代理在跨國貿易中起到重要的作用,代理商可以幫助企業開拓市場、推廣產品,并承擔一定的風險與責任。小編為大家整理了一份代理服務的優秀范例和經典案例,供大家學習和借鑒,希望能夠幫助大家寫出更好的代理報告或計劃。
代理加工的合同(優秀16篇)篇一
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律、法規的規定,甲、乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就乙方委托甲方加工電解法(含化學法)二氧化氯復合消毒劑發生器,達成如下協議,望共同遵守。
一、合同有效期:自年月日起至年月日止。
二、甲方義務:
2、甲方保證接到乙方加工訂單后,保證加工周期、保證加工質量、保證設備易損件及維修件的正常供應。
3、甲方為乙方派出的售后服務及安裝人員提供完全的`、認真的設備指導安裝、故障判斷及技術維修。
4、甲方嚴格按照乙方每批次加工訂單技術要求進行加工產品。絕不出現偷工減料、以次充好的現象。
5、甲方通知乙方驗貨時,應首先自檢,確鑿無誤后通知乙方驗貨。對乙方驗貨時提出意見和要求,甲方應虛心接受并進行整改。
三、乙方義務:
1、乙方每批次向甲方下達的加工訂單,雙方就產品質量、技術要求、加工周期確認后,應共同簽署每批次加工訂單的合同。合同雙方蓋章后生效。
2、合同生效后,乙方應向甲方支付每批次產品的材料費用。
3、甲方加工完畢后,通知乙方,乙方進行產品驗收,通過雙方驗收后,確鑿產品無質量問題,乙方向甲方支付每批次的加工費用。
四、違約責任。
1、若甲方違反本合同,承擔由此引發的一切法律責任及經濟損失。
2、乙方若違反本合同,承擔由此引發的一切法律責任及經濟損失。
五、若因不可預測因素導致市場價格必須調整時,雙方可再協商采取相應措施。
六、本合同履行過程中引起的爭議,雙方應友好協商,協商不成,可向人民法院提起訴訟。
七、本合同(共二頁)一式貳份,甲、乙雙方各執壹份,本合同生效后雙方所書面簽署的相關文件以及傳真均為本合同的附件:與合同具有同等法律效力。
代理加工的合同(優秀16篇)篇二
第四條:材料由_________方負責。
第五條:若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條:驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。
第七條:乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
代理加工的合同(優秀16篇)篇三
承攬方(乙方):______________。
品名。
規格單位數量加工費單價金額。
定作方供應原材料:
原材料。
規格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________。
________年______月______日。
乙方(蓋章):_______________。
________年______月______日。
代理加工的合同(優秀16篇)篇四
甲乙雙方經友好協商,就甲方委托乙方代理皮革進料加工,皮革制品出口業務達成如下協議:
一、甲方委托乙方代理皮革進料加工,皮革制品出口至_________業務,乙方接受甲方委托。
二、合同標的:_________。
產品名稱:_________。
數量:_________。
合同金額:_________。
擬出運日期:_________
出運港:_________。
到貨港:_________。
外方付款結算方式:_________。
三、雙方責任及義務:
(一)甲方職責:
1.負責與外商簽訂所有出口合同,并對合同的全部內容負責;。
2.負責安排生產、出運、交貨;。
3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發票、納稅繳款書及運費等正式發票;。
4.承擔業務的全部費用及風險,保證按合同條款(合同標的)的`全部內容執行,并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。
(二)乙方職責:
1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;。
2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據;。
3.負責出口結匯;。
4.結匯后一周內,將貨款轉付甲方賬戶。
四、違約責任:
如因任何一方未履行本協議規定的責任而給對方造成的經濟損失,由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協議不可分割的一部分。
六、本協議一式兩份,雙方各執一份。自簽字之日起生效,具有同等法律效力。
代理加工的合同(優秀16篇)篇五
委托方(以下簡稱甲方):
受托方(以下簡稱乙方):
甲方因業務發展需要,委托乙方代加工--------產品,乙方愿意采購設備、雇傭勞工為甲方代加工-------產品。經甲乙雙方充分協商,同意達成如下協議:一雙方共有事項1、甲方愿意常年提供生產訂單給乙方加工。2、乙方愿意購買**臺***機器,為甲方常年加工**產品。3、加工費標準由雙方共同協商決定(詳見附件一《加工費標準確認單》)。4、訂單量和產量由雙方共同協商確定(詳見附件二《訂單量、產量計劃書》)。5、若遇特殊時期或者特殊環境,特別是發生人為不可抗拒等原因致使訂單量、產量不能滿足對方需求時,未能滿足方應主動提出協商申請,由雙方友好協商解決,并訂立相關的應急預案或者應急處理機制。6、雙方應根據客戶的訂單需求,結合工廠現有的設備狀況、原材料供應情況等客觀條件,共同協商確定產品的質量標準或質量計劃。二甲方的權利與義務1、甲方有權要求乙方根據客戶訂單要求合理排列生產計劃,必要時須插單滿足客戶需求。2、甲方有權要求乙方按照雙方事前確定的質量標準和交期計劃,按時按質按量完成生產任務。3、甲方有權要求乙方配合做好客戶驗廠的相關準備工作,比如:清潔衛生、員工著裝、現場紀律、安全規范等等。4、甲方須按照事前確認的加工費標準、金額和付款方式按時結算加工費給乙方。5、當現場因設備、人員等原因不能滿足客戶需求時,甲方有責任協助乙方共同處理好客戶需求。三乙方的權利與義務1、乙方有權要求甲方根據事前確定的加工費標準、結算方式按時結算加工費。2、乙方有權要求甲方按照事前確定的訂單計劃,合理提供生產訂單,以滿足設備和工人的有效利用。3、乙方須根據客戶的訂單要求合理排列生產計劃,必要時須插單滿足客戶需求。4、乙方須做好現場衛生、安全、環境、紀律等日常管理,有義務配合甲方接待客戶參觀工廠或者驗廠。5、乙方須根據事前確定的質量標準嚴格組織生產,確保按質按量完成甲方訂單。四違約責任1、甲方未能按照事前確定的加工費標準、結算方式按時結算加工費給乙方時,須按***標準賠償乙方。2、甲方未能按照事前確定的訂單量給乙方生產時,按照**標準補償乙方的誤工費和設備的合理折舊費。3、因乙方的生產責任造成產品質量不合格,導致客戶退貨、索賠時,乙方須按照**標準賠償甲方。4、乙方若因生產組織不力,嚴重延誤了客戶交期,造成客戶投訴甚至取消訂單時,須按照**標準賠償甲方。五其他事項1、當甲乙雙方產生糾紛或者合作爭議時,首先由雙方共同友好協商解決,若雙方不能調解,可提請廠家所在地的人民法院解決。2、若有未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決,必要時可以另行訂立補充協議。3、此協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。4、此協議由雙方共同簽名或者蓋章后立即產生法律效力。
甲方:(簽名或蓋章)乙方:(簽名或蓋章)。
月日20月日。
代理加工的合同(優秀16篇)篇六
現在代理加工、產品回收在經濟交往中日益增多,你知道代理加工。
合同。
是怎么一回事嗎?以下是本站小編為大家整理的代理加工合同范文,歡迎參考閱讀。
甲方為:
地址:
電報掛號:
電傳:
地址:
電報掛號:
乙方為:
地址:
電傳:
雙方為開展來料加工(或來件裝配)業務,本著平等互利原則,通過友好協商,特簽訂本合同。
第一條加工(裝配)的項目。
乙方向甲方提供加工(或裝配)______(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
第二條交付來料與加工成品的數量和時間。
或自年月日至年月日)分批將加工(或裝配)后的成品負責運至______港口(或車站)交付乙方。
乙方在提供原材料(或散件)時,按百分之______的備損率提供給甲方,多提供部分不計加工(或裝配)數量。如乙方未能按時、按質、按量提供全部原材料(或散件),致使甲方停工待料造成損失,乙方在接到甲方提出的通知后,應予賠償。如甲方未能按時、按質、按量交付成品,在乙方提出后,甲方亦應負責賠償。
第三條加工費。
甲方為乙方進行加工(或裝配)的加工費,每件(或套)計____幣______元。(注一)。
第四條付款辦法。
乙方將不作價的原材料(或散件)運交甲方;加工費由乙方給甲方開出即期付款信用證。(注二)。
第五條來廠專家和技術培訓。
根據實際需要,乙方有義務向甲方派遣專家并為甲方培訓必要的技術人員,來廠專家和培訓人員的數目、時間、任務以及費用負擔等,由雙方另行商議。
第六條運費、保險費。
乙方將原材料(或散件)運交甲方的運費、保險費由乙方負責;甲方將成品運交乙方的運費、保險費由甲方負責。成品的運輸保險,由甲方按原材料(或散件)成本加上運費、保險費、加工費之和的110%投保綜合險、戰爭險(如陸上運輸則投保陸上運輸險)。在加工裝配期間,由甲方負責投保火險。(注三)。
第七條質量檢驗。
(1)甲方在收到原材料(或散件)后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收,如發現乙方提供的原材料(或散件)的規格、質量不符合技術標準,或數量不足,由甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
(2)乙方在收到甲方加工的成品后,按雙方議定的驗收標準驗貨,如因甲方裝配不當造成質量問題,由乙方向甲方提出檢驗報告,甲方負責返修或賠償。
第八條不可抗力。
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其它人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時,遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。對方由此而產生的損失,不得提出賠償要求。
第九條違約責任。
任何一方不履行合同條款,致使對方遭受經濟損失時,必須承擔賠償責任,受損害方并擁有罰款__________元的權利。
第十條仲裁。
本合同在執行過程中,如發生爭議,雙方應本著友好方式進行協商解決。如未能解決時,提請×國______仲裁機構進行仲裁。仲裁裁決為終局裁決,對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴一方負擔。
第十一條擔保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
第十二條轉讓。
本合同所載明的權利和義務,非經雙方一致同意,一方不得轉讓給任何第三方。
第十三條有效期限。
本合同自簽字之日起生效,有效期到本合同規定的______套(或件)由甲方加工(或裝配)成成品交付乙方并收進全部加工費時終止。
第十四條續訂。
本合同有效期限屆滿之前,如一方認為需要續訂合同,可以向對方提出并進行協商。
第十五條文本。
本合同正本一式2份,雙方各持1份。副本______份。
第十六條補充或修訂。
本合同如有未盡事宜,雙方可以進行協商補充或修訂。
第十七條適用法律。
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
頁,當前第。
1
頁
1
2
代理加工的合同(優秀16篇)篇七
甲方:
地址:
電話:傳真:
乙方:重慶市__食品有限公司(簡稱乙方)
地址:
電話:傳真:
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎上經友好協商達成共識,簽訂本委托生產合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的'法人單位,并具單位營業執照證書等合法手續。
2、乙方具備生產相關產品的合法資質,證書手續齊全真實,產品嚴格按照國家技術監督部門備案的企業產品質量標準生產。
3、產品質量以甲方和乙方共同確認的樣本質量為標準。乙方在產品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規,不得添加任何違禁添加劑,產品出廠前,必須經國家法定檢驗機構檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質期內出現,如漲袋、漏氣或變質等情況,因質量問題造成的所有損失由乙方承擔,若甲方在產品沒有任何質量問題,出現滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產品。
1、乙方為生產單位:按照甲方需求,給甲方生產合格()系列產品。
2、甲方為委托單位,其商標()為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經核實乙方再進行生產
乙方接到甲方訂單后十天內貨到甲方倉庫(因前期生產未調整過來有可能會出現延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫:
聯系人:
乙方必須按照甲方的訂單品種、數量組織生產,數量控制在訂單數的正負10%內,訂單以傳真內容為準。如未按訂單生產,甲方有權拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權拒絕生產,并進行協商解決)。
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:重慶市百業興食品限公司法人代表(簽章):法人代表(簽章):
簽約代表:簽約代表:
簽約日期:簽約日期:
代理加工的合同(優秀16篇)篇八
甲方:
乙方:
甲乙雙方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期
產品名稱________,規格________,數量________,單價金額____,總金額(大寫)____,交貨日期由乙方訂貨清單確定。本合同所確定的價格在____年____月____日至____年____月____日有效,乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量的,甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質量標準及驗收。
1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產,質量標準為甲方的企業標準,同時符合國家質量要求。
2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議,應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔。
1、加工產品由甲方負責包裝,以加工產品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌,但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標,(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元,制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求。
1、加工物交由甲方指定的____________________(承運人)承運,由甲方代辦相關的托運手續,運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預付款后日交貨。委托承運人運輸的,以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。
五、預付款。
要求乙方應于要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物______%預付款,該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限。
1、甲方完成加工產品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。
七、違約責任。
1、乙方的違約責任。
(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2)未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任。
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的,甲方應照數補交,否則應支付乙方以少交貨物價款百分之的違約金。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用;。
(3)甲方無故提前交付加工產品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、其他。
1、爭議解決方式本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
2、特殊性規定因生產特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數量上有__%的浮動時在交付時間上有__天的浮動。同時鑒于加工產品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品__%的損耗。
3、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
4、雙方需約定的其它事項:本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
代理加工的合同(優秀16篇)篇九
甲方(委托方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
統一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
統一社會信用代碼:
窗體底端。
甲方委托乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任。
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見和建議。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業秘密。
(1)本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
(2)甲方不得將乙方設計生產的樣板提供給其他生產商。
第三條乙方責任。
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、嚴格按照甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產,生產標準符合質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6、嚴守甲方的商業秘密。
7、對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規定執行。
第四條付款方式及交貨地點。
甲方確定委托加工款式、數量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起日內甲方支付總貨款的%作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為。
第五條驗收標準。
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以在此生產過程中,質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起日內必須對產品進行驗收。
第六條違約責任。
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣萬元(大寫:)違約金,并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來的經濟損失。
第七條合同有效期限。
本委托加工合同期限為個月,自年月日至年月日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條合同如遇爭議,甲乙雙方可協商解決,達不成協議的可向仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式份,甲方執份,乙方執份,經雙方當事人代表簽字蓋章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方(簽章):乙方(簽章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日。
代理加工的合同(優秀16篇)篇十
甲方(委托方):
乙方(加工方):
甲乙雙方在平等、自愿基礎上,經友好協商簽訂此協議,以資共同遵守:
第一條 協議內容
(2)乙方根據下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料,有關產品將按本協議規定完成。
第二條 甲乙雙方權力和義務
(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協商核算,甲方向乙方支付加工費用后,乙方要及時向甲方開具增值稅發票。
第三條 聯合聲明
(1)甲乙雙方僅是協議經營關系,雙方具有獨立的經營地位,不存在內部管理關系。
(2)甲乙雙方認同本協議為經濟協作協議,一切爭議為民事爭議。
第四條 協議有效期限和續簽方案
本協議自簽訂日期生效,有效期為一年,長期合作需每年定期續簽。
第五條 糾紛解決方法
執行本協議發生爭議,由當事人雙方協商解決。協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
甲方:
乙方:
甲方代表人簽字:
乙方代表人簽字:
日期:
日期:
代理加工的合同(優秀16篇)篇十一
增值稅號碼:____________
加工方(以下稱“加工方):____________有限公司
戶頭號碼:____________
委托方與加工方在平等、自愿基礎上,經友好協商簽訂此協議,以資共同遵守:
(1)委托方希望根據下列條件委托加工方________產品,有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。
(2)加工方希望根據下列條件為委托方加工________產品,有關產品將按本協議規定完成。
(3)委托方為_________產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。
第一、每月訂單
1、委托方必須提前________天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單后,必須在____________內以傳真書面向委托方確認訂單。
3、除非雙方經過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于________天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足,質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。
原材料及包裝材料安排
6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。
加工費
7、含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣________。于此協議簽訂日起計至________年____月____日,可以雙方同意下,根據情況作出調整。
8、委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
9、委托方負責提供合適的原材料及包裝材料,并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜,及支付相關運費和保險費。
第二技術及工藝
成品各項理化指標由委托方提供(見附件一),加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求,加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由委托方承擔,除非:
a產品含有非配方所含的其他物質;
b產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;
第三付款條件
1、首次加工費,委托方在產品生產完成________日后全數匯至加工方的銀行戶頭。
2、加工方必須在委托方付款之后________個工作天內向委托方開具增值稅發票。
有關知識產權、專利及商標的侵權責任
3、非經委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。
第四雙方責任
加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品,必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標,委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產,委托方將負全部責任。
第五協議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。
2、如任何一方違反以上條約,另一方有權根據本協議規定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。
3、協議終止后,委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品,原材料及包裝材料,否則加工方有權自行處理有關物料。
第六協議期限
本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期________年。經雙方協商同意,可以補充協方方式延長協議期限。
委托方:____________
加工方:____________
代表人簽字:____________
代表人簽字:____________
代表人姓名:____________
代表人姓名:____________
____________有限公司(蓋章)
________年____月____日
________年____月____日
代理加工的合同(優秀16篇)篇十二
根據《加工承攬合同條例》的規定,加工承攬合同是指承攬方按照定作方提出的要求完成一定的工作,定作方接受承攬方完成的工作成果并給付約定報酬而訂立的合同。那么加工承攬合同代理詞怎么寫呢?以下是本站小編整理的加工承攬合同代理詞,歡迎參考閱讀。
審判長:
針對本案雙方的爭議焦點“結算條款期限”,我作為原告的代理人補充如下代理意見:
一、被告已超過“質量與數量”的異議期限,視為符合約定。
《合同法》第158條規定:當事人約定檢驗期間的,買受人應當在檢驗期間將標的物的質量或數量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的,視為標的物的數量或質量符合約定。
本案的質量異議期限是“入庫后兩個月”,即截至期限是20xx年11月2日,被告已超出期限,同時庭審也不再堅持有質量問題,我在此不再錣述。關于數量異議期限,被告同樣也已經超過。因為通常來看,數量異議期限短質量異議期限長,這是常識。質量異議截至日期是20xx年11月2日,那么數量異議截至期只能在此之內。但遺憾的是被告直到第一次開庭,在長達6個月的時間里(20xx.9.3入庫——20xx.3.1開庭)對數量異議只字未提,因此依據《合同法》第158條之規定,應視為數量符合約定。其實被告的行為是有原因的,在整個加工過程中,被告的工作人員于成寶、劉鴻志、陳三寶等一直住在被告處,負責技術指導和監督,原告加工的每個關鍵環節必須經他們的同意方能過關;交貨時間的推遲和數量的變更這么重要的事項被告能不知道嗎?所以被告在半年多的時間里對兩項內容的異議只字未提也就不足為奇了。
二、原告對結算條款的理解,符合承攬合同的規定。
《合同法》第263條規定:“……定作人應當在承攬人交付工作成果時支付,工作成果分批交付的,應相應支付”。依此規定,被告應在20xx年9月3日支付已驗收合格的166件商品的貨款。
三、被告對結算條款的解釋于情不符,于法相悖。
按照被告對合同第九條的解釋,可以得出這樣的結論:合同約定數量是222件,若221件驗收合格,僅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的貨款,這一件商品永遠不合格,被告就永遠不付貨款了。這顯然是歪理,有失公平,并非是雙方真實意思表示,也與合同法相關規定相違背的。
四、原告申請價格鑒定有法可依。
被告收到家具166件,其中包括9件沒有約定價格,所以這9件家具屬于本合同的一部分,原告追要貨款于法有據。依據《合同法》第62條第(二)款之規定:價款或者報酬不明確的,原告可以要求按訂立合同時履行地的市場價格履行;被告既不同意原告提出的價格又不同意價格鑒定,于法無據。
綜上所述,被告第一次開庭咬住質量問題不放,看到希望渺茫,又以數量為借口拒付貨款,恰恰說明質量也好數量也罷都是借口,其根本目的是不想支付貨款。所以被告的行為于情、于理、于法都是站不住腳的。
以上補充意見請法庭予以考慮。
代理人:宋義凱。
20xx年3月24日。
尊敬的審判長、審判員、人民陪審員:
上海序倫律師事務所接受南通某某貿易有限公司(“某某公司”)的委托,指派趙永恒律師擔任南通某某貿易有限公司應訴浙江某某木業有限公司(“某某公司”)承攬合同及南通某某貿易有限公司反訴浙江某某木業有限公司承攬合同糾紛案件被告及反訴人的訴訟代理人。現根據事實和法律,發表代理意見如下:
一、本案應當適用承攬合同法律規范。
本案系爭fbfp6b-1和fbfp6b-2合同名為。
購銷合同。
本案中,某某公司按照某某公司要求的材質、規格型號加工三聚氰胺平板門,并且,作為加工物的三聚氰胺平板門所需要的鎖具也由某某公司提供。
某某公司交付標的物實質上是在履行交付工作成果的義務。但是,某某不僅要交付工作成果,而且,還要按照某某公司的要求完成工作,此兩項內容共同構成其合同項下的全部義務。由某某公司完成工作,體現了某某公司對某某公司的特殊信任。
定作合同中交付工作成果部分的內容,具有買賣性質。但是,這部分具有買賣性質的交付內容,只是定作合同權利義務的一部分,并不能全部涵蓋定作合同的權利義務。相反,定作合同則涵蓋了全部權利義務,既包括了具有買賣性質的交付工作成果部分,也包括了加工該工作成果的過程部分。
綜上,在適用法律時,應當考察案件事實與法律構成要件的吻合關系,考察當事人的真實意思表示,而不為表象所迷惑。本案中,案件事實符合承攬合同中定作合同的法律構成要件,系爭合同應當定性為承攬合同,適用承攬合同法律規范。
二、反訴中,系爭合同已經由反訴原告合法解除。
反訴中,解除系爭合同的法定條件已經具備,反訴原告某某公司合法行使了解除權,系爭合同已經在20xx年9月初合法解除。
(一)某某公司遲延履行系爭合同,致使某某公司的合同目的不能實現。
按照約定,fbfp6b-1和fbfp6b-2合同的交貨期分別是20xx年3月23日前和20xx年3月30日前。其后,雙方變更交貨日期,分別為20xx年5月底和6月初。對此變更,原被告雙方均當庭確認。
按照變更后的合同,系爭合同訂金均在變更后的交貨期前支付,所需配件也在20xx年2月初全部交付。某某公司在20xx年6月、7月、8月均無法交貨,致使某某公司的合同目的完全落空,某某公司行使法定解除權,于法有據。
(二)解除合同通知某某公司已經收到。
某某公司解除系爭合同的通知,某某公司已經收到。
綜上,系爭合同已經在20xx年9月初合法解除,雙方應當恢復原狀,某某公司應當返還訂金及配件,并支付違約金。
共
2
頁,當前第。
1
頁
1
2
代理加工的合同(優秀16篇)篇十三
本訴中,某某公司要求繼續履行。
合同。
并要求某某公司支付貨款并提貨。
但是,某某公司既沒有通知某某公司驗貨,也沒有通知某某公司提貨。在某某公司行使驗貨權利和接到提貨通知之前,某某公司無權主張貨款。某某公司毫無疑問地享有先履行抗辯權。
某某公司派出質檢人員到某某公司,此為行使定做人權利的行為。某某公司作為承攬人,理應接受定做人某某公司的監督檢驗。此等檢驗監督,不免除某某公司通知某某公司進行驗貨的義務,不免除某某公司對加工物的質量瑕疵擔保義務,也不免除某某公司通知提貨的義務。況且,某某公司派出的質檢人員在20xx年4月4日之前就離開了某某公司,直到20xx年6月26日才返回,質檢人員根本沒有機會對系爭合同加工物進行監督檢驗。
至于某某公司提供的兩個證人,其既不能證明為或曾為某某公司員工了解案件事實,其證詞之間也互相矛盾,毫無可信可言。某某公司相信,某某公司可以提供一卡車的類似證人。
綜上,可以看出,在某某公司行使驗貨權利和接到提貨通知之前,某某公司無權主張貨款。況且,某某公司在其訴狀中明確陳述,系爭合同加工物尚未完全加工完畢,客觀上也不具備交付工作成果的條件。假設如原告所說,缺乏配件,原告也應履行通知義務,告知被告,原告未能履行此通知義務。
綜上所述,本案系爭合同為承攬合同中的定作合同。定作人某某公司依法行使了合同解除權,系爭合同已經解除,雙方應恢復原狀,某某公司返還訂金及配件,支付違約金。在本訴中,某某公司享有先履行抗辯權,某某公司無權主張貨款。
以上代理意見,請法庭考慮采納。
此致
慶元縣人民法院。
上海序倫律師事務所。
趙永恒律師。
20xx年12月12日。
審判長、審判員:
上訴人王、張不服東臺市人民法院(20xx)東民初字第02號判決向貴院提起上訴,江蘇天之權律師事務所受上訴人王、張委托指派本人擔任其二審代理人。現發表如下代理意見:
一、一審判決程序違法,剝奪了上訴人的訴權。
被上訴人于就加工承攬合同糾紛一案向上訴人主張剩余欠款38萬元。因被上訴人為上訴人加工定制的蔬菜大棚不按雙方簽訂的《連棟大棚工程加工承攬合同》約定使用熱鍍鋅鋼管、普通無滴水薄膜,而使用不明來源的鋼管和薄膜,致使上訴人的蔬菜大棚剛剛使用就出現大棚主體結構及其他金屬部件都銹跡斑斑,薄膜滴水嚴重影響蔬菜生長,致使上訴人合同目的不能實現并造成上訴人巨大損失。為此上訴人依法向一審法院提交反訴狀,要求被上訴人賠償損失,承擔上訴費。一審法院當庭駁回上訴人的反訴,認為:“上訴人的反訴不符合民事訴訟法”所規定的反訴要件。但一審法院卻沒告知上訴人的反訴到底不符合民事訴訟法的哪一條規定,更沒告知上訴人的反訴不符合反訴的哪一個要件(卷62、63頁)。更過分的是一審判決中只字未提上訴人曾提起反訴,簡單以:“關于兩被告認為涉案大棚的材料不符合同約定,案涉大棚存在質量問題,因其已另案主張權利,本案不予理涉”,,這句話不難理解:因上訴人已經另案主張權利,所以案涉大棚質量問題,一審法院不予理涉,不是一審法院原因而是你上訴人另行起訴了所有才不審理。代理人認為,一審法院是在故意混淆因果關系,推脫責任為其程序違法尋找合法理由。是其在沒有任何法律依據的情況下駁回了上訴人的反訴。代理人認為:反訴是在訴訟進行過程中,本訴的被告以原告為被告,向受理本訴的人民法院提出與本訴具有牽連關系的,目的在于抵消或者吞并本訴原告訴訟請求的獨立的反請求。而因案涉大棚質量問題,致使上訴人當時簽訂合同的目的完全不能實現,并造成巨大損失,至于上述理由上訴人提起的反訴完全具備反訴的要件。一審法院明顯的違法程序,惡意剝奪上訴人訴權,逃避審判義務。
二、一審判決事實不清,證據不足。
1、關于驗收。
蔬菜大棚制作完成后,上訴人與被上訴人就案涉大棚加工費進行結賬,上訴人向被上訴人出具欠條一份,約定:今欠到于*大棚余款叁拾捌萬元正(380000元),等驗收結束還款??,該《欠條》其實是對《連棟大棚工程加工承攬合同》的附條件的補充協議,被上訴人收受該《欠條》即意味接收了上述補充協議。該《欠條》已經明確約定驗收后還款,所謂驗收肯定是指蔬菜大棚質量的驗收,根據日常交易慣例,該款應該認定為質保金,而不是一審法院片面認為的不具有質量驗收資質的阜寧相關部門聯合組織的規模、投資驗收。如果把規模、投資驗收過關作為付款的條件,代理人認為是不符合邏輯的。雖然《連棟大棚工程加工承攬合同》對大棚驗收沒有明確約定,但根據《合同法》第二百六十一條:“承攬人完成工作的,應當向定作人交付工作成果,并提交必要的技術資料和有關質量證明。定作人應當驗收該工作成果。”至今為止被上訴人未向上訴人提交技術資料及材料的質量證明,致使上訴人無法對大棚進行驗收。
關于蔬菜大棚質量問題,可以說上訴人及所有的種植蔬菜大棚的農戶都是外行根本不具備區分材料是否達標的專業水平。在承攬人未提供任何技術說明及材料質量質量證明,他們只能通過一段時間的使用來驗證大棚是否存在質量問題,上訴人的大棚經短時間的使用即出現生銹、滴水等嚴重影響蔬菜生長的情況,足以可以證明被上訴人提供的原材料存在質量問題。
2、一審判決事實不清,忽視上訴人合法抗辯。
在一審過程中上訴人多次以案涉大棚的質量問題提出抗辯,但一審法院無視上訴人的抗辯在沒有查清楚被上訴人提供的鋼管及薄膜的品牌、來源、是否符合相關標準的情況下,僅僅依據(1)案涉大棚已經交付上訴人使用(其實上訴人之所以一直仍在使用問題大棚是因為避免擴大損失發生)(2)通過阜寧相關部門組織的驗收,上訴人已經拿到部分補貼,這兩點來判決。代理人認為本案尚有許多關鍵事實尚未查清,為了追求審判效率忽視當事人合理合法抗辯盲目作出的判決肯定是錯誤的判決。
三、一審法院適用法律不適當。
一審法院判決本案適用《合同法》六十條第一款、第二百五十一條、第二百六十三條,承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規定仍不能確定的,定作人應當在承攬人交付工作成果時支付;工作成果部分交付的,定作人應當相應支付。
代理人認為一審判決適用法律太過片面不適當,本案應該適用《合同法》第六十七條、第二百六十一條、第二百六十二條更為恰當。
綜上:一審判決程序違法,認定事實不清,適用法律不當。判決存在顯失公平,懇請合議庭撤銷原判決,保護上訴人的合法權益。
以上代理意見,請合議庭考慮采納。
共
2
頁,當前第。
2
頁
1
2
代理加工的合同(優秀16篇)篇十四
委托方:(以下簡稱甲方)。
被委托方:(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方加工“簡妹”系列休閑醬腌菜產品,為維護甲乙雙方在合作期間的權益,雙方經友好協商達成以下協議內容。
第一條:甲方需提供乙方委托加工產品的主料、輔料及包裝材料。
第三條:甲方委托乙方加工:
第七條:乙方每批次代理加工訂單完成后,需在兩個工作日內通知甲方,甲方得在兩個工作日內派員驗收已完工之產品,乙方因自身工藝限制,因此只能承諾在驗收完畢后不再承擔該批次產品出廠后所產生的任何質量問題(保質期);乙方生產裝箱過程中,因人為將不合格品裝入包裝箱內,因此造成的貨品損失,由乙方全部承擔。
第九條:乙方完成甲方訂單,甲方驗收后需在訂單完成后7個工作日內運出乙方工廠。
本協議一式四份,甲、乙雙方各持兩份,自簽字之日起生效,同具法律效力。
甲方:(簽章)。
____年____月___日。
乙方:(簽章)賬號:
____年____月___日。
代理加工的合同(優秀16篇)篇十五
甲方(委托方):。
乙方(加工方):
甲乙雙方在平等、自愿基礎上,經友好協商簽訂此協議,以資共同遵守:
第一條協議內容。
(2)乙方根據下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料,有關產品將按本協議規定完成。
第二條甲乙雙方權力和義務。
(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協商核算,甲方向乙方支付加工費用后,乙方要及時向甲方開具增值稅發票。
第三條聯合聲明。
(1)甲乙雙方僅是協議經營關系,雙方具有獨立的'經營地位,不存在內部管理關系。
(2)甲乙雙方認同本協議為經濟協作協議,一切爭議為民事爭議。
第四條協議有效期限和續簽方案。
本協議自簽訂日期生效,有效期為一年,長期合作需每年定期續簽。
第五條糾紛解決方法。
執行本協議發生爭議,由當事人雙方協商解決。協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
甲方:
乙方:
甲方代表人簽字:
乙方代表人簽字:
日期:
日期:
代理加工的合同(優秀16篇)篇十六
委托方(甲方):
營業執照注冊號:
地址:
被委托方(乙方):
營業執照注冊號:
地址:
甲乙雙方本著誠實守信的原則,平等互利,經雙方公平、友好協商,達成如下協議:
一、甲方委托乙方加工生產大米,該產品的生產主料(水稻)由甲方提供,產品包裝由甲方提供,產品使用乙方生產許可證。在生產過程中甲方有權派人進住乙方工廠進行技術監督,乙方需嚴格按照甲方的要求進行生產。
二、甲方需提前15天給乙方下達生產通知單,生產通知單需提供生產產量、規格、包裝方式、交貨時間及生產要求等具體內容。
三、本合同期限為五年,從20xx年1月1日至20xx年1月1日止。
四、交貨及付款方式
1、加工費:乙方以每噸米80元計算。
2、乙方將貨物送至甲方指定托運部,所產生的托運費由甲方承擔,若甲方派車到乙方工廠提貨,由乙方負責安排工人裝車。
3、甲方按月結算貨款給乙方,在每月最后一天對帳,于次月10號以前一次性付清所有貨款。
五、乙方在生產過程中所使用的原材料和包裝物必須符合國家相關法律法規的規定,若產品的安全、質量出現問題由乙方承擔全部責任;若產品質量不合格,甲方可要求乙方退換貨,如包裝出現漏氣現象導致產品質量發生改變等。
六、如產品有質量問題,經有關部門檢測,確定是產品本身問題,乙方承擔責任。但由于運輸過程或由于甲方銷售、儲存不當,而造成產品質量問題,由甲方承擔責任,但乙方可以退換貨。
七、乙方應提供此產品相對應批次合格的檢驗報告,若工商局、質檢局抽檢此產品不合格由乙方承擔責任;在甲方所在地送檢的樣品檢驗費由甲方支付,若產品不合格所造成的損失由乙方承擔一切責任。
八、甲方委托乙方生產的產品,乙方不得將該產品投放市場,銷售權歸甲方所有。
九、在生產過程中,若發生安全事故及財產損失,由乙方負全部責任,與甲方無關。
十、本合同從簽訂之日起,雙方均不得違約,若有一方違約,違約方應承擔對方的一切經濟損失和承擔違約責任;本合同在履行過程中發生爭議,雙方當事人協商解決,協商不成的應向本地仲裁機構申請仲裁。
十一、本合同一式參份,甲乙雙方各執一份,經雙方簽字、蓋章后生效。
甲方:
甲方(簽字蓋章):
乙方:
乙方(簽字蓋章):
日期: