或服務。除非由甲方明確授權或贊助,否則乙方的非職務活動不得占用甲方的時間、名稱、商標、聲譽、資產、資金、材料、設備或在職員工。
9、娛樂、禮物及其他商務招待:
乙方應本著誠信及獨立原則開展公司業務,避免判斷力受到任何不利因素影響,這對甲方的業務及聲譽極為重要。對于試圖影響甲方業務決斷的'禮物及利益,乙方堅決不能接受。
不得向與甲方有業務聯系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務招待。不得接受來自客戶代表、供應商、承包商、競爭對手及其他與甲方及其關聯公司有業務聯系的人士的逾越普通商務禮儀的貸款、報酬和禮物。同樣,乙方不得向客戶代表、供應商、承包商、競爭對手及與甲方有業務聯系的人士提供任何逾越普通商務禮儀、可能對公司產生不利影響的貸款、報酬、禮物或其他商務招待活動。
任何情況下,乙方都不得接受或提供現金或現金等價物、回扣或其他形式的賄賂,包括傭金、折扣、貸款或費用等。
乙方如果違反本協議約定,甲方將給予警告處分。情節嚴重者,視為嚴重違反甲方規章制度,甲方有權予以辭退,而無需事先通知,且不予任何形式補償。乙方嚴重失職且其行為給甲方造成經濟損失的,甲方將保留進一步追究相關責任的權利。
因本協議發生爭議,雙方無法協商解決的,任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
1、本協議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2、本協議一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
乙方(簽名):_____________甲方:_____________(單位名稱,公章)。
日期:_____________日期:_____________
個人公司承攬協議(精選22篇)篇十五
股權出讓方(以下簡稱甲方):
股權受讓方(以下簡稱乙方):
本合同由甲方與乙方就乙方入股 有限公司及股權轉讓事宜,于 年 月 日在 訂立。
甲乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,達成如下協議;
甲方同意乙方向公司投資 萬元,將甲方持有 有限公司 %的股權中的 %轉讓給乙方,乙方同意按此價格及金額對 有限公司進行投資并接受上述股權。
甲方同意在10天內向乙方出具財務報告,在15日內到注冊地工商行政管理部門按第一條第一款約定辦理公司股權變更手續。
乙方同意在本合同訂立十五日內以現金形式一次性支付到 有限公司基本賬戶。
甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在 有限公司的真實出資,是甲方合法擁有的股權,甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權,沒有設置任何抵押、質押或擔保,并免遭第三人的.追索,否則,由此引起的所有責任,由甲方承擔。
甲方轉讓其股權后,其在 有限公司原享有的與 %股權權利和相應的義務,隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。
乙方承認 有限公司章程,保證按章程規定履行義務和責任。
本公司經工商行政管理機構同意并辦理股東變更登記后,乙方、即成為 有限公司的股東,按出資比例及章程規定分享公司利潤與分擔虧損。
本次股權轉讓有關費用,由 有限公司承擔。
發生下列情況之一時,可變更或解除合同,但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。
由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行。
一方當事人喪失實際履約能力。
由于一方或二方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使合同履行成為不必要。
因情況發生變化,經過雙方協商同意變更或解除合同。
與本合同有效性、履行、違約及解除等有關爭議,各方應友好協商解決。
如果協商不成,則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。
本合同經各方簽字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
______年______月____日______年______月____日
個人公司承攬協議(精選22篇)篇十六
____________________(以下簡稱甲方)與__________________(先生/女士,以下簡稱乙方)雙方經友好協商,本著自愿和平等的原則,一致達成下列條款:
一、工作時間:
每周半天。
二、勞動報酬:
依照按勞取酬的原則,乙方月收入不低于人民幣500元,每月20日發放上月整月工資;次月開始發放工資。
三、勞動紀律:
(三)在簽訂本合同時自愿遵守甲方的有關規定;。
(四)乙方遵守國家的法律法規,遵守甲方的各項。乙方如違反規章制度,甲方可以根據情節輕重給予必要的處分。
四、合同解除:
(一)乙方在本合同履行期間可在不說明任何原因的情況下辭職,甲方無異議;但乙方辭職必須提前三天通知甲方,否則應承擔違約責任。三天內,甲方如發現乙方不符合錄用條件或不適宜甲方工作等情況的,可以隨時終止試用,解除本合同,并不因此承擔違約責任;工資按日工資結算。
(三)無理取鬧、打架斗毆、嚴重影響工作秩序和社會秩序的;。
(四)盜竊、賭博、營私舞弊情節嚴重的;及違反國家法律規定的。
(五)違反工作規定或操作規程,發生責任事故,造成經濟損失的;。
五、其他:
違約經濟責任:十天工資為違約金。
雙方可客觀情況發生了重大的變化時,友好協商變更相關內容。
本合同經雙方簽字后生效,本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇十七
乙方:___________有限公司。
法定代理人:_________________。
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司。
法定代表人:____________________。
乙方:__________________有限公司。
代理人:________________________。
__________年_______月_______日。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇十八
股權出讓方(以下簡稱甲方):
股權受讓方(以下簡稱乙方):
本合同由甲方與乙方就乙方入股有限公司及股權轉讓事宜,于年月日在訂立。
甲乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,達成如下協議;
甲方同意乙方向公司投資萬元,將甲方持有有限公司%的股權中的%轉讓給乙方,乙方同意按此價格及金額對有限公司進行投資并接受上述股權。
甲方同意在10天內向乙方出具財務報告,在15日內到注冊地工商行政管理部門按第一條第一款約定辦理公司股權變更手續。
乙方同意在本合同訂立十五日內以現金形式一次性支付到有限公司基本賬戶。
甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在有限公司的真實出資,是甲方合法擁有的股權,甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權,沒有設置任何抵押、質押或擔保,并免遭第三人的追索,否則,由此引起的所有責任,由甲方承擔。
甲方轉讓其股權后,其在有限公司原享有的與%股權權利和相應的義務,隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。
乙方承認有限公司章程,保證按章程規定履行義務和責任。
本公司經工商行政管理機構同意并辦理股東變更登記后,乙方、即成為有限公司的股東,按出資比例及章程規定分享公司利潤與分擔虧損。
本次股權轉讓有關費用,由有限公司承擔。
發生下列情況之一時,可變更或解除合同,但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。
由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行。
一方當事人喪失實際履約能力。
由于一方或二方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使合同履行成為不必要。
因情況發生變化,經過雙方協商同意變更或解除合同。
與本合同有效性、履行、違約及解除等有關爭議,各方應友好協商解決。
如果協商不成,則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。
本合同經各方簽字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
______年______月____日______年______月____日。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇十九
貸款方:身份證號:。
借款方:身份證號:。
本合同各方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國民法通則》、等規定,本著平等、自愿、誠實守信、協商一致的原則,為明確責任,恪守信用,簽訂本合同,并保證共同遵守。
本合同項下之借款必須合法使用。
借款方向貸款方借款人民幣萬元。于年月日前交付甲方提供的銀行賬戶,開戶銀行/賬號。
在合同規定的借款期內,月利率為%,即每萬元月利息元。利息每月結算一次。
借款方保證從年月日起至年月日止,按本合同規定的利息償還借款。借款方如果不按期歸還款,逾期部分按月利率6%計算利息。
借款方以抵押,抵押擔保債券范圍包括主債權及其利息、違約金、損害賠償金、保管擔保財產和實現擔保物權的費用。借款方到期不能歸還貸款,貸款方有權就抵押物優先受償。
1、借款方不得用借款進行違法活動。
2、借款方必須按照合同規定的期限還本付息。
1、借款方如逾期不還借款,貸款方有權追回借款,并按每月6%利率收取利息。
第八條合同爭議的解決方式。
執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,提交貸款方所在地人民法院裁決。
第九條其他。
本合同任何一方當事人不得擅自變更或解除合同。當事人一方依照《合同法》規定要求變更或解除本借款合同時,應及時采用書面形式通知當事人,并達成書面協議。本合同變更或解除之后,借款方已占用的借款和應付的利息,仍應按本合同的規定償付。
本合同如有未盡事宜,須經合同雙方當事人共同協商,作出補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
本合同正本一式兩份,貸款方、借款方各執一份。
貸款方(公章):_________借款方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
______年______月____日______年______月____日。
個人公司承攬協議(精選22篇)篇二十
鑒于乙方在甲方履行職務,已經(或將要)充分接觸甲方的商業信息,對甲方的經營利益具有重要影響,為保護雙方的合法權益,根據國家有關法律法規,本著平等、自愿、公平、誠信的精神,經充分協商一致后,共同訂立本協議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作,乙方的行為決定必須符合甲方最高利益,保護甲方免受外部不利影響。乙方個人利益與甲方利益發生沖突時,乙方應從職業道德出發,遵守道德標準,根據本協議的規定進行相應處理。
1、甲方以外的財務權益:
乙方不得與甲方競爭對手有直接或間接的財務關系,不得與客戶、供應商及與甲方有業務往來的任何公司及其子公司有任何財務關系。
當甲方利益與乙方個人財務利益發生沖突時,乙方不得代替甲方做任何業務決定,或實施任何影響甲方業務決定的行為。
若乙方較近關系的人(如家庭成員),與甲方競爭對手、客戶、顧問、供應商或潛在供應商發生任何財務關系或個人關系時,乙方應向甲方書面說明事實,并且嚴格遵守保護甲方利益的所有條款及規定。
2、甲方以外的雇傭關系及活動:
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動,不得從事影響履行甲方崗位職責的.活動。乙方不得為甲方競爭對手服務,除履行甲方職責除外,不得為客戶、供應商及與甲方有業務聯系的公司服務(包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事),不得從甲方競爭對手及客戶、供應商及與甲方有業務聯系的公司收取任何形式的報酬。身份證號碼:
乙方本人或家屬亦不得成為分銷商或該分銷商的股東、代理人、合作伙伴或其他任何將導致乙方與甲方利益相沖突的主體。
3、甲方公司機遇:
當甲方有業務機遇時,乙方有責任將機遇給甲方帶來的正當利益放在首位。一經發現對甲方發展有利的商業機遇,不論其是否在甲方現有或預期業務范圍之內,乙方都有責任通報這個商機。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業機遇,屬于甲方,乙方不得利用此機遇牟取私利。乙方利用公司機遇為其個人或他人牟取利益,將被視為違規行為。
4、濫用職權:
乙方不得利用公司職權為其個人或他人牟取不當利益。乙方應通過正當途徑,如工資、獎金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動報酬。
5、關聯交易:
事先未獲得甲方的書面許可,乙方的關聯方不得與甲方開展交易。乙方的關聯方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財務權益的公司。
6、向甲方采購及對甲方銷售:
除非得到甲方的書面許可,否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關聯公司推銷產品或服務。除非按照普通公眾的待遇,或按照公司批準的員工折扣或采購計劃,或執行公司財產處理計劃,否則乙方不得直接或通過第三方向公司購買產品或服務。
7、親屬任用:
在甲方對乙方的直系親屬進行雇傭、工作審核、報酬支付、提升、違紀處理或適用其他雇傭條款和條件時,如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定,該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨立承包商的,本條規定均適用。
8、挪用或占有甲方財產及勞力:
乙方有責任保護甲方資產,確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費都會給甲方利潤造成損害。乙方應采取積極措施阻止毀壞、偷竊或濫用甲方財產的行為。乙方離職時,應將甲方公司的一切財產歸還甲方。除非有特別許可,工作時間、公司設備、材料、資源及財產信息僅供甲方所用。換句話說,如無特別許可,乙方不得為個人、他人或其他組織,而私自動用甲方及其關聯公司的任何財產、設備、供應、勞力或服務。除非由甲方明確授權或贊助,否則乙方的非職務活動不得占用甲方的時間、名稱、商標、聲譽、資產、資金、材料、設備或在職員工。
9、娛樂、禮物及其他商務招待:
乙方應本著誠信及獨立原則開展公司業務,避免判斷力受到任何不利因素影響,這對甲方的業務及聲譽極為重要。對于試圖影響甲方業務決斷的禮物及利益,乙方堅決不能接受。
不得向與甲方有業務聯系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務招待。不得接受來自客戶代表、供應商、承包商、競爭對手及其他與甲方及其關聯公司有業務聯系的人士的逾越普通商務禮儀的貸款、報酬和禮物。同樣,乙方不得向客戶代表、供應商、承包商、競爭對手及與甲方有業務聯系的人士提供任何逾越普通商務禮儀、可能對公司產生不利影響的貸款、報酬、禮物或其他商務招待活動。
任何情況下,乙方都不得接受或提供現金或現金等價物、回扣或其他形式的賄賂,包括傭金、折扣、貸款或費用等。
乙方如果違反本協議約定,甲方將給予警告處分。情節嚴重者,視為嚴重違反甲方規章制度,甲方有權予以辭退,而無需事先通知,且不予任何形式補償。乙方嚴重失職且其行為給甲方造成經濟損失的,甲方將保留進一步追究相關責任的權利。
因本協議發生爭議,雙方無法協商解決的,任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
1,本協議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2,本協議一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
乙方(簽名):____________甲方:____________(單位名稱,公章)。
日期:____________日期:____________
個人公司承攬協議(精選22篇)篇二十一
債務受讓方(甲方):
地址:
債權人(乙方):
地址:
債務轉移方(丙方):
地址:
為妥善解決乙、丙雙方法人與個人的債務問題,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規規定,甲、乙、丙三方經協商,依法達成如下債務轉移協議,以資信守。
1、三方共同協商后決定將丙方所欠乙方的債務轉由甲方承擔。
2、甲方同意受讓丙方所欠乙方項下的債務。
3、本協議轉移的債務包括丙方與乙方合同中丙方未履行的全部債務。
1、丙方拖欠乙方共計人民幣貳佰萬圓。
2、丙方于20xx年12月4日通過中國建設銀行長治高新區分理處還款拾萬圓整(付款戶閆曉紅 4340620280012630)
3、丙方將支付給乙方的人民幣壹佰玖拾萬圓的付款義務轉移給甲方,甲方 按照本協議約定直接付款給乙方。
1、丙方承諾并保證
(1)其依法設立并有效存續,有權實施本協議項下的債務轉移并能夠獨立承擔民事責任。
(2)其轉移的債務系合法、有效。
2、甲方承諾并保證
(1)有權受讓本協議項下的債務并能獨立承擔民事責任。
(2)其受讓本協議項下的債務已經獲得其家庭成員的知曉并同意。
(3)甲方承諾甲方不得以丙方的任何過錯為由拒絕履行本協議約定的義務。
甲方: (公章) 乙方:(公章) 丙方:(公章)
甲方代表 (簽字) 乙方代表:(簽字) 丙方代表:(簽字)
年 月 日 年 月 日 年 月 日
個人公司承攬協議(精選22篇)篇二十二
甲方:
乙方:
身份證號碼:
甲、乙雙方本著平等公平、互惠互利的原則,在中華人民共和國法律、法規規定的范圍內,在誠實守信、友好協商的基礎上,達成以下協議:
一、乙方為甲方提供設備齊全、車況良好、運行安全可靠、證件齊全的車輛,車輛基本情況如下:
車輛品牌車牌號車輛類型車身顏色車輛登記日期年月日有效日期至年月日
二、雙方約定,車輛租賃費用為元/月,合同簽訂后日之內一次性支付。
三、協議期限為1年:從年月日至年月日止。
四、協議期內汽車所有權屬于乙方,甲方只有使用權,不得轉租、轉借、抵押和進行客運以外的貨運行為或其它任何侵犯甲方車輛所有權的行為。
五、甲方的權利和義務:
(一)甲方有權要求乙方按協議約定交付所用的車輛;。
(二)甲方應及時足額的交付車輛抵押金;。
(四)甲方在租賃期間內配合乙方進行正常保養及年檢的責任,按期進行保養,如遇年檢。
(五)車輛租賃期間的油料費用、停車費、過路過橋費、高速公路費、違章罰款等費用,由甲方承擔,乙方提供相關單據發票,實報實銷。
六、乙方的權利和義務:
(一)按時向甲方交付協議約定車輛;。
(二)協助甲方處理車輛保險事故及修理受損車輛;。
(三)在下列任何一種情況發生時,乙方有權解除協議,收回車輛;。
甲方利用甲方車輛進行違法犯罪活動的;。
甲方不按協議約定使用甲方車輛的;。
未經乙方同意,甲方將乙方提供的車輛轉租他人的;。
七、除符合本協議約定的或法律規定的解除協議的條件外,當事人變更解除協議必須簽訂書面協議。
八、協議期滿,甲方續約的,應在協議期滿前5日內辦理續約手續。
九、本協議一式兩份,由甲乙雙方各持一份,簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字):乙方(蓋章簽字):
簽訂時間:年月日。
公司與個人借款合同范本。