合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的,是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的,是商品交換在法律上的表現形式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
維修合同正規合同(9篇)篇一
乙方:
為保證甲方車輛得到良好的保養維修服務,經雙方協商,制定該協議如下:
一、 甲方的權利和義務:
1、有權獲得優先服務;
3、必須將在修車輛送至乙方維修場所維修。
二、乙方的權利和義務:
1、必須第一時間將甲方送修車輛進行維修;
4、甲方車輛如需救援,必須無條件第一時間趕到現場進行救援服務;
7、維修保養價格標準,必須依據市場統一價格或低于同行報價。
三、費用結算:
維修保養至一定費用(一萬元之內)時,適時由乙方憑甲方維修單、乙方結算單出具發票,由甲方轉賬支付。
四、違約責任:
3、甲方需及時支付乙方維修保養費用;
4、違約一般由雙方協商解決,無法解決時可向有關部門投訴或訴諸法律。
五、其它:
本合同一式兩份,自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方代表: 乙方代表:
20xx年8月11日
維修合同正規合同(9篇)篇二
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
3、乙方在施工過程中必須嚴格采取相應的技術措施;
5、乙方在進行高空作業時,應自主做好安全防范工作,做好自身的人身安全,一切安全責任由乙方自行承擔,甲方概不負責。
按實際結算費用為 (小寫:元)(具體費用見驗收清單)。
:在工程驗收合格后一個月內付清。
自完工驗收合格之日起滿一年。(此維修工程在年月日已全部完工,驗收合格。)
甲方:(簽章) 乙方:
甲方代表:身份證號碼:賬號:
年月日:
維修合同正規合同(9篇)篇三
受理編號:
需方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本合同,以便共同遵守。
二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額
差旅費:
上門服務費:
合計人民幣金額(大寫):
五、需方在按本合同付款后,供方實施維修,在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。
六、設備修復后,對于該設備的同一故障,供方提供三個月的保修。
七、合同執行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經雙方同意,并另訂合同,方為有效。
八、違約責任:按《中華人民共和國合同法》及其它相關規定執行。
九、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,由_________仲裁委員會仲裁。
十、上述條款如有未盡事宜,應以書面補充,_________作為附件。
十一、本合同另附件_________張,本合同一式_________份,雙方各執一份,傳真件有效。
維修合同正規合同(9篇)篇四
第一條本合同當事人
委托方(以下簡稱甲方):
組織名稱:____代表人:___地址;____聯系電話:
第二條受委托方(以下簡稱乙方):
企業名稱:___法定代表人:___注冊地址:___聯系電話:___
根據有關法律、法規、在自愿、平等、協商一致的基礎上,甲方將_______(物業名稱)委托乙方實行物業管理,訂立本合同。
第二條物業基本情況
占地面積:____平方米,建筑面積:___平方米(委托管理的物業構成細目見附件)
第三條乙方提供服務的受益人為本物業的全體業主和物業使用人,本物業的全體業主和物業使用人均應履行本合同,承擔相應的責任。
第二章委托管理事項
第三條房屋建筑共用部位的維修、養護和管理,包括:樓蓋、屋頂、外墻面、承重墻體、樓梯間、走廊通道、門廳、庭院__。
第五條共用設施、設備的維修、養護、運行和管理,包括:共用的上下水管道、落水管、污水管、共用照明、中央空調、供暖鍋爐房、樓內消防設施設備、電梯、_______。
第六條公共設施和附屬建筑物、構筑物的維修、養護和管理、包括道路、室外上下水管道、化糞池、泵房、自持車棚、停車場、_______。
第七條公共綠地的養護與管理。
第九條公共環境衛生,包括房屋共用部位的清潔衛生,公共場所的清潔衛生、垃圾的收集、_______。
第十條交通與車輛停放秩序的管理。
第十一條維持公共秩序,包括安全監控、巡視、門崗執勤、____、____、_____。
第十二條管理與物業相關的工程圖紙、住用戶檔案與竣工驗收資料。
第四條第十三條負責向業主和物業使用人收取下列費用:
第十四條業主和物業使用人房屋自用部位、自用設備及設備的維修、養護,在當事人提出委托時,乙方須接受委托并合理收費。
第十五條對業主牧業使用人違反《業主公約》的行為,針對具體行為并根據情節輕重,采取批評、規勸、警告、制止、____等措施。
第十六條其他委托事項
第三章委托管理期限
第十七條委托管理期限為_年。自_年_月_日_時起至__年__月__日__時止。
第四章雙方權利義務
第十八條甲方權利義務
1、 代表和維護產權人、使用人的合法權益;
2、 制定《業主公約》并監督業主和物業使用人遵守公約;
3、 審定乙方制定的物業管理方案;
4、 檢查監督乙方管理工作的執行情況;
5、 審議乙方年度管理計劃、資金使用計劃及決算報告;
(1) 無償使用;(2) 按建筑面積每月每平方米____元租用,其租金收入用于___。
10. 協助乙方做好牧業管理工作和宣傳教育、文化生活;
第十九條乙方權利義務
1. 根據有關法律、法規及本合同的約定,制定牧業管理方安;
2. 對業主和物業使用人違反法規、規章的行為,提請有關部門處理;
第五章物業管理服務要求標準
第六章物業管理服務費用
第二十一條物業管理服務費
4. 高層住宅電梯、水泵、___運行費按實結算,由乙方向業主收取;
5. 管理服務費標準的調整,按___調整;
6. 對業務和物業使用人逾期交納物業管理費的,乙方可以從逾期之日起按應繳費用千分之三加收滯納金。
第二十二條住宅區域的非居住用房管理服務費按居住收費標準的___倍收取。
第二十三條車位和使用管理費用由乙方按下列標準向車位使用人收取;
1、 露天車位:____2、 車庫車位:______
第二十四條乙方對業主或物業使用人的房屋自用部位、自用設備維修養護及其他特約服務,由業主或物業使用人按實際發生的費用計付。
1._____2.______
第二十六條房屋共用部位、共用設備、設施、公共設施的維修、養護費用由物業管理區域內的全體業主按照各自擁有的住宅區建筑面積比例共同承擔,在物業維修基金中列支或直接向業主收取。
第七章違約責任
第二十七條甲方違反本合同第十八條第___款的約定,使乙方未完成規定管理目標,乙方有權要求甲方在一不定期限內解決,逾期未解決的乙方有權終止合同;造成乙方經濟損失的,甲方應給予乙方經濟賠償。
第二十八條乙方違反本合同第五章的約定,不能完成管理目標,甲方有權要求乙方限期整改,逾期未整改的,甲方有權終止合同;造成甲方經濟損失,乙方應給予甲方有權終止合同;造成甲方經濟損失的,乙方應給予甲方經濟賠償。
第二十九條乙方違反本合同第六章的約定,擅自提高收費標準的,甲方有權要求乙方清退;造成甲方經濟損失的,乙方應給予甲方經濟賠償。
第三十條甲乙雙方任何一方無法律依據提前終止合同的違約方應賠償對方___元的違約金;造成對方經濟損失的,應給予經濟賠償。
第八章附則
第三十一條雙方約定自本合同生效之日起___天內,根據甲方委托管理事項,辦理接管驗收手續。
第三十二雙方可對本合同的條款進行補充,以書面形式簽訂補充協議,補充協議與合同具有相同等效力。
第三十三條本合同之附件均為合同有效組成部分。在合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力,但不得修改本合同印制條款的本意。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事宜,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和規章執行。
第三十四條本合同正本連同附件____頁,一式三份,甲乙雙方及物業管理行政主管部門(備案)各執一份,具有同等法律效力。
第三十五條因房屋建造質量、設備設施質量或安裝技術等原因,達不到使用功能,造成重大事故的,由甲方承擔責任并作善后處理。產生質量事故的直接原因,以政府主管部門的鑒定為準。
第三十六條本合同執行期間如遇不可抗力,致使合同無法履行時,雙方應按有關法律規定及時協商處理。
第三十七條本合同在履行中如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成時,提請____市仲裁委員會裁決(當事人雙方沒有達成書面仲裁協議的,可以向人民法院起訴)。
第三十八條合同期滿,本合同自然終止,雙方如續訂合同,應在該事同期滿__前向對方提出書面意見。
第三十九條本合同自簽訂之日起生效。甲方簽章:乙方簽章:
代表人:代表人:附:
業主公約
為加強____(以下簡稱"本物業")和管理,維護全體業主和物業使用人的合法權益,維護公共環境和秩序,保障物業的安全與合理使用,根據國家有關物業管理的法規政策制訂本公約。全體業主和物業使用人均須自覺遵守。
一、 在使用、經營、轉讓所擁有物業時,應遵守物業管理法規政策的規定。
二、 執行業主委員會或業主大會的決議、決定。
三、 委托物業管理企業負責房屋、設施、設備、環境衛生,公共秩序、保安、綠化等管理,全體業主和物業使用人應遵守物業管理企業根據政府有關法規政策和業主委員會委托制定的各項規章制度。
四、 全體業主和物業使用人應積極配合物業管理企業的各項管理工作。
五、 業主或物業使用人對物業管理企業和管理工作如有意見或建議,可直接向物業管理企業提出,發生爭議時可通過業主委員會直轄市解決。
六、加強安全防范意識,自覺遵守有關安全防范的規章制度,做好防火防盜工作,確保家庭人身財產安全。
七、 業主或物業使用人裝修房屋,應遵守有關物業裝修的制度,并事先告知物業管理企業。物業管理企業對裝修房屋活動進行指導和監督,并將注意事項和禁止行為告知業主和物業使用人。業主或物業使用人違規、違章裝修房屋或妨礙他人正常使用物來的現象(如滲、漏、堵、冒等),應當及時糾正,造成他人物業損失的應承擔賠償損失,對拒不改正的,物業管理公司可采取相應措施制止其行為,并及時告知業主委員并報有關行政管理部門貪污處理。
八、業主對委托物業管理企業對其自用部位和毗連部位的有關設施設備進行維修、養護,應支付相應費用。
九、 凡房屋建筑及附屬設施設備已經或可能妨礙、危害毗連房屋的他人利益、安全、或有礙外觀統一、市容觀瞻的,按規定應有由業主單獨或聯合維修、養護的,業主及時進行維修養護,拒不進行維修養護的,由業主委員會委托物業管理企業進行維修養護,其費用由當事業主按規定分攤。
十、 與其他非業主使用人建立合法租賃關系時,應告知并要求對方遵守本業主公約和物業管理規定,并承擔連帶責任。
十一、 在本物業范圍內,不得有下列行為:
(5) 隨意堆放雜物、丟棄垃圾、高空拋物;
(7) 踐踏、占用綠化用地;損壞、涂畫園林建筑小品;
(8) 在公共場所、道路兩側亂設攤點;
(9) 影響市容光煥發觀瞻的亂搭、亂貼、亂掛、設立廣告牌;
(10) 隨意停放車輛;
(11) 聚從喧鬧、噪聲擾民等危害公共利益或其他不道德的行為;
(12) 違反規定飼養家禽、家畜及寵物;
(13) 法律、法規及政府規定禁止的其他行為。
十二、 人為造成公共設施設備或其他業主設施設備損壞,由造成損壞責任人負責修復或賠償經濟損失。
十三、 按規定交納物業管理企業應收取的各項服務費用。
十四、業主使用本物業內有償使用的文化娛樂體育設施和停車場等公用設施、場地時,應按規定交納費用。
十五、 自覺維護公共場所的整潔、美觀、暢通及公用設施的完好。
十六、 加強精神文明建設,弘揚社會主義道德風尚,互助友愛,和睦相處,共同創造良好的工作和生活環境。
維修合同正規合同(9篇)篇五
合同編號:
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:
(以下簡稱乙方)經甲乙雙方友好協商,由乙方承攬甲方
第1條 工程概況
1.1工程名稱: 房屋維修工程 1.2工程范圍:
1.3工 期:
1.4質量標準:達到按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。1.5合同價款 1.5.1: 1.5.2 1.6工程施工完畢經雙方驗收合格后,甲方在一周內一次性支付工程總款的 %。預留 %的工程質保金。一年質保期滿后支付。
第2條 甲方權利義務
2.1甲方應積極支持乙方工作,協助乙方全面履行合同。
2.2對乙方經營中的施工質量、工程進度、安全生產、文明、環保施工等有協調、監督、檢查權利,并與甲方簽訂相關的安全、技術協議。
2.3乙方不服從甲方的協調、管理,有嚴重的質量、安全問題,有不履行合同的情況,甲方有權下達停工整改通知,嚴重的直至終止合同。
第3條 乙方權利義務
3.1負責工程項目正式開工前的一切準備工作
3.2乙方應按照現場文明施工及環保有關條例進行施工,遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求,承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
3.3乙方在現場施工應接受甲方及甲方委托施工的項目部施工人員的監督和管理,積極配合現場其他施工隊伍的施工。
第4條 工程質量、安全及文明、環保施工
4.1乙方應按國家及行業規范要求進行施工。制訂質量管理目標,落實質量責任制,確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。
4.2安全生產、文明施工管理:乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育,并承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場的安全文明生產考核,相關考核金額作為違約責任處理。
第5條 爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應及時協商,協商不成時,雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務應承擔各自的違約責任按國家有關規定辦理。
第7條 附則
7.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜,雙方應另訂協議
7.2本合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式貳份,甲方壹份,乙方壹份。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)代表: 代表:
合同訂立時間: 年 月 日
維修合同正規合同(9篇)篇六
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)
1、房屋加固維修設計方案由甲方負責提供。乙方按照甲方提供加固維修設計方案和國家規范進行施工加固。
2、甲方有權隨時監督抽查,對未按圖施工不合格規范提出整改意見,乙方應改正。
3、結算方式,本工程屬加固維修工程,乙方施工費用結算由甲方驗收,簽證后進行決算。
4、施工工期,本工程施工工期自20__年11月10日起至20__年3月10日結束,(人力不可抗拒情況下,順延工期)。
5、質量保證,乙方必須按照甲方要求和國家規范標準完成工程項目。
6、安全保證。在施工作業期間,乙方應做足安全措施,必須對乙方施工人員加強安全教育和管理,按照高空作業規定做好防御措施。
7、以上條款經甲乙雙方簽字生效,未盡事宜協商解決。
甲方:
乙方:
年月日
維修合同正規合同(9篇)篇七
乙方:__________________
一、 工程范圍:
二、維修工程服務方式: 包工包料,由乙方報價,甲方審核并同意的價款為準。
三、工程價格:(大寫) ,(小寫)
四、合同期限: 本次維修期限自 年 月 日起,工期約 天。因天氣或其它因素影響施工,經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
五、付款方式:施工完畢后,經甲方驗收合格,甲方一次付清乙方工程款。
六、責任與義務
(一)乙方責任:
1、本合同性質為承攬合同,施工期間應當確保不發生安全事故。
2、乙方應嚴格按照工程質量的技術要求進行施工,確保維修工程的質量。
3、會同甲方確定維修方案,并據此進行合理報價。
(二)甲方責任:
1、施工期間進行工程質量監督和驗收簽字。
2、為乙方施工提供便利條件,保證工程順利進行。按時支付工程款。
(三)違約責任:
在合同期限內任何一方有合理原因造成無法履行合同,須在終止合同前五天當面通知對方,否則終止合同一方將依照合同價款50%支付對方違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,涂改無效,如有未盡事宜雙方協商解
決,合同自雙方蓋章之日起生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
維修合同正規合同(9篇)篇八
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
如果發生下列情況,各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
維修合同正規合同(9篇)篇九
合同編號:
發包方(甲方):
承包方(乙方):
簽定時間:
簽定地點:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫藥大學經濟合同管理辦法》和《南京中醫藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規定》及相關法律法規條例,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.工程地點:
1.3.工程內容:具體工程內容、做法、要求以附件形式進入本合同
1.4.工程范圍:
1.5.承包方式:
1.6.工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.7.工程質量:。
1.8.合同價款:(人民幣大寫)暫定價:。
第二條甲方工作
乙方進行現場交底,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2.指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4.協調有關部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現場的垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案、工程預算和進度計劃,交甲方審定。經甲方審定后,方可按審定方案進行施工。
3.2.指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。權限為按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
施工方駐工地代表須每周五天,每天8小時在施工現場。
3.3.嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程決算及竣工資料。
3.4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清理等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5.施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期約定
4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3.因甲方設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延,順延時間由甲、乙雙方另行商定。
第五條關于工程質量及驗收的約定
5.1.竣工工程驗收,以國家頒發的《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國家及地方相關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙、說明書、施工技術文件、工程合同為依據。
5.2.本工程質量須達到國家質量評定合格標準。
5.3.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方接乙方通知1天內須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期不予順延。
5.4.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延,順延時間由甲、乙雙方另行商定。
5.5.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續,如驗收合格,出具書面驗收合格報告。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關于工程價款及決算的約定
6.1.雙方商定本合同價款采用第種:
(1)固定價格:甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用,先由審計處預審后,再確定工程造價。
(2)可調價格(方式一):招標項目,投標價+工程變更。工程變更部分原投標報價中有的按原投標價執行,投標報價中沒有的按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。
(3)可調價格(方式二):非招標項目,無投標價格。提供工程相關圖紙及現場簽證(經甲方書面確認)按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。
6.2.工程付款方式,采用第種方式支付:
第一種支付方式:
(1)本合同簽定七個工作日內,甲方按合同暫定價/%支付預付款。
(2)工程完成/%,甲方付至合同暫定價的/%。
(3)工程結束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內,甲方付至合同暫定價的/%。
(4)項目決算審計結束后十五個工作日內,甲方付至審計金額的/%。
(5)余款質保期(自竣工滿1年)結束十五個工作日內一次性無息付清(不計利息)。
第二種支付方式:
(1)無工程預付款,項目竣工驗收完畢后,乙方應出具項目決算并將有關資料送交甲方審計部門審計,項目決算審計結束后十五個工作日,甲方付至審計金額的%。
(2)余款質保期(自竣工驗收合格滿壹年)結束十五個工作日內一次性無息付清(不計利息)。
6.3.工程竣工驗收后20天內,乙方提出工程決算并將有關資料送交甲方,待甲方審計部門審計后,出具相關審計報告后付款,如20天內未送達,甲方將不予接收。
6.4.乙方負責提供二套完整的項目改造圖紙及相關資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。
6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學校財務封帳期等特殊情況,無法支付工程款時,付款時間由甲、乙雙方另行商定,甲方對此不承擔違約責任。
6.6.本項目的招投標文件為合同的組成部分,與合同具有同等效力。若合同與招、投標文件有疑義時,本項目的司法解釋順序按照國家的相關規定執行。
6.7.工程的審計費用的支付,參照《南京中醫藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規定》的相關辦法。
6.8.最終審計部門由甲方指定。
6.9.該項目施工單位承諾,審計結束后讓利∕%,我校按照審定金額∕%支付相關工程款。
第七條關于材料供應的約定
7.1.本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償,如影響工期,工期不順延。
7.2.凡由乙方采購的材料、設備,需提前3天封樣送至甲方,待甲方認可后,方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收,并辦理材料、設備驗收單。如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若己使用,對工程造成的損失由乙方負責,如影響工期,工期不順延。
7.3.工程中所涉及的設備的質保證書、操作手冊、維修聯系單等相關資料由乙方負責統一保管。竣工后,作為工程竣工資料交至甲方。
第八條有關安全生產和防火的約定
8.1.乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失,如影響工期,工期不順延。
8.3.非施工人員進入施工現場,造成的安全事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條違約責任
9.1.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方∕元,作為獎勵。
9.2.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.3.未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,甲方將對其進行500元的處罰,并由乙方進行恢復,費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復,由甲方安排相關單位進行維修,費用由乙方支付(如乙方不支付上述維修費用,甲方將從工程款中扣除),由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失,如影響工期,工期不順延。
9.4.未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.5.因一方原因,導致合同無法繼續履行時,應提前3天通知對方,雙方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9.6.乙方應保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,如由乙方原因造成的損壞,一切經濟損失由乙方承擔,如影響工期,工期不順延。
9.7.工程交付前,乙方負責對該工程內已完成的設施及設備進行成品保護及看管工作,如造成損壞責任由乙方承擔。
第十條爭議或糾紛處理
10.1.本合同在履行期間,雙方發生爭議時,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2.當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條廉政規定
11.1.乙方投標工程中和今后的供貨中、安裝過程中,必須嚴格遵守國家廉政紀律、不得向買方及相關單位的有關人員請客送禮。一旦發現有違紀行為,立即取消其投標資格或中標資格并報建設行政主管部門和國家檢查機關。如甲方及相關單位的有關人員有違反廉政規定的行為,可向有關部門舉報。
第十二條附則
12.1.本工程需要進行保修或保險時,應另訂書面協議。
12.2.本合同一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
12.3.附件
(1)招投標文件
(2)其他
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
甲方代表人:(簽字)乙方代表人:(簽字)
簽定時間:簽定時間:
帳號: