在合同協議中，我們需要避免使用含糊不清的措辭，而要用明確的語言闡述雙方的權益和義務。如果您需要一個特定領域的合同協議模板，以下提供了幾種常見領域的范文供您參考。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇一
身份證號：____________。
住址：________________。
乙方：________________。
身份證號：____________。
住址：________________。
丙方：________________。
身份證號：____________。
住址：________________。
丁方：________________。
身份證號：____________。
住址：________________。
戊方：________________。
身份證號：____________。
住址：________________。
鑒于甲乙丙丁戊系兄弟姐妹關系，現就父親遺產(坐落于房屋，面積：____________)。五方經友好協商，達成以下協議：
1、五方一致確認，上述房產面積為：____________平方。每人份額為：____________平方米。
2、乙丙丁戊自愿放棄繼承上述父親遺產份額，并簽訂自愿放棄遺產聲明書，協助將上述房產過戶至甲方名下。
3、甲方有權拆除現有房屋，新建后的面積由甲方自由決定，乙丙丁戊四方無權干涉。
4、如遇城市發展等原因，該地塊被劃入征地拆遷范圍，乙丙丁戊有權根據各自放棄繼承的房產份額來對征地拆遷補償款進行分配。(甲方實際取得每平方米的補償款乘以平方米計算所得數額為乙丙丁戊的征地拆遷補償款)。
5、甲方自收到征地拆遷補償款之日起7日內支付乙丙丁戊。遲延支付，每日支付100元違約金。
6、本協議一式5份，每方各持一份，自簽字之日起生效。
7、關于本協議發生的糾紛，各方協商不成，由房屋所在地人民法院管轄。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇二
根據國務院《____________》、《_________》及其他有關法律、法規之規定，甲方和乙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就房屋拆遷補償安置達成如下協議：
甲方因項目建設需要，經審查批準，于_______年______月______日，取得了(_________)拆許字(_________)第_______號《____________》，實施房屋拆遷。乙方所有的房屋屬于該拆遷許可證核準的拆遷范圍內。
第二條乙方房屋的基本情況。
乙方房屋坐落于__________________，土地為________，房屋用途為________，建筑結構為_______，建筑面積為________平方米，附屬物包括：_________，證件名稱：_________，證件：_________號，地籍：_________號。
第三條補償金額。
甲方補償乙方各項費用和金額如下：
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;。
2.附屬物補償金額為人民幣_________元整);。
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4.停產停業的直接經濟損失補償費為人民幣_________元整;。
5._____________________________________________________________。
總計補償金額(大寫)人民幣__________________元整。
第四條產權調換房屋。
1.甲方用于產權調換的房屋為現房，坐落于_________________，建筑面積_________平方米(其中：套內建筑面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米)。產權調換房屋的價款總額人民幣_________元整。
2.甲方用于產權調換的房屋為期房，坐落于__________________，建設用地規劃許可證為_________，建設工程施工許可證為________，[土地使用證號][土地使用權批準文件]________，房屋用途為________，屬_________結構，層高為_________，建筑層數為_________，地上_________層，地下_________層。
(1)該房屋陽臺是[封閉式][非封閉式]。
(2)該房屋協議約定建筑面積為____________平方米，其中，套內建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米。
(3)該房屋單價為每平方米_________元(人民幣)，總金額為人民幣_________元整。
(4)協議約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。房屋交付后，產權登記面積與協議約定面積發生差異，雙方同意按下列方式進行處理：___________________________。
(5)經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更，甲方應當在有關部門批準同意之日起___日內，書面通知乙方。乙方在通知到達之日起____日內有權做出是否退房的書面答復。乙方在通知到達之日內起____日內未作書面答復的，視同接受變更。甲方未在規定時限內通知乙方的，乙方人有權退房。乙方退房的，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方的房屋拆遷補償金額支付給乙方，并按利率付給利息。乙方不退房的，應當與甲方另行簽訂補充協議。
第五條差額結算。
被拆除房屋與產權調換房屋差價款為，由支付給對方。該款于_________年_________月_________日前結清。
第六條搬遷。
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
第七條產權調換房屋的交付。
1.甲方在_____年_____月_____日前將產權調換房屋交付給乙方。
2.甲方應當在產權調換房交付使用后_________日內，將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。如因甲方的責任，乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，甲方按補償金額的_________%向乙方支付違約金。
第八條過渡方式。
乙方按下述第_________種選擇過渡方式，甲方按乙方選擇的方式給予支付臨時安置補助費或提供周轉用房：
1.乙方自行解決過渡用房。在過渡期內，臨時安置補助費為每月_________元，按_________個月計算，計_________元;甲方先支付乙方_______個月，計_________元，余_______個月，計_________元，由甲方在的產權調換房屋交付時給付。(臨時安置補助費自乙方舊房搬遷騰空驗收合格之日起按月計算，發至產權調換房屋交付后四個月止。)。
2.甲方提供周轉用房。在過渡期內，甲方不支付乙方臨時安置補助費。在甲方將產權調換房屋交付給乙方使用后四個月內，乙方騰退周轉用房。
第九條違約責任。
因甲方的責任延長過渡期限的，乙方自行解決過渡用房的，自逾期之月起，甲方按照支付給乙方臨時安置補助費，逾期超過___個月的，從第___個月起按支付給乙方臨時安置補助費;乙方使用甲方提供周轉用房的，除甲方繼續提供周轉用房外，自逾期之月起，甲方按照支付給乙方臨時安置補助費。
第十條注銷。
乙方應在_____年_____月_____日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統一向房管、土地部門辦理注銷手續。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
第十一條協議的爭議解決。
本協議的履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下述第[]種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十二條本協議未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議。
第十三條本協議自雙方簽訂之日起生效。
法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________。
委托代理人(簽字)：________委托代理人(簽字)：________。
受委托拆遷單位(蓋章)：__________。
法定代表人(簽字)：______________。
經辦人(簽字)：__________________。
__________年_________月_________日。
簽訂地點：________________________。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇三
法定代表人：______________聯系電話：_____________。
郵政編碼：_________________200000。
郵政編碼：_________________200000。
訴訟請求：_________________。
3.本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由：_________________。
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號)，同期開始拆遷工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”)，由于歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證，但原告戶口在動遷房屋底前，單獨一個戶口簿并作為戶主，是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底后的戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉，要求動遷組出示動遷方案，說明對原告的安置情況，遭拒絕。原告多方維權無果，無奈于_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院后，通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為：_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下，與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底后房屋的拆遷補償安置協議，并且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區_______________路)、_____________(戶口在_____________區_______________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議后，一共獲得3百余萬元，而原告僅獲得動遷款10余萬元。由于3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利，導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下，為了維護自己的合法權利，唯有提起訴訟，要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效，并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
此致
上海市________________區人民法院。
具狀人：_________________。
年??????月???????日??。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇四
甲方(父母方)：
乙方(兒子方)：
香港身份證號碼：
為促進家庭和諧，保持家庭和睦，防止家庭糾紛，甲、乙為座落于深圳市羅湖區黃貝嶺下村430號(樓高二層)1棟，黃貝嶺下村520號(樓高二層)1棟，黃貝嶺下村424號(樓高1層)1棟，鐵皮屋一間(沒有門牌)的拆遷分配歸屬問題達成如下協議，以共同遵守。
第一條：深圳市羅湖區黃貝嶺下村430號(樓高二層)1棟，黃貝嶺下村520號(樓高二層)1棟，黃貝嶺下村424號(樓高1層)1棟，鐵皮屋一間(沒有門牌)房屋為被拆遷房屋，房屋所有權人原為彭英愛，自本協議簽訂之日起房屋權利人為乙方張活飛，歸乙方張活飛所有，為乙方張活飛的個人財產。
第二條：本協議不改變乙方對甲方應盡的法定贍養義務，也不改變乙方對甲方除房屋之外的任何財產繼承份額權利。
第三條：本協議效力約定：
除雙方書面協議可以改變本協議約定內容之外，任何協議或單方指定均不得改變本協議內容，本協議法律效力高于除雙方協議之外的任何協議及其它指定行為(包括公證文書在內)。
第四條：本協議書一式三份，甲乙雙方各執一份，備案一份，三份內容完全相同，具同等法律效力。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇五
安置方(丙方)：_________。
見證方(丁方)：_________。
為發展企業和搞好地方經濟，根據國家有關法律法規和會東地方政策，經甲乙雙方平等自愿協商和丙方、丁方組織協調，就甲方因探采礦工程需要拆遷乙方房屋并使用乙方土地的相關拆遷補償事宜達成如下協議：
第一條被拆除房屋現狀。
被拆除房屋為住宅，房屋所在地點：會東縣老口鄉老爐房村社，共_____層_______間，建筑面積_______平方米(其中有證建筑面積_____平方米，房屋使用面積________，房屋產權證號_________)，房屋的用途：農村住宅__，房屋的產權性質_______，房屋的結構土墻土木結構，附屬宅基地及附屬院落土地平方米。
第二條被拆遷人家庭基本情況。
乙方有正式戶口_______人，分別是_______(姓名、性別、年齡、與戶主關系等見附表)。其中年滿18歲的有_______人，分別是_______。
第三條補償方式。
(一)房屋拆遷補償選擇貨幣補償方式，實行補償價格包干，甲方只支付補償費用，不承擔安置及搬遷等相關責任。
(二)貨幣補償金額的確定選擇根據當地政府公布的貨幣補償基準價由當事人協商確定價格的方式。
(三)經協商一致，拆遷補償的補償辦法及標準按每人_______元包干，按乙方家庭20xx年12月底有效戶口人數確定。經協議各方審定，共計應補償_______人。
(四)被拆遷房屋、附屬構筑物、宅基地及附屬院落土地，及各種搬遷補貼等，共計補償金額人民幣大寫：_______元整(小寫：_______元)。其中：.
1、房屋、附屬物、構筑物及附屬院落土地等的貨幣補償金額小計________元;。
2、各種搬遷費用、臨時過度性租房補償等包干補貼______元。
(五)拆遷期限及補償款項按如下辦法支付：
1、本協議簽訂并支付首付款后60日內，乙方完成搬遷并拆除其需搬走的所以附屬物，并將搬遷后無爭議的'場地交付甲方使用。
2、本協議各方簽字蓋章(含鄉、村兩級)后三日內首付_______%，乙方拆除其需用物品并完成搬家后付_______%，乙方搬遷后交場地給甲方使用時付_______%，共計100%。
3、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)一致簽字同意。_______作為乙方家庭代表人，授權其作為家庭代表人在合同文本和其他文字上簽字。
4、甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人統一領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的搬遷安置、財產分配、補償費用分配等事務安排及糾紛，一律不承擔責任。
(六)因實行貨幣補償，甲方對乙方不再承擔安置責任，由丙方對乙方提供安置辦法及安置用地，組織臨時過度安置和正式安置工作，丁方監督指導。
四、違約責任。
1、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，每逾期一日，應按所欠款額的百分之一向乙方償付違約金，累計計算。
2、協議生效并如約支付費用后，乙方如不按期進行和完成搬遷，交付場地給甲方使用，每逾期一日，按本協議金額的百分之一向甲方償付違約金，累計計算。同時，甲方可向有關機關申請拆除。
五、其它：
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
六、本合同一式六份，甲方三份，乙方、丙方、丁方乙各執一份。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇六
賣方(以下簡稱甲方)：
聯系電話：
買方(以下簡稱乙方)：
聯系電話：
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿的原則，就房屋買賣事項，經協商一致，并經房屋宅基地所有權人同意，達成如下協議：
第一條房屋的基本情況。
現甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在**省**市**區號樓(層)室的房屋賣給乙方，并將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋，該房屋始建于*年，房屋結構為結構，層高為層，建筑層數地上層，建筑面積**平方米(其中實際建筑面積**平方米)。
第二條價格。
雙方議定上述房地產按套(單元)計算，每套單價**元，總價款為人民幣，大寫，即人民幣小寫**元。
第三條付款方式及期限。
1、乙方應在本合同生效之日起日內，向甲方一次性支付購房款(人民幣*元)，由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證，甲方應開具收款收據或收款證明。
2、其他付款方式：
第四條交付期限。
甲方應于購房款到賬之日起**日內，將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租，自交房之日起，租賃關系自動轉為乙方，由乙方負責收租。
第五條乙方逾期付款的違約責任。
乙方未按本合同規定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用，并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金，合同繼續履行。
第七條關于合法、權屬的約定。
甲方保證該房產合法、權屬清楚，并已經取得全部共有人的一致同意。合同生效后，如遇政府征地拆遷，房屋的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者，不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。
第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第九條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議。
第十一條本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條本合同一式份，甲、乙雙方。
第十三條合同爭議的解決。
本合同履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇七
甲方：
乙方：，
協議書內容：
甲方于秀芝原在有房產一處，現該房產已動遷，于年月日與房地產開發有限公司簽訂了《房屋拆遷補償協議》（協議編號：），自選安置房屋地點為。現經協商達成如下協議：
1、在經相關部門同意后，甲方自愿同意將上述自選房屋轉讓給乙方，并同意由乙方辦理上述安置房屋的相關手續，安置房屋產權落在名下。
2、本協議用于動遷、回遷使用時，協議內容若與動遷、回遷有關政策相抵觸，按動遷、回遷政策執行，如違反動遷、回遷政策，乙方同意相關部門收回上述動遷回遷安置的房產，甲方承擔連帶責任。
3、甲乙雙方保證未侵犯他人合法權益，否則應承擔相應法律責任外，并保證將其應得財產給予返還。
4、本協議只是甲乙雙方的真實意思表示，需經相關部門同意后方可生效。
5、本協議如不生效，甲乙雙方自愿承擔協議不生效的法律后果及經濟責任，雙方對協議履行中出現的糾紛，自行協商解決與公證處和其他相關部門無關。
6、本協議未盡事宜雙方另行協商，因轉讓所產生的法律責任雙方自行承擔。
7、本協議自甲乙雙方簽字、按手印之日起生效。
甲方：____________。
乙方：____________。
______年___月___日。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇八
乙方：_________。
甲、乙雙方擬定對_________路_________號住宅進行拆遷共同開發重建商住樓。甲方負責拆遷建設，乙方愿以現有的土地使用權和建筑物及附屬物(含住房、糧房或增建房)與甲方進行置換新房，為此根據《合同法》的有關規定，本著自愿平等、公平合理、互利互惠的原則，雙方經友好協商達成如下協議，依次共同遵守。
一、建筑物及土地附屬物(含住房、糧房或增建房和院落公攤共同用地)位置和面積。
乙方的房屋位于_________路_________號，建筑物及土地附屬物(含住房、糧房或增建房)位于第排建筑面積為_________平方米(其中：臨街商業用房面積平方米)。
1、乙方經全體家庭成員一致同意將自己所屬的土地使用權面積(以土地使用證記載面積為準)以及土地上的建筑物、附著物，全部提供給甲方修建商住樓，甲方負責梯度的總體規劃和命名，辦理相關手續，修建資金由甲方自籌解決。
2、乙方需將現有的手續全部提供給甲方，同時要積極協助甲方完善土地、城建等相關手續。
3、乙方需在甲方規定的時間內自行完成搬運工作(費用自理)，涉及土地上所有的附著物、定著物由甲方負責清理。在拆遷過程中，土地權屬、道路、水、電如有爭議，由乙方負責解決，如因糾紛給甲方造成損失，由乙方負責賠償。
4、乙方要負責協調好鄰里及家庭成員的關系，若因鄰里之間或家庭內部等原因影響到正常施工，乙方要負責賠償甲方的經濟損失。
5、建筑高度不低于十六層，(初步擬定1-3層為商業用房，4-16層為住宅)如根據城建部門的規劃需加層。由甲方全權負責，乙方不得干涉。
臨街商業用房按1：2.5進行置換，即：按臨街商業用房面積置換1-3層同等商業用房面積，再置換4-16層兩倍的住宅面積。其它住房按1：2進行置換，即：按現有面積置換4-16層兩倍的住宅面積。
1、甲方的新建樓建成竣工后30日內給乙方置換面向路的商業用房一套，層平方米，住宅用房一套平方米(各含公攤面積)。
2、因不可分割的原因不能等同置換的面積，按市場價給予互補差價。
1、房子交付標準為：毛墻、毛地、白熾燈泡、進戶門、取暖設施，沒有衛生潔具及廚具，水、電、供氣、供暖，實行一戶一表，采取單獨計費方式。各種管線入戶，相關部門收取的配套入戶費由乙方承擔(如有線電視、電話、供電、供暖、供水、天然氣壁掛爐等)。
2、室內裝修由甲方統一安排時間，統一集中裝修，乙方在規定的時間內必須完成裝修。逾期視為自動放棄裝修。
3、物業管理及費用參照國家相關規定標準與所有用戶持相同標準收費，費用住戶自理。
1、新樓開工時，乙方按照甲方提供的4-16層新建房屋(含正房和非正房)的圖紙編號順序確定乙方應置換的新房。
2、新房交付時間從最后一戶拆遷戶搬出去的第二天起算，三年內交房。
(一)甲方的權利和義務。
1、協議簽訂后甲方有權給乙方設定搬遷時限(不少于30天)。超載搬遷時限30天，甲方有權無條件強制執行本協議約定進行拆遷，由此造成的損失由乙方承擔。
2、乙方搬遷后，甲方有權拆除其建筑物及土地附屬物和擁有的土地使用權。
3、甲方保證交付乙方新房質量符合國家有關的標準。
4、甲方有權要求拆遷戶提供現在的土地使用證和房產證等證件，無條件配合甲方辦理相關手續和簽字(包括必要時提供身份證)。
(二)乙方的權利和義務。
1、有權通過甲方的施工領導組織考察新建樓房的施工質量，若發現有不符合國家相關標準的質量問題(在有依據的前提下)，甲方應改正。
2乙方有權要求甲方快速的辦理房產證并保證與所有住戶同一時間拿到房產證。
3、自行解決因拆遷舊房換新房所產生的'親屬、家庭內部的矛盾。保證不參與外部與甲方因拆遷發生的任何矛盾，必要時應無償協助甲方調解。
4、乙方現有的房屋的債務，租賃及產權問題完全自付，任何經濟糾紛都由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
1、甲方逾期給乙方交付新房，應向乙方按月支付房屋市場價格的千分之三的違約金，超過一年，甲方除應依前述約定向乙方支付違約金外，乙方可要求退房，甲方應按照市場價給乙方支付應分配新房相應面積的賠償款。
2、由于甲方原因造成工期延誤按本合同約定的違約金支付，但由于乙方及自然災害等不可抗拒力原因造成工期延誤的工期順延。
3、協議簽訂后，乙方必須在規定的時間內完成搬遷工作，并將原有的《土地使用證》、《房產證》交給甲方，逾期每延誤一天，賠償甲方經濟損失壹萬元人民幣，同時有權按第五條第一款執行。
九、本協議在履行中若發生糾紛雙方首先應協商解決，協商解決不成時，任何一方均可提起控訴訟。
十、本協議經甲、乙雙方簽字生效。乙方簽字人代表乙方全家同意履行該協議，家庭成員如有異議不影響本協議的效力。
甲方(簽字)：________。
乙方(簽字)：________。
中證人：________。
____年____月____日。
____年____月____日。
____年____月____日。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇九
乙方（受聘教師）：_________________。
身份證號：_________________。
為了依法維護雙方權益，明確義務，根據現行法律法規和有關政策規定，本著平等自愿、協商一致的原則，經甲乙雙方商議，特訂立此合同，以便共同遵守。
本合同為有固定期限的聘用合同，合同期從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同執行完畢，經雙方協商，可續簽合同，否則，合同終止。
（一）甲方的權利和義務：_________________。
1、對乙方進行黨和國家的政策、法規教育，教育教學業務培訓及輔導；
2、對乙方的工作進行考核、獎懲；
3、制訂嚴格的規章制度規范乙方；
4、根據乙方的`工作表現和實績，每月按時足額支付乙方的工資報酬；
5、根據乙方的崗位及工作要求，為乙方提供必需的工作條件；
（二）乙方的權利和義務：
1、認真學習黨和國家的方針、政策、法規，不斷提高政治素養；
2、遵守國家法律法規，遵守甲方依法制定的規章制度和工作紀律；
3、服從甲方工作安排，認真履行崗位職責；
4、熱愛教育事業，刻苦鉆研教育教學業務，積極投入教育改革，參與教育實驗工作；
5、乙方發現甲方不履行合同，有權提出同甲方解除聘用合同。
（一）聘用合同確需變更的，雙方應協商一致，按程序變更合同。
（二）聘用合同期滿或者雙方約定的合同終止條件出現，聘用合同即行終止。經雙方同意，可續簽聘用合同。
（三）乙方有下列情況之一的，甲方可單方面解除聘用合同：
1、聘期內嚴重不履行合同的。
2、乙方不服從甲方工作安排。
3、乙方嚴重違反教師職業道德規范、失職、違法、違紀、不遵守幼兒園規章制度。
4、乙方工作隨便，不履行崗位職責，在幼兒園內外造成不良影響。
5、乙方知識能力不夠，無法勝任崗位工作。
6、乙方如有上述其任意一條，甲方有權扣除乙方押金。
如需中途終止合同，須經雙方協商解決。未經協商同意，違約一方應給對方賠償損失。如有爭議，由勞動部門仲裁。
甲乙雙方各執一份，具有同等效力。
六、本合同于從_______年_______月_______日起生效。
甲方：_________________（蓋章）。
甲方法定代表人：_________________（簽字）出租方：_________________（以下簡稱甲方）。
承租方：_________________（以下簡稱乙方）。
甲乙雙方經友好協商，一致達成以下協議：_________________。
一甲方將其所在位于_______________路__________弄__________號__________室的房屋出租給乙方使用。
二租賃期限：自________年_____月__________日起至________年_____月__________日止。
三租金及付款方式：
1、租金優惠至每季_____________元整（大寫數字/元整），乙方在起租日前十天支付給甲方。
2、租金先付后用，一季一付。
4、甲方在收到乙方租金（包括押金）后，應開具收據給乙方。
四甲方提供設備如下：
五乙方履約事項：
1、乙方及時清付所使用的水、電、煤氣等費用。
2、乙方保證不轉租房屋，并遵守國家法律、法規和物業的管理制度，如乙方造成甲方房屋和鄰居利益受損，甲方可以提前解約，除不返還預付的房租和押金外，還可進一步向乙方索賠和采取其它法律措施。
七租賃期滿，甲方對協議書第四條和第五條進行驗收，如無損壞，乙方也無其他違約行為，甲方應退還押金，否則甲方有權酌情扣除押金，并保留采取法律措施的權利。
八本協議一式二份，經雙方簽字即生效。
甲方：_________________乙方：_________________。
電話：_________________電話：_________________。
簽約日期：_________________
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇十
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本合同，以供雙方共同遵守。
第一條甲方因福州市__________區__________號拆遷安置得到50平方米拆遷安置回遷房，現甲方自愿將因回遷而得到的50平方米拆遷安置房贈與乙方。
第二條因該拆遷安置房目前無法辦理房產證、土地證，甲方承諾在上述50平方米拆遷安置房可辦理房產證、土地證之后，自愿配合乙方辦理將該房過戶給乙方的手續。因辦理相關手續所發生的相關稅、費等均由乙方承擔(相關稅、費包括但不限于：_________________將房產證、土地證先辦理至甲方名下的所有稅、費;將房子由甲方過戶給乙方的所有稅、費)。
第三條若乙方拒絕承擔本合同第二條所列的相關稅、費，甲方可拒絕將該50平方米拆遷安置房贈與乙方。
第四條本合同一式叁份，甲、乙雙方各執壹份，見證人執壹份。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_________年_________月_________日。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇十一
建設單位（以下簡稱甲方）：
拆遷戶（以下簡稱乙方）：
根據 建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
一、乙方在甲方用地范圍內共有結構的住房幢間，共平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責于一九年月日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建）平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。
二、乙方應于一九年月日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后日內一次付給乙方搬遷費元。
三、甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1、乙方自行找房周轉，每人每月補助元；
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助元；
3、乙方用甲方的簡易房周轉的'，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位于，共套間，層號，配有等設備。
五、乙方家庭的全部成員（18歲以上者）等人一致簽字同意作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
六、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
七、其它：
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式份，交市（縣）房地產管理局，建設銀行，建委，計委等單位各留存一份。
建設單位（甲方）：拆遷戶（乙方）：
簽訂時間：
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇十二
甲方：身份證號：
乙方：身份證號：
現甲方自愿將_______________________的分配指標，轉讓給乙方，并簽訂如下協議：
一、甲方將棚戶區改建安置房的指標轉讓給乙方，乙方則一次性付給甲方轉讓費_______萬元。
二、本協議簽字生效后，棚戶區改建安置房所需的一切費用(包括各項證件辦理的費用)由乙方出資，甲方不再負擔任何費用。
三、合同簽訂后，棚戶區改建安置房享受的所有政策性補貼，都由乙方以甲方的名義享有，甲方不得隱瞞，扣留政府給予的任何福利補貼和待遇，房產所附屬的所有設施全部歸乙方所有。
四、棚戶區改建安置房建成，甲方分到住房后，應立即通知乙方，乙方即取得了該房的居住權和所有權。房產證歸乙方所有，甲方不得取回。如房產證損壞或遺失甲方不負任何責任，房產在按政策可以過戶給乙方了，甲方應提供相關資料，積極配合乙方辦理該房產的過戶手續。在辦理過戶手續過程中，所需一切費用和開支全部由乙方承擔。
五、甲方轉讓乙方房屋的集資房操作事宜交付乙方處理，乙方必須遵守甲方單位集資建房的規定，按要求交納集資建房款項，如乙方違反甲方單位集資建房的規定，不按要求按期交款，造成的任何后果由乙方負責，且甲方所收轉讓費不退。本協議生效后，乙方不得以任何理由要求退房或不按甲方單位規定繳納余款，否則視為違約，乙方應賠償甲方轉讓費的100%作為違約金。
六、本協議生效后，甲方不得以任何理由反悔，不得以任何理由增加房價(按甲方單位最后辦證公布的成本價格計算房價，和甲方單位其他人員同等價格，此情形除外)。更不得以任何理由轉讓給其他人，否則視為違約并賠償乙方購房款的100%作為違約金，并全額退還乙方購房款、轉讓費及乙方資金被占用期間的利息(按銀行同期4倍利息計算)。
七、如政府政策變更，終止安置房建設時，甲方則無條件退還全部轉讓費和政府退還的集資款項，甲方要如數退還給乙方。如政策不允許轉讓，甲方概不負責，而房屋的終身使用權和所有權歸乙方所有。
八、若由于自然因素所造成的損失，甲方不承擔任何責任。
九、本合同一式叁份(雙方各持一份，公證方一份)，雙方簽字之日起生效。受法律保護。
轉讓人簽字：
受讓人簽字：
公證方簽字蓋章：
1.經濟適用房轉讓合同模板。
2.最新房產轉讓合同模板。
6.地基轉讓合同模板。
文檔為doc格式。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇十三
甲方：
乙方：
鑒于：
乙方為改善現有居住條件，擬用東側在建樓下的部分門面房置換甲方間層街房，甲方同意予以置換。雙方就乙方置換甲方______間街房一事經協商一致，達成如下協議，供雙方共同遵守。
1、甲方__間__層街房位于__區__路與______東北角偏東（東西長______米、南北寬______米），建筑面積約______平方米。
2、乙方擬置換房屋位________________面東（自東向西）第______間門面房，面積約______平方米，同時乙方一次性向甲方支付5萬元房屋置換補償費用。
1、協議簽訂后，甲方應于________年____月____日之前負責將其擬置換的房屋里的承租人清退。
2、乙方應在甲方將擬置換的房屋交付乙方的當日，將前述置換一層__間街房交付給甲方。
3、關于置換房屋的土地或門面房的過戶手續：（雙方咨詢相關部門后協商確定）。
1、甲方以原有__間一層街房置換乙方______的門面房，甲方已經召開了____會議，并作出同意進行置換的決定（見附件一），之后，乙方對此的改造與施工時，甲方及甲方村民不得阻止施工。
2、甲方保證按本協議約定日期騰空置換的__間街房，對租期未滿的街房，由甲方負責與承租人協商解除或終止（見附件二）。如因承租人或村民阻擋等原因致乙方無法施工，甲方愿承擔相應的違約責任。
3、乙方按約定向甲方交付擬置換的________門面房，補償費用在乙方施工完工后一次性支付給甲方。
除應遵守本協議約定排除妨礙外，按日向守約方支付______元的違約金。
本協議履行過程中發生爭議，協商不成的，向置換房屋所在地人民法院起訴。
1、未盡事宜，雙方協商解決，簽訂補充協議與本協議具有同等法律效力。
2、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。
附件一：____會議決定。
附件二：解除或終止租賃協議。
甲方：乙方：
負責人：法定代表人：
地址：地址：
電話：電話：
________年____月____日。
最新拆遷房拆遷協議（案例14篇）篇十四
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本合同，以供雙方共同遵守。
第一條甲方因福州市__________區__________號拆遷安置得到50平方米拆遷安置回遷房，現甲方自愿將因回遷而得到的50平方米拆遷安置房贈與乙方。
第二條因該拆遷安置房目前無法辦理房產證、土地證，甲方承諾在上述50平方米拆遷安置房可辦理房產證、土地證之后，自愿配合乙方辦理將該房過戶給乙方的手續。因辦理相關手續所發生的相關稅、費等均由乙方承擔(相關稅、費包括但不限于：_________________將房產證、土地證先辦理至甲方名下的所有稅、費;將房子由甲方過戶給乙方的所有稅、費)。
第三條若乙方拒絕承擔本合同第二條所列的相關稅、費，甲方可拒絕將該50平方米拆遷安置房贈與乙方。
第四條本合同一式叁份，甲、乙雙方各執壹份，見證人執壹份。
見證人：_________________。
身份證號：_________________。
______年____月____日。
在現代社會，雖然說房屋的價格非常的昂貴，但是還是有的人基于情感或者是其他的原因，將自己的房屋贈與給他人，更多的是將回遷房贈與給他人，因為畢竟現在回遷房的數量還是比較多的，其次就是，但辦理贈予手續的時候，還需要一起到相應的機關進行。