裝修合同對裝修公司和業主來說都具有重要的意義，它明確了雙方的權利和義務。以下是一些裝修合同范文，供大家參考和借鑒，希望能對你們起到一定的幫助。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇一
依照《民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就__________________________施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
(一)工程概況：
1、工程地點：__________________________。
2、工程內容：__________________________。
(二)協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項合計_____________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費_____________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇二
甲方：
乙方：
由于甲方對其發包的大連開發區海溢小區35#3-3號的家裝工程項目現因甲方與乙方施工工隊發生材料搬運費的協商問題，甲方不認可乙方施工工隊提出的搬運費金額，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的履行。現應甲方要求，解除雙方______年___月___日簽定的《住宅室內裝飾裝修施工合同》。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協商一致，訂立本協議書。
1、工程地點：大連開發區海溢小區35#3-3號。
2、工程內容：房屋間數2室2廳；總建筑面積89平方米。
3、承包范圍：室內裝飾裝修。
4、工程造價：___元（大寫）：___元。
1、甲乙雙方同意解除______年___月___日簽訂的大連開發區海溢小區35#3-3號《住宅室內裝飾裝修施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。
3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費用。
4、本協議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經交納的預付工程款共計：________元（大寫）______元整。
本協議由雙方簽字蓋章后，立即生效。協議書一式______份，由雙方各收執_____份。
甲方：___乙方：
______年___月___日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇三
甲方：
乙方：
依照《民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該________________家裝施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
一、工程概況：
1、工程地點：
2、工程內容：
3、工程造價：
二、協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除年月《________________家裝施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款________元，水電輕工輔料款________元，兩項合計________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
甲方：乙方：
________年____月____日________年____月____日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇四
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規定，結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況，雙方達成如下協議：
一、合同主要內容：
1、甲方將自己位于區（縣）小區（街道）樓門號室廳住宅的室內裝飾工程以形式交給乙方承做。
2、工程總造價（大寫）：
3、其中設計費（大寫）：
5、工程保修期：一年。
6、甲方代表：
7、乙方代表：
8、工程內容詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準（附表一）。
9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表（附表二）。
10、工藝做法詳見工藝質量說明（附表三）。
11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。
二、獎勵和違約責任。
（1）由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰；甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。
（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。
（3）甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
（4）未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
（5）未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
（6）因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
三、爭議或糾紛處理。
（1）本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。
（2）當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。
四、其它約定。
五、附則。
（1）本合同正、副本各貳份，甲方、乙方各執一份。
（2）本合同履行完成后自動終止。簽字（章）生效。
六、附件。
（1）施工圖紙（含家俱圖紙）或作法說明。
（2）工程預算書（附表一）。
（3）甲方提供材料、設備清單（附表二）。
（4）工藝及質量說明（附表三，應注明材料的型號、規格、等級、品牌或質量標準）。
（5）設計變更單（附表四）。
（6）工程驗收單（附表五）。
（7）工程結算單（附表六）。
（8）工程保修單（附表七）。
（9）其他甲方：
甲方：乙方：
年月日年月日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇五
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
第一條工程概況。
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
裝修面積：
第二條合同工期：
1、工期概況。
開工日期：_____
竣工日期：_____
合同工期總日歷天數(按發包人現場工程進度計劃)。
2、延期開工：承包人應按協議條款約定的開工日期開始施工。承包人不能按期開工的，應在協議條款約定的開工日期7日前以書面形式向發包人提出延期開工的理由和要求。發包人在7日內答復承包人。發包人7日內未做出答復的，視為同意承包人要求，工期相應順延。如發包人不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。如因發包人原因需延期開工的，應征得承包人同意，由此造成的損失由發包人承擔，并相應順延工期。
3、暫停施工(停工)：發包人在確有必要時可要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內向承包人提出處理意見。承包人應按發包人要求停止施工，并妥善保護已完工工程。承包人實施發包人的處理意見后，可提出復工要求，發包人應在48小時內給予答復。如發包人未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內未予答復的，承包人可自行復工。停工責任在承包人的，由承包人承擔發生的費用。
4、工期延誤。
由于以下原因造成工期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
(1)發包人未能按合同約定提供開工條件的。
(2)工程量變化和設計變更。
(3)7日內由于非承包人原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(4)發包人未按時支付工程款影響正常施工的。
(5)不可抗力和其他非承包人原因造成停工的。
出現以上情況時，承包人應在以上情況發生后7天內，就延誤的內容以書面形式向發包人提出報告。發包人在收到報告后15天內予以確認、答復。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人按協議條款約定承擔違約責任。
5、工期提前。
提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。對于承包人提前竣工，發包人不再另行支付費用。
第三條質量標準。
6、工程質量標準：合格。
6.1本工程質量標準需符合國家頒發的有關建筑裝修工程施工的規定;。
6.2本工程應符合雙方認可的設計圖紙、施工文件及驗收質量要求。
第四條合同價款。
7、本合同價款為：小寫rmb,大寫：人民幣圓整。
除本合同另有約定外，對于承包人完成本合同項下的所有工作，發包人不予支付其他任何費用。
第五條雙方一般權利和義務。
8、發包人派駐的代表。
姓名：職務：職權：對本合同的履行情況，對工程進度及質量管理、造價進行控制。
發包人代表在授權范圍內向承包人項目經理發出的任何書面形式的條件和指令，項目經理應予執行。
9、承包人派駐的項目經理。
姓名：職務：項目經理。
承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，并征得發包人同意。后任項目經理繼續行使合同文件約定的前任項目經理職權，履行前任項目經理的義務。發包人可以與承包人協商，建議更換其認為不稱職的項目經理。
雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權利，履行派出方的義務。
10、發包人權利義務。
10.1發包人權利。
10.1.1有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表，但應提前7日書面通知承包人。撤換后代表的權責不變。
10.1.2有權監督承包人履行各項合同義務。
10.1.3有權審批承包人編制的施工進度計劃。
10.1.4有權對工程質量、施工進度進行監督，參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
10.2發包人義務。
(1)施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：
(2)組織有關單位進行圖紙會審，向承包人進行設計交底。圖紙會審和設計交底時間：
(3)協調承包方同第三方的關系。
(4)按約定向承包人支付工程款。
11、承包人權利和義務。
11.1承包人權利。
11.1.1有權根據合同約定要求發包人支付合同價款。
11.1.2承包人項目經理認為發包人代表的指令不合理時，有權在收到發包人代表指令后24小時內向發包人代表提出修改指令的書面報告。如發包人代表堅持執行原指令的決定，承包人應予執行，但由于指令錯誤而發生的費用和給承包人造成的損失由發包人承擔。
11.2承包人義務。
11.2.1制定并組織落實施工進度計劃。
11.2.2遵守政府和有關主管部門對施工現場的一切規定和要求，如場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定，并承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
11.2.3安全施工。
11.2.3.1承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施(此項費用已計入合同價)，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
11.2.3.2承包人應按有關規定，嚴格安全防護和防火措施，并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失。非承包人責任造成的損失，由相應責任人承擔。
11.2.3.3發生傷亡事故，應在第一時間報有關部門及通知發包人，并按政府有關部門的要求處理。發包人應提供搶救搶險的必要條件，協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。
11.2.3.4按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與發包人協商安全防護措施，經發包人同意后實施，防護費用由發包人承擔。
11.2.3.5在未騰空和繼續使用的建筑物內施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內財產和人身安全。以上措施應報發包人同意，并由發包人承擔相應費用。
11.2.4對已進場的材料設備負照管責任。對已竣工工程在未正式交付發包人之前，應負責工程成品保護工作，直至工程驗收后移交。
11.2.5負責施工場地的清潔，符合環境衛生管理的有關規定。
11.2.6自備管道、線纜，自行配備、安裝配電箱、水表電表等，向水電源管理單位繳納水電等相關費用，費用已計入合同價。
11.2.7工程竣工資料整理組卷，相關費用已計入合同價。
11.2.8服從發包人現場管理。
11.2.9工程所需政府部門的相關手續的辦理。
12、施工組織設計。
承包人應在合同簽訂后日內，將施工組織設計(或施工方案)和進度計劃提交發包人。發包人應在日內予以批準或提出修改意見，逾期不批復，可視為該施工組織設計和進度計劃已經批準。承包人必須按批準的進度計劃組織施工，接受發包人對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，承包人應按發包人的要求提出措施，發包人代表批準后執行。
第六條質量與檢驗。
13、工程質量。
13.1工程質量應當達到本協議約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任;造成發包人方人身財產損失的，承包方應承擔賠償責任。
13.2雙方對工程質量有爭議，由雙方同意確定的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別按比例承擔。
14、檢查和返工。
14.1承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及發包人代表依據合同發出的指令施工，隨時接受代表的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按發包人及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。
14.2工程質量達不到約定標準的部分，發包人代表的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
第七條合同價款與支付。
15、合同價款調整及支付。
15.1本合同價款除合同另有約定以外的不再調整。
15.2工程預付款。
發包人向承包人預付工程款的時間：合同簽訂個工作日內。
預付款占合同價款總額的比例：%，計小寫：rmb大寫：人民幣圓整。
15.3、進度款支付：
分公司需在此填寫進度款支付方式，剩余10%款項發包人扣除作為該工程保修款，待保修期滿后發包人一次性支付承包人。
15.4承包人申請支付工程款時須向發包人出具相應金額的合法發票，否則發包人有權拒絕付款并不承擔任何違約責任。
第八條材料設備供應。
16、發包人供應材料設備的約定。
16.1發包人供應的材料和設備運至施工現場時，承包人負責清點，履行交接手續后，保管責任由承包人負責，由于保管不力或施工浪費給發包人造成的損失由承包人承擔。發包人始終有權對合同內的材料及設備自行采購。
16.2發包人供應的材料設備使用前，由承包人負責檢驗或試驗，不合格的不得使用。
17、承包人采購材料設備的約定。
17.1承包人負責采購材料設備的，應按照約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，生產廠家資質及必要的檢測報告等相關文件，對材料設備質量負責。承包人在材料設備到貨前24小時通知發包人代表清點驗收。
17.2承包人采購的材料設備與設計標準要求不符時，承包人應按發包人代表要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產品，并承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。
17.3承包人采購的材料設備在使用前，承包人應按發包人代表及相關規范的要求進行檢驗或試驗。測試結果不合格的材料，凡未采購的應停止采購，凡已采購運至現場的，應立即運出現場，因此造成的全部材料采購費用，由承包人承擔。檢驗或試驗費用由承包人承擔。
17.4發包人代表發現承包人采購并使用不符合設計和標準要求的材料設備時，應要求承包人負責修復、拆除或重新采購，由承包人承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。
17.5承包人需要使用代用材料時，應經發包人代表書面認可后才能使用，由此增減的合同價款雙方以書面形式議定。
第九條工程變更。
18、工程設計變更。
18.1施工中發包人需對原工程設計變更，應提前3天書面向承包人發出變更通知。承包人按照發包人代表發出的變更通知及有關要求，進行相應的變更，并及時辦理變更手續。
18.2施工中承包人不得擅自對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
18.3承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對圖紙及作法說明、施工組織設計的變更及對材料、設備的換用，須經發包人代表書面同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，并賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。
18.4所有設計變更，雙方均應辦理書面并加蓋公章的變更確認書。
19、其他變更。
合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商確定。
第十條竣工驗收與結算。
20、隱蔽工程的驗收。
具備隱蔽條件的工程部位，承包人應在自檢合格后48小時內以書面形式通知發包人驗收，驗收合格并經發包人代表在檢驗紀錄上簽字后，承包人才可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在限定時間內修改后重新驗收.
21、竣工驗收。
21.1工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定或行業慣例，向發包人提供完整竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。
21.2發包人收到竣工驗收報告后14天內組織有關單位驗收，并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
21.3發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后14天內不組織驗收，或驗收后14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
21.4工程竣工驗收通過，承包人應將竣工工程移交發包人，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后提請發包人驗收的日期。竣工日期也視為保修起始日期。
21.5發包人收到承包人竣工驗收報告后14天內不組織驗收，從第21天起承擔工程保管及一切意外責任。
21.6承包人應在竣工驗收后14日內提供完整的竣工資料及竣工圖3套，此費用已計入合同價格。
22、竣工結算。
22.1工程竣工驗收報告經發包人認可后14天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照合同約定的合同價款調整內容，進行工程竣工結算。
22.2發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料后28天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告后30天內向承包人支付工程竣工結算價款。
22.3工程竣工驗收報告經發包人認可后14天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付，發包人要求交付工程的，承包人應當交付;發包人不要求交付工程的，承包人承擔保管責任。
23、質量保修。
23.1承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
23.2工程結算款的10%作為工程保修金。發包人在保修期滿后14天內將工程保修金退還給承包人。
23.3工程保修期內，如工程使用出現質量問題，承包人必須24小時內進場維修，不能及時到場的，發包人有權委托其他單位或人員維修，費用從保修款中扣除，不足部分由承包人承擔。
23.4保修期從竣工驗收合格之日起算。保修期為年。
第十一條違約和爭議。
24、違約。
24.1本合同中關于發包人違約的具體責任如下：
發包人未按合同支付預付款及工程進度款時，每遲延一日應按未支付金額的萬分之五支付違約金。
24.2本合同中關于承包人違約的具體責任如下：
(1)承包人不能按合同約定期限開工或竣工的，每延遲一天按合同價款的千分之三作為違約金交付發包人，最高不超過合同價的10%,并賠償由此給發包人帶來的直接和間接損失。
(2)承包人不能按合同約定質量標準竣工的，按合同價款的3%作為違約金交付發包人，并賠償由此給發包人帶來的直接和間接損失。
(3)合同履行過程承包人在出現其它違約情況時，賠償由此給發包人帶來的直接和間接損失。
24.3違約方承擔違約責任后，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應繼續履行合同，以保持工程的連續性和已施工程的完好：
(1)合同已無法履行。
(2)甲、乙方協議停止施工。
(3)調解要求停止施工。
(4)仲裁要求停止施工。
(5)法院要求停止施工。
25、爭議。
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時協商解決不成的，向發包人所在地人民法院提起訴訟。除正在訴訟的爭議事項外，雙方應繼續行使其本合同項下的其余權利，并履行其本合同項下的其它義務。
第十二條合同解除與終止。
26、合同的解除。
26.1發包人承包人協商一致，可以解除合同。
26.2發包人延期支付工程款(進度款)超過56天，承包人有權解除合同。
26.3承包人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉包給他人，發包人有權解除合同。
26.4有下列情況之一的，發包人或承包人可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同無法履行;。
(2)因另一方違約致使合同無法履行。
26.5一方依據26.2、26.3、26.4款約定要求解除合同的，應以書面形式向違約方發出解除合同的通知，違約方必須在收到通知之日起7天內作出答復，超過7天不予答復視為同意解除合同，由違約方承擔違約責任。對解除合同有爭議的，按本合同條款第25條的約定處理。
26.6合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由解除合同的責任方承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
26.7合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
27、合同的終止。
27.1除本合同另有約定外，雙方履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包人向發包人交付竣工工程后，本合同即告終止。
27.2合同權利義務終止后，雙方應當遵循誠實信用的原則、履行通知、協助、保密等義務。
第十三條其他。
28、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
29、本合同一式肆份，發包人、承包人各執貳份，每份具有同等法律效力。
第十四條補充條款：
30、承包人要保質，保量按時完成該項工程，交發包人使用。
附件：
(1)合同裝修預算。
(2)施工項目方案。
(3)相關費用表。
發包人：
承包人：
簽訂日期：
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇六
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該________________家裝施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
1、工程地點：
2、工程內容：
3、工程造價：
1、甲乙雙方均同意解除年月《________________家裝施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款________元，水電輕工輔料款________元，兩項合計________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
甲方：乙方：
_____年__月__日_____年__月__日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇七
甲方：
乙方：
甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的龐莊村新型農村社區建設合同，現經雙方協商同意，合同于___年___月___日予以解除，乙方提前撤出施工現場，乙方提前撤出施工現場，本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、撤場協議：
一、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元，詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計，截止__年__月__日甲方應付乙方款項共計___萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計___萬元(含代付工程料款_____萬元)，詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計___萬元。本協議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款___萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權債務關系，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的.工程質量責任。
五、合同解除后，乙方應于3日內退出工程現場并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費______元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效，協議協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章)________乙方：(蓋章)_____。
法人代表：(蓋章)_____法人代表：(蓋章)_____。
______年___月________日______年___月________日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇八
甲方：
乙方：
丙方：
乙方于_________年___月________日與________有限公司（甲方更名前公司）___簽訂了_____有限公司___項目《建設工程施工合同》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件（以下統稱為“原合同”），現甲、乙、丙三方就解除上述合同、補充協議書等原合同事宜經充分協商一致，達成以下協議。
一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的關聯方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等，包括但不限于執行中甲方的擔保責任等內容，由乙方負責自行解決，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
三、乙方、丙方必須按業主、監理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善_______年_____月____日前施工工程部分的資料，丙負責完善_______年_____月____日后施工工程部分的'資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監督，并承擔因此引起的一切責任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作內容（_____________等）工程造價：
1、_______年___月___日前完成部分：按____工程咨詢有限公司《_____公司________造價司法鑒定》的司法鑒定結果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
2、_____年___月_____日至_____年__月___日期間完成部分：按_____造價咨詢有限公司的審計結果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
五、工程款支付：
1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款（含針對本工程所支付的各項費用，包括但不限于_____年___月__日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位______工程有限公司的借款人民幣_____萬元）按其財務要求予以確認，并按要求開具正規稅務發票，否則，甲方有權不支付有關工程款項。
2、本協議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內容結算款的支付：
2.1該部分工程現存的質量問題，由乙方委托有資質的單位進行整改。整改費用合計____萬元（小寫：______元），由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關單位。
2.2本協議第2.1條質量整改工作完成，并通過有關質量檢測部門驗收后，支付至最終結算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質量保證金，保修期按國家規定執行，在整體工程驗收完兩年后按實際發生的費用結算，余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。
3、本協議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內容結算款的支付：
3.1按甲、丙雙方新合同及聯合聲明等約定支付條款支付。
3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關費用___萬元（小寫：____元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。
4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規定進行前期已支付工程款的確認并提供發票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發票后才予支付后期各項工程款。
六、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容后，與工程結算款一并無息返還。
七、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣_____元（小寫：____元）由乙方提供相關票據后同工程結算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費用人民幣_____元（小寫：____元）按甲、乙雙方于_____年____月_____日簽訂的補充協議中約定的承擔比例（即雙方各承擔一半）同工程結算款一并支付。
八、_____年___月______日后，施工的______等工程所涉及的債權債務由_____工程有限公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
九、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十、本協議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監理一份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
簽訂時間：簽訂時間：
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇九
甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就__________________________施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
(一)工程概況：
1、工程地點：__________________________。
2、工程內容：__________________________。
(二)協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項合計_____________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費_____________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
________年___月___日________年___月____日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇十
公司（先生/女士）：
根據貴我雙方于年月日簽訂的《租賃合同》約定，貴方承租我方位于處的平方米房屋，貴方按月（季）向我方支付租金、物業服務費，租金為每月元，物業服務費為每月元。截至20xx年月日，貴方尚欠我公司租金、物業服務費及其他欠款共計小寫：元（大寫人民幣元）。貴方怠于支付上述費用的行為已構成違約，且給我公司正常經營帶來了不良影響。
本著友好合作的態度，我公司于20xx年月日向貴方發出催款函，通知貴方自收到催款函之日起7日內全額支付上述款項，否則我公司將對貴方所經營的項目進行停業整頓；逾期15日仍未全額支付上述款項的，我公司有權與貴方解除《租賃合同》，并依法追繳以上欠款及相應的滯納金。
目前，貴方收到催款函已超過15日，且仍未繳清上述款項。因此，再次函告貴方：請于20xx年4月日前繳清截至20xx年月日前的租金、物業管理費及其他欠款和滯納金共計人民幣元整，如逾期不繳，自20xx年月日起，我公司正式解除與貴方簽訂的上述《租賃合同》，并依法追繳所有欠款及相應的滯納金。請在解除合同5日內，辦理清場，逾期未辦理，將視同貴方授權我公司進行清場。我公司將對裝修等設施進行拆除，且我公司不承擔任何責任，拆除費用由貴方承擔。同時，視同貴方放棄剩余貨物的所有權，授權我方進行處置。我公司將對存放在專柜內的貨物清點后，有權對貨物采取包括但不限于變賣等處理措施，貨物處理所得價款優先抵交欠款，不足部分我公司將依法繼續追繳。貴方已繳納的質量保證金、履約保證金不再退還，將優先用于清償貴方欠我公司的租金、物業服務費等款項，但出現的已售商品質量問題，仍由貴方負責；希望貴方認真對待，避免不必要的經濟損失和商譽損毀！
特此函告！
****公司（印章）。
****年**月**日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇十一
經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。
甲乙雙方于___年___月___日簽定的《裝修施工合同》即日終止。
甲方支付的設計定金人民幣_____元，首付工程款_____，兩項合計人民幣_____元。
乙方前期工程費用如下：
1、水電安裝工程：_____;。
現已完成工程按總價_____元。
2、設計費：123平方米*_____元/方=_____元;。
3、拆墻及清運費：_____元;。
4、材料搬運費：_____元;。
5、兔寶寶材料約_____元;。
合計人民幣共：_____元;。
前期工程的水電、板材的材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。
本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：乙方簽字：
日期：日期：
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇十二
經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。
甲乙雙方于___年___月___日簽定的《裝修施工合同》即日終止。
甲方支付的設計定金人民幣_____元，首付工程款_____，兩項合計人民幣_____元。
乙方前期工程費用如下：
1、水電安裝工程：_____；現已完成工程按總價_____元。
2、設計費：123平方米x_____元/方=_____元；
3、拆墻及清運費：_____元；
4、材料搬運費：_____元；
5、兔寶寶材料約_____元；
合計人民幣共：_____元；
前期工程的水電、板材的材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。
本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方：_____________乙方：_____________。
日期：_____________日期：_____________
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇十三
胡先生為開辦浴場向某公司租賃了一處營業場所，雙方簽訂一份租賃合同。雙方約定某公司將1300多平方米的房屋及相應公共設施出租給胡某開辦浴場，租期為5年，租金為每年人民幣20萬元，第一年租金進場時支付10萬元，簽訂合同時支付10萬元，第二年起于每年7月1日前支付下一年度的租金，如果拖欠租金時間超過兩個月，某公司有權終止合同。
另外，雙方還在合同中約定在租賃期限開始之前，給予胡某三個月的時間作為浴場的裝潢、裝修、預備開業期，此三個月為免租期。合同還約定，胡某不得對租賃物的結構裝潢、裝飾作改動，租賃期滿，浴場應將保持完好的房屋及占據使用的土地全部退還某公司。合同簽訂后，胡先生在承租房屋內開辦了咖啡館及浴場，前兩年度的租金已付清。但從第三年起因欠外債，無力償還，咖啡店及浴場停止經營，拖欠租金時間已達半年。為此，某公司將胡先生告上法庭，要求解除房屋租賃合同，并由被告償付拖欠的租金，同時遷讓出租賃房屋，搬走屋內的可移動物品，對租賃房屋內部不可移動的固定物及裝修判歸原告所有。
本案雙方在合同中明確約定，拖欠租金時間超過兩個月，某公司就有權終止合同，現在，胡某拖欠租金已達半年，某公司終止合同是可以的，要求支付拖欠的租金也是可以的。關鍵是裝修的處理，是否可以要求將房屋內部不可移動的固定物及裝修判歸自己所有。
對于租賃合同終止，裝修、裝潢物的處理，最高人民法院有明確規定：非產權人在使用他人的財產上增添附屬物，財產所有人同意增添，并就財產返還時附屬物如何處理有約定的，按約定辦理;沒有約定又協商不成，能夠拆除的，可以責令拆除，不能拆除的，也可以折價歸財產所有人，造成財產所有人損失的，應當負賠償責任;裝修物構成附合時，其歸屬適用添附制度解決。
承租人經出租人明確同意，或雖未經出租人明確同意，但出租人知道不反對，構成善意添附。承租人對房屋進行善意添附，合同終止，承租人將房屋返還給出租人時，出租人享有了因承租人的添附行為而增加的租賃物的價值。通常情況下，該受益因缺乏法律或合同依據而構成民法上的不當得利。對此，可以分別處理：租賃合同正常終止，按房屋裝修的現存價值為參考給予適當補償;出租人違約導致合同終止，應根據違約責任原則，由出租人按裝修的現存價值予以全額賠償;承租人違約導致合同終止，裝修利益不能享有是承租人自己的違約行為造成，這種損失應由承租人自己承擔。這可視為對違約方的一種懲罰，是違約方承擔違約責任的一種方式。如果承租人未經出租人同意，擅自對房屋進行裝修，那么構成惡意添附。承租人的裝修行為對出租人的房屋造成了侵害，需承擔侵權責任。在承租人構成侵權的情況下，承租人非但不得要求出租人對其裝修投入進行補償，相反出租人卻可以因惡意裝修造成其損失而請求損害賠償。
本案中，是由于胡某自己的違約導致合同終止，裝修利益不能享有是自己的違約行為造成的，這種損失應由胡某自己承擔。某公司要求將房屋內部不可移動的.固定物及裝修判歸自己所有也是可以的。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇十四
經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、甲乙雙方于__年___月___日簽定的`《裝修施工合同》即日終止。
二、甲方支付的設計定金人民幣______元，首付工程款______，兩項合計人民幣______元。
三、乙方前期工程費用如下：
1.水電安裝工程：______;。
現已完成工程按總價______元。
2.設計費：123平方米*25元/方=3075.00元;。
3.拆墻及清運費：527.15元;。
4.材料搬運費：330.00元;。
5.兔寶寶材料約6620元;。
合計人民幣共：______元;。
四、前期工程的水電、板材的材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：乙方簽字：
日期：日期：
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇十五
乙方：______________。
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該世紀名園1—2—702家裝施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
一、工程概況：
1、工程地點：時光街與裕華路交叉口世紀名園小區1—2—702。
2、工程內容：室內設計和裝修施工。
3、工程造價：約______________。
二、協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除年月《世紀名園家裝施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款5000元，水電輕工輔料款4140.5元，兩項合計9140.5元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費5258.4元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
甲方：______________乙方：______________。
_____年__月___日_____年__月___日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇十六
丙方：-------工程有限公司。
監理公司：-------監理中心有限公司。
乙方于200--年--月--日與-----有限公司（甲方更名前公司）簽訂了-----有限公司---項目《建設工程施工合同》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件（以下統稱為“原合同”），現甲、乙、丙、監理公司四方就解除上述合同、補充協議書等原合同事宜經充分協商一致，達成以下協議。
一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的關聯方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等，包括但不限于執行中甲方的擔保責任等內容，由乙方負責自行解決，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
三、乙方、丙方必須按業主、監理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負責完善xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監督，并承擔因此引起的一切責任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作內容（-------------等）工程造價：
1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價司法鑒定》的司法鑒定結果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分：按-----造價咨詢有限公司的審計結果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
五、工程款支付：
1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款（含針對本工程所支付的各項費用，包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬元）按其財務要求予以確認，并按要求開具正規稅務發票，否則，甲方有權不支付有關工程款項。
2、本協議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內容結算款的支付：
該部分工程現存的質量問題，由乙方委托有資質的單位進行整改。整改費用合計----萬元（小寫：------元），由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關單位。
本協議第條質量整改工作完成，并通過有關質量檢測部門驗收后，支付至最終結算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質量保證金，保修期按國家規定執行，在整體工程驗收完兩年后按實際發生的費用結算，余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。
3、本協議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內容結算款的支付：
按甲、丙雙方新合同及聯合聲明等約定支付條款支付。
乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關費用---萬元（小寫：----元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。
4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規定進行前期已支付工程款的確認并提供發票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發票后才予支付后期各項工程款。
六、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容后，與工程結算款一并無息返還。
七、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣-----元（小寫：----元）由乙方提供相關票據后同工程結算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費用人民幣-----元（小寫：----元）按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補充協議中約定的承擔比例（即雙方各承擔一半）同工程結算款一并支付。
八、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的債權債務由-----工程有限公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
九、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十、本協議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監理一份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
-----工程建設監理中心乙方（蓋章）：
有限公司（蓋章）法定代表人（簽章）：
法定代表人：委托代理人（簽章）：
委托代理人：簽訂時間：
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇十七
由于甲方對其發包的_____________的家裝工程項目現因甲方與乙方施工工隊發生材料搬運費的協商問題，甲方不認可乙方施工工隊提出的搬運費金額，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的履行。現應甲方要求，解除雙方____年____月____日簽定的《住宅室內裝飾裝修施工合同》。依照《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協商一致，訂立本協議書。
1、工程地點：_____________。
2、工程內容：_____________。
3、承包范圍：_____________。
4、工程造價：_____________。
1、甲乙雙方同意解除____年____月____日簽訂的《住宅室內裝飾裝修施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。
3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費用。
本協議由雙方簽字蓋章后，立即生效。協議書一式份，由雙方各收執份。
日期：_____________
日期：_____________
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇十八
原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。
經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。
審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。
審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。
本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：
如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇十九
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該世紀名園1-2-702家裝施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
1、工程地點：時光街與裕華路交叉口世紀名園小區1-2-702。
2、工程內容：室內設計和裝修施工。
3、工程造價：約。
1、甲乙雙方均同意解除年月《世紀名園家裝施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的'權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款5000元，水電輕工輔料款4140.5元，兩項合計9140.5元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費5258.4元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
甲方：
乙方：
(一)合同解除一般只適用于單方違約的情形，在雙方違約的情形下則比較復雜，要看哪一方的違約是根本違約，解除權的行使要視具體情況而定。
(二)從自我保護意義來講，并不是只要對方違約就要解除合同，而要判斷這種違約是不是根本違約，是否不采取解除措施就可能避勉給自己造成更大的損失。也就是說，合同解除權的行使要符合正當目的。
(三)從交易成本角度來分析，合同解除意味著交易失敗，一方違約就解除合同，將給市場交易帶來沉重的交易成本，并給市場交易秩序和安全帶來沖擊和破壞。
(四)一般來說，合同的目的是與合同的主要義務聯系在一起的，違反主要義務將使合同目的難以達到，而單純違反依誠實信用原則所產生的附隨義務，一般不會導致合同目的喪失，不能據此解除合同。
(五)不適當履行與合同解除。不適當履行是指債務人交付的貨物不符合合同規定的質量要求，即履行有瑕疵。如果瑕疵并不嚴重，一般要求采取降價和修補辦法予以補救，而并不宣告合同解除。如果瑕疵本身能夠修理，非違約方有權要求違約方修理瑕疵。給予非違約方要求修理瑕疵的權利，實際上使他獲得修補瑕疵的機會，從而避免合同被解除。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇二十
新蒲建設集團有限公司，新蒲建設集團有限公司許昌分公司：經公開招標，你公司中標我公司開發的溪雅苑二期13-15樓工程三標的'總承包施工。我公司與你公司分別在20xx年4月19日和20xx年4月20日簽署建設工程施工合同和補充協議。因你公司于停工后惡意停工至今，期間監理公司多次書面通知，我公司也書面送達合同履約風險告知書，催促你公司盡快復工，而你公司至今不能復工，至此你公司已停工天，造成工期延誤天，延誤竣工至今日已天，你公司此番違反合同的惡意違約行為，已造成我公司巨額經濟損失，我公司無法再容忍貴公司惡意拖延工期，決定與你公司解除于20xx年4月19日簽署的建設工程施工合同和于20xx年4月20日簽署補充協議。有關你公司惡意違約造成的我公司的巨額經濟損失，我公司將通過司法途徑維護自身合法權益。
20xx年10月24日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇二十一
依照《民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就__________________________施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
(一)工程概況：
1、工程地點：__________________________。
2、工程內容：__________________________。
(二)協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的.權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項合計_____________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費_____________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
甲方：_______________________。
_______年___月___日。
乙方：__________________________。
________年___月____日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇二十二
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就__________________________施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
(一)工程概況：
1、工程地點：__________________________。
2、工程內容：__________________________。
(二)協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項合計_____________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費_____________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
________年___月___日________年___月____日。
優秀解除裝修合同協議書（通用23篇）篇二十三
因原租賃合同解除而產生的糾紛，如果出租人未將次承租人作為被告的，考慮到判決生效后的執行問題以及保護次承租人利益的需要，原則上可以追加次承租人作為無獨立請求權的第三人參與訴訟。如果次承租人人數過多，且各方的利益也不同，則不宜追加次承租人為第三人，可根據情況需要，由當事人另行訴訟。
次承租人要求承租人解除合同并賠償裝修等添附損失的，屬于合同當事人之間的糾紛，一般無須追加出租人為案件的第三人。
租賃房屋與其添附物，屬于動產與不動產的附合。附合是指不同所有人的物密切結合在一起而形成新的物，對原物雖然尚能分明，但無法分離或者分離后會大大降低新物的價值。民法理論認為，不動產所有人可以取得添附于不動產的動產所有權。
動產與不動產附合，一般以不動產為主物，由不動產所有人取得附合其上的從物的所有權。對于不動產所有人取得添附物后，動產所有人能享有何種權利的問題，我國臺灣地區民法第816條規定，動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。但原動產所有人可依不當得利的規定請求其動產的價值相當的補償。
德國民法典第946條規定："動產與土地附合成為土地之同一體的構成部分者，土地所有權擴充到該動產。"但應補償動產所有人的損失。最高人民法院《關于貫徹執行中華人民共和國民法通則若干問題的意見(試行)》第86條規定："非產權人在他人的財產上增添附屬物，財產所有人同意增添，并就財產返還時附屬物如何處理有約定的，按約定辦理;沒有約定又協商不成，能夠拆除的，可以責令拆除;不能拆除的，也可以折價歸財產所有人;造成財產所有人損失的，應當負賠償責任。"。
我國《合同法》第二百二十三條規定："承租人經出租人同意，可以就租賃物進行改善或者增設他物。承租人未經出租人同意，對租賃物進行改善或者增設他物的，出租人可以要求承租人恢復原狀或者賠償損失。"。
從以上規定看出，各國法律對添附物的處理都較為籠統，我國《合同法》將其區分為經出租人同意的添附和未經出租人同意的添附兩種情況，但該規定還是比較原則、簡單，不能適應司法實踐的具體情況。而且僅僅規定了是否可以進行添附或者裝修，而沒有規定對于添附物如何處理。