合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。這里我整理了一些優秀的合同范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
2023年分項分包勞務合同優質篇一
承包方(以下簡稱乙方):________________
依照《_合同法》、《_建筑法》及公司《關于工程項目勞務承包管理暫行規定》。甲方決定將________________公司______________工程項目部的勞務分包給乙方,為規范管理,明確職責,經雙方協商一致,特簽訂本合同,以資共同遵守。
一、甲方發包給乙方的勞務施工項目內容范圍如下:
該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程;鋼筋制作、綁扎分項工程;模板制作、安裝分項工程;腳手架搭設作業。
二、本合同期限:
從______年_____月______日起至________年______月_______日止。
三、工程質量標準:
所有分項工程質量確保優良。
四、勞務管理費的上繳及付款方式:
1、上繳標準:該工程項目勞務管理費為人民幣____萬元整,由乙方上繳,如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質量、進度要求,則甲方按管理費的____%返回乙方作為獎勵。
付款方式:上繳勞務管理費按___次付清,即主體完工前付___%,裝修完工前付____%。
五、甲方的職責:
1、甲方提供相關的證件及資質,配合乙方辦理相關手續。
2、協調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。
六、乙方的職責:
1、全面履行__________________公司與_________________建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。
2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的____%進行處罰。
七、本合同未盡事宜,雙方通過協商,可另簽訂補充條款,與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式______份,甲乙雙方各執___份,經雙方簽字生效,至工程完工,雙方結清勞務管理費后失效。
甲方:________________
________年______月___日
乙方:________________
________年______月___日
2023年分項分包勞務合同優質篇二
承包人:(簡稱甲方)
勞務分包人:(簡稱乙方)
依照《_合同法》《_建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲、乙雙方就工程施工勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同。
二、分包工作期限開始工作日期:年月日結束工作日期:年月日總日歷工作天數為:天。
三、勞務報酬
1、本工程的勞務報酬金額約為;
2、本工程的勞務報酬均為一次包死,不再進行調整。
四、工程結算工程開工后施工人員進入現場,暫付分項工程的;工程竣工,經甲、乙雙方共同驗收合格,甲方根據實際發生的工程量核算單及時支付乙方剩余勞務報酬。中途退場不結算尾款,并承攬因中途退場所造成的一切經濟損失。
五、質量標準
2、標準規范除本工程總包合同另有約定外,本合同適用標準規范如下:(1)模板支撐須牢固,無跑、漏、脹等現象出現;(2)合理使用周轉材料,杜絕浪費;(3)拆除模板應經施工技術人員同意;(4)操作時應按順序分段進行,嚴禁猛撬,硬砸或大面積撬落和拉倒;(5)拆下的模板應及時清潔并運送到指定地點集中堆放,防止釘子扎腳;(6)在施工過程中如出現質量事故,經查明為人為造成時,由該責任人承擔所造成的經濟損失;(7)甲方如發現乙方的施工未達到約定質量標準時,將按實際情況扣除合同約定勞務報酬的。
六、施工驗收及工程量的確認
1、乙方應確保所完成施工的質量,符合本合同約定的質量標準;2、在施工完畢后,乙方應通知甲方驗收,雙方對工程量進行確認。對乙方未經甲方認可,超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
七、雙方責任和義務
3、負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底,組織圖紙會審;
4、及時交付應提供的施工機械設備、周轉材料、保證施工需要;
5、負責與發包人、監理、設計及有關部門聯系,協調現場工作關系。
6、對本合同勞務分包范圍內的工程質量向甲方負責。未經甲方授權或允許,不得擅自與發包人及有關部門建立工作聯系;自覺遵守法律法規及有關規章制度;2、嚴格按照合同約定的條款及施工驗收規范、有關技術要求精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;3、投入足夠的人力、物力、保證工期;加強現場管理,做到文明施工,承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的損失及各種罰款;4、在向甲方提報所需材料時,須按施工圖紙及甲方要求計量;5、乙方必須加強所屬人員的安全教育,認真執行安全技術規范;施工過程中出現任何安全事故,均由乙方自行負責;6、嚴格遵守甲方要求的作息時間(施工中可根據實際需要調整工作時間),有事須向甲方提前請假;7、工作期間必須佩帶安全帽且嚴禁飲酒、打架,如違者出現任何事故,當事人自行負責;8、認真保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施;如發生丟失、損壞,乙方應按價賠償,并承擔因此造成的工期延誤等所發生的一切經濟損失;9、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作,因勞務分包人責任發生損壞,勞務分包人自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款;10、工程施工結束后,乙方應妥善做好剩余材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求撤出施工場地。
八、施工變更
1、施工中如發生對原工作內容進行變更,甲方應出具工程變更通知單,并提供變更的相應說明,乙方按照變更通知及有關要求進行施工,期間所涉及的工程增量或減量,工程完工決算時,以乙方遞交的結算資料為依據;2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延;3、因乙方自身原因導致的工程變更,乙方無權要求追加勞務報酬。
九、違約責任:由過錯方承擔違約責任。
十、爭議:
在本合同履行期間,雙方應嚴格執行合同條款,并本著友好合作的精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如發生爭議或糾紛雙方自己無法解決的,可向當地所屬人民法院起訴。
十一、合同有效期及份數
2、合同一式兩份,由甲、乙雙方各執一份。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
____年____月____日
2023年分項分包勞務合同優質篇三
上海鐵路運輸中級法院經審理認為:根據相關法律規定,從事建設工程勞務分包作業的企業應當具有相應資質,本案現有證據不能證實德宏公司具有勞務分包資質。德宏公司在不具有資質的情況下以自己的名義與勞務作業承包隊簽訂勞務分包合同,故其與李文志簽訂的《勞務承包合同》無效。德宏公司對李文志完成的工程量無異議,對李文志訴請的勞務款亦無異議同意支付,故李文志要求德宏公司給付相應勞務報酬的訴訟請求予以支持。德宏公司與李文志在《勞務承包合同》中確定的單價僅能約束合同雙方,對其他人不具有約束力。而德宏公司與泰科立公司在《勞務隊合作協議書》中約定以市場行情確定報酬,具體標準由泰科立公司確定并由德宏公司簽字認可。本案中原告及被告德宏公司均未舉證證明市場價格,亦未提供充分證據證明泰科立公司欠付德宏公司的款項。鑒于德宏公司與泰科立公司之間的勞務款結算依據的是另一個獨立的合同,在德宏公司無明確的主張和證據支持的情況下,德宏公司與泰科立公司之間的糾紛不宜在本案中一并處理。中鐵四局已向泰科立公司支付了涉案橋面系工程的價款,因其不存在欠付工程款的問題,故不應承擔連帶責任。李文志要求泰科立公司及中鐵四局承擔連帶責任的訴訟請求,因現有證據不充分,不予支持。據此,依照《^v^合同法》第五十二條第(五)項、第一百零九條、最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第二條之規定,判決如下:一、被告海南德宏路橋工程有限公司應于本判決生效之日起十日內給付原告李文志工程款1,475,000元;二、駁回原告李文志的其余訴訟請求。
一審宣判后,李文志上訴稱:泰科立公司與德宏公司共同組建的溧水項目部未經登記,故該項目部尚欠李文志工程款,應由泰科立公司和德宏公司共同承擔給付責任;中鐵四局在糾紛發生后不可能與泰科立公司結清工程款,即使結清也屬違約,應該承擔支付涉案工程款的連帶責任;原判認定事實有誤,請求二審法院撤銷原判,重新處理。
泰科立公司答辯稱:李文志的起訴未經勞務工人的授權,其無權代表勞務工人,泰科立公司已向德宏公司付清工程款;李文志不是泰科立公司的合同相對人,無權要求泰科立公司支付款項;李文志及德宏公司均沒有證據證明泰科立公司欠付德宏公司或李文志工程款萬元,德宏公司與李文志之間的約定不能約束泰科立公司;原判認定事實清楚,適用法律正確,請求二審駁回上訴,維持原判。
中鐵四局稱:同意泰科立公司關于李文志主體資格的意見;本案勞務工人是德宏公司召集的,相關勞務費支付由德宏公司負責;李文志要求中鐵四局承擔工程款連帶責任沒有依據,原判認定正確,請求二審駁回上訴,維持原判。
德宏公司未作答辯。
二審法院認為:現有證據證明溧水項目部是泰科立公司和德宏公司共同設置的,相關工程款在德宏公司授權后從泰科立公司領取支付的行為,并不能證明泰科立公司對涉案工程款負有共同支付義務的事實,德宏公司是涉案無效合同的過錯方,且系法定的民事責任主體,應該承擔涉案工程款的支付義務。必須指出,德宏公司在與李文志建設工程分包法律關系框架下對自己民事責任的處分,只能對德宏公司產生約束力。此外,中鐵四局與李文志沒有合同關系,李文志也沒有舉證中鐵四局對涉案工程款項存在負有法定連帶賠償責任的相關證據,故李文志要求泰科立公司、中鐵四局承擔連帶責任的上訴理由沒有依據,不予支持。據此,依照《^v^民事訴訟法》第一百五十三條第一款第一項、第一百五十八條的規定,判決:駁回上訴,維持原判。
2023年分項分包勞務合同優質篇四
乙方:__________________
依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就閬中市工商行政管理局修建辦公樓(工程)勞務施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。
第一條 工程概況:工程名稱:
第二條 工程承包范圍:1.包人工土方清基回填夯實土方。
2.包本工程主體、地坪、鋼性防水、附屬設施混凝土澆灌。
3.包本工程主體和附屬設施模板制安和拆除。
4.包本工程主體和附屬設施各種砌塊的砌筑、抹灰、貼面。
5.包本工程主體和附屬設施的鋼筋制安。
6.包本工程主體和附屬設施內外架搭拆,安全防護設施鋪設。
7.包本工程臨時設施搭拆和文明施工現場清潔。
8. 包交工驗收時的建筑物室內外和附屬設施的清潔衛生。
第三條 工程工期
1、從基礎土方開挖至土建全部完成工期為6個月,總日歷天數
180天;
2、乙方必須組織一批思想素質好、技術過硬的工人,嚴格按照甲方的施工組織設計和施工進度計劃內的工期完成各分項工程(包括法定的節假日在內)。
3、在農忙期間,保證施工生產的正常進行,確保甲方要求的節點工期;若節點工期不能保證,則每延遲一天罰款1000元,在每月結算時直接扣除。
第四條 工程質量標準
乙方嚴格按照設計圖紙、國家現行施工驗收規范、施工組織設計、施工技術交底等有關要求精心組織施工,確保工程質量達到規范驗收標準。
第五條 甲方責任和義務
1.現場施工員負責統一制定各項管理目標,組織編制施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。
2.乙方進場后甲方現場管理人員應對乙方做作業人員進行施工質量要求、安全操作規范、現場文明生產等工作進指導、檢查和督促、并做好記錄。
3.根據工程情況要求乙方增減施工人數,滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
第六條 乙方責任和義務
1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到規范標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、安全事故、的工期拖延損失及各種罰款,( 工期拖延一天罰款1000到晚元)。
的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任后果;
8.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。
第七條 安全生產
1.甲方對乙方應做好進場后的安全技術交底工作,并形成記錄。
2.乙方應嚴格按照操作規程組織施工生產,做好施工范圍的安全防護措施(搭拆四口五臨邊的安全防護欄桿、張設安全網),發現安全隱患,應立即向甲方報告,經整改后方可繼續施工。
3.乙方人員施工,必須佩戴自身的安全防護(安全帽、安全帶等),確保安全生產。
4.乙方人員高空作業,在做好安全防護的同時,必須采取相關的防護措施,并派專人值勤,并接受甲方的檢查和監督。
5施工過程中,若乙方人員違反施工安全的有關規定,甲方按照《施工現場安全及文明施工違規處罰規定》進行罰款,罰款的金額在乙方的工資中扣除。
6.乙方保證在施工過程中杜絕發生重大傷亡事故。若乙方違規操作所發生的安全事故其責任和費用均由乙方承擔。
7.周邊的一切安全防護,乙方不得隨意拆除和移動,如施工確實需變動的部位,必須報告甲方項目負責人批準后方可實施,且變動后立即整改;否則,每發現一次罰款200元;對產生后果的,將追究法律責任。
第八條 文明施工:
1.乙方應按照《建設工程文明施工管理暫行規定》的標準,每天做好施工生產現場的保潔文明工作,并達到甲方的要求,由此發生的人工費用已包含在雙方確認的本合同單價中。
2.按文明施工的要求,乙方施工的范圍每天必須達到文明工地施工的標準,經整改后仍不能滿足甲方驗收要求的,甲方可直接另請他人代工,發生的人工費以每工日50元計算,且在乙方的工程款中直接扣除。
3.乙方在工程施工中應保護甲方用于工程施工現場的一切設施和設備,如乙方對設施和設備有人為的損壞,乙方對損壞的機械和配件等應修復或賠償,直至甲方滿意為止。
第九條 承包方式、價格及包含的內容
1.承包方式及單價:按施設計工圖的建筑面積為依據,每平方米單價 元。承包總金額: 元。
3.本合同單價為一次包死價格,在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。
第十條 結算辦法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費,5日內按合同價款結算完畢,交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。
2.甲方不預付乙方生活費用,勞務承包費用按月支付(或按工程進度節點),付款時間為業主付款后,支付上月結算款的 80%。余款_______%待所承包承包工程全部完工,并交工驗收后達到合同要求付清。
第十一條 工程驗收
1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工,確保施工質量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收,驗收合格后再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,并承擔由此導致的甲方的相關損失竣工驗收時,業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷,乙方應無償維修,并承擔由此導致甲方相關損失,不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。
2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)
第十二條 工程保修
1.保修范圍、期限為:6個月。
2.保修期間,乙方應在接到維修通知后按甲方要求內容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執行,甲方可委托其它單位或人員修理,其費用由乙方承擔。
第十三條 合同履約保證金
1.乙方向甲方繳納合同履約保證金 元。
2.合同履約保證金所含內容應包括本合同內所約定的各項條款,如:工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數,農忙季節的人員數量,遵紀守法等。若達不到以上內容所規定的要求,則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的,沒收全部保證金,并賠償由此給甲方造成的后果。
3.本工程完工后,乙方按雙方所簽訂合同的內容完成,經有關部門驗收符合本合同規定的要求,則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。
第十四條 合同終止
雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果,并經竣工驗收合格后;保修期滿未發生質量問題,本合同即告終止。
第十五條 合同份數
本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。 本合同雙方約定簽字后生效。
合同簽訂地點:
甲方(蓋章):
2023年分項分包勞務合同優質篇五
合議庭成員:陳巍、朱瑜、鮑韻雯
二審:上海市高級人民法院(2012)滬高民四(商)終字第5號
案例編寫人:朱瑜
本案例被評為2012年度上海鐵路法院精品案例。本案是由于涉及多個法律關系及最高法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十六條的理解和適用,對處理相關案件有較強的指導意義。
本案涉及多個法律問題。一是勞務施工資質及合同效力的問題。由于承接勞務工程的企業并無相應的勞務資質,而與農民工簽訂了相關合同,為維護正常勞務市場秩序及國家管理資質的要求,本案作無效處理,有一定的指導作用。二是能否突破合同相對性要求工程分包人直接向農民工支付勞務款。本案對《司法解釋》第二十六條運用較為謹慎,在無法查清分包人與勞務承包人之間工程款是否結清的情況下,不盲目突破合同相對性,防止實際施工人與勞務承包人之間為各自利益串通損害分包人、發包人利益的情況。三是發包人的責任承擔問題。法院根據合同相對性原則對工程總承包人與工程分包人之間的工程款是否結清為原則,不任意擴大承擔責任的范圍,維護了各方的合法權益。