裝修合同應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保合同的合法性和有效性。閱讀一些裝修合同范文可以讓我們更清楚地了解合同的一般結(jié)構(gòu)和常用條款,為我們的裝修合同起到參考作用。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇一
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》,中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點(diǎn):__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號(hào)__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價(jià)款:____元,大寫(人民幣):_____。
其中:
材料費(fèi):______,人工費(fèi):______。
管理費(fèi):______,設(shè)計(jì)費(fèi):______。
垃圾清運(yùn)費(fèi):______,稅金(3.41%):____。
其他費(fèi)用:______。
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供__________的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供__________的材料、設(shè)備,__________為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并__________按時(shí)供__________到現(xiàn)場(chǎng),乙方__________辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方__________及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。
3、乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備,均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,__________按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4、乙方供__________的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,__________禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,__________按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定:
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
6、工程驗(yàn)收。
甲、乙雙方__________及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方__________予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方__________按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方__________自接到通知____日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方__________承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場(chǎng)地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
4、雙方款項(xiàng)往來,均__________出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項(xiàng)。
1、甲方工作:
(1)甲方__________在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方__________予認(rèn)可。如更換人員,乙方__________及時(shí)書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方__________補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向____省建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,__________經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,__________按合同總價(jià)款5%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:
乙方:
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇二
申請(qǐng)?jiān)賹徣耍ㄒ粚彵桓?,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號(hào)碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請(qǐng)人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
負(fù)責(zé)人:王__________,該局局長(zhǎng)。
被申請(qǐng)人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號(hào)碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請(qǐng)人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
申請(qǐng)人再審人與被申請(qǐng)人因觸電人身?yè)p害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級(jí)人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號(hào)民事判決書。申請(qǐng)?jiān)賹徣艘罁?jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng):“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的;”之規(guī)定,向貴院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>
1.請(qǐng)求撤銷云南省昭通市中級(jí)人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號(hào)民事判決書。
2.改判申請(qǐng)?jiān)賹徣瞬怀袚?dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費(fèi)用由被申請(qǐng)人承擔(dān)。
申請(qǐng)事由符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng):“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二條和第七條之規(guī)定,認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖__________粉糊,對(duì)承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯(cuò),認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣顺袚?dān)30%的責(zé)任是法律適用錯(cuò)誤。
首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?!吨腥A人民共和國(guó)建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖__________粉糊,并無對(duì)承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯(cuò)。
其次,建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案;沒有設(shè)計(jì)方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號(hào)朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徝袷虏枚〞?,最高人民法院認(rèn)為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國(guó)建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營(yíng)的設(shè)計(jì)室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請(qǐng)?jiān)賹徣藳]有過錯(cuò)。
綜上所述,原審適用法律確有錯(cuò)誤。申請(qǐng)?jiān)賹徣苏?qǐng)貴院依法再審,糾正錯(cuò)誤,維護(hù)申請(qǐng)?jiān)賹徣说暮戏?quán)益。
此致
__________高級(jí)人民法院。
申請(qǐng)人:_________________。
__________年___月___日。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇三
依照《中華人民共和國(guó)民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就該______________________裝修施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程地點(diǎn):_______。
2、工程內(nèi)容:室內(nèi)設(shè)計(jì)和裝修施工。
3、工程造價(jià):______________元(大寫)。
二、協(xié)議內(nèi)容:
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號(hào)_____________室裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。
2、甲方支付首期款_______元。
3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款等費(fèi)用合計(jì):
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。
5、乙方應(yīng)收費(fèi)用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運(yùn)完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運(yùn)完畢后須在2月18日前處理完畢,否則甲方自請(qǐng)他人處理,并拒付垃圾清運(yùn)費(fèi)。
本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
全權(quán)授權(quán)代表:_______。
___年___月___日。
全權(quán)授權(quán)代表:_______。
___年___月___日。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇四
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋裝修,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點(diǎn):__縣華宇小區(qū)g幢401室。
二、形式結(jié)構(gòu):?jiǎn)螌邮饺覂蓮d一廚兩衛(wèi)。
三、工程工期:開工之日算起一個(gè)半月(45天)。
四、承包方式:
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表1:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。附表2:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
五、工程項(xiàng)目:
1、乙方負(fù)責(zé)5個(gè)房間(三臥室、一客廳、一飯廳)地面鋪設(shè)瓷磚,打地角線,要求平整;一個(gè)廚房,兩個(gè)衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨。瓷磚由甲方提供,其余材料由乙方提供。
2、乙方負(fù)責(zé)電路水路改造:
3、乙方負(fù)責(zé)集成吊頂:廚房,兩個(gè)衛(wèi)生間。
4、包三個(gè)水管。
5、乙方負(fù)責(zé)客廳頂部打石膏條,客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墻面刷雙灰粉上漆,甲方提供漆材料,其余由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方負(fù)責(zé)安裝衛(wèi)生間門兩扇、燈、潔具,材料由甲方提供。
8、裝修完成后由乙方負(fù)責(zé)清理打掃。
9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案,商量確定,未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
六、材料、設(shè)備的供應(yīng)。
1、由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),并事先通知乙方,雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收,辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符。
4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí),禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔(dān)。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后,3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
八、工程造價(jià)。
甲方共支付乙方裝修人工費(fèi)、材料費(fèi)共15600元人民幣。
九、工程款按以下方式支付:
(三)竣工驗(yàn)收后三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款40%(6240)的工程款。
(四)竣工驗(yàn)收合格一年后或雙方約定的保修期滿,如果裝修出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)該免費(fèi)為甲方排查,否則,退還受損金額!
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇五
按照《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī),結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
1.1、工程名稱:______________。
1.2、工程地點(diǎn):______________。
1.3、承包范圍:______________。
1.4、承包方式:______________。
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程質(zhì)量:______________。
2.1、開工前____天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施了所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2、指派______為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、委托______監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命______為監(jiān)理工程師。其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部問辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2、指派______為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決有乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4、遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾清運(yùn)等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)。工期相應(yīng)順延。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj30-88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收現(xiàn)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定_________標(biāo)準(zhǔn)。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知____日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用第____種:
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格加____%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括____________內(nèi)容。
(3)以可調(diào)價(jià)格:按照深圳市有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
撥款分____次進(jìn)行,撥款____%金額。
6.3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內(nèi),結(jié)清尾款。
7.1、本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值______%的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2、凡由乙方采購(gòu)的村料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.4、乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
發(fā)包人:____________承包人:____________。
法人代表:__________法人代表:__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇六
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱:_________。
1.2工程地點(diǎn):_________。
1.3承包范圍:_________。
1.4承包方式:_________。
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月_________日竣工。
1.6工程質(zhì)量:_________。
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫):_________。
第二條甲方工作。
2.1開工前_________天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙做法說明_________份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方_________份。
2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300—88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)以優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)得驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用第_________種:
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格加_________%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價(jià)格:按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分_________次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
6.3工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_________天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在_________天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運(yùn)輸用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值%的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的_________%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方_________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.3乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方_________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。.
9.4乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙主方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條爭(zhēng)議或糾紛處理。
10.1本合同在履期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁;當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
第十一條其他約定。
_________。
第十二條附則。
12.1本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正本_________份,雙方各執(zhí)_________份。副本_________份,甲方執(zhí)_________份,乙方執(zhí)_________份。
12.3本合同履行完成后自動(dòng)終止。
12.4附件。
(1)施工圖紙或作法說明。
(2)工程項(xiàng)目一覽表。
(3)工程預(yù)算書。
(4)甲方提供貨物清單。
(5)會(huì)議紀(jì)要。
(6)設(shè)計(jì)變更。
(7)其他。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
法定代表人(簽):_________法定代表人(簽):_________。
代理人(簽):_________代理人(簽):_________。
單位地址:_________單位地址:_________。
電話:_________電話:_________。
傳真:_________傳真:_________。
郵編:_________郵編:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
戶名:_________戶名:_________。
賬號(hào):_________賬號(hào):_________。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇七
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、建設(shè)部令第110號(hào)《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、杭州市人民政府令第141號(hào)《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點(diǎn):_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(hào)(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu):_____室_____廳_____結(jié)構(gòu),建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設(shè)計(jì)。
7.工期:工程期限_____天,從_____年_____月_____日開工,至_____年_____月_____日竣工。
1.總價(jià)款:_____(大寫)元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)__元,管理費(fèi)(_____%)元,稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2.合同簽訂后,甲方支付總價(jià)款的_____%,計(jì)_____元。年月日前,甲方支付總價(jià)款的_____%,計(jì)_____元;年月日前,甲方支付總價(jià)款的_____%,計(jì)_____元;年月日前,甲方支付總價(jià)款的_____%,計(jì)_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后_____日內(nèi)一次付清。
1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前_____天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項(xiàng)。
3.做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。
1.甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇八
甲方:
乙方:
本著“自愿互利、真誠(chéng)合作”的原則,為明確工程施工內(nèi)容和雙方責(zé)任,甲乙雙方根據(jù)本程的具體情況和施工環(huán)境的特點(diǎn),經(jīng)雙方商定,達(dá)成以下合同條文,供雙方共同遵守:
一、工程概況。
1、工程名稱:室內(nèi)裝修工程。
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍:室內(nèi)裝修,水工工程。
4、承包范圍:包工。
5、施工工期:本工程自__年__月__日開工,至__年__月__日。
二、承包造價(jià)及工程量:
各項(xiàng)造價(jià)詳見工程報(bào)價(jià)清單,工程量按最終實(shí)際工程量結(jié)算。
三、施工要求及驗(yàn)收約定:
1、乙方在施工過程中,按照?qǐng)D紙施工;
2、不得浪費(fèi)材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按實(shí)際價(jià)格的二倍從工程款中扣除;
3、甲方材料出倉(cāng)并經(jīng)乙方簽領(lǐng)后由乙方負(fù)責(zé)保管;
5、由于乙方施工錯(cuò)誤造成材料損壞,其損壞材料按實(shí)際價(jià)格從工程款中扣除;
6、如果因甲方提供的材料及設(shè)備不合格而影響工程質(zhì)量,從而造成返工的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
四、付款方式:
按實(shí)際工程量進(jìn)度的付款,工程款完成后十五天付清總工程款。
五、雙方責(zé)任:
1、甲方的責(zé)任:協(xié)助乙方現(xiàn)場(chǎng)施工,并及時(shí)提供施工材料給乙方施工使用;
2、乙方的責(zé)任:安全施工,施工途中避免一切安全事故,發(fā)生工傷事故或造成第三方損失,由乙方自行承擔(dān)一切后果責(zé)任,與甲方無關(guān)。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方另議條文履行或協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
八、合同從雙方簽字之日起生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇九
工程發(fā)包方(甲方):
工程承包方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱。
1.2工程地點(diǎn):
1.3承包范圍:
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6工程質(zhì)量:
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫):
第二條甲方工作。
2.1開工前天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方份。
2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73--91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300--88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用第種:
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格加%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價(jià)格:按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
6.3工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值%的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.4乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條爭(zhēng)議或糾紛處理。
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第十一條其它約定。
第十二條附則。
12.1本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
12.3本合同履行完成后自動(dòng)終止。
12.4附件。
(1)施工圖紙或作法說明。
(2)工程項(xiàng)目一覽表。
(3)工程預(yù)算書。
(4)甲方提供貨物清單。
(5)會(huì)議紀(jì)要。
(6)設(shè)計(jì)變更。
(7)其他。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代表人:
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
電話:電話:
傳真:傳真:
郵碼:郵碼:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號(hào):帳號(hào):
年月日年月日。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇十
出租方:(下稱甲方)。
承租方:(下稱乙方)。
甲乙雙方依照國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法和省市有關(guān)房屋管理法規(guī),在租賃期內(nèi),為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)協(xié)商簽訂如下協(xié)議,共同遵守。
一、租賃物業(yè)位置:位于佛山市_x路_x號(hào)。
二、租賃物業(yè)用途:對(duì)該物業(yè)改造成多功能綜合性商務(wù)酒店進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。
三、租賃物業(yè)面積和范圍:該幢大樓的x至x層,建筑面積為__平方米。包括不計(jì)租金的首層大堂和整幛大樓運(yùn)作服務(wù)的設(shè)施設(shè)備(包括現(xiàn)有的水電設(shè)施、消防設(shè)施等)及設(shè)施設(shè)備用房、外墻立面、樓頂?shù)榷际亲赓U物業(yè)的組成部分。
四、租賃期限:該物業(yè)的租賃期限為20_年(即從__年_月_日至__年_月_日止)。
五、租金計(jì)算和支付方式:
1、租金按_元/計(jì),月租金為人民幣_(tái)_元整。
2、租金按每五年為一期,每期遞增2%。
3、租金按每半年度繳納一次,乙方于每年的x月x日和x月x日前將租金交納給甲方。
六、改造裝飾期間的租金計(jì)收辦法:
1、本合同簽訂后甲方將物業(yè)交付乙方進(jìn)行改造和裝飾。改造裝飾期限為一年,改造裝飾期內(nèi)甲方不計(jì)收租金。
2、改造裝飾期滿后的6個(gè)月內(nèi)作為乙方的試業(yè)期,試業(yè)期內(nèi)甲方按正常租金的50%計(jì)收乙方的租金。
七、對(duì)物業(yè)改造裝飾的約定:
乙方在不改變大樓總體結(jié)構(gòu)和使用安全的前提下對(duì)租賃物業(yè)作局部的改造,以達(dá)到大樓立而亮麗美觀、內(nèi)部裝飾典雅豪華舒適,配套設(shè)施設(shè)備布局合理、使用方便安全。甲方同意乙方以下改造裝飾方案。
1、重新改造大樓的外立面,將現(xiàn)有的外墻磚鏟除,用外墻漆裝飾外立面,同時(shí)修建空調(diào)主機(jī)位隱藏于外墻立面中。
2、增加大樓的消防配套設(shè)施。
八、物業(yè)改造裝飾的造價(jià)和投入辦法:
改造裝飾的造價(jià)人民幣_(tái)_萬元(包括鋁窗改造、外立面改造、增加消防設(shè)施等費(fèi)用),該費(fèi)用全部由乙方籌資投入。
九、租賃亂物業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理模式:
1、甲方只出租物業(yè)給乙方,由乙方立自主守法經(jīng)營(yíng),按時(shí)向甲方繳納租金。
2、甲方不參與乙方的經(jīng)營(yíng)管理,不承擔(dān)經(jīng)營(yíng)的盈虧風(fēng)險(xiǎn),不參與分享乙方的經(jīng)營(yíng)收益。
十、雙方權(quán)利與義務(wù):
1、甲方只提供物業(yè)的出租,對(duì)乙方經(jīng)營(yíng)該物業(yè)所產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)和治安、消防等責(zé)任問題不負(fù)連帶責(zé)任,但甲方應(yīng)配合乙方做好上述工作。
2、甲方保證,在本合同簽訂之前,甲方擁有該出租物業(yè)的產(chǎn)權(quán)未出現(xiàn)任何債權(quán)債務(wù)糾紛,未向任何人轉(zhuǎn)讓、或設(shè)定抵押,未被查封或其他限制甲方經(jīng)營(yíng)、使用權(quán)利的情形。租賃期間,因甲方出租的物業(yè)權(quán)屬問題或甲方其他原因與第三方產(chǎn)生行的、經(jīng)濟(jì)的和法律的糾紛致使乙方不能正常經(jīng)營(yíng)、使用該物業(yè)的、則視為甲方違約。
3、租賃期間,乙方擁有該租賃物業(yè)的使用權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)和轉(zhuǎn)租權(quán)(乙方可將部分租賃物業(yè)轉(zhuǎn)租,但不能將全部租賃物業(yè)或分割后全部轉(zhuǎn)租)。
4、乙方須按時(shí)繳交租金,逾期繳納則按應(yīng)付租金額每日扣罰滯納金,逾期超過一年未交租金的剛視為乙方違約。
5、租賃期內(nèi),如因市規(guī)劃建設(shè)需要,甲方收回物業(yè)的,乙方應(yīng)服從。但有關(guān)拆遷^v^門支付給甲方的補(bǔ)償費(fèi),應(yīng)按甲方建設(shè)該大樓的投入與乙方改造裝飾的投入的比例分配補(bǔ)償費(fèi)。甲方除此之外的其它任何之事由而提前收回特定的均視為甲方違約。
6、乙方應(yīng)按府有關(guān)規(guī)定解決好環(huán)境衛(wèi)生和治安、消防等有關(guān)社會(huì)問題,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
7、租賃期滿,乙方投入的經(jīng)營(yíng)設(shè)施設(shè)備等固定資產(chǎn)歸甲方所有。如甲方繼續(xù)出租上述物業(yè)的,在同等條件下,乙方享有優(yōu)先租賃權(quán)。
8、本合同雙方簽署生效后,甲方將該大樓的相關(guān)資料包括全套建筑圖紙、產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件等資料交乙方。
9、甲方應(yīng)配合和協(xié)助乙方辦理有關(guān)經(jīng)營(yíng)手續(xù)(包括用章、用產(chǎn)權(quán)證等),相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
10、租賃期間,大樓的供水、供電、消防、電梯等設(shè)施設(shè)備由乙方管理。甲方辦公時(shí)使用的水電可設(shè)分表計(jì)費(fèi),水耗、電耗按使用是的比例同雙方分?jǐn)?。甲方使用乙方其它設(shè)施設(shè)備的,視情況應(yīng)向乙方交納相關(guān)費(fèi)用。
十一、違約責(zé)任。
1、如甲方違約,由有資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估出乙方改造裝飾租賃物業(yè)和購(gòu)置附屬設(shè)施設(shè)備的投入總值后20_年租賃期限進(jìn)行折舊分?jǐn)偅追诫p倍賠償乙方未分?jǐn)偛糠值耐度肟傊怠?/p>
2、如乙方違約,剛甲方有權(quán)收回該物業(yè),乙方在租賃物業(yè)上的投入全歸甲方所有。
十二、爭(zhēng)議解決方法。
因執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,提請(qǐng)佛山市仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
十三、其他約定。
1、在租賃期間,如遇不可抗力(包括設(shè)施設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)的奮理不善的故障或意外引發(fā)的災(zāi)害)造成租賃物業(yè)受修,如乙方提出修復(fù)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的,則物業(yè)結(jié)構(gòu)部分的受損由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)(或乙方負(fù)責(zé)修復(fù),費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)),經(jīng)營(yíng)的設(shè)施設(shè)備部分則由乙方修復(fù)。同時(shí)甲方并視乙方損失程度和修復(fù)難度,適當(dāng)免除乙方維修期間的租金;乙方放棄恢復(fù)經(jīng)營(yíng)的,雙方無條件終止合同,由此造成的損失各自承擔(dān)。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
3、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,本合同中的附件,是合同的組成部分,與本合同具同等的法律地位,合同自簽訂之日生效。
出租方:承租方:
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇十一
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程名稱:________________。
2、工程地點(diǎn):________________。
4、乙方按工程總造價(jià)收取6%管理費(fèi),計(jì)入工程款、
5、雙方商定本工程____個(gè)工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項(xiàng)目、即自_____年____月____日起(日期以施工材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì))
3、對(duì)工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗(yàn)收、登記手續(xù)和其它事宜、
4、按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購(gòu)的材料、
3、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)、
3、施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款、
1、因甲方原因影響工期,工期相應(yīng)順延,并承擔(dān)由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償:
a、不能按期、按時(shí)供水電:
b、不能保證每天有8小時(shí)工作時(shí)間(含加班時(shí)間):
c、不能按期提供自購(gòu)的材料、設(shè)備:
d、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工:
e、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工項(xiàng)目的費(fèi)用外另收工程設(shè)計(jì)費(fèi):
f、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因、
2、乙方責(zé)任。
a、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān):
b、對(duì)竣工驗(yàn)收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責(zé)任的質(zhì)量問題,乙方免費(fèi)維修:
c、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害,責(zé)任由乙方負(fù)責(zé):
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償、
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)、
2、乙方必須嚴(yán)格按甲方簽認(rèn)的圖紙施工、安裝、
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金、
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇十二
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
(1)______室,計(jì)______平方米;
(2)______廳,計(jì)______平方米;
(3)______廚房,計(jì)______平方米;
(4)______衛(wèi)生間,計(jì)______平方米;
(5)______陽(yáng)臺(tái),計(jì)______平方米;
(6)________過道,計(jì)______平方米;
3、其他(注明部位)____________,計(jì)________平方米。
總計(jì):施工面積____________平方米。
4、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
6、工程開工日期:______年______月______日
7、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元,詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費(fèi)__________元;
3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元;
4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元;
5、搬卸費(fèi)__________元;
6、管理費(fèi)__________元;
7、稅金(3.41%)___________元;
8、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)______________元。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照上海市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30—1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。
5、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
付款百分比
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
甲方付清工程價(jià)款,詳見《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
4、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,詳見《家庭裝潢工程質(zhì)量驗(yàn)收表》,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
(1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
(3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
(1)應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
(2)指派(姓名)__________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
(3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
(4)嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為12個(gè)月。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向——仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;——人民法院提起訴訟。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章)________乙方:(簽章)________
住所地址:________ 企業(yè)地址:________
郵政編碼:________ 郵政編碼:________
工作單位:________ 法人代表:________
委托代理人:________ 委托代理人:________
電話:________ 電話:________
簽約地址:________ 簽約日期:________
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇十三
甲方:__________(以下稱甲方)。
乙方:__________(以下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,賓館客房、大堂裝修達(dá)成協(xié)議如下:
1、甲方責(zé)任:甲方負(fù)責(zé)清理必用品保證乙方能夠順利進(jìn)行施工,報(bào)建手續(xù),外界關(guān)系由甲方負(fù)責(zé),水電到施工場(chǎng)地費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、乙方責(zé)任:乙方開工之日起負(fù)責(zé)場(chǎng)地干凈按甲方要求施工,單價(jià)按每間客房、廁所計(jì)算,客房、廁所按報(bào)價(jià)單附件為準(zhǔn),所有材料必須由甲方認(rèn)可后乙方方可施工,甲乙雙方協(xié)商認(rèn)可大堂報(bào)價(jià)后方可施工。
3、承包單價(jià)每間客房、廁所__________/間計(jì)算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元,本報(bào)價(jià)不含稅)。
4、安全責(zé)任:在施工期間,此項(xiàng)裝修施工過程中,現(xiàn)場(chǎng)由乙方管理,甲方協(xié)助,所有大小安全事故一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、付款方式:在簽合同之日起,甲方付給乙方啟動(dòng)資金,其余工程款按工程量付款,工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工,如甲方原因不能施工,工期順延,沒其它原因,乙方?jīng)]按期完工每天罰款__________元,在工程完工驗(yàn)收后工程余款一次性付給乙方,在工程款內(nèi)預(yù)留5%作為保證金,如沒有質(zhì)量問題,余款5%的保證金在乙方,在保修期間,如有質(zhì)量問題,甲方提前一天通知乙方來人維修,如甲方原因費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。如不是甲方原因一切維修費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
6、承包協(xié)議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方:
乙方:
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇十四
乙方(承包人):_______。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程),達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程名稱:__________。
2、工程地點(diǎn):__________。
3、工程承包方式:雙方商定采取承包人包工、包料的承包方式。
1、開工前5天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
3、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
2、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
4、對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
5、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
6、工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
1、工程期限____________天,開工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。
3、因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔(dān)責(zé)任:
(1)遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、等不可抗力的;
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(3)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的'工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi);
(4)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
1、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量,由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的,返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
3、乙方承諾自竣工日期起,為工程項(xiàng)目保修年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
4、工程未驗(yàn)收的,甲方不得先行使用。
1、合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數(shù)_________支付階段或時(shí)間_______支付金額。
第二次_________工程驗(yàn)收后三天,支付余下工程全款約____________元。
2、雙方同意工程的結(jié)算方法為固定價(jià)格,本工程總價(jià)款為____________元進(jìn)行結(jié)算:
3、特別費(fèi)用的約定:
(1)施工過程中,施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
(2)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的,由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。
4、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方,雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。
1、施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé),其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。
2、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。
3、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應(yīng)當(dāng)按照____________支付乙方延期付款違約金。
4、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由其自行負(fù)責(zé)。
5、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
6、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施避免損失擴(kuò)大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當(dāng)對(duì)造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。
1、本合同條款及合同附表;。
2、施工圖紙及做法說明;
1、本合同一式兩份,雙方個(gè)執(zhí)一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇十五
依照《___建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的裝飾施工法則,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商洽談。就有關(guān)工程的裝飾事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況。
1、工程地點(diǎn):______。
2、工程內(nèi)容及做法,詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表。
3、承包方式:雙方商定采取包工包料的方式,不包含部分以預(yù)算表清單為準(zhǔn)。
4、工程期限:工程期限為_________天,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
5、工程造價(jià)計(jì)算方式:______。
本合同總造價(jià)為大寫:______元(元)。
6、付款方式:
(1)乙方工程施工隊(duì)進(jìn)入甲方施工現(xiàn)場(chǎng)施工首付大寫:______元(元)。
(2)當(dāng)工程施工進(jìn)入總工程量的二分之一時(shí),甲方再付乙方大寫:______元(元)。
(3)當(dāng)工程施工進(jìn)入總工程量的90%時(shí),甲方再付乙方大寫:______元(元)。
(4)當(dāng)乙方工程施工隊(duì)完成全部總工程量時(shí),甲方驗(yàn)收合格后,甲方再付乙方全部工程款大寫:______元(元)。
二、工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目:
由乙方無償提供甲方。
三、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)。
1、甲方的責(zé)任及義務(wù)。
(1)開工前,甲方為乙方施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響工程的障礙物,部分滯留物件,甲方采取保護(hù)措施。
(2)提供施工期間的水源、電源并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
(3)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里間的關(guān)系。
(4)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理工作。
2、乙方的責(zé)任及義務(wù)。
負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和工程成品的保護(hù)。
四、工程變更。
1、工程施工過程中由甲方提出修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
五、工程驗(yàn)收。
甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),并另簽補(bǔ)充合同。
六、工程延誤:
對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字,工期相應(yīng)順延。
七、工程量變化和設(shè)計(jì)變更:
甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
八、違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價(jià)的10%作為違約金,支付給對(duì)方。
九、工程保修。
工程完工后,乙方要負(fù)責(zé)甲方對(duì)整個(gè)工程的調(diào)試和營(yíng)運(yùn),若出現(xiàn)問題,乙方必須無條件進(jìn)行維修和更換。
十、合同簽訂方式。
本合同以及附件一式兩份,甲乙雙方各持一份。
____乙方:______。
代表人:______代表人:______。
代表人身份證號(hào):______代表人身份證號(hào):______。
電話或手機(jī):______電話或手機(jī):______。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇十六
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
現(xiàn)就乙方承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成余下條款:
工程名稱:
工程地點(diǎn):
承包范圍:
承包方式:
工期要求:12月8日前必須全部完成。
1、甲方設(shè)立該工程的項(xiàng)目部作為工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的管理工作,對(duì)乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明施工等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
2、負(fù)責(zé)向乙方提供臨時(shí)水電。
1、乙方為駐地代表,常駐現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的`應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗(yàn)收交鑰匙前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)自備施工所需工具。
4、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量、材料、勞動(dòng)力、文明施工等諸方面的安排,保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對(duì)上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(gb-50210、gb50303-2002、gb50242-2002、gb50327-2001等)作為本工程的質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、如因乙方原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗(yàn)收,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為貳年,質(zhì)量保修期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。
5、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方通知后,乙方應(yīng)在收到通知后24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。
1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
1、結(jié)算方式:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)完成面積計(jì)算及結(jié)算。
2、合同價(jià)格:
3、本價(jià)格包含人工費(fèi)、稅票、機(jī)械費(fèi)、進(jìn)退場(chǎng)、垃圾清運(yùn)、材料上運(yùn)費(fèi)等。
4、付款方式:
(1)開工后7日內(nèi),甲方按乙方進(jìn)場(chǎng)施工人數(shù)每天發(fā)放35元生活費(fèi),每周發(fā)放一次。
(2)每月甲方按乙方當(dāng)月完成工程量付80%進(jìn)度款,生活費(fèi)從進(jìn)度款中減除。
(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗(yàn)收后,甲方付總工程量結(jié)算款95%。此時(shí)乙方需提供全額的合格稅票。
(4)余款5%,在貳年保修期滿后結(jié)清(無息支付)。
1、甲方負(fù)責(zé)同業(yè)主聯(lián)系及時(shí)提供乙方所需材料,并按時(shí)到場(chǎng)。經(jīng)乙方驗(yàn)收入庫(kù)后,由乙方負(fù)責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價(jià)賠償。
2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時(shí)用電),材料損耗按定額計(jì),超支的不合理材耗由乙方自行承擔(dān),并在結(jié)算款中扣減。
3、所有進(jìn)場(chǎng)的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為合同附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴(yán)格遵守甲方和物業(yè)部門的規(guī)章制度,以及對(duì)外面現(xiàn)場(chǎng)和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須應(yīng)該遵守安全協(xié)議中的條款,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生違法亂紀(jì)等行為。若因乙方造成安全事故的,由乙方負(fù)責(zé)。
1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項(xiàng)目再次分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。
3、乙方須給進(jìn)場(chǎng)施工人員購(gòu)買人身保險(xiǎn),在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,由乙方賠償,而且甲方有權(quán)單方面終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效,履行完畢后終止。
甲方:__________。
乙方:__________。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇十七
甲方:__________(以下稱甲方)。
乙方:__________(以下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,賓館客房、大堂裝修達(dá)成協(xié)議如下:
1、甲方責(zé)任:甲方負(fù)責(zé)清理必用品保證乙方能夠順利進(jìn)行施工,報(bào)建手續(xù),外界關(guān)系由甲方負(fù)責(zé),水電到施工場(chǎng)地費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、乙方責(zé)任:乙方開工之日起負(fù)責(zé)場(chǎng)地干凈按甲方要求施工,單價(jià)按每間客房、廁所計(jì)算,客房、廁所按報(bào)價(jià)單附件為準(zhǔn),所有材料必須由甲方認(rèn)可后乙方方可施工,甲乙雙方協(xié)商認(rèn)可大堂報(bào)價(jià)后方可施工。
3、承包單價(jià)每間客房、廁所__________/間計(jì)算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元,本報(bào)價(jià)不含稅)。
4、安全責(zé)任:在施工期間,此項(xiàng)裝修施工過程中,現(xiàn)場(chǎng)由乙方管理,甲方協(xié)助,所有大小安全事故一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、付款方式:在簽合同之日起,甲方付給乙方啟動(dòng)資金,其余工程款按工程量付款,工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工,如甲方原因不能施工,工期順延,沒其它原因,乙方?jīng)]按期完工每天罰款__________元,在工程完工驗(yàn)收后工程余款一次性付給乙方,在工程款內(nèi)預(yù)留5%作為保證金,如沒有質(zhì)量問題,余款5%的保證金在乙方,在保修期間,如有質(zhì)量問題,甲方提前一天通知乙方來人維修,如甲方原因費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。如不是甲方原因一切維修費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
6、承包協(xié)議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方簽字:__________。
身份證號(hào)碼:__________。
電話:__________。
__________年__________月__________日。
乙方簽字:__________。
身份證號(hào)碼:__________。
電話:__________。
__________年__________月__________日。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇十八
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人綜合樓的裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn):________________________。
1.2工程承包方式:承包人包工、包料。
1.3工程期限____天,開工日期____年___月___日,竣工日期_____年___月___日。
1.4合同價(jià)款:本合同工程暫定造價(jià)為(大寫)_________________________。
第二條工程結(jié)算方式。
工程結(jié)算造價(jià)編制以《____年_____省建筑裝飾工程預(yù)算定額》及____年____月《_____省工程造價(jià)信息》為依據(jù),不能直接套用定額及信息價(jià)的,應(yīng)提前通知甲方,由甲方確認(rèn)品牌及價(jià)格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價(jià)格由雙方另行面議。工程量按實(shí)結(jié)算。
發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙貳份,發(fā)包人、承包人各壹份(詳見附表:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)。
第四條發(fā)包人義務(wù)。
4.1開工前7天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。
4.2提供施工期間的水源、電源。
4.3派置______為甲方代表協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)理。
4.4參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條承包人義務(wù)。
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
5.3乙方在施工中發(fā)生的安全事故,一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
5.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng),施工人員和設(shè)備必須在7天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。
5.5乙方應(yīng)對(duì)該單位工程的產(chǎn)品負(fù)責(zé),應(yīng)做好設(shè)備、器材的防盜、防竊及產(chǎn)品保護(hù)工作至驗(yàn)收交付甲方時(shí)為止。
5.6乙方派項(xiàng)目經(jīng)理_______負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工工作。
第六條工程變更。
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第七條材料的提供。
第八條工期延誤。
8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更。
(2)不可抗力。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
8.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):《建筑裝飾施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》以及相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由相關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修。
10.1雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收;承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。
10.2工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人接到驗(yàn)收通知后七天內(nèi)組織驗(yàn)收,經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格后填寫工程驗(yàn)收單并辦理移交手續(xù)。
10.3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十一條工程款支付方式。
11.1雙方約定按以下方式支付工程款:
(1)開工前按暫定價(jià)的20%預(yù)付施工備料款_____元。
(2)工程進(jìn)度至50%時(shí)再付_____元。
(3)工程進(jìn)度至80%時(shí)再付_____元。
(4)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)付______元。
(5)工程竣工結(jié)算后留5%作為工程質(zhì)量保證金,余款7天內(nèi)一次性付清。
11.2工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后___日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責(zé)任。
12.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12.2未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)發(fā)行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
12.4發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
12.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。
第十五條附則。
15.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份。
15.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽字)___________承包人(蓋章)___________。
法定代表人_______________法定代表人_______________。
委托代理人_______________委托代理人_______________。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇十九
承接方(乙方):_______。
工程項(xiàng)目:甲乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝璜。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)以便共同遵守。
1、工程地址:______________。
2、居室規(guī)定,房型_______室_______廳_______廚。
(1)_______室,計(jì)_______平方米;。
(2)_______廳,計(jì)_______平方米;。
(3)_______廚房,計(jì)_______平方米;。
(4)_______衛(wèi)生間,計(jì)_______。
(5)_______陽(yáng)臺(tái),計(jì)_______平方米;。
(6)_______過道,計(jì)_______平方米。
(7)其他(注明部位)_______,計(jì)_______平方米。總計(jì):施工面積_______平方米。
3、施工內(nèi)容:______________。
4、委托方式:______________。
5、工程開工日期:_______日
6、工程竣工日期:_______日
7、工程總天數(shù):_______天。
工程價(jià)款(金額大寫)_______元。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%,當(dāng)工期進(jìn)度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工竣工驗(yàn)收后結(jié)算,甲方在應(yīng)付日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)算工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方簽訂補(bǔ)充合同并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人,增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收,雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
合同經(jīng)甲乙雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守,任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同的總價(jià)款的10%付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
1、本合同和合同附件雙方蓋章、簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補(bǔ)充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇二十
乙方(承包方):_________________。
簽訂地址:___________________。
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
按照《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān),規(guī)定結(jié)合本工程實(shí)際情況,甲乙雙方遵守平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下合同。
1.工程地點(diǎn):___________________________。
2.工程內(nèi)容:
(1)房屋間數(shù):__________________________;
(2)建筑面積:__________________________;
(3)裝飾項(xiàng)目、內(nèi)容:______________________;
(4)規(guī)格:詳見甲方簽名認(rèn)定的裝飾設(shè)計(jì)施工圖紙(略)。
3.工程委托方式(下述三種方式選擇一種,甲方或乙方供料的,應(yīng)填寫材料清單,雙方簽名確認(rèn)):
(1)乙方包工包料;
(2)乙方包工,甲乙雙方各自部分包料;
(3)乙方包工,甲方負(fù)責(zé)全部供料。
4.工程圖紙?zhí)峁┓绞剑杭追綉?yīng)于開工前提供已確認(rèn)的圖紙____份給乙方作為施工依據(jù)。如圖紙變更或不符,雙方再進(jìn)行協(xié)商修改,重新確認(rèn)。
1.雙方商定,本工程總價(jià)款為人民幣_(tái)____元整(大寫:___)。
2.付款方式。
(1)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付_____%的首期款_____元;
(5)工程進(jìn)度與付款進(jìn)度發(fā)生不同步的矛盾時(shí),甲方應(yīng)按實(shí)際完成工程量進(jìn)度付款;
(6)雙方可以補(bǔ)充合同形式協(xié)商其他付款方式;
(8)甲方未按合同規(guī)定預(yù)付工程進(jìn)度款的,每逾期一天按逾期價(jià)款額的_____%支付給乙方。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,須經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(1)中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)____________________;
(2)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局制定的________________;
(3)甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn):_____________________。
3.工程因質(zhì)量問題的鑒定費(fèi)用、調(diào)解費(fèi)用及因此造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格規(guī)定,對(duì)合同中所用的材料、產(chǎn)品、設(shè)備一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià),明碼的價(jià)格作為本結(jié)算的最終價(jià)格,不受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響。
2.甲方或設(shè)計(jì)單位指定的材料品種,由指定者提供式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、產(chǎn)品、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),如延期到達(dá),施工期順延,并按誤工期處罰。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求,要及時(shí)與甲方聯(lián)系,驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1.工程期限____天。
(1)開工日期:____年____月____日;
(2)竣工日期:____年____月____日。
2.如果因乙方原因而延遲完工,每天按裝修工程價(jià)款中人工費(fèi)的____%作為違約金支付給甲方;如果因甲方原因而延遲完工,每天按裝修工程價(jià)款中人工費(fèi)的_____%作為誤工費(fèi)支付給乙方,違約金總額不超過人工費(fèi)總額。
3.以下原因不能視為乙方延誤工期:
(1)工程設(shè)計(jì)變更和工程量變化;
(2)甲方未按時(shí)支付工程款;
(3)不可抗力;
(4)其他非乙方原因造成的停工。
4.由甲方自行挑選材料,產(chǎn)品、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.暫停施工。
(2)甲方在確有必要時(shí),可要求乙方暫停施工,并在提出要求后_____小時(shí)內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工,并妥善保護(hù)已完工工程,乙方實(shí)施甲方處理意見后,可提出復(fù)工要求,甲方應(yīng)及時(shí)給予答復(fù),由甲方承擔(dān)損失和費(fèi)用,并相應(yīng)順延工期。停工責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。因甲方不及時(shí)作答復(fù),施工無法進(jìn)行,乙方可認(rèn)為甲方部分或全部取消合同,由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
6.施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
7.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
1.隱蔽工程的質(zhì)量驗(yàn)收。
(1)隱蔽工程驗(yàn)收范圍指電器線路和電線保護(hù)裝置、水管、家用中央空調(diào);
(2)乙方根據(jù)合同約定對(duì)隱蔽工程先自檢再驗(yàn)收,乙方必須在_____小時(shí)前通知甲方參加。如甲方不能按時(shí)參加,須在開始驗(yàn)收_____小時(shí)前向乙方提出延期要求,但延期不能超過_____天。如甲方既未提出延期要求,又不參加驗(yàn)收,乙方可自行組織驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
(3)如驗(yàn)收不合格,乙方在限定時(shí)間內(nèi)整改后重新驗(yàn)收,如工程符合規(guī)范要求,驗(yàn)收_____小時(shí)后甲方不在驗(yàn)收記錄上簽字,可視為甲方已經(jīng)同意,乙方可繼續(xù)進(jìn)行施工。
2.工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
3.乙方應(yīng)在竣工驗(yàn)收的_____天前通知甲方,甲方應(yīng)在_____天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄驗(yàn)收權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方如自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
4.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
1.乙方在裝修施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝修裝修工程保修期限為_____年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間等的防滲漏保修期限為_____年。保修期自住宅室內(nèi)裝修裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
2.保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到修理通知后_____天內(nèi)派人修理。
3.保修期的保修內(nèi)容均采用修復(fù)形式。
4.保修期內(nèi)因使用不當(dāng)和非裝潢的外力原因所造成的損壞,不屬于保修范圍,維修的材料和人工費(fèi)均由甲方自行負(fù)責(zé)。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有相同法律效力。
2.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對(duì)方,因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行賠償。
3.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)約,可視為本合同解除。
4.甲方?jīng)]有及時(shí)給予確認(rèn)簽證,不按合同約定支付款項(xiàng)或履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因違約導(dǎo)致增加的費(fèi)用和從支付之日起計(jì)算的應(yīng)支付款項(xiàng)的利息),并相應(yīng)順延工期,按合同條款約定支付違約金,賠償因違約給乙方造成的損失。
5.乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,或發(fā)生其他使合同無法履行的行為。乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,按約定向甲方支付違約金,賠償因違約給甲方造成的損失。
1.合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,或憑本合同向裝修協(xié)會(huì)或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投訴,請(qǐng)求協(xié)調(diào)處理。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決、或協(xié)商,調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向_____人民法院提起訴訟。
1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效,雙方依合同約定嚴(yán)格執(zhí)行合同條款內(nèi)容。
2.本合同(包括補(bǔ)充合同)一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)_____份,具有與同等法律效力。
出租房裝修施工合同(匯總21篇)篇二十一
根據(jù)《___合同法》及其他有關(guān)法律和行政法規(guī),為進(jìn)一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù),保障雙方的利益,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則,甲乙雙方通過友好協(xié)商就門店裝修事宜達(dá)成一致,簽訂合同并共同遵守履行。
第一條:門店概況。
2、門面實(shí)際面積:_______平方米。
5、委托方式:__________________。
6、工程開工日期:______年______月______日
7、竣工日期:______年______月______日
第二條:工程價(jià)款。
雙方商定,本工程的價(jià)款為人民幣_(tái)________元(大寫____________元)。
第三條:質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)。
1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費(fèi)的______%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的______%。剩余______%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
2、支付方式為下列第_______種形式。
(1)現(xiàn)金支付。
(2)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付費(fèi)用。
開戶行:__________________________________。
戶名:____________________________________。
銀行賬號(hào):________________________________。
(3)其他:_______________________________。
第六條:工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的_____%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的_____%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
2、由乙方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由乙方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
第七條:工程驗(yàn)收。
1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行工程驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在_____天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。
第八條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額_____%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第九條其他約定。
1、本合同條款如與國(guó)家法律、法規(guī)、政策相悖時(shí),以國(guó)家、法規(guī)、政策為準(zhǔn)。
第十條:爭(zhēng)議解決。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成向____________人民法院起訴。
第十一條:合同生效及補(bǔ)充。
1、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章方可生效。本合同一式_________份,其中甲方執(zhí)________份,乙方執(zhí)________份,具有同等效力。
2、對(duì)于本合同未盡事宜,雙方可隨時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議或以附件的形式對(duì)本合同中的有關(guān)問題作出補(bǔ)充、說明、解釋。本合同的補(bǔ)充協(xié)議和附件為其不可分的部分,與本合同具有同等法律效力。