合同協議應包含必要的條款，包括但不限于雙方身份信息、合同目的、權益分配、違約責任、爭議解決等內容，以確保合同的有效性和可執行性。希望下面的合同協議示例能夠為大家提供一些參考和啟發，以便順利達成協議。
消防包清工合同（精選14篇）篇一
業主(以下簡稱甲方)：聯系電話：
施工隊(以下簡稱乙方)：聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的.情況下簽定如下合同：
一、工程概況
工程名稱：。
二、工程量、價格
1、單價：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽談。
三、付款方式：現金付款。
四、設計
甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、材料、水電由甲方提供。
六、工期
從年月日起至年月日止，工期為天。
七、材料運輸
甲方負責材料在施工現場的垂直運輸條件。
八、施工機具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因導致的質量問題，由乙方無償維修。
十、此工程出現任何安全事故，由乙方承擔。
十一、合同爭議
出現爭議甲乙雙方先協商，協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。本合同一式兩份，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
消防包清工合同（精選14篇）篇二
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
第一條工程項目。
(一)工程名稱：大通縣長寧鎮新添堡新村搬遷工程。
(二)工程地點：大通縣長寧鎮新添堡新村。
(三)工程內容：層棟，建筑面積平方米。
(四)承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規定內容：主體施工;抹灰;挖機;鋼筋工;木工;攪拌機;水電;墊層層面及所有土建。甲方只負責開挖基礎、回填費用。
(五)承包方式：乙方以大清包工，包括機械設備所有施工。
第二條工期。
工期為_________天，自20xx年_________月。
第三條工程質量標準和保修期。
(一)工程質量標準按國家現行施工規范驗收規范。
(二)工程保修按建設部有關規定執行，保修期為三年。保修期。
自竣工驗收簽字之日起計。
第四條工資支付和結算。
(一)乙方根據圖紙編制各工種工資及材料采購清單詳見清單，雙方確認有效。
(二)工資支付方式：
按工程進度付款，每次付款由項目部核工程量后付款，干完付總工程量的75%，余額在新村辦驗收合格交工后付20%(新村辦轉款日起15個工作日內支付給乙方，扣5%作用于保修金)。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任：
1、提供原材料及，包括基礎開挖機械。
2、合同簽訂后甲方向乙方提供施工圖紙一份。
3、落實施工用水、用電，保證常用電源、主配電箱的布置。
4、負責監督工程質量及工程進度，必要時有權責令乙方停工整改等制約措施。
5、編制工程進度、計劃和工程質量月報表。
6、甲方及時提供乙方施工所需材料。
7、在開工期間若發生安全事故，除不可抗力引發的由甲乙雙方共同承擔外，其余安全事故由乙方負責。
8、委派為現場管理代表，監督檢查工程質。
(二)乙方責任：
1、必須嚴格按圖紙施工，按施工規范操作施工，若發生質量問題或驗收不合格必須返工處理。
2、配合與工程有關監督部門的.關系，不得與甲方、業主、監理等督管人員爭執、爭吵。做好文明施工。
3、提高安全意識，加強安全施工，清除安全隱患，做到安全施工。施工期間發生施工質量安全事故的均由乙方負責并承擔全部責任。
4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期，甲方有權對乙方采取一定的罰款措施，其在工程款中扣除。
5、乙方應按定額要求合理使用材料，嚴禁不合理的大料小用、長料短用、好料差用。用料提前預算，不合理的超額用料部分，乙方承擔經濟責任，甲方有權在其工程款中扣除。
6、做好成品防護，如損壞成品及損壞甲方財物照價賠償。
7、乙方自己負責采購小材料包括(鐵絲、扎絲、釘子、切割片、施工電線)等消耗品。
8、妥善保管好建筑工地的建材，如有損壞、丟失、承擔全部材料賠償責任。
9、按施工安全規范做好施工質量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。施工人員進入工地必須佩帶安全帽，做到安全施工。
10、委派為現場管理代表，負責施工期間的施工質量、安全及與甲方的溝通等問題。
第六條：其他條款：
(一)、施工隊工人工資由負責發放并代扣個人所的稅，工程竣工后如出現拖欠或未支付工人工資，由承包人承擔法律責任，與甲方無關。
(二)、本合同一式叁份，甲方存二份，方存一份，所有合同具有同等效力，合同所有的附件均是組成部分。
(三)、本合同簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
消防包清工合同（精選14篇）篇三
單位名稱：(以下簡稱甲方)
單位名稱：
油漆工(班組) (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝承包合同條例》及有關規定，本著平等、自愿、互利、互惠的原則，經雙方協商，簽訂本合同。
第一條工程名稱及地點
工程名稱：
工程地點：
第二條工程范圍及內容
工程范圍：的內外墻、平頂涂料工程。包括清理基層、搭拆架子、括膩子(摻白水泥)二遍，配料、打磨砂紙、刷涂料三遍等全部工作內容。
工程承包形式：包工包料(并由承包方自備機具、工具。)
第三條結算方式
1、按實做面積進行結算，工程量計算方式按定額規定。
2、合同暫定數量：內墻涂料m2，外墻涂料m2，其它：。
3、單價約定：內墻涂料元/ m2，外墻涂料元/ m2，其它：。
第四條合同價款的支付
本工程根據每月完成進度部位，在月底按完成的工程量結帳，并按70%支付工資。工資于次月5日前由班組長按出工人數造好工資表報項目部，次月15號左右發放到各工人手中，工程余款在工程結頂經驗收達到要求后一個月內支付，乙方需開具勞務發票。
第五條工程質量要求
1、按建筑、安裝規范、技術標準和施工驗收規范，并按gb50210-20xx建筑工程質量驗評定標準及《杭州市提高建筑安裝感觀質量的若干規定》進行施工和檢驗。
2、材料要有質量檢驗合格證，如因乙方責任造成返工，其損失費由乙方承擔，保修期暫定為工程竣工交付建設單位使用后半年。
3、在施工中發生質量事故，應及時報告甲方。按有關標準規定進行處理，一切損失及費用均由乙方負責。如由于管理不善或有意的偷工減料等，甲方根據情節輕重和造成影響程度，有權向有乙方處以罰款、停工，甚至終止合同。
4、乙方必須負責其所承擔的工作完成之前的成品、半成品的保護工作。對項目部經查不符合要求的，由項目部開出整改通知單，班組如不及時整改的則按有關條例處罰。
第六條施工工期及進度要求
1、施工工期：暫定為年月日開工，具體各幢施工工期必須符合現場項目部計劃要求;并于年月日前完工。
2、進度要求：乙方必須根據甲方每周安排的.進度計劃施工，如按時保質、保量完成的，將給予2元/m2的獎勵。如由乙方原因引起拖延工程進度情況，甲方將乙方本月完成工程量結算價中扣除5元/m2，嚴重的甲方有權辭退乙方，并按完成工作量的70%結算。
第七條工程雙標化管理
1、工程施工人員進場必須具有身份證、勞務證、暫住證，暫住證可由甲方代辦，費用由乙方自負。
2、乙方施工人員進場七天內，承包人必須將全部名單報給項目部，并交身份證復印件和一寸照片2張。
3、乙方施工人員必須嚴格遵守工地的一切規章制度，如有違反按規定在當月生活費中扣除相應的罰款金額。
4、乙方在工地住宿人員必須服從甲方統一安排，不得留宿外來人員，必須保持宿舍內清潔，每周項目部對宿舍進行檢查，對檢查不符合要求的處以20-100元的罰款。
5、乙方在施工中必須嚴格落實，在施工中不得浪費原材料，真正做到工完料清，否則甲方視情況對乙方處以相應的罰款。落手清必須鋼筋頭用掉，或堆放好。如發現未清理或浪費者，按每跟5元扣罰。
6、施工現場清潔衛生實行包干制，乙方必須由專人負責清理衛生，并在包干范圍內的所有垃圾運到甲方指定地點。
7、絕對禁止婦女及兒童進入工地現場，如發現一次當事人罰100元，承包人罰200元。如確需要用女工的班組，應將名單上報項目部，由項目部統一劃分宿舍住宅，絕不允許男女混居。
8、乙方在施工現場內嚴禁發生打架事件和賭博，如發生不管雙方對錯及賭額大小，均對當事人罰200元/次，承包人罰500元/次，情節嚴重的送公安機關處理。
9、要求班組長在施工過程中的到崗率不小于%。班組在一個月內違反以上規定三項次以上，在當月完成工作量的結算中扣除21元/ m。
第八條安全要求
施工人員進入工地必須戴好安全帽，必須遵守安全制度及安全紀律，嚴格按操作規程操作，杜絕安全事故。如因乙方原因而發生安全事故，一切責任由乙方承擔;如因其它原因發生的安全事故，雙方協調解決。甲、乙雙方必須共同簽訂安全合同。
第九條合同生效
乙方在簽訂本合同時必須簽訂相關的安全合同和遞交工程量總價8%的金額作為保證金。只有在簽訂安全合同及提交保證金后，本合同才生效。合同正本一式二份，甲、乙雙方各執一份，副本若干份。
第十條其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
20xx年____月____日
20xx年____月____日
消防包清工合同（精選14篇）篇四
甲方：
乙方:
為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規范前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守：
一、工程名稱：綜合樓
二、工程地點：
三、承包范圍及詳細部位：
本工程所有施工內容：
2、鋼筋(調直、制作、綁扎、安裝、保護層控制);
3、木工(支模、拆模、打磨);
4、水電(上下水安裝、線路鋪設預埋及電器安裝);
5、裝飾(內外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛生瓷磚的鋪設)
四、承包方式和結算方式：
承包方式:本工程在承包范圍內以包工不包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質量達到合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。
結算方式:本工程按施工圖紙、設計變更及施工現場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結算。乙方超出設計圖紙范圍(設計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。
五、承包單價：
單價：255元/平方米
單價說明：1、包基礎施工前的施工準備、配合工作，如施工放線等工作;2、包場地清理等工作;3、包機械安裝、調試、保養、操作等相關工作;3、包施工腳手架、扣件、架板、電纜線、模板、振動板、振動棒、斗斗車等工程施工中的一切工具在內;4、面積按建筑面積計算;5、乙方在施工的水電費不包含在內。
六、付款方式
1、甲方和監理公司對工程質量檢查驗收合格后，按進度付款。基礎完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，經甲方有關部門驗收合格并辦理結算手續后30天內付清結算款。
2、支付方式：甲方付款時采用現金。
七、工期條款
1、總工期歷時天，開工時間年6月1日，竣工時間年月30日。
2、如遇下述情況:(a)甲方、建設單位重大設計變更影響;(b)不可抗力嚴重影響施工;則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。
八、質量條款
1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規范，作為檢查、抽檢或驗收的依據和標準。
3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現場設置標高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內，否則由乙方承擔所有材料損失。
4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能由甲方向監理驗收。監理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經監理第二次驗收仍不合格的，甲方有權通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結算，并限期辦理有關退場手續。
6、工程質量要求達到“合格”標準，若工程質量未達到標準，則由乙方承擔所有材料損失及相關違約責任。
九、甲、乙雙方職責：
(一)甲方職責：
1、乙方進場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
2、提供施工圖兩份。
3、甲方指派代表，對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續等。
(二)乙方職責：
1、乙方進場前必須與工人簽訂用工協議書，內容包括工程質量、施工安全、管理職責和工資發放等手續。
2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業人員，否則發生一切責任，由乙方自行承擔。
3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內。
4、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人，否則，甲方有權解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔賠償責任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產和生活設施)。
十、安全條款
1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規程施工，執行公司和工地有關安全生產制度(處罰標準)，用電機具要專人管理專人操作，若違反規定造成工傷事故由乙方負責。
2、施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監控工作，及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方一概不負責。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償，乙方應保證并持續保證甲方不負任何責任。
5、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。
十三、解決合同糾紛的方式：
因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、其他;
a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結清余款后自行終止;
b)本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，每份均具同等法律效力。
甲方：乙方：
電話：電話：
簽訂日期：年月日
消防包清工合同（精選14篇）篇五
發包方：_________（以下簡稱甲方）。
承包方：_________（以下簡稱乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：
1、本合同工程定于______年______月______日開工；于______年______月______日竣工。合同工期日歷天數為______天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為______天。
2、承包方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出：__________________.
3、工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商后在合同中約定：__________________.
圖紙發包方于______，向承包方提供______套圖紙。
發包方工程師姓名：______；項目經理姓名：______。
開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的`合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現場交驗，協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，并承擔相關的經濟支出。
1、每月______日向發包方報送月度施工計劃和己完工程進度統計報表。
2、遵守國家及本市有關部門對施工現場的交通和施工噪音等管理規定，負責安全保衛、清潔衛生等各項工作，做好施工現場周圍建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和地下管線的保護。發現地下障礙和文物時，及時報告有關部門并采取有效保護措施，按有關具體規定處置，發包方承擔由此發生的費用，延誤的工期相應順延。承包方不按合同約定完成各項工作時，應承擔由此造成的經濟損失，工期不予順延。
1、當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，承包方自檢，并于48小時前通知發包方參加，驗收合格后，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包方在限定時間內修改后重新驗收。因發包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經濟支出，由發包方承擔。檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由發包方承擔，相應順延工期。
2、工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關規定，向發包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發包方10天內組織驗收。發包方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。發包方、承包方辦理工程竣工驗收手續后，發包方于5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量備案本合同即告終止。承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
1、施工中發包方對原設計進行變更，經批準后，發包方應在變更前10天向承包方發出書面變更通知，否則，承包方有權拒絕變更。承包方按通知進行變更，并于5天內，根據約定的可調整承包方式提出變更價款報告的完整資料，因變更導致的經濟支出和承包方損失，由發包方承擔，發包方收到變更價款報告之日起5天內予以簽認，無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起5天后自行生效，由此延誤的工期相應順延。
2、本工程按可調整的承包方式對承包造價作如下調整：
雙方按國家和本市有關主管部門現行規定，在合同生效后，開工前七天，發包方應向承包方預付______%工程款；進度款根據每月1號所報工程進度撥款；承包人按發包方要求履行完全部義務后，向發包方提交竣工結算報告，發包方應在收到竣工結算報告后______內向承包方予以結清，發包方不按時撥付工程款，從應付之日起承擔應付款的利息。發包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包人向發包人交付竣工工程后，本合同即告終止。
1、發包方、承包方雙方應對各自負責供應的材料設備，提供產品合格證明；如與設計和規范要求不符的產品，重新采購符合要求的產品，各自承擔由此發生的費用。
2、承包方需使用代用材料時，須經發包方代表批準方可使用，由此增減的費用雙方議定。
發包方、承包方雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向______仲裁委員會申請仲裁；
第二種爭議解決方式：向______人民法院起訴。雙方約定按第______種爭議解決方式解決。
承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
保修內容包括：
1、工程主體結構終身保修；
2、屋面防水結構保修5年；
3、裝飾裝修及其他保修兩年。
發包方或承包方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
本合同正本兩份具有同等效力，由發包方承包方雙方分別保存；副本______份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
消防包清工合同（精選14篇）篇六
甲方：
乙方：
現就室內裝飾工程，以清包工形式，承包給乙方施工，為明確雙方職責，經雙方共同協商一致，特訂立以下條款，望甲乙雙方共同遵守履行，并為工程完工后結算依據，協議如下：
1.甲方安排工程進度，提供施工材料，安全設施。
2.甲方保證材料的及時供應，除特殊加工的材料按其所需的加工周期除外，其他常規材料必須保證雙方協定之時間內送到。
3.乙方按照圖紙復審后，根據圖紙、生產、裝配（如有差異、以本公司所發布文件為準或由工程部決定）。根據甲方的指令，按實際的施工進度、乙方根據現場實際情況，負責增減勞務人員。作到安全生產，如違反安全條例，導致傷亡事故，除追究主要責任外，一切費用由乙方自理。
4.乙方應辦理人身安全保險手續，費用自理。
5.乙方應配備現場指定安全員、施工員，并在承包合同中簽字。
6.乙方各工種應互相配合，出現問題當場解決，也可通過工程管理部共同解決。
7.乙方應在規定時間內完成施工任務，節假日應確保勞動力平衡，乙方不得無故拖延工期。
8.乙方應對本工程包質量、包工期、包驗收通過。
按時按質完工，經有關單位一次性驗收合格并評定為優良工程的，另獎勵/套。
以上費用包括施工人員人工費，現場材料保管費、工人勞務費、現場施工協調費、現場施工工具費、產品移交給客戶前的產品清理、保護費等。
注：必須把該施工隊配備的施工人員的名單及工資標準呈報公司，并保證工人工資的發放是其所拿的按比例發放；如違反，甲方有權在承包人在場的情況下代承包人發放工人工資。
暫定年日——月根據甲方施工流程表施工，總工期控制在天內，具體按甲方工程計劃進度要求進行。如延期，按每天150—500元/天進行處罰。如因甲方主觀原因，造成工期拖延，工期順延，并補給給施工隊相應生活費。
進場按7天預付工程總款5%的生活費進行發放（施工人員配備必須達到施工要求）。
泥木工分部（分項）工程結束，驗收合格后就付工程總款40%。
竣工驗收合格簽署后，付至工程總款60%，交房后10—15日結算工程款。
1.本工程必須按國家標準和市場質檢標準及圖紙要求施工。按國標與企標即《住宅裝修驗收標準》及上海市地方標準的要求進行驗收，并保證質量驗收合格以上，施工質量以蘇真發放施工隊簽字確認的施工驗收單里面規定的內容為準。
3.每月應排出工程實際進度表，交工程管理部。
4.如工程管理人員查出不合格者，由管理人員開出整改通知書，施工隊將無條件在規定時間內修復，直至工程管理部批準為止。如由甲方主觀原因造成的返工，其費用由甲方承擔。
5.對現場使用的材料或者零配件，應加以保護，不能夠隨便亂放亂堆，工程部將對這些材料及零配件對帳查看，除適當的損耗外，其余材料數量將按預算部開出的材料單對照，損耗超出過大部分，由乙方負責賠償，錢款在其施工工程款中扣除。
6.對損壞公司材料，整改項目超標使用材料的，也將在項目款中扣除該錢款。
7．在施工過現場的每位員工，都應樹立保護成品的概念，對各工種的產品成品，都要保護好，如有損壞，將照價賠償。
8．乙方使用的所有工具必須妥善保護，如乙方領取的機械、工具、電線、碘鎢燈、安全帽等材料，工程完工后應如數歸還（易耗品、舊品歸還沖帳）甲方，發現欠缺部分按假賠償。
9.乙方的施工用料，應按照每套房型的用才定量進行施工、如超出定量，則超出部分由施工隊自行承擔（材料定量由公司工程部進行實地測量），特別是當天拌和的水泥沙漿，必須當天用完，做到工完場清。甲方不定期進行檢查，每發現一次處50-200元的處罰。
1.乙方應負責工程的整個施工進度與質量，包括保修期內的服務，負責施工隊人員的安全生產、施工紀律等。嚴格執行工程計劃，把好質量關。協助工程部經理協調現場工作，每天做好施工日記。以公司驗收單為準則，服從工程管理部統一安排。
2.對刁難工程管理人員或拒不執行工程部指令的隊伍，工程部有權要求該施工隊或相關人員退場，并且馬上終止合同，對此決定如有不服，可以向公司上級領導反映，但退場決定必須服從。
3.乙方必須做到以“安全生產，文明施工”為原則，切實執行勞動、安全、法律、法規，重視安全生產，加強安全教育，落實安全防范措施，杜絕工傷事故的發生。若乙方發生人身、機械、設備等造成事故，一切責任及經濟損失均由乙方自負。
4.乙方在組織生產過程中，必須嚴格遵守國家和各級行政主管部門關于勞動保護、勞動安全和社會治安的規定。不得用承包而取消或將低職工和女工保健待遇，嚴禁使用童工。乙方操作人員必須是乙方在冊職工，并有相關的上崗證書，保證技術素質好，遵守甲方各項管理制度，服從甲方管理人員的生產調動。
5.乙方在合同簽定時，把全體施工人員的名字、身份證復印件及照片交工程管理部統一管理，并應接受甲方檢查、督促、獎罰，按當地派出所規定辦理暫住證及治安管理費，費用由乙方自理。
6.在施工場地，員工一律不得在工地燒飯燒菜，一律在指定的地方燒飯、做菜、用餐，并保證場地衛生、整潔、安全。
雙方共同協商解決，本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章后即生效，款項付清后，本合同自行失效。
（工程管理部對實地施工所需的現場發放的相關文件）。
甲方：
乙方：
電話：電話：
xx年xx月xx日。
消防包清工合同（精選14篇）篇七
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關文件法律、法規。本著相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原則，現就項目的水電安裝具體事宜簽立合同如下條款，雙方共同遵照執行：
第一條工程概況。
一、安裝工程名稱：
二、安裝工程地點：
三、安裝工程范圍和內容：乙方作為甲方水電項目的施工人員對承建的項目工程的清包施工，包括綜合樓、宿舍樓、廠房、倉庫及附屬設施室內的給排水、強弱電，避雷、系統調試及配合驗收和場內臨時用電等。
四、工程造價：廠房24元人民幣(大寫：二十四元)每平方，辦公室、宿舍樓、研發樓(大寫：)每平方(待進場后拿到施工圖紙結合兩地市場價格取平均價手寫填入)。
五、工期：合同簽立生效后，隨土建項目時間續延。
第二條承包方式。
1，本工程的承包方式：乙方清包工。
2，自合同簽訂之時起乙方交納5萬元工程保證金三個月全部返還。
3，水電材料由乙方開列數量清單報給甲方，由甲方選擇品牌自主購買，乙方負責施工。乙方的施工工具及試壓和檢測工具由乙方自備。大型工具由甲方提供。
4，乙方應提前3天將需要購買的材料清單提供給甲方，甲方應在5天內(考慮異地購買材料)及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
5，乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入施工現場和材料存放地。
6，乙方應做好對施工完成的成品保護。
7，未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格的五倍從人工費中扣除。
第三條工程款支付與結算。
第四條質保條件及期限。
1，嚴格按照水電規范要求施工，每道工序須經質檢，監理驗收合格為準。
2，在質保期內，出現問題，由乙方免費維修，質保時間根據《水電安裝合同(編號：20xx050501)》為準。
第五條安全文明施工。
乙方按照建筑施工相關規范、規定，采取嚴格的安全防護措施，乙方應文明施工，按照《建設工程施工現場管理規定》和《安全文明施工要求》，加強建設工程施工現場管理，保障施工順利進行。如因乙方未按相關規范安全施工，造成一切損失及后果由乙方全部承擔。
第六條違約責任。
乙方責任：工程質量如不符合規定，乙方負責無償修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，期間發生的一切費用由乙方自理。乙方無權自行停止施工，因此造成的一切損失由乙方負責，并承擔相應法律責任。
甲方責任：甲方確保材料及時到位，保證乙方正常施工，如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外)，造成乙方停工，三日內不計算，停工三天以上的人工損失由甲方全部承擔。甲方必須按轉款節點(依據總承包合同的節點)及時付款，如因甲方資金不能及時到位，乙方有權停工，因此造成損失由甲方承擔。
甲方代表：乙方代表：
聯系電話：聯系電話：
聯系地址：聯系地址：
合同訂立時間。
消防包清工合同（精選14篇）篇八
發包方：
承包方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經友好協商，訂立本建筑工程施工合同。
第一條 工程概況
工程名稱：***圍墻設置工程
工程地點：
第二條 承包方式
包工包料。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預算中包含的其他子項工作。
2、按圖紙設計要求；特殊要求按甲方書面通知。
3、以上工程內容包工期、包安全、包質量、包工地內外的保潔并保持與周圍業主間良好的生產生活關系。承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發事件搶險費用、管理費、措施費及規費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發生的一切費用已包含在總價中。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經甲方確認后按實結算。合同中已有項目按合同單價執行，合同中沒有的項目按定額執行。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應完成全部包干工作，雨天經甲方確認可適當順延工期。
由于乙方的原因導致工程延期，承包人應承擔 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。
質量要求
符合國家相關規定及達到發包人的質量要求，達到合格標準。
第六條 工程價款及付款方式
1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。
2、本合同暫定總價包含：承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發事件搶險費用、管理費、措施費及規費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發生的一切費用已包含在總價中。
3、經甲方確認的施工圖中的工程內容在實際施工中未發生的，結算時應扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%；工程竣工驗收合格后十五個工作日內，付至合同總價款的50%；結算完畢付至結算價的95%；剩余5%結算價作為質保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質量問題一次性無息付清。
乙方應于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發票，乙方未開具時，甲方有權暫停支付相應的工程款，且乙方未能及時開具工程款發票導致發包人延期支付工程款的，責任由乙方自行承擔，且乙方不得因此而拒絕施工。
第七條 甲方職責
現場協調指揮：包括協助施工單位做好與小區業主的溝通、協調，協調處理綠化移植等有可能影響施工的因素。
第八條 乙方職責
1、按合同要求完成施工內容確保工程質量。服從甲方現場指揮人員的指揮，保證安全、保證質量和工期。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，依法辦理相關保險，承擔一切安全措施費用；施工過程中發生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔。
2、乙方及所屬人員發生任何傷亡事故與甲方無關，由乙方自行承擔一切責任；如因乙方原因導致甲方和第三方人身、財產損失，乙方應及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應承擔的上述賠償金額從應付工程款中直接扣除。
3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現場施工整潔，做到現場施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權要求承包人整改，延誤工期責任由乙方承擔；在甲方書面通知7天內建筑垃圾若未及時清理，甲方有權另請施工單位清理，其發生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。
4、在質保期內因質量問題乙方在一周內不能及時進行維修的，甲方有權另行安排其他施工隊伍修理，所需費用直接在質保金中扣除。如質保金不足以支付的，甲方有權向乙方追償。
5、材料供應管理：工程材料由乙方自購，材料質量必須到達相關標準要求，且材質必須得到甲方的確認，如因材料不合格承包人應承擔相關責任及損失（包括工期延誤責任）。
6、乙方應負責已完成工程的保護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應妥善做好看護工作。
第九條 違約責任
1、本工程應達到甲方要求的質量標準，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應另行承擔因此給發包人造成的全部損失。
2、乙方應按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權單方面終止本合同，乙方除無權取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應據實賠償損失。
3、乙方未能按合同要求完成施工內容或不服從甲方安排，甲方有權單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應的損失。
4、在施工過程中，若發生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔一切責任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權單方面解除本合同，因合同解除產生的一切責任及損失均由乙方承擔。
第十條 廉潔條款
承包人被發現以任何形式之商業賄賂予發包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業”、“國內或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業賄賂，如發生這種情況，發包人有權單方面終止雙方之間的合同，凍結所有應付款項，如情節嚴重或者涉及刑事，則發包人提交相關司法部門依法處理。
第十一條 其它約定
1、如發生與本合同有關的爭議，無法通過協商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結清工程款后自行終止。
3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
消防包清工合同（精選14篇）篇九
甲方：
乙方：
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：
1、乙方必須按規范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工，不違規作業，聽從現場施工人員安排，不得浪費材料。
3、甲方負責施工所需機具、工具、勞保、住宿。
4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現場實際長度為準。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方：
乙方：
消防包清工合同（精選14篇）篇十
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
簽定時間：年月日。
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《中華人民共和國消防法》以及有關規定，為明確雙方在工程施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽定本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容：自動報警系統、自動噴淋系統、消火栓系統及防火卷簾。
四、工程造價：萬元整(元)。
第二條施工準備。
一、甲方：協助乙方安排現場施工的用水、用電等合理要求，水、電費由甲方負責。
二、乙方：乙方協助甲方火災自動報警項目的消防建審工作，乙方應提供所需資料。組織好施工管理人員和材料、施工機具進場。
三、乙方必須注意安全施工，在施工過程中由于乙方原因所發生的一切不安全事件由乙方負責。
第三條工程期限。
根據國家工期定額和甲方使用需要。
第四條工程質量。
一、乙方必須按照甲方提供的圖紙和國家有關規范、標準及現場實際施工;。
二、乙方保證承包范圍內的工程通過當地公安消防監督部門的驗收;。
三、工程用消防設備產品需具有產品檢測報告、產品合格證。
第五條工程價款的支付與結算。
工程完工后甲方應付給乙方總工程款的%，工程通過省消防檢測中心檢驗合格后應付給乙方總工程款的%，工程通過消防驗收合格后付至總工程款的%，留%作為質保金。
第六條工程驗收。
工程竣工報當地消防監督部門驗收，乙方負責協助甲方整理有關報驗收資料。
工程在一年質保期內提供免費維保服務(人為因素除外)，質保期滿后乙方可以對本系統工程進行有償維保服務。
第七條違約責任。
一、乙方的責任：工程質量不符合規定負責賠償修理或返工，費用自理;。
二、甲方的責任：未能按合同的規定履行自己應負的責任，應賠償由此給乙方造成的損失。
第八條附則。
一、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份;。
二、本協議自雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜，經雙方協商同意后可簽定補充條款，補充條款和本協議具有同等法律效應。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
消防包清工合同（精選14篇）篇十一
工程名稱：
委 托 方：
公司監制
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規程(ga503—20xx)》的規定，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經充分協商達成如下協議。
一、檢測的內容、形式和要求：
對該工程現有的建筑消防設施進行技術檢測，并出具科學公正的檢測報告。
對該工程建筑消防設施的保養維護。
對該工程建筑消防設施的技術咨詢。
二、委托方的協作事項：
1、甲方應在乙方進入施工現場檢測時提供下列文件：
(1)消防系統安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”。
(2)申檢單位技術負責人、相關技術人員、施工單位等應到現場配合。
(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現場與施工單位進行技術交底。
(4)甲方應書面通知乙方進行現場檢測，檢測工期為_________天。
三、收費標準：
依據陜西省物價局經營性服務價格收費證 證號 省090823為標準。
1建筑電氣設備檢測標準按 元每平方米收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
2 系統項目檢測列下：
1、火災自動報警系統。
2、消火栓滅火系統。
3、自動噴淋滅火系統。
4、消防給水系統。
5、消防電源。
6、正壓送風系統。
7、機械排煙及通風空調防火系統。
8、應急照明及疏散指示。
9、防火門。
10、防火卷簾及防火隔斷。
11、消防電梯。
12、消防通訊。
13、消防廣播。
14、氣體滅火系統。
15、泡沫滅火系統。
16、其它。
系統檢測費按建筑面積每平方米 元收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
3該工程建筑消防設施的保養維護費按該工程消防設備造價的8%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 元。
4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 。
該工程建筑消防設施檢測費總計：
大寫________________________________________。
四、該工程建筑消防設施技術檢測報告 份，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責。
五、建筑消防設施檢測費支付方式：
本合同簽訂之日付合同總價款的 %，計 元
進場檢測時付總價款的 %，計 元 ，
檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結清。
六、工程檢測完畢竣工后由 消防設施檢測有限公司出具檢測報告
七、違約金：
違反本合同約定，按國家合同法的規定，承擔違約責任。
爭議的解決辦法：
在合同履行過程中如發生爭議，雙方應本著友好協商的原則解決，雙方協商不成的，經雙方商定，可采用以下方式解決：
1.因本合同所發生的爭議，申請當地仲裁委員會仲裁。
2.按司法程序解決。
八、其它(含甲乙雙方權利、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：
3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現有建筑消防設施的檢測，檢測后，若現狀發生改變，乙方概不負責。
(甲方) (公章)
受 托 方：
(乙方) (公章)
簽訂地點： 省 市(縣)
簽訂日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
消防包清工合同（精選14篇）篇十二
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續，導致原告無法辦理電玩城開業前所需手續，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發生法律效力。
消防包清工合同（精選14篇）篇十三
乙方：_________________。
依據《_________________》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定，為明確雙方在房屋建設項目施工過程中的權利和義務，經甲、乙雙方共同協商，特訂立本合同。
工程位于，土地面積：________m2。
甲方以包清工的方式承包給乙方。
施工內容包括二層主房建筑面積________m2、一層主房建筑面積________m2。
1：價格：________元/m2(建筑面積)。雙方確定按建筑面積為________m2結算工程款。
2：一層主體蓋板完工后支付價款10%，全部完工后付清余款。
工期從________年________月________日到________年________月________日竣工。推遲一天罰款________元/天，由甲方在工程款中扣除。
施工期間。
1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，不得轉包、分包，否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。
本合同一式二份，自雙方簽字后生效。
簽訂日期：________年________月________日
消防包清工合同（精選14篇）篇十四
甲方：
乙方:。
為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規范前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守：
本工程所有施工內容：
2、鋼筋(調直、制作、綁扎、安裝、保護層控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水電(上下水安裝、線路鋪設預埋及電器安裝);。
5、裝飾(內外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛生瓷磚的鋪設)。
承包方式:本工程在承包范圍內以包工不包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質量達到合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。
結算方式:本工程按施工圖紙、設計變更及施工現場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結算。乙方超出設計圖紙范圍(設計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。
單價：255元/平方米。
單價說明：1、包基礎施工前的施工準備、配合工作，如施工放線等工作;2、包場地清理等工作;3、包機械安裝、調試、保養、操作等相關工作;3、包施工腳手架、扣件、架板、電纜線、模板、振動板、振動棒、斗斗車等工程施工中的一切工具在內;4、面積按建筑面積計算;5、乙方在施工的水電費不包含在內。
1、甲方和監理公司對工程質量檢查驗收合格后，按進度付款。基礎完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，經甲方有關部門驗收合格并辦理結算手續后30天內付清結算款。
2、支付方式：甲方付款時采用現金。
1、總工期歷時天，開工時間年月日，竣工時間年月日。
2、如遇下述情況:(a)甲方、建設單位重大設計變更影響;(b)不可抗力嚴重影響施工;則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。
1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規范，作為檢查、抽檢或驗收的依據和標準。
3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現場設置標高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內，否則由乙方承擔所有材料損失。
4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能由甲方向監理驗收。監理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經監理第二次驗收仍不合格的，甲方有權通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結算，并限期辦理有關退場手續。
6、工程質量要求達到“合格”標準，若工程質量未達到標準，則由乙方承擔所有材料損失及相關違約責任。
(一)甲方職責：
1、乙方進場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
2、提供施工圖兩份。
3、甲方指派代表，對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續等。
(二)乙方職責：
1、乙方進場前必須與工人簽訂用工協議書，內容包括工程質量、施工安全、管理職責和工資發放等手續。
2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業人員，否則發生一切責任，由乙方自行承擔。
3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內。
4、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人，否則，甲方有權解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔賠償責任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產和生活設施)。
1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規程施工，執行公司和工地有關安全生產制度(處罰標準)，用電機具要專人管理專人操作，若違反規定造成工傷事故由乙方負責。
2、施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監控工作，及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方一概不負責。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償，乙方應保證并持續保證甲方不負任何責任。
5、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。
因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。
a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結清余款后自行終止;。
b)本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，每份均具同等法律效力。
甲方：乙方：
電話：電話：
簽訂日期：年月日