在商業交易中，居間合同被廣泛應用，它可以幫助委托人尋找合適的合作對象，并進行談判和協商。以下是一些具有代表性的居間合同案例，用于加深對居間合同的理解。
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇一
簽訂地點：_________
甲方(委托方)：_________
乙方(委托方)：_________
根據《中華人民共和國合同法》第二十三章第四百二十四條，四百二十五條，四百二十六條，四百二十七條及相關法律法規之規定，經雙方協商，甲方就項目工程施工事宜，委托乙方負責對該項目的業主方進行工程承包的前期洽談和協商工作，乙方接受此委托，特訂立本合同。
1、工程名稱：_________。
2、工程地址：_________。
3、工程內容：_________施工合同內約定的圖紙內的全部施工工程。
4、合同總價：_________萬__元人民幣(按定額計算，最終以實際結算為準)。
1、負責提供項目業主方所需的資料和資信證明，并負責其資料的真實性、合法性和可靠性。
2、積極配合乙方辦理相關手續。
3、維護乙方的正當合法權益。
1、充分發揮自身資源優勢，負責對該項目工程承包的前期洽談和協商工作，并向甲方提供項目方的相關資料和證明材料，明確合作方案。在乙方辦理完甲方與項目業主方的工程承包合同簽訂工作后，乙方的全部工作即視為完成。
2、全面協調甲方與項目業主方的關系。
3、維護甲方的正當合法權益。
1、計算方法：甲方按實際工程總價的%約萬__元人民幣居間服務費(稅后所得)，轉入乙方指定的銀行帳戶內，由乙方自行支配和使用。
2、支付時間和方式：合同簽定后按合同總金額%支付居間費用，甲方進場施工第一次撥款后，按合同總金額%支付居間費用，第三次撥款后，按合同總金額%支付居間費用，余下部分按實際結算金額支付%，簽章部分額外增加支付居間費用%。
3、合同簽定月內，完成第一項工程合同的簽定。
4、居間人未促成合同成立的，不得要求支付報酬，但可以要求委托人支付從事居間活動支出的必要費用。
1、該項目在實施過程中，甲乙雙方應積極配合，甲方不得因項目負責人或財務人員的變動而拖欠居間服務費或拒絕履行本合同，否則，乙方有權要求項目業主方在甲方工程款中予以扣除。
2、甲方應保證將居間服務費全額支付到乙方指定帳戶，每延誤一天，甲方按應付總額的5‰向乙方支付滯納金，若未按上述條款支付居間服務費超過15日的，還須按應付金額的10%的'承擔違約金。
1、本居間服務委托合同在甲方與項目業主方正式簽訂工程承包合同前簽訂，經甲乙雙方簽字蓋章后，在甲方與項目業主方所簽工程承包合同生效之日起本合同生效，履約完畢后自行終止。
2、凡與該項目有關的所增加的相關工程內容和工程量，其居間服務費亦按上述條款執行。
3、如因國家政策調整及甲方未能與項目業主方簽訂工程承包協議的，雙方對此不承擔違約責任，本合同無效。
4、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
5、本合同未盡事宜，甲乙雙方可協商解決，協商不成的，可提交有管轄權的仲裁會員會進行仲裁或向人民法院提起訴訟，裁決是終局的，甲乙雙方須共同遵守，仲裁費、訴訟費、律師費及相關費用由敗訴方承擔。
6、本合同內容雙方均有義務保守機密，不得擅自對外泄露。
委托方(章)：_________委托方(章)：_________
住所：_________住所：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇二
甲方（委托人）：
法定代表人：
聯系地址：
乙方（居間人）：
法定代表人：
聯系地址：
甲乙雙方為了根據《xxx合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托，負責就____省____市_________裝修工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同，乙方僅為甲方提供信息，或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金_____萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同，那么在甲方的裝修工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的____%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶，簽約裝修合同后。建設單位首付定金40%時，甲方將支付乙方全部裝修工程5%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔____費用）。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的，應向甲方支付元違約金；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式。
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）：
法定代表人：
合同簽訂日：
乙方（蓋章）：
法定代表人：
合同簽訂日：
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇三
委托人： （以下簡稱甲方） 居間人： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定精神，結合目前建筑市場中介的一般做法，就甲方擬施工承包 項目工程委托乙方進行居間服務一事，經甲乙雙方協商一致，形成下列合同，供甲乙雙方共同遵守：
第一條：委托事項及具體要求
1、委托事項：甲方以直接承包施工以上項目。
2、具體要求：為甲方爭取較好的合同環境。
第二條：居間服務期限
從工程項目跟蹤至合同簽訂。
第三條：報酬及支付方式
1、甲方與總包方簽訂該項工程的承包合同后乙方中介服務完成，甲方應付給乙方簽約合同中金額的2.5%（稅后）報酬。
2、支付方式：建設單位第二次撥款至工程總造價35%時，甲方三日內向乙方支付中介服務費。
第四條：乙方在居間服務期間發生的費用由乙方自行承擔。
第五條：合同爭議人解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決。協商不成，雙方均可向人民法院提起訴訟。
第六條：其它約定事項
1、未盡事宜，雙方另行協商，簽訂補充協議；
2、如有其它工程項目合作另簽合同。
第七條：合同的生效與中止
2、如乙方未能使甲方未能簽訂施工合同，本合同自動失效。
委托人：南通啟益建設集團有限公司（甲方）
委托代理人：
電話：
日期：
居間人： （乙方）
電話：
日期：
甲方（委托人）： 乙方（居間人）：
聯系地址： 聯系地址：
法定代表人身份證： 身份證：
聯系電話： 聯系電話：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就 工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %（即人民幣 萬元，大寫： 萬元）。
2、居間報酬結算方式：
居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的.第一筆工程預付款（即工程總造價的 %）到賬后，次日將報酬總額中的 萬（大寫： 元整）以現金形式支付予居間人；其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇四
甲方(委托方)：
乙方(中介方)：
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協助甲方為其(有限公司)進行承包建筑工程，達成居間合同如下：
一、居間事項：
逸濤半島三期嘉苑別墅工程的其中217棟別墅及相關配套設施的工程施工總分包權。
二、居間任務：
根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功，委托人應當按按約定支付報酬”的規定，甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同，并順利的按施工總分包合同約定的時間、約定的內容開工后，收到工程進度款時本合同才生效，反之則無效自動終止該合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居間費：
2、付款方式：
4)、該居間費在甲方第五次收到工程進度款時，甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費。
三、甲方責任和承諾：
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸，獨立執行，是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示，不因公司股權或法人等變更影響，始終有效。
如是次乙方為甲方介紹的施工總分包合同不成功，在半年之內，甲方同意不接觸由乙方介紹的.該工程發包人(廣州南沙建安);如有任何接觸該工程施工，皆視為乙方的中介行為成功論，甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后)，作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務，任何一方以任何形式泄露本合同內容，由泄密方承擔一切后果。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決;如協商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方：
乙方：
日期：
日期：
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇五
在人們越來越相信法律的社會中，越來越多的人通過合同來調和民事關系，它也是實現專業化合作的紐帶。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家收集的房屋中介居間合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出租方：______(甲方)身份證：_________________
承租方：______(乙方)身份證：_________________
甲、乙雙方就下列房屋的租賃達成如下協議：
第一條房屋基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于____________;共____層第____層。
第二條房屋用途
該房屋用途為租賃住房。
第三條租賃期限
租賃期限自___________年______月___日至_________年______月___日止。
第四條租金
該房屋月租金為__________元整。
租賃期間，如遇到國家有關政策調整，則按新政策規定調整租金標準;除此之外，出租方不得以任何理由任意調整租金。
第五條付款方式
乙方按________支付租金給甲方。
第六條交付房屋期限
甲方應于本合同生效之日起______日內，將該房屋交付給乙方。
第七條關于房屋租賃期間的有關費用
在房屋租賃期間，水、電費用由乙方支付。
第八條租賃期滿
1、租賃期滿后，如乙方要求繼續租賃，甲方則優先同意繼續租賃;
2、租賃期滿后，如甲方未明確表示不續租的'，則視為同意乙方繼續承租;
第九條違約責任
租賃期間雙方必須信守合同，任何一方違反本合同的規定，按年度須向對方交納三個月租金作為違約金。
第十條因不可抗力原因導致該房屋毀損和造成損失的，雙方互不承擔責任。
第十一條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議。補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。
第十二條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十三條其他約定
出租方為已提供物品如下：
(1)________________________
(2)________________________
第十四條本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方可向人民法院起訴。
第十五條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方(簽章)：__________乙方(簽章)：_________
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇六
合同編號：_________
乙方(施工方):_________
簽訂日期：_________
1、工程總價：_________
2、裝修內容：_________
1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣__元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即___元整。質量保修________年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在____日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的.一切后果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預算要求，先付款后，乙方再施工。
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續，需要乙方拆改原有建筑手續結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇七
(以下簡稱乙方)_________
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規定，經雙方協商一致，訂立條款，共同遵照執行。
施工承包方：_________
居間人：_________
工程名稱：_________
工程總價：_________
施工地點：_________
一、委托人與建設方或總承包方正式簽訂工程施工合同后，按本工程的'總造價支付給居間人作為酬金。
二、居間酬金付款方式分三交性付清，具體方式(承包方第一次撥款時給付中間費_________%,第二次撥款付中間費_________%，第三次全部付清中間費)。
三、居間人促成委托方與建設方或承包方合同成立的委托，應當按照約定支付酬金。
四、如委托人不按時支付酬金給居間人間，居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令，居間人也有權委托業主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。
五、本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。
六、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，酬金支付完畢后自動失效。
注：1、該委托人委托以上居間人聯系取得本工程項目。
2、居間酬金以現金或轉賬支付。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇八
甲方（資金方/資金方委托主辦人）： 身份證:
聯系電話：
乙方（項目方）： 有限公司 法定代表人： 聯系電話：
丙方（受托銀行）：中國 銀行 分行 地址： 郵編：
電話：
行號：
行長：
受托執行銀行：中國 銀行 分行 支行
丁方（中介方）： 薛明月 身份證：420381197710203916 地址：
聯系電話：
甲、乙、丙、丁四方現就引薦中國郵政儲蓄銀行協議存款事宜，本著自愿、誠信、平等、互利、四方協商一致同意的原則，簽訂本《協議存款居間合同》如下：
一、甲、乙、丙方同意接受丁方提供的中介服務，即把中國郵政儲蓄
銀行的款項以“協議存款”的形式存入受托執行銀行，金額為人民幣 億元；事實以中國郵政儲蓄銀行與受托執行銀行之間正式簽署《協議存款合同書》為準；乙方支付給丁方居間服務費 實際進款額，幣種：人民幣），此費用為稅后標準。
二、丙方負責代收代付居間服務費，保證在“協議存款”到達受托執行銀行（并已收到甲方提供的多個相關人員個人銀行賬戶）24小時內將全部居間服務費(如“協議存款”分多次到達接款執行銀行,居間服務費可分多次支付)分撥到丁方指定的一個（或多個）人員個人銀行卡上，不得以任何理由全部或部分拖延支付給丁方居間服務費；丁方不必向乙、丙方提供發票/收據，乙、丙方財務進賬問題自理；丙方逾期不能按時代收代付居間服務費，每天按居間服務費1%賠償給丁方；但最遲不準拖延10個工作日；如逾期超過10個工作日，丁方可向湖北十堰任何有非排他性管轄權的.法院提起訴訟，甲、乙、丙方在此承諾放棄一切抗辯權利。
三、其它
1、本合同自簽訂之日起生效，有效期90 天，變更與解除需要甲、乙、丙、丁方協商一致；以書面形式體現。
2、在合同有效期內如乙方單方面提出解除合同或不能履行，應支付甲方勞務費人民幣5萬元。
3、甲、乙、丙方之間的貸款活動和貸款使用中的任何糾紛與丁方無關，丁方不承擔任何責任。
4、甲方向丙方提供相關人員個人銀行賬戶時，應以面交或預付 %（按
郵資掛號信送至本合同首部標明的受托銀行地址；面交方式送達的在面交時即視為收到，以掛號信方式寄送的在寄出的3個工作日即視為收到，其中丁方簽章應與本合同簽章一致。
5、甲、乙、丙、丁四方簽訂本合同時，甲方出示身份證并留存復印件；乙方出示企業營業執照副本、法人身份證并留存復印件；丙方由受托銀行行長出示工作證并留存復印件；丁方出示身份證并留存復印件。
6、本合同所列條款的最終解釋權歸丁方所有，簽署本合同甲方用個人章；乙方用公章；丙方用受托銀行公章與受托執行銀行公章；丁方用個人章。本合同和相關附件由四方以本合同簽章共同加蓋騎縫章。
7、本合同掃描件與原件具同等法律效力。甲、乙、丙、丁方可各持掃描件或原件。
甲方：
（簽章）
年 月 日
乙方：
（簽章）
年 月 日
丙方： （簽章）
年 月 日
丁方： ＿＿（簽章）
年 月 日
甲方： 身份證號：
乙方： 身份證號：
甲方介紹安徽省宣城市水灣濱湖生態旅游度假村土建鋼構、園林景觀等給予乙方施工，地址在宣城市宣州區五里鄉劉福村，甲方只負責安徽省水灣濱湖生態旅游有限公司的操作運作及上層關系。所有報價及施工均由乙方負責，甲方不得干預，乙方在安徽水灣濱湖生態旅游有限公司所有施工的項目下浮6.5%，作為中介勞務費，乙方必須按和安徽安徽省宣城市水灣濱湖生態旅游公司所簽的合同每月付于甲方中介費，不得以任何理由拖欠（必須在每月轉賬3個工作日轉到甲方賬戶）。
簽訂合同協議時付20萬元中介費，進場時付預付款按比例付給甲方費用，乙方在甲方安排項目施工后，向甲方承諾施工時保質保量，安全第一。
此協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字之日起生效。
甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：
年 月 日 年 月 日
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇九
發包方（以下簡稱甲方）
姓名：_________
聯系電話：_________
承包方（以下簡稱乙方）
姓名：_________
聯系電話：_________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，綜合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程，（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
1、工程地點：_________
2、經甲乙雙方協商，采取乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料的承包方式；
3、工程期限天
開工日期_________年_________月_________日
竣工日期_________年_________月_________日
4、合同價款：本合同工程造價為（人民幣）金額大寫：（詳見家庭居室裝飾裝修工程報價單）
1、開工前搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
2、提供施工期間的水源、電源；
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4、如果需要拆除原建筑的非重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相關的審批手續。
1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防為規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工作：
2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
1、因工程施工產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到物業公司指定的地點，不負責外運。如需外運，費用單計。
2、施工期間，甲方將屋門鑰匙把，交給乙方施工隊負責人負責保管，工程竣工驗收后，歸還甲方。
3、施工期間，乙方嚴格按照物業公司規定的工作時間施工；
1、本工程保修期一年，自竣工驗收之日起計算；
2、保修期內由于乙方施工不當造成質量的問題，乙方無條件地進行維修；
3、保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，乙方可酌情收費進行修理；
1、本合同經甲、乙雙方簽字后生效；
2、本合同簽訂后工程不得轉包；
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份；
4、本合同履行完后自動終止；
甲方（簽字）：_________
_________年_________月_________日
乙方（簽字）：_________
_________年_________月_________日
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇十
甲方委托方(蓋章)：
乙方居間方(蓋章)：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
1、乙方接受甲方委托，負責就(以下稱該項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條例全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，均視為委托事項未完成。
1、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
2、乙方應保證該工程項目真實可靠，各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第二款執行。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同簽訂，并入場施工，視為居間成功，那么在甲方的`工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、合同簽訂后，在甲方進入施工現場內，甲方應向乙方支付%的居間費用、撥款后，內應支付剩余的居間費。
3、甲方可以轉賬或現金的方式支付，由乙方提供指定賬戶轉賬或現金支付。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的，應向甲方支付違約金，同樣甲方違反保密義務，應向乙方支付的違約金。
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
1、如果發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂時間：
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇十一
1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣 __元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即 ___元整。質量保修________年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在____日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切后果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預算要求，先付款后，乙方再施工。
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續，需要乙方拆改原有建筑手續結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇十二
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就引薦____________“____________ ”消防工程項目給甲方和____________單位直接洽談，(以下“____________”簡稱“____________”)向甲方提供“____________”的重要信息，并最終促成甲方與“____________”簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“____________”公司未簽訂書面的工程合同，視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關____________公司的有關信息，內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“____________”公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于“____________”公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“____________”公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和“____________”公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和“____________”公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為____________萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內，甲方向乙方支付居間報酬____________萬元，存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“____________”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內，甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒，此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，____________個工作日內，乙方沒有促成甲方與“____________”公司簽訂工程承包合同，視為乙方居間不成功，乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定：甲方負責保管賬戶的法人專用章，乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間，甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前，乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后，應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務，實際取得居間報酬后，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與____________________公司在本合同委托期內，未能達成股份轉讓協議，沒有征得居間方的書面同意，甲方不應再與____________________公司進行協商并簽訂股份轉讓協議，否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與____________________公司簽訂股份轉讓合同，居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后，在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，____________個工作日內，乙方仍未完成居間任務促成甲方與____________________公司簽訂股份轉讓協議的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：______________乙方(蓋章)：____________
法定代表人或委托代理人：_________________________
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇十三
上訴人(原審被告)單莉莉，女，1978年8月30日出生，漢族，中國人民大學公共管理學院行政人員，住北京市海淀區雙榆樹東里9號樓905號。
委托代理人吳建祥(單莉莉之夫)，1977年7月16日出生，中央紀律檢查委員會秘書，住北京市海淀區雙榆樹東里9號樓905號。
被上訴人(原審原告)北京中地恒遠房地產經紀有限公司，住所地北京市朝陽區北三環東路28號易亨大廈1108室。
法定代表人楊忠，總經理。
委托代理人江佰清，男，1978年5月27日出生，北京中地恒遠房地產經紀有限公司主管，住北京市海淀區稻香園西里2號樓1706室。
上訴人單莉莉因居間合同糾紛一案，不服北京市海淀區人民法院(2008)海民初字第5217號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案，現已審理終結。
北京中地恒遠房地產經紀有限公司(以下簡稱中地恒遠公司)在原審法院起訴稱，2007年8月12日，我公司與單莉莉、楊素芬簽訂《房屋買賣經紀合同》，單莉莉采取商業貸款方式以540 000元的價格購買楊素芬位于海淀區北三環西路34號1428號，建筑面積42.12平方米房屋(以下簡稱1428號房屋)。合同簽訂時，單莉莉向楊素芬支付了購房定金5000元。按約定單莉莉應于2007年8月20日前去貸款公司進行面簽、向楊素芬交納首付款 300 000元，并向我公司支付中介服務費12 700元、貸款服務費3200元。但是，我公司在通知單莉莉前去辦理上述事宜時，單莉莉卻拒不履行。而且，單莉莉還對我公司及楊素芬提起訴訟，要求楊素芬雙倍返還定金，要求我公司賠償其損失。北京市海淀區人民法院判決認定因單莉莉違約，導致合同無法履行，故駁回了其訴訟請求。為維護我公司的合法權益，現起訴要求單莉莉向我公司支付中介服務費11 200元、權證過戶費1500元、貸款服務費3200元，共計15 900元;本案訴訟費用由單莉莉負擔。
單莉莉在原審法院辯稱，中地恒遠公司所述與事實不符。我當時是想購買1428號房屋。但是在我與房主楊素芬簽訂合同以后，中地恒遠公司卻告訴我說，楊素芬要求我另行承擔30 000元物業費后，才給我辦理央產房的過戶手續。然而，在簽訂合同前，我并不知道這套房屋是央產房屋。現中地恒遠公司對我的起訴沒有道理，故我不同意中地恒遠公司的訴訟請求。
原審法院經審理查明，2007年8月12日，單莉莉作為購買方(乙方)經居間方(丙方)中地恒遠公司與出售方(甲方)楊素芬簽訂《房屋買賣經紀合同》，單莉莉以 540 000元的價格購買楊素芬所有的1428號房屋。合同約定：“合同簽訂時，乙方向甲方支付購房定金5000元，向丙方支付居間報酬11 200元;乙方于辦理過戶之前，交付丙方權證代辦服務費1500元。”合同補充條款約定：“甲、乙雙方約定于8月20日去貸款公司面簽，并于當日乙方支付甲方本房售房首付款叁拾萬元整，若因單方原因不能正常辦理貸款手續則視為違約;乙方、丙方約定于8月20日，乙方付清丙方壹萬貳仟柒佰元整過戶費及代理服務費和叁仟貳佰元整貸款服務費;乙方于2007年8月12日交付甲方購房定金5000元。”違約責任條款規定：“如乙方未按約定期限交付首期購房款或未在約定期限遞交齊申請貸款證件資料、以及未按丙方安排的時間、地點辦理房產過戶的，均視為違約，甲方所收取的購房定金不予返還;若甲方或乙方違約導致本合同不能實現的，由違約方承擔丙方的居間服務費，守約一方已支付丙方居間服務費的損失，向違約一方主張賠償。”
合同簽訂之日，單莉莉向楊素芬交納了購房定金5000元。此后，單莉莉未如期辦理借款等相關手續，亦未向中地恒遠公司交納過戶費及代理費12 700元和貸款服務費3200元。2007年9月，單莉莉以楊素芬未取得1428號房屋的《中央在京單位已購公房上市出售登記表》，不具備上市交易條件和中地恒遠公司向其隱瞞該事實為由，將楊素芬、中地恒遠公司訴至本院，要求楊素芬雙倍返還定金和中地恒遠公司賠償5000元損失。2007年12月17日，本院以(2007)海民初字第27510號民事判決書認定單莉莉未在中地恒遠公司通知的'時間內辦理貸款手續，亦未按約定的期限支付首付款、過戶費及代理服務費，其行為構成違約，并判決駁回單莉莉的訴訟請求。判決后，單莉莉、楊素芬、中地恒遠公司均未提出上訴，該判決已生效。
上述事實，有雙方當事人陳述、《房屋買賣經紀合同》、北京市海淀區人民法院(2007)海民初字第27510號民事判決書等證據材料在案佐證。
原審法院經審理認為，單莉莉經中地恒遠公司與楊素芬簽訂房屋買賣合同，中地恒遠公司作為房地產經紀公司促成了單莉莉與楊素芬訂立合同，雙方形成了居間合同關系，單莉莉理應向中地恒遠公司支付報酬。雖然三方簽訂的《房屋買賣經紀合同》因單莉莉違約未能履行，但單莉莉仍應按雙方約定，向中地恒遠公司支付居間報酬。單莉莉所述中地恒遠公司在其簽訂合同前未如實告知其所購房屋屬央產房屋的抗辯理由不能成立。鑒于中地恒遠公司未為單莉莉提供辦理購房貸款和過戶手續的相關服務，故對中地恒遠公司要求單莉莉支付權證過戶費、貸款服務費的請求，法院不予支持。據此，原審法院依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條、第四百二十四條、第四百二十六條第一款之規定，判決：一、單莉莉于本判決生效后七日內給付北京中地恒遠房地產經紀有限公司居間服務費人民幣一萬一千二百元;二、駁回北京中地恒遠房地產經紀有限公司其他訴訟請求。
判決后，單莉莉不服，以中地恒遠公司未告知房屋為央產房存在違約行為，無權要求居間服務費為由，向本院提出上訴。請求撤銷原審判決，依法改判駁回中地恒遠公司的訴訟請求。
中地恒遠公司同意原審法院判決。
本院經審理查明，原審法院查明的事實屬實，本院予以確認。
本院認為，單莉莉、楊素芬及中地恒遠公司簽訂的《房屋買賣經紀合同》有效，當事人應按照約定履行各自的義務。本案中，單莉莉通過中地恒遠公司的居間服務與楊素芬簽訂房屋買賣合同，雖然三方簽訂的《房屋買賣經紀合同》未能履行，但系因單莉莉違約行為所致。因中地恒遠公司已促成單莉莉與楊素芬訂立合同，故單莉莉應按照約定向中地恒遠公司支付報酬。單莉莉所持抗辯意見依據不足，本院不予采納，對其上訴請求本院不予支持。
綜上所述，原判正確，本院予以維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費九十九元，由單莉莉負擔(本判決生效后七日內交納);二審案件受理費八十元，由單莉莉負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇十四
依照《中華人民共和國勞務居合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二十七條之規定，經甲乙雙方當事人協商一致訂立如下合同條款，甲乙雙方共同遵守執行。
（簡稱甲方） 被委托人中介勞務居間人（簡稱乙方） 工程名稱地點：
工程內容：
工程量：
一、居間人應協助委托單位或委托人簽訂工程施工合同，并提供相關信息。
二、居間人促成承諾人（委托單位）與建設方或工程發包方合同簽訂后正式進場時，委托單位或委托人在向發包方交保證金的同時委托單位或委托人自愿無條件的分為兩次支付中介勞務居間人的人民幣為 萬元整小寫：（）
萬元整。
三、第一次在支付徐樹葉陸拾萬元的同時支付乙方為 萬元整小寫：（ ）萬元整；第二次付款時間，發包方向施工方第一月拔款退保證金的同時，一次性支付人民幣為 萬元整小寫：（ ）萬元整。
四、（另外補充）其中有1.6億元的.房建工程，中介勞務居間人提取1%的問題等施工方與發包方簽訂正式合同后，甲乙雙方當面協商支付。每次必須以現金支付，打在乙方的帳戶上。
五、如甲方不按時支付乙方的中介勞務費，乙方有權委托其他人或采取其他方式收取此款。但其中產生的一切費用由甲方全權負責承擔。
六、委托單位或委托人不得以任何理由或借口解除此合同。本協議中介勞務居間費支付完畢自動失效，本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份；由甲乙雙方當事人簽字，甲方蓋公章后生效。具有同等法律效力。
甲方： 簽字（公章） 乙方中介勞務居間人： （簽字）
身份證號： 身份證號：
開戶銀行： 開戶銀行：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日
甲方（委托方）：
乙方（居間方）：
根據《中華人民共和國合同法》第426條及427條有關法律的規定，對居間人本著有償服務的原則，經甲乙雙方自愿、平等協商達成如下事項：
一、甲方委托乙方負責聯系 贛州市福利中心二期兒童福利院項目一標段工程項目，乙方向甲方提供真實可靠的居間服務，但甲方須重新對該項目認真進行核查、考察經確認無誤后，并與發包方簽訂合同(協議)后，乙方居間服務即告完成。
二、乙方幫助甲方與發包方訂立合同（協議）后，甲方須按與發包方簽訂合同總造價的26365931.86元（1.5%）支付給乙方作為居間服務費（稅后報酬）。支付方式： 項目開工后十天內付清。(395488元)
三、本協議在其工程量發生變化或增或減以及追加后期工程量均不列入居間范圍。
四、甲方未經乙方同意，不得轉讓主合同全部或部分給第三者。甲方與其它方發生糾紛或事故均與居方無關。
五、工程開工后，甲方不得與任何理由推辭、拒付居間費，否則，乙方可訴訟任何一家人民法院，依法處理或憑此協議書委托發包方代扣。
六、本協議書至居間費支付完畢失效。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（委托方）：公章 乙方(居間方)： 身份證號： 身份證號：
電話： 電話：
年 月 日
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇十五
甲方：代表簽字：
乙方：代表簽字：
甲乙雙方充分發揮各自優勢，根據《中華人民共和國合同法》經友好協商，依照平等互利的原則，達成如下協議。
一、委托事項：
1、乙方引見本合同中的甲方與直接洽談，向甲方提供該項目的重要信息，并最終促成甲方與長城萬鼎簽訂該項目的運輸合同。
2、居間成功：是指甲方與簽訂的書面的合同成功。
二、乙方義務：
乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的相關信息真實有效，如達到現場無法簽訂合同成功，將有乙方承擔甲方的往返費用。
三、甲方義務。
甲方提供營業執照及資質證書等相關資料，負責和進行合同談判。如果居間成功，則有甲方全面履行和所簽的專業合同，甲方因履行合同所產生的權利和義務均與乙方無關。如果居間成功，甲方應向乙方一次性支付居間報酬，如果未及時支付居間報酬，則逾期每日居間報酬的1%向乙方支付違約金。
四、居間報酬的支付方法及支付時間：
1、按照第一次支付本合同中的甲方資金時，甲方一次性支付乙方居間報酬3000萬元。
2、采用現金方式支付。
五、保密事項；
甲乙雙方應充分保守本協議所涉及的商業秘密，雙方不得以其在區間過程中獲得的商業秘密做出不利于對方的行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
六、居間終止，支付居間報酬后，本合同終止。
七、爭議解決方案。
如發生爭議雙方協商解決，反之，交當地仲裁委員會解決。
八、其他事項。
未經雙方同意，任何一方不得將本合同委托事項轉委托。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
文檔為doc格式。
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇十六
合同為一種合意，依此合意，一人或數人對于其他一人或數人負擔給付某物、作為或不作為的債務”。文書幫合同頻道迎合各位朋友的需求，特意提供了融資居間中介服務合同，歡迎大家收看!
甲方：(委托方)
乙方：(受托方)
根據《中華人民共和國合同法》規定，乙方接受甲方委托，雙方就融資業務咨詢服務事項協商一致，簽訂本合同，具體條款如下：
第一條乙方提供融資服務項目的名稱：內蒙古準格爾至興和運煤重載高速公路。
第二條甲方委托乙方提供融資服務的項目融資總額為：118億元(大寫：壹佰壹拾捌億元)。
第三條咨詢服務費用金額
1、如經乙方與銀主協調，最終銀主按其投資總額的年固定回報率12.5%收取12年固定回報。則甲方按總投資額(118億)的0.5%×12年=6%給予乙方獎勵(按銀主實際到位金額計付)，有關該獎勵款應繳納的稅款由乙方負責繳納，由甲方代扣代繳(優惠引資獎勵稅收控制在20%以內)。甲方應同時向乙方提交合法的相應金額的稅務發票。
2、如經乙方與銀主協調，最終銀主按其投資款的年固定回報率12%收取固定回報。則甲方按總投資額(118億)的`0.5%×12年=6%給予乙方獎勵(按銀主實際到位金額計付)，有關該獎勵款應繳納的稅款由甲方負責繳納，。甲方應同時向乙方提交合法的相應金額的稅務發票。
第四條費用支付的監控
本合同第三條所述費用由乙方授權熊利民先生監控(銀行帳戶開戶時加簽)至該項融資全部相關應付費用支付完畢時止。
第五條費用支付方式
投資款項(118億)一次性或分次性到達甲方銀行帳戶的三個工作日內，甲方按銀主實際到位金額的0.5%×12年=6%以支票或其他銀行轉帳方式一次性支付給乙方。
第六條商業保密條款
甲乙雙方約定，未經甲乙方任何一方書面同意，均不得將本協議內容向第三方泄露。否則，承擔全部的經濟損失和法律責任。
第七條合同的生效
本合同履行以甲方與銀主的投資合作成功為準，投資合作成功，以投資款到達甲方銀行帳戶為準。投資合作不成功，乙方不得以任何理由向甲方收取任何費用。
第八條一般性條款
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)：乙方(簽字)：
法定代表人或
授權代表(簽字)：
簽訂日期：年月日
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇十七
協議解除。即當事人通過協商一致而解除合同的行為，實際上是以一個新合同解除舊合同。怎樣寫房屋租賃交易合同?下面小編給大家帶來房屋租賃交易合同5篇,僅供參考,希望大家喜歡!
甲方;王日紅。
已方：唐延正。
甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：
1、甲方自愿將坐落在汗巴嶺村興林路七巷1——9號(建筑面積壹佰伍拾壹平方米，二層，雜房面積約貳拾平方米)房地產出賣給乙方(集體土地、建設用地使用證(94)第01033號，建設用地規劃許可證(95)003號建設工程規劃許可證(95)13號)。四界以證號上所標為準。
2、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣貳拾萬元整(200000.00元)。付款方式，雙方簽定合同時一次性付清。
3、甲方保證該房屋合法，權屬清楚，有合法的土地使用權，該房屋未辦房產證手續，如乙方要辦理手續，新產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過戶手續。
4、甲方應在20__年12月30日前將房產交付乙方，屆時該房產應無任何爭議，交付該房時，甲方不得損壞該房屋的結構。
5、合同簽定后，如一方違反本合同條款，應向對方支付陸萬元違約金。
6、本房屋買賣合同書一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字：乙方簽字：
執筆人：在場人：
賣方(甲方):身份證號：
買方(乙方):身份證號：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：
注明：甲方于年月日以按揭的方式向元(大寫：)。甲方已首付房款的，付款金額為。剩余，向銀行股份有限公司支行，以按揭方式貸款購買。貸款期限為年。截止本合同簽訂之日已支付個月的貸款，每月為：元，共計：元。
現甲乙雙方經充分協商，甲方自愿將按揭期間的房屋轉賣給乙方。
甲乙雙方現就按揭房屋買賣事宜簽訂條約如下：
一、甲方所售房屋位于河南省__市區路(街)號的小區號樓單元樓戶，為______結構，建筑面積為平方米。
二、甲方所售房屋所有權證號為使用權證號為。
買賣合同》編號為：，與銀行簽訂按揭貸款合同編號：。
三、現甲方將以上所述按揭房屋轉賣給乙方，雙方商定總轉讓價格為人民幣元(大寫：)。
四、簽訂本合同時，乙方應向甲方支付甲方首付款元(大寫：)。
五、該按揭房屋的土地使用權取得方式為出讓取得，合同一經簽訂，該按揭房屋占用范圍內的土地使用權隨同按揭房屋同時轉讓。
六、甲方并將所有與按揭房屋相關憑證(原始購房合同、稅單、繳款憑證等)及該房屋的鑰匙交于乙方驗收，并共同到房屋管理機關備案，公證處公證，以及到所屬物業管理公司登記。
七、本合同簽訂之日起，自下個月由乙方按《個人購房借款合同(合同號：)》向銀行支付月供。甲方應提供該房屋貸款月供銀行卡及密碼，每月按照銀行規定時間打款至指定賬號。(開戶行：卡號：)。甲方在沒有乙方授權的情況下，不得有變更或者掛失該卡，無權處置該卡內的資金。
八、該房屋能夠辦理房產過戶手續時(以開發商通知為準等情形)，甲方應負責提前歸還該房屋的銀行按揭貸款及息，迅急辦理解押手續，所有產生的費用應有甲方負責繳納;甲方辦理完產權證后應在十日內為乙方辦理過戶手續，過戶完成后乙方向甲方支付購房余款。甲方如果在此期限內不能辦好房產相關手續，視為甲方違約。
九、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方，并無任何隱瞞。
十、甲方保證上述房屋產權清晰無爭議，除銀行按揭外無任何擔保抵押及房產瑕疵，若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，由此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。
十一、本合同簽訂后即對甲乙雙方產生法律約束力，在乙方辦理過戶之前甲方不得向乙方主張對房屋的所有權，也不得向第三人公示對此房屋享有所有權，更不得再次出售該房屋。
十二、房屋在乙方付清余款期間，因自然升值，貶值，由乙方享受利益和承擔風險，甲方不得從中干涉。
十三、甲方中途違約，應支付乙方以該房屋總價款30%的違約金，另以乙方實支總款按銀行同期5年定期利率的四倍支付乙方資金占用費。
十四、甲方因其違約行為承擔違約責任后，應當繼續履行合同，不能以自身違約行為要求解除合同。甲方支付約定違約金后，乙方可指定期限要求甲方繼續履行合同義務，甲方未按期履行義務仍應按合同約定承擔相應違約責任。
十五、上述房產辦理過戶手續所需繳納的費用由乙方承擔，甲方應當無條件協助提供乙方辦理與過戶有關的相關手續。
十六、本合同在履行中若發生爭議，雙方應采取協商辦法解決。協商不成，可向雙方共同約定的管轄法院__人民法院起訴。十七、本合同經雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協議經雙方簽章后與本合同具有同等效力。
本合同一式叁份，甲、乙雙方各執一份，相關部門存檔一份。
甲方(簽章)：共有權人：地址：
聯系電話：
乙方(簽章)：
地址：
聯系電話：
合同編號：_________。
甲方(出賣人)：_________身份證號碼：
住址：
乙方(買受人)：_________身份證號碼：
住址：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成如下協議：
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于;位于第_________層，共_________(套/間)，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米(其中實際建筑面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米)，房屋用途為_________;房屋所有權證號為。該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附著設施見附件二。
該房屋附屬的設施設備、裝飾裝修、相關物品隨房屋一并轉讓。
第二條土地使用權性質。
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
2、土地使用權年限自_________年____月____日，至_________年____月日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為。
第三條價格。
按(總建筑面積/實際建筑面積)計算，該房屋售價為_________元(大寫：元整)，每平方米_________元。
第四條付款方式。
1、乙方應于本合同簽訂之日向甲方支付定金_________元(大寫：元整)，簽訂之后日內向甲方支付首付款元(大寫：元整)，余款元(大寫：元整)在房屋過戶手續辦理完畢之日付清。
2、乙方所付定金將在最后一期付款時沖抵，支付方式為以下第_________種：
(1)現金;。
(2)轉賬。
第五條交房期限。
甲方應于___年___月___日前，將該房屋交付乙方，并保證該房屋在交付時符合約定的狀態。
第六條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之次日起至實際付款之日止，月利息按_________計算。
第七條甲方逾期交付房屋的違約責任。
1、甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的交付期限的次日起至實際交付之日止，月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起，月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第_________種約定，追究甲方的違約責任。
(1)解除合同，甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金，合同繼續履行。
第八條關于產權登記的約定。
自甲方實際交付該房屋之日起，甲方應無條件協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬變更登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________日內取得房地產權屬證書，乙方有權解除合同并提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________日內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_______%賠償乙方損失。
第九條保證。
1、甲方保證有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，也不存在按揭、抵押債務、稅項及租金等債務糾紛，質量符合國家有關規定，符合房屋出售的法定條件。交易后如有上述糾紛，由甲方承擔全部責任，與乙方無關。
3、甲方保證在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十條稅費的繳納。
因本房屋所有權轉移所發生一切稅費(包括但不限于土地增值稅、契稅等)，除雙方另有約定外，均按國家的有關規定由交納。
第十一條費用交接時間。
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日，甲方保證于交接日之前將上述費用結清，與乙方無關。
第十二條通知。
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(當面送交、郵寄、傳真、郵件等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：甲方：;乙方：。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十三條合同的變更。
本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十四條爭議的處理。
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十六條合同的效力。
1、本合同自甲、乙雙方或其授權代表人簽字并摁手印之日起生效。
2、本協議一式_________份，甲、乙雙方各執_________份，具有同等法律效力。該房屋所在地的房地產產權登記機關備案份。
甲方：_________乙方_________。
___年___月___日___年___月___日。
甲方(出賣人)：_______。
住址：_______。
身份證號碼：_______。
工作單位：_______。
電話：_______。
乙方(買受人)：_______。
住址：_______。
身份證號碼：_______。
工作單位：_______。
電話：_______。
就甲方出售、乙方受讓甲方名下_______房屋一事，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議，以咨雙方共同遵守。
第一條：出售房屋的基本情況。
甲方房屋位于：_______;建筑面積：_______;房屋所有權證號為：_______。
本房屋為央產房或經濟適用房、房改房，甲方已取得上市出售備案表，可以合法出售。
本房屋用于自住，未出租，無它項權利設置;。
或，本房屋用于出租，租期_______年_______月_______日終止，承租人已書面聲明放棄優先購買權，不購買此房。(附聲明附件)。
或，本房屋的共有權人_______，其已書面聲明放棄優先購買權，不購買此房。(附聲明附件)。
第二條：成交價格。
經甲、乙雙方友好協商，本房屋成交價為人民幣_______。
第三條：付款方式。
采取一次性付款;。
或分期付款，具體付款時間：_______。
第四條：房屋實際交付時間。
甲方于_______年_______月_______日前將房屋騰空，交付乙方占有使用。在此之前，乙方無權要求提前交房。
第五條：付款時間與產權過戶時間。
經雙方友好協商，甲、乙雙方約定在_______年_______月_______日共同辦理產權過戶，具體方式如下：
第六條：房屋交付時的狀況。
具體見附件。
第七條：物業管理等相關費用的承擔。
房產過戶前的水、電等實際發生的費用及物業費用等由甲方承擔;交付后由乙方承擔。在房屋過戶之前前往小區物業管理部門辦理物業交接。
第八條;違約責任。
如因乙方原因(房管局的工作安排或不可抗力除外)造成過戶遲延的，每逾期一日，乙方向甲方交付房屋總價_______的違約金;如逾期超過_______天仍無法辦理產權過戶或乙方違約不協助辦理過戶的，甲方有權要求單方解除合同，并要求乙方支付房屋總價款_______的違約金。
如甲方未按約定日期騰房交付房屋的，每逾期一日，甲方應向乙方交付房屋總價_______的違約金;如逾期超過_______天，乙方有權要求騰房，行使房屋的所有權。
如乙方未按約定方式交付房價總款(銀行正常工作安排或不可抗力除外)，每逾期一日，乙方應向甲方交付房屋總價_______的違約金;如逾期超過_______天仍未交付房價總款或拒絕交付的，甲方有權要求單方解除合同，并要求乙方支付房屋總價款_______的違約金。
第九條：爭議的解決。
雙方在履行協議中的爭議應先協商解決;如協商不成，任何一方均有權向有管轄權的法院提起訴訟或向北京仲裁委員會提起仲裁(選擇其一)。
第十條：定金條款。
簽訂本協議時，乙方向甲方交付定金人民幣_______萬元整，此定金在支付房價款時實際充抵。
本協議共_______頁，自雙方簽字之日起生效。
本協議一式三份，雙方各執一份，辦理過戶時交房管局一份，具有同等法律效力。
甲方(委托代理人)：_______。
乙方：_______。
_______年_______月_______日。
_______年_______月_______日。
附：
1、甲方身份證復印件一份;。
2、乙方的身份證復印件一份;。
3、交易房產證復印件一份;。
4、房屋交付時財產清單一份;。
5、承租人聲明一份或共有人聲明一份等。
甲方：(房屋賣方)。
身份證號碼：
身份證號碼：
經甲乙雙方平等協商，就甲方所有的房屋一套(以下簡稱“房屋”)賣給乙方，本著平等互利、公平交易原則達成以下合同：
一、房屋情況房屋坐落于____區路號棟單元，建筑面積平方米。此房屋在本次房屋買賣前系甲方所有，在本次房屋買賣前此房屋所有費用(包括房屋集資款或購房款、所產生的稅費、水電氣搭戶費、大修基金等)由甲方承擔，或由乙方在交易款中扣除代為交納。該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓，該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋沒有設定擔保、抵押、沒有權屬糾紛，保證該房屋不受他人合法追索。
二、本房屋價款元(大寫：元整)。在簽訂本合同之日由乙方付款元(大寫：元整)，余款元(大寫：元整)在甲方本房屋房產證過戶給乙方____日內付清。此次房屋買賣產權過戶費用由乙方承擔。付款以甲方收據或銀行轉賬憑據為憑。
三、簽訂本合同乙方第一次付款之日，甲方應向乙方交付本房屋的鑰匙、甲方購房合同、甲方交納房款憑據及相關票據資料等。
四、本房屋產權證辦理兩年后(隨國家相關政策及時調整)，甲方應在一個月內積極配合乙方辦理本房屋產權過戶手續。如甲方有意推諉或超出一個月視為甲方違約，乙方可提出退房，甲方應按違約時房屋市價、裝修費用、家具電器和違約金元(大寫：元整)賠償給乙方;如乙方在辦理產權過戶____日(48小時內)不能付清余款，視為乙方違約，甲方可收回房屋所有權另行處置，房屋裝修損失和相關費用由乙方自行承擔。
五、如遇國家政策調整，發生不可逆轉的39;情況至本房屋不能過戶到乙方名下，乙方承擔相關風險，甲方不承擔責任。
六、如在過戶前甲乙雙方當事人發生意外，至使其不能履行或償失履行能力，可由其繼承人或代理人繼續執行本合同。
七、本合同一式叁份，甲乙雙方各執一份，司法公證處留存一份，雙方簽字和司法公證處公證后生效。
甲方：
乙方：
________年____月____日。
________年____月____日。
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇十八
居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關居間服務、顧問服務等事項，經協商一致，簽訂本合同。
居間方向委托方提供xxx土地的轉讓。
1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業主，并及時溝通情況。
2、居間方協助委托方做好該宗土地項目的前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應積極努力做好居間介紹，協調有關矛盾，促成委托方與項目業主方簽訂合資或轉讓合同。
4、居間方應協助項目當事人做好有關部門對項目的技術指標的審批工作，促成項目成功簽約。
委托方承諾一旦本項目業主與委托方簽訂項目合資或轉讓合同，并實際支付土地款項后，委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
1、居間服務費的標準：
委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉讓合同總金額(不論何種形式)的**(居間方開具正式合法發票)。
2、居間服務費的支付辦法：
委托方與項目業主簽訂合資或項目轉讓合同，并實際支付土地款項后(包括定金)，居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內，未能達成合作協議，沒有征得居間方的書面同意，委托方不應再與該投資方進行協商并簽訂合作協議，否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
2、如果委托方以相關企業或在重慶當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與****(土地項目的業主單位)簽訂本合同標的物的轉讓合同，居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
3、本合同的有效期(委托期)為180天(自本合同簽字生效之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動本項目業主與委托方進行實質性洽談，并協助委托方和本項目業主達成實質性成交合同。
4、委托期內委托方未能與項目業主方達成協議時，委托方將不支付居間方任何費用。
5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方，如在談判過程中，委托方發現居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時，委托方有權向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。
本合同經雙方簽字蓋章后生效，未經雙方書面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。
本協議共貳頁，一式兩份，雙方各執一份。
委托方：居間方：
法人代表或委托代理人法人代表或委托代理人。
簽字或蓋章：簽字或蓋章：
日期：日期：
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇十九
甲方(委托人)：乙方(居間人)：
聯系地址：聯系地址：
法定代表人身份證：身份證：
聯系電話：聯系電話：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元，大寫：萬元)。
2、居間報酬結算方式：居間報酬總金額為人民幣萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的%)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：
乙方指定賬戶戶名：
乙方指定賬戶賬號及開戶行：
甲方：(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
中介居間合同糾紛（優秀20篇）篇二十
甲方（資金方/資金方委托主辦人）：身份證:。
聯系電話：
乙方（項目方）：有限公司法定代表人：聯系電話：
丙方（受托銀行）：中國銀行分行地址：郵編：
電話：
行號：
行長：
受托執行銀行：中國銀行分行支行。
丁方（中介方）：薛明月身份證：420381197710203916地址：
聯系電話：
甲、乙、丙、丁四方現就引薦中國郵政儲蓄銀行協議存款事宜，本著自愿、誠信、平等、互利、四方協商一致同意的原則，簽訂本《協議存款居間合同》如下：
一、甲、乙、丙方同意接受丁方提供的中介服務，即把中國郵政儲蓄。
銀行的款項以“協議存款”的形式存入受托執行銀行，金額為人民幣億元；事實以中國郵政儲蓄銀行與受托執行銀行之間正式簽署《協議存款合同書》為準；乙方支付給丁方居間服務費實際進款額，幣種：人民幣），此費用為稅后標準。
二、丙方負責代收代付居間服務費，保證在“協議存款”到達受托執行銀行（并已收到甲方提供的多個相關人員個人銀行賬戶）24小時內將全部居間服務費(如“協議存款”分多次到達接款執行銀行,居間服務費可分多次支付)分撥到丁方指定的一個（或多個）人員個人銀行卡上，不得以任何理由全部或部分拖延支付給丁方居間服務費；丁方不必向乙、丙方提供發票/收據，乙、丙方財務進賬問題自理；丙方逾期不能按時代收代付居間服務費，每天按居間服務費1%賠償給丁方；但最遲不準拖延10個工作日；如逾期超過10個工作日，丁方可向湖北十堰任何有非排他性管轄權的法院提起訴訟，甲、乙、丙方在此承諾放棄一切抗辯權利。
三、其它。
1、本合同自簽訂之日起生效，有效期90天，變更與解除需要甲、乙、丙、丁方協商一致；以書面形式體現。
2、在合同有效期內如乙方單方面提出解除合同或不能履行，應支付甲方勞務費人民幣5萬元。
3、甲、乙、丙方之間的貸款活動和貸款使用中的'任何糾紛與丁方無關，丁方不承擔任何責任。
4、甲方向丙方提供相關人員個人銀行賬戶時，應以面交或預付%（按。
郵資掛號信送至本合同首部標明的受托銀行地址；面交方式送達的在面交時即視為收到，以掛號信方式寄送的在寄出的3個工作日即視為收到，其中丁方簽章應與本合同簽章一致。
5、甲、乙、丙、丁四方簽訂本合同時，甲方出示身份證并留存復印件；乙方出示企業營業執照副本、法人身份證并留存復印件；丙方由受托銀行行長出示工作證并留存復印件；丁方出示身份證并留存復印件。
6、本合同所列條款的最終解釋權歸丁方所有，簽署本合同甲方用個人章；乙方用公章；丙方用受托銀行公章與受托執行銀行公章；丁方用個人章。本合同和相關附件由四方以本合同簽章共同加蓋騎縫章。
7、本合同掃描件與原件具同等法律效力。甲、乙、丙、丁方可各持掃描件或原件。
甲方：
（簽章）。
乙方：
（簽章）。
丙方：（簽章）。
丁方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簽章）。