合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧
窗簾采購安裝合同 窗簾質保合同通用篇一
賣方： (乙方)
買方： (甲方)
根據《^v^民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
(1)當面交付現金;
(2)通過銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
_____年____月____日
_____年____月____日
窗簾采購安裝合同 窗簾質保合同通用篇二
1 木龍骨
做暖氣柜、吊頂、鋪裝實木地板時，都要使用木龍骨，其關鍵是杜絕劣質木材。另外，為防火需要，木龍骨應刷1--2遍防火涂料。小裝飾公司往往在這方面偷工減料。
2 地面防水
注意做地面防水。目前常用到的防水材料有：聚胺脂涂膜；水不漏；堵漏靈；做罷防水處理后，應進行蓄水實驗，看24小時內有無漏水現象。
3 不要封閉管線
不要僅為了美觀而把水路管線封死在隔斷或是柜子里，一定要預留個檢修口。否則滿屋跑水，你卻連個檢修口都打不開，吃虧的還是自己。
4 暗埋的電線一定要用套管
暗埋的電線不能直接埋入墻中，而要在電線外面套管。套管中的電線不能有扭曲、接頭。否則以后電線老化就沒辦法維修更換了。
窗簾采購安裝合同 窗簾質保合同通用篇三
甲方：___
乙方：___
為了讓學生有一個舒適的`學習環境，遮擋上課時被太陽光的照射。需給全部教室安裝上隔光窗簾。經甲乙雙方同意，立此合同。
1.乙方為甲方六個教室，三十六扇窗戶制作并安裝全部窗簾。
2.乙方要用隔光、結實的布料制作。
3.為了防止脫落，窗架必須用爆破螺絲加固。
4.乙方制作、安裝完畢后，經甲方驗收合格方可付款。否則乙方責任自負。
甲方：______________
乙方簽名：_____________
20xx年6月20日
窗簾采購安裝合同 窗簾質保合同通用篇四
乙 方(供貨方)：
第一、工程慨況：
1、工程慨況：
甲方因需要購置一批成品窗簾，由乙方負責供貨并安裝。
2、承包方式：
乙方包工包料，不得轉包、分包。
3承包內容：
詳見附表(窗位及成品清單)。
1、工程總造價為：
2、本合同簽訂時，甲方需預付工程總造價的 %即人民幣 元，乙方收到甲方預付款后才下單生產。
3、工程總造價的 %的余款，甲方需在工程驗收完畢后3天內一次性付清給乙方。
第三、工程質量要求
1、款式、布料以供貨方提供并已經由甲方確認的樣版為準;
4、如因窗簾質量及安裝原因導致的返修，乙方無條件立即給予維修。如因甲方人為損壞情況下，甲方需自行購買其損壞配件。
第四、違約責任
2、由于乙方原因，安裝質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，甲方不因此而增加或減少結算款。
3、由于乙方原因致使合同工期延誤，每延誤一天向甲方支付本合同總價0.1%的處罰金，但不可抗因素引起的工期延誤除外。
4、因甲方的窗戶、墻體有問題或其他原因，致使合同工期延誤的責任應由甲方承擔。
第五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同的附件與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表(簽字)： 代表(簽字)：
簽約日期： 年 月 日
窗簾采購安裝合同 窗簾質保合同通用篇五
乙 方(供貨方)：____________
第一、工程慨況：
1、工程慨況：
甲方因需要購置一批成品窗簾，由乙方負責供貨并安裝。
2、承包方式：
乙方包工包料，不得轉包、分包。
3承包內容：
詳見附表(窗位及成品清單)。
1、工程總造價為：
2、本合同簽訂時，甲方需預付工程總造價的 %即人民幣 元，乙方收到甲方預付款后才下單生產。
3、工程總造價的 %的余款，甲方需在工程驗收完畢后3天內一次性付清給乙方。
第三、工程質量要求
1、款式、布料以供貨方提供并已經由甲方確認的樣版為準;
4、如因窗簾質量及安裝原因導致的返修，乙方無條件立即給予維修。如因甲方人為損壞情況下，甲方需自行購買其損壞配件。
第四、維修年限、范圍、保修條件
窗簾布料包修期為2年，人為損壞情況不在保修范圍內。軌道脫落情況保修期為3年。解決問題的時間為2小時內響應，48小時內排除故障。
第五、違約責任
2、由于乙方原因，安裝質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，甲方不因此而增加或減少結算款。
3、由于乙方原因致使合同工期延誤，每延誤一天向甲方支付本合同總價0.1%的處罰金，但不可抗因素引起的工期延誤除外。
4、因甲方的窗戶、墻體有問題或其他原因，致使合同工期延誤的責任應由甲方承擔。
第五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同的附件與本合同具有同等法律效力。
簽約日期：____________
窗簾采購安裝合同 窗簾質保合同通用篇六
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
二、工程預算價為貳萬陸仟元整，根據招標確定最低價為壹萬玖仟捌佰元整。乙方制作安裝完工為二〇一四年一月十二日。甲方驗收合格付款，即二〇一四年一月二十二日。
三、產品免費保修壹年。如出現產品質量問題，乙方免費進行維修或更換。如甲方人為原因導致損壞，其結果和經濟費用由甲方承擔。
四、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________