合同協議是商業合作中必不可少的一環，有利于雙方的合作和共同發展。在撰寫合同協議之前，了解一些優秀案例和范文可以提高我們的寫作水平和準確度。
學校維修合同協議書（模板17篇）篇一
甲方：
乙方：
由于學校垃圾池旁邊圍墻存在安全隱患需維修，修教師周轉房拆除的圍墻需修復，經校委會研究，將圍墻建筑包給乙方。經甲、乙雙方協商，同意以下條款，并形成下述合同，雙方必須共同遵守。
一、垃圾池旁邊存在安全隱患的圍墻需推倒重修，教師周轉房旁邊的圍墻需修復。
二、要求：
1、材料：石頭、板磚、70號砂漿。
2、價格：磚方：每方480元。石方：每方260元。
三、付款方式。
工程完工后，經甲方驗收合格后，方可支付。如工程存在問題，能夠整改的，要限期整改，不能進行整改的，要拆除重建，否則不支付任何費用。
四、其他要求。
1、工期：合同簽訂之日起，20--年9月10日前完工。如不能按時完工，所造成的一切損失由乙方支付。
2、施工期間，甲方有權對工程進行監督，對于出現的問題，乙方要立即進行整改。
3、施工期間乙方一定要確保安全，由于乙方責任造成的安全事故應由乙方承擔。
4、未盡事宜，本著互諒互讓的原則協商解決。
5、此合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方：六枝特區新窯鄉小學。
乙方：
20--年月日。
學校維修合同協議書（模板17篇）篇二
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律行政法規遵循平等資源公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，就甲方維修施工事宜達成如下合同條款。
一、工程名稱：楊家堡小學校車停車場工程。
二、項目內容：楊家堡小學校車停車場鋪設。
三、工程期限：本工程自20xx年4月9日至20xx年4月12日完工。
四、具體施工要求。
1、校門外北邊草坪鋪設校車停車場225平方米。
2、鋪設地基用沙土夯實。
3、表面鋪設紅磚，東邊、北邊鋪設倒牙磚。
4、鋪好的紅磚表面做灌沙處理。
5、地基下鋪設23米長直徑70公分pvc管（雙管）。
五、甲乙雙方的責任。
1、乙方在施工中所需要的紅磚、倒牙磚由乙方到學區拉運。
2、乙方在完成學校委托事務過程中，由于個人行為造成學校財產損失的，必須無條件予以賠償。
3、乙方在完成委托事務中自負安全，甲方不予保障。
4、乙方在施工過程中做好安全防護及警示，若防護不到位造成意外傷害者，甲方不負連帶責任，一切責任由乙方負責。
5、由于乙方未按甲方要求完成委托事務，驗收不合格造成的一切損失由乙方負責。
6、工程結束后所造成的建筑垃圾由乙方負責清理。
7、甲方負責提供水、電、路三通，并教育學生不準到施工地點玩耍。
8、工程驗收合格后，工程價格以財政審核中心審定價和甲方根據實際工程量與乙方協商價為準，工程款由甲方一次性付清。
甲方：
乙方：
日期：
學校維修合同協議書（模板17篇）篇三
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規，本著平等、自愿、公平的原則，雙方就本工程協商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱：xx縣xx鄉初級中學食堂玻璃門、窗維修工程地點：xx縣xx鄉初級中學。
二、工程內容及造價。
維修學校被大風及冰雹損壞的食堂玻璃門、窗。
三、工程實施要求。
包工包料，該工程款經雙方協商確定為1908元(壹仟玖佰零捌元整)。
四、施工工期：5天完成，20xx年5月12日必須完工。
五、質量標準：符合國家現行法律法規要求。如出現質量問題，造成返工和維修等費用由乙方負債。
六、安全施工：乙方嚴格執行《施工操作規范》，如發生安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
七、付款方式：維修完成后經甲方檢查驗收合格后一次性付清。
八、工程驗收：甲方在維修完成后由學校成立驗收組對本工程進行驗收，乙方必須提供相關的驗收資料。
九、未盡事宜由雙方協商解決。
十、合同由雙方簽字蓋章后生效。本合同一式四份，雙方各。
執二份。
甲方法人代表：(簽字蓋章)乙方法人代表：(簽字蓋章)。
學校維修合同協議書（模板17篇）篇四
甲方:。
乙方:。
小學經上級主管部門鑒定，決定將校園內主干道鋪磚，并維修花園，基于要求質量達標，由甲、乙雙方共同監督施工決定包工包料方式建設。特簽定如下協議:。
一、施工材料。
維修花園，主干道鋪磚將使用細砂、水泥、紅磚等優質材料。
二、承建方案。
1、校方全權委托乙方實施建設。
2、校方采取包工包料的形式與乙方共同監督建設。
3、鋪設面積的丈量由甲乙雙方共同參與。
4、工程完工把好質量驗收關。
三、材料建設用工核算。
維修花園:220米×25元/米=5500元。
鋪校園1456平方米×5元/平方米=7280元。
總計費用預計12780元。
四、施工時間。
20xx年8月21日至20xx年9月8日。
五、施工安全。
施工期內如發生安全事故及材料丟失，校方概不負責，乙方負全部責任。
本協議一式三份，雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
日期：
學校維修合同協議書（模板17篇）篇五
為了推進我校后勤工作社會化的進程，根據《_________》，就校園物業零星維修由乙方承接，經雙方協商，達成以下協議。
一、托管時間。
自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二、甲方職責。
1．保障全校正常的教學、工作、生活秩序，監管好學校固定資產和設備。
2．計劃和審定大型設備維修項目。監管乙方承擔的維修責任。
3．監督乙方的維修業務，評價維修服務質量。
4．測評乙方目標責任，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。
5．按期支付托管維修經費。
6．組織審計維修經費的使用管理。
三、甲方對乙方的要求。
1．負責學校水電及動力設施（泵房、高低配電、室內外水電線路）的日常管理、保養、維修。
2．負責學校所屬建筑物和建筑物內的門、窗、桌椅、床的日常維修和基礎設施（窨井、下水道、化糞池等）的日常管理和零星維修。
3．負責學校通訊設備的維修。
4．經常主動巡回檢查，及時維修，確保校內設備完好正常運轉，并盡可能節約成本，提高物品利用率。
甲方：
乙方：
日期：
學校維修合同協議書（模板17篇）篇六
為了推進我校后勤工作社會化的進程，根據《_________》，就校園物業零星維修由乙方承接，經雙方協商，達成以下協議。
一、托管時間。
自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二、甲方職責。
1．保障全校正常的教學、工作、生活秩序，監管好學校固定資產和設備。
2．計劃和審定大型設備維修項目。監管乙方承擔的維修責任。
3．監督乙方的維修業務，評價維修服務質量。
4．測評乙方目標責任，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。
5．按期支付托管維修經費。
6．組織審計維修經費的使用管理。
三、甲方對乙方的要求。
1．負責學校水電及動力設施（泵房、高低配電、室內外水電線路）的日常管理、保養、維修。
2．負責學校所屬建筑物和建筑物內的門、窗、桌椅、床的日常維修和基礎設施（窨井、下水道、化糞池等）的日常管理和零星維修。
3．負責學校通訊設備的'維修。
4．經常主動巡回檢查，及時維修，確保校內設備完好正常運轉，并盡可能節約成本，提高物品利用率。
甲方簽字：
乙方簽字：
20xx年xx月xx日。
學校維修合同協議書（模板17篇）篇七
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律行政法規遵循平等資源公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，就甲方維修施工事宜達成如下合同條款。
一、工程名稱：
二、項目內容：
三、工程期限：本工程自20xx年4月9日至20xx年4月12日完工。
四、具體施工要求。
1、校門外北邊草坪鋪設校車停車場225平方米。
2、鋪設地基用沙土夯實。
3、表面鋪設紅磚，東邊、北邊鋪設倒牙磚。
4、鋪好的紅磚表面做灌沙處理。
5、地基下鋪設23米長直徑70公分pvc管（雙管）。
五、甲乙雙方的責任。
1、乙方在施工中所需要的紅磚、倒牙磚由乙方到學區拉運。
2、乙方在完成學校委托事務過程中，由于個人行為造成學校財產損失的，必須無條件予以賠償。
3、乙方在完成委托事務中自負安全，甲方不予保障。
4、乙方在施工過程中做好安全防護及警示，若防護不到位造成意外傷害者，甲方不負連帶責任，一切責任由乙方負責。
5、由于乙方未按甲方要求完成委托事務，驗收不合格造成的一切損失由乙方負責。
6、工程結束后所造成的建筑垃圾由乙方負責清理。
7、甲方負責提供水、電、路三通，并教育學生不準到施工地點玩耍。
8、工程驗收合格后，工程價格以財政審核中心審定價和甲方根據實際工程量與乙方協商價為準，工程款由甲方一次性付清。
甲方簽字：
乙方簽字：
20xx年xx月xx日。
學校維修合同協議書（模板17篇）篇八
甲方：
乙方：
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議：
一、甲方要求。
二、質量標準。
1、乙方施工必須規范，不能粗制濫造、野蠻施工;。
2、工程質量保修1年，若甲方發現質量問題，乙方應及時維修;。
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式。
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款4800元.
四、安全責任。
1、乙方必須規范施工，按照國家的相應的施工規范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項。
1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
學校維修合同協議書（模板17篇）篇九
甲方：
地址：
法人代表：
電話：傳真：
乙方：
地址：
法人代表：
電話：傳真：
根據北京市消防局消監字《20xx》140號通知規定，為了保證消防器材的正常使用，甲方委托乙方對大廈內具4kg干粉abc滅火器進行維修年檢，每具維修費用為元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提，明確雙方的權利及義務，特達成如下合作事項：
具4kg干粉abc類滅火器(具體明細詳見附件)，每具維修價格元人民幣，維修費用合計：。人民幣大寫：。以上報價含稅金及乙方滅火器材維修、運輸等全部費用。
二、維修日期：
三、交貨地址：將維修合格消防器材送至。
四、驗收方式：甲乙雙方在大廈現場驗收維修合格消防器材，滅火器外觀、噴射軟管良好，壓力充足。
五、付款方式：甲方驗收合格并收到乙方提供符合國家和甲方要求的發票后10日內將維修款以支票形式付給乙方。
六、質保期：乙方對所負責維修的甲方具干粉abc滅火器材免費質保1年，一年內滅火器出現壓力不足、軟管開裂等情況，乙方負責免費上門維修。
七、甲方責任。
1、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在干燥防潮的地方。
2、甲方一旦發現消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況后及時通知乙方，乙方須在24小時內及時給予維修。
3、認真履行合同，對工作任務的完成情況和工作質量進行監督檢查和驗收。
八、乙方責任。
1、乙方必須按照國家的有關標準進行滅火器的維修，嚴格質量管理，保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。
2、質保期內乙方對需要進行維修的滅火器實行免費上門服務，維修后的滅火器按原位擺放。
3、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在干燥防潮的地方。
4、本協議書采用固定總價方式即：協議依據報價時的所有工程量固定，人、材、機及取費全部固定。負責提供本協議施工材料、零配件和工具，對人工費乙方不再單獨收費。
5、協議價款已結合工程具體情況考慮了技術措施費及保證工期、質量等因素所需的趕工費等全部費用。
6、本工程以乙方包材料設備、包工期、包施工、包質量、包材料檢驗、包安全的形式進行承包。
八、本協議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分，具有同等法律效率。本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
學校維修合同協議書（模板17篇）篇十
供方：________(以下簡稱甲方)。
需方：________(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在合約期內為乙方提供服務，達成如下協議：
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
二、服務方式。
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題，若甲方未能在規定時間內完成故障處理，應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證。
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規規定及各專業施工規范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發現甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規范要求的.，乙方有權中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發票。
五、合同糾紛解決方式。
雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效。
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執一份。
甲方：________。
乙方：________。
簽訂日期：________
學校維修合同協議書（模板17篇）篇十一
甲方：
乙方：
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議：
二、質量標準。
1、乙方施工必須規范，不能粗制濫造、野蠻施工;。
2、工程質量保修1年，若甲方發現質量問題，乙方應及時維修;。
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式。
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款元。
四、安全責任。
1、乙方必須規范施工，按照國家的相應的施工規范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項。
1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
日期：
學校維修合同協議書（模板17篇）篇十二
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律行政法規遵循平等資源公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，就甲方維修施工事宜達成如下合同條款。
一、工程名稱：楊家堡小學校車停車場工程。
二、項目內容：楊家堡小學校車停車場鋪設。
三、工程期限：本工程自20xx年4月9日至20xx年4月12日完工。
四、具體施工要求。
1、校門外北邊草坪鋪設校車停車場225平方米。
2、鋪設地基用沙土夯實。
3、表面鋪設紅磚，東邊、北邊鋪設倒牙磚。
4、鋪好的紅磚表面做灌沙處理。
5、地基下鋪設23米長直徑70公分pvc管（雙管）。
五、甲乙雙方的責任。
1、乙方在施工中所需要的紅磚、倒牙磚由乙方到學區拉運。
2、乙方在完成學校委托事務過程中，由于個人行為造成學校財產損失的，必須無條件予以賠償。
3、乙方在完成委托事務中自負安全，甲方不予保障。
4、乙方在施工過程中做好安全防護及警示，若防護不到位造成意外傷害者，甲方不負連帶責任，一切責任由乙方負責。
5、由于乙方未按甲方要求完成委托事務，驗收不合格造成的一切損失由乙方負責。
6、工程結束后所造成的建筑垃圾由乙方負責清理。
7、甲方負責提供水、電、路三通，并教育學生不準到施工地點玩耍。
8、工程驗收合格后，工程價格以財政審核中心審定價和甲方根據實際工程量與乙方協商價為準，工程款由甲方一次性付清。
甲方：（簽字蓋章）乙方：（簽字蓋章）。
代表人：代表人：
聯系電話：1383074373聯系電話：
學校維修合同協議書（模板17篇）篇十三
乙方：xxxxx培訓學校。
現因乙方民辦辦學需要，租賃甲方原新店小學的校舍和場地進行辦學，經甲乙雙方協商達成以下協議：
1.甲方向乙方提供新店小學的校舍、場地，不提供桌子、椅子、水、電、教學設備的添置、校舍的維修等。
2、乙方除今年向甲方上交租金1000元，以后每年向甲方上交4000元。租賃的時間暫定三年，租金每年3月1日前一次性交清一年的費用。
3、乙方可以對甲方所提供的校舍進行維修，但不得改變校舍的主體結構，也不得改變其使用用途，確因需要改變的必須征得甲方同意方可。且乙方維修及添置的費用甲方概不負責。校舍、圍墻、校門等建筑物在合同結束后應保持原狀，若有倒塌或重大損壞的，乙方必須維修到位。確實遇到不可抗拒的自然災害導致房屋倒塌的乙方必須及時向甲方報告。
4、若因上級有重大決策確實需要終止合同的甲方按照時間比例退還租金，不算違約。
5、乙方在辦學期間所發生的一切安全事故與甲方無關，甲方概不負責。
6、乙方在租賃期間若不能辦學的，也不得轉租給其他人，確實有特殊情況的必須取得甲方同意。
7、本協議未盡事宜，需甲乙雙方協商，由雙方簽訂補充協議。
8、本協議一式四份，甲方、乙方、xxxxx學校、教育局民管辦各一份。雙方簽字蓋章生效。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）。
法定代表人：法定代表人：
教師代表：公證人：
學校維修合同協議書（模板17篇）篇十四
甲方：學校（以下簡稱甲方）負責人劉江南聯系電話：
乙方：劉永兵（以下簡稱乙方）聯系電話：
一、甲方同意將花河邊小學除教學樓外22大間平房（含所有師生寢室、廚房）房屋維修委托乙方。
二、乙方負責全部維修所需的桁條桷木磚瓦材料以及施工。
三、維修時間20xx年5月2日——6月30日。
四、維修要求：腐爛的`桁條桷木必須更換、屋漏重新翻檢、溝瓦雜物清理干凈，消除所有房屋桷木桁條隱患、換掉硝化嚴重的墻磚，屋頂不漏水。
五、維修費每間600元，總計13200元，分三次付清。第一次付4400元。即完成檢修工作初步驗收時期。第二次于學期末付4400元。直觀檢驗符合質量要求。第三次付4400元，一學年后，次年經過雨季檢驗合格，于20xx年7月底前付清。分三個階段質量驗收，發現某地方不符合質量要求，甲方要求復工做好，如果不能復工的地方，甲方有權在維修費扣除相應的費用。
六、合同簽訂后如果甲方反悔另選他人維修，屬甲方違約。甲方支付金1000元給乙方。合同簽訂后，如果乙方反悔不按期維修或不承接維修（因承包其它工程工程量大），影響甲方正常工作和生活，屬乙方違約，乙方支付違約金1000元給甲方。
七、乙方自行負責施工安全。
八、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。
九、本合同經甲乙雙方協商簽字后生效，合同一式三份，甲乙雙方各執一份，交中心校備案一份。
甲方簽名：
乙主簽名：
20xx年4月25日。
學校維修合同協議書（模板17篇）篇十五
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律行政法規遵循平等資源公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，就甲方維修施工事宜達成如下合同條款。
一、工程名稱：
二、項目內容：
三、工程期限：本工程自20____年4月9日至20____年4月12日完工。
四、具體施工要求。
1、校門外北邊草坪鋪設校車停車場225平方米。
2、鋪設地基用沙土夯實。
3、表面鋪設紅磚，東邊、北邊鋪設倒牙磚。
4、鋪好的紅磚表面做灌沙處理。
5、地基下鋪設23米長直徑70公分pvc管（雙管）。
五、甲乙雙方的.責任。
1、乙方在施工中所需要的紅磚、倒牙磚由乙方到學區拉運。
2、乙方在完成學校委托事務過程中，由于個人行為造成學校財產損失的，必須無條件予以賠償。
3、乙方在完成委托事務中自負安全，甲方不予保障。
4、乙方在施工過程中做好安全防護及警示，若防護不到位造成意外傷害者，甲方不負連帶責任，一切責任由乙方負責。
5、由于乙方未按甲方要求完成委托事務，驗收不合格造成的一切損失由乙方負責。
6、工程結束后所造成的建筑垃圾由乙方負責清理。
7、甲方負責提供水、電、路三通，并教育學生不準到施工地點玩耍。
8、工程驗收合格后，工程價格以財政審核中心審定價和甲方根據實際工程量與乙方協商價為準，工程款由甲方一次性付清。
甲方：__________（簽字蓋章）。
乙方：__________（簽字蓋章）。
學校維修合同協議書（模板17篇）篇十六
乙方：_________。
為了推進我校后勤工作社會化的進程，根據《_________》，就校園物業零星維修由乙方承接，經雙方協商，達成以下協議。
一、托管時間。
自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二、甲方職責。
1．保障全校正常的教學、工作、生活秩序，監管好學校固定資產和設備。
2．計劃和審定大型設備維修項目。監管乙方承擔的維修責任。
3．監督乙方的維修業務，評價維修服務質量。
4．測評乙方目標責任，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。
5．按期支付托管維修經費。
6．組織審計維修經費的使用管理。
三、甲方對乙方的要求。
1．負責學校水電及動力設施（泵房、高低配電、室內外水電線路）的日常管理、保養、維修。
2．負責學校所屬建筑物和建筑物內的門、窗、桌椅、床的日常維修和基礎設施（窨井、下水道、化糞池等）的日常管理和零星維修。
3．負責學校通訊設備的維修。
4．經常主動巡回檢查，及時維修，確保校內設備完好正常運轉，并盡可能節約成本，提高物品利用率。
學校維修合同協議書（模板17篇）篇十七
法定代表人：__________。
職務：__________________。
委托代理人：__________。
身份證號碼：__________。
通訊地址：__________。
聯系人：__________。
電話：__________。
傳真：__________。
帳號：__________。
電子信箱：__________。
乙方(承攬人)：__________。
法定代表人：__________。
職務：__________。
委托代理人：__________。
身份證號碼：__________。
通訊地址：__________。
聯系人：__________。
電話：__________。
傳真：__________。
帳號：__________。
電子信箱：__________雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條修繕修理項目、數量、報酬。
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條材料。
第五條檢驗。
第六條修繕修理時間。
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質量要求。
第八條資料提供。
1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：__________。
2、承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內答復。
第九條轉包。
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密。
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1、雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果。
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條協助。
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________，并滿足以下要求：__________。
2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條監督。
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務。
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件：
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付。
修繕修理項目完工后，交付時間：__________，交付方式：__________，交付地點：__________。
第十七條驗收。
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條修繕費用。
本次修繕的費用為_______________元，定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預付材料款(大寫)_______________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_______________日內將尾款_______________元全部付清。
第十九條結算方式。
報酬與材料費的結算方式為：
第二十條保修。
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。
4、因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的終止。
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉讓。
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條聲明及保證。
定作人：
1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知。
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：__________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之________日起_______________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_______________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂________日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：__________承攬人(蓋章)：__________。
法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：__________。
委托代理人(簽字)：__________委托代理人(簽字)：__________。
簽訂地點：__________簽訂地點：__________。