施工合同是一種書面文件,規定了雙方在工程項目中的權益和責任。接下來是一些經驗豐富的專家,對于如何起草施工合同的建議和范例。
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇一
甲方:
乙方:
為確保哈爾濱公路主樞紐道外客運站項目按期開工,甲方委托乙方承擔本工程項目基坑降水工程,為工程基礎土方開挖及基礎施工做準備。現雙方在平等自愿的原則基礎上就該工程事宜達成如下協議:
8.0米。
四、工程造價的確定根據招標文件以中標價格確定工程造價70.66萬元(人民幣);工程造價包括基坑降水工程費23.1萬元、辦理基坑降水手續費47.56萬元;上述工程造價在工期要求時間內一次包死。
五、工程決算及付款方式:付款方式:施工降水設施完成后甲方支付乙方工程款工程總價90%;基坑降水要求工期結束后,乙方基坑降水達到要求標準,甲方將尾款一次性支付乙方。
六、雙方責任。
1、乙方中標后,乙方負責辦理基坑降水手續。
2、施工降水,超出降水工期要求以外的降水費用由甲方負責。
5、乙方應確保在總包單位基礎施工期間,作好維護及監測工作,與總包單位作好配合;
6、乙方應作好現場文明施工工作;
七、其他:本協議具有法律效力,雙方嚴格遵守。如果發生合同糾紛,雙方可向____市仲裁委員會申請仲裁。本協議壹式陸份,甲乙雙方各執兩份,建設單位兩份。
甲方:
法人代表:
授權委托人:____。
日期:________年____月____日
乙方:黑龍江xx公司法人代表:
授權委托人:____。
日期:________年____月____日
建設單位主管部門意見:建設單位(章)。
經辦人:________年____月____日。
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇二
建設單位:(以下簡稱甲方)施工單位:(以下簡稱乙方)依據《_經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,甲方愿把改造工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:
一、工程項目。
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程范圍:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造價:元(大寫:)。
二、工程期限。
根據本工程,經甲乙雙方協商一致,總工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后,工期相應順延)。
開工日期為20xx年月日至20xx年月日,總工期天。
三、本工程竣工質量為一次性合格工程。
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工;
四、工程價款支付及結算。
本工程按進度付款,具體金額由雙方協商為準。
五、其它約定。
1:甲方承擔的安全責任、權利。
(一)甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程;
(三)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業,并按規定給予處罰;
(四)乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品,不能滿足安全施工需要時,人員不得進入施工現場。
六、其它未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
身份證號:
乙方:代表人:身份證號:公章年日日月。
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇三
甲方(發包方):
乙方(承包方):
經甲乙雙方平等協商,現甲方將_________科技有限公司網絡及布線工程委托乙方負責施工。為明確雙方權利和責任,特簽訂本合同,以資雙方信守執行。
_________科技有限公司網絡及布線工程。
_________工業制造城。
網絡及布線工程、弱電橋架安裝及室外光纜布放、網絡設備安裝調試、標簽識別。
見附件1,技術方案見附件2。
合同總工期為:60個工作日。
1、工程總價(含稅):人民幣元(大寫貳拾壹萬柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程總價包干,工程造價不因國家政策、市場因素、商業風險等原因引起的人工、材料、機械設備價格變動而調整。
乙方按工程造價以包工、包工期、包質量、包安全、包設備安裝調試以及標簽識別的方式承包。
1、在雙方簽訂合同之日3個工作日內日,甲方預付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
乙方開工后3個工作日內,甲方預付合同總價的35%即元(大寫柒萬陸仟零壹拾壹元貳角伍分整)。
3、乙方施工完畢后,甲方組織驗收;工程驗收合格之日起3個工作日內,且在乙方開出正式發票后,甲方付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
4、余款即合同總價的5%即元(大寫壹萬零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作為工程的質量保證金(不計利息,自驗收合格之日起);一年質量保證期內工程無質量問題,且乙方全面、適當履行質保義務,期滿后支付乙方。
付款賬號:
開戶銀行:
銀行帳號:
地址:
甲方責任。
1)負責檢查工程進度、質量,及時按照相關規范組織工程驗收工作。
2)配合現場協調工作。
3)按照合同約定支付工程款項。
乙方責任。
1)乙方應按照施工圖紙/要求編制施工計劃、施工質量檢驗計劃,經審定蓋章后,送甲方審核,做好各項施工準備工作,施工期間嚴格按照各項計劃進行施工。
2)施工過程中,乙方不得隨意變更施工圖紙/要求及說明書,如對設計圖紙/要求有異議須變更時,應取得甲方及設計單位的同意,取得甲方書面認可后,方可進行施工。
3)乙方在施工期間,如有技術問題或需甲方解決的問題時,必須書面上報甲方,否則,甲方不予答復。
4)乙方在施工期間,必須加強施工管理。落實一切安全措施,確保安全施工,在施工過程中,如發生設備、人身事故及非因甲方責任引起的第三方的人身、設備事故,均由乙方負責。如乙方沒有按規定落實各項安全措施,甲方有權責令停止工程的進行。
網絡及布線工程安裝完畢、設備安裝調試完畢試運營后,技術方案中的工程、設備安裝要求確立的標準進行驗收。隱蔽性工程在施工過程中,甲方按技術方案標準驗收。
1、從工程驗收合格之日起算,工程的質保期期為1年,從工程驗收合格之日起算。在質量保證期內,因工程質量所產生的問題,乙方應免費修復。
2、乙方服務響應時間:緊急維護請求2個工作日內上門響應;非緊急維護請求,乙方維護人員必須在維護請求發出后的5個工作日內上門響應。
3、乙方應向甲方提供技術支持,并根據甲方的需要對甲方工作人員進行免費培訓。
4、質保期滿后,甲方有權要求乙方繼續擔此工程維護工作,乙方僅收取材料費用。
1、乙方未按約定的時間完工的,每延期一天應向甲方支付工程總價萬分之五的違約金。遲延超過30個工作日的,甲方有權解除合同。如因甲方原因造成工期延誤的,總工期將往后順延。
2、甲方延期付款超過7個工作日的,每延期一天應向乙方支付當期應付款項萬分之五的違約金。如因乙方原因造成付款延誤的,付款時間將往后順延。
3、因一方違約導致合同解除的,違約方應支付合同總價20%的違約金,違約金不足以彌補損失的,違約方仍應承擔損失賠償責任。
當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。
本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均適用中華人民共和國法律。雙方因本合同發生爭議,應協商解決,協商不成,任何一方可向深圳市南山區人民法院提起訴訟。
本合同一式四份,甲方執三份,乙方執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
1、甲方指派專人作為本合同的執行者,由其負責本合同履行的行為。
2、乙方指派_________作為本合同的執行者,指派_________作為本合同工程施工的執行者。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇四
甲方:
乙方:
應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現根據甲方要求,作相應增項。根據原施工合同精神,經雙方協商,作如下補充協議:
一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式:按原合同執行。
六、其它:施工合同補充協議1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
簽約日期:年月日
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇五
發包方(以下稱甲方):
法定代表人:
身份證號碼:
承包方(以下稱乙方):
法定代表人:
身份證號碼:
依據《_合同法》及相關法律、法規,結合________省有關規定及本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于《________》(合同編號________,以下簡稱原合同)甲乙雙方就其中未盡事宜經充分協商,達成一致,形成本補充協議。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程承包方式:
5、工程范圍。
計劃竣工日期:____年____月____日。
工期總日歷天數:____天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
1、暫估合同價款為____________萬元(人民幣大寫:____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量(綜合單價和暫估工程量見工程量附件)。
2、付款方式:按原合同相關條款執行。
補充協議所列工程量為暫估工程量,工程量計算規則以經甲方確認的實際工程量為準,按原合同計量條款執行。
嚴格按照原施工合同執行。因工程質量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質量負有完全責任,并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現場情況進行施工監督管理。
1、對本協議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用_法律。
2、本協議是原合同的組成部分,與原合同具有同等法律效力。本協議與原合同相抵之處,以本協議為準。
3、凡因本協議的簽訂、履行而發生的或與本協議有關的一切爭議,雙方應友好協商解決;協商不成的,向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份,均具有同等法律效力,發包人執____份,承包人執____份。
發包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
組織機構代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
承包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
組織機構代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇六
甲方:
乙方:
身份證號碼:
甲方承建的農田機械道路及河道工程,需使用挖掘機等機械作業,乙方就近有機械,經甲乙雙方協商就挖掘機使用等相關事項達成如下協議:
1、工程地點:
2、作業內容:根據甲方需要挖掘機所能從事的作業。
3、機械型號:60型挖掘機。
4、計量方式:按實際工程進行計量,精確到分鐘,計時時間以及機械進入甲方指定地點,并指令開始工作時,甲方指定專人計量時間(說明:無論夜間或加班使用機構計量方式不變)。
5、計價方式:累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數,單價為_______/小時(合同期單價不再調整)。
6、付款方式:經甲方及甲方相關人員驗收合格后一次性付清。
7、安全責任:乙方應加強安全檢查及防范工作,凡發生一切安全事故(包括車輛本身安全、駕乘人員安全對他人造成安全、開往或退出工地安全等)均由乙方負責(包括法律或經濟責任)。
8、駕乘人員食宿自理,機械設備自行保管。
9、本協議一式二份,雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇七
發包方(甲方):貴陽金輝電力實業總公司。
承包方(乙方):貴州省遵義市正業電氣安裝工程有限責任公司。
第一條合同依據。
本合同的法律依據是_《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容。
一、工程名稱:清鎮寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮寒坡嶺110kv變電所內。
三、工程范圍及內容:。
1:清鎮寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2:清鎮寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式。
本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用20xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字(20xx年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(20xx年版);根據貴州省電力公司電技經[20xx年。
第四條雙方協作事項。
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第五條違約責任。
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第六條發生經濟糾紛處理方式。
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期。
本工程年月日前完工。
第八條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十條工程造價。
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(),本工程包工包料按實結算。
第十一條合同份數。
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:
負責人:(簽章)負責人:(簽章)。
日期:年月日日期:年月日
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇八
合同編號:甲方(發包單位):江蘇xx公司乙方(承包單位):無錫xx公司根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,雙方就鋼構雨篷加工與安裝事項協商一致,簽訂本專業分包合同,雙方共同遵照執行。
1.工程名稱:住宅小區一期工程(17樓)。
2.工程地點:安徽____市紅十字會醫院南邊。
3.工程結構:框剪結構。
4.承包內容:小區單元門的鋼構雨篷加工與安裝。
二、承包形式:大包形式、包工包料、包安全、包質量、包竣工驗收。
三、材料要求:
1、工字鋼、圓鋼管及玻璃爪等必須按照圖紙施工,并且必須達到國家標準要求。
2、玻璃采用66夾膠鋼化玻璃。
四、工藝要求:鋼結構連接平整、防銹漆兩遍、面漆采用氟碳漆兩遍必須光澤顏色一致,面漆顏色以選樣為準。
五、加工、制作形式:按照圖紙加工安裝,乙方根據實際需要對圖紙進行修改時要及時通知甲方.
六、結算方式:
1、950元2,該報價含設計、加工制作費、運輸、安裝和稅金。
2、最后以竣工實際面積結算并提供正式稅務發票。
3、付款方式:工程量完工驗收合格一次性結算,雨棚主鋼構安裝完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,驗收合格后支付全部的10%,全部安裝費的5%為質保金,________年后無質量問題全額無息返還。
1、工期:合同簽訂后按甲方編制進度計劃實施。
2、暫停施工:甲方應以書面形式要求乙方停止施工,提出書面處理意見,乙方整改后以書面形式提出復工要求。
3、工期延誤:以下原因造成的工期延誤,經甲方代表確認后,可考慮工期順延:
(1)施工現場未能達到開工條件;
(2)其它工種施工施工交叉而影響施工。
(3)發生重大設計變更,造成工程量增加或返工發生的天數。
(4)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
八、質量標準符合以下有關鋼結構規范:
(3)質量要求:使用的原材料符合國標及圖紙要求。
十、雙方義務:甲方義務:
(1)配合乙方協調設計單位確保圖紙無誤。
(2)甲方負責提供施工現場所需的施工條件、施工所需水、電。乙方義務:
(1)乙方負責提供施工所需的全部機械以及二級箱以下的電纜等,所有焊條、切割片、油漆、鋼絲刷等輔料。配合甲方完成監理及施工所需的有關技術資料,檢驗資料和檢驗報告,報驗資料等等。
(2)乙方現場施工人員服從甲方及有關單位的管理。
(3)及時接受并完成監理單位提出的整改意見。十。
乙方:無錫xx公司甲方代表(簽名):
乙方代表(簽名):甲方法人代表或授權人(簽名)。
乙方法人代表或授權人(簽名):地址:
地址:電話:
電話:開戶銀行:開戶銀行:帳號:
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇九
企業在對外開展各類業務活動的基本載體就是合同,有位法學家曾經說過:“財富的一半是合同”,這形象地說明了合同在企業中的重要性。工程施工合同作為一種典型合同,具有它自身的特殊性和復雜性,標的物特殊、履行周期長,條款內容多、涉及面廣,如何對其進行有效管理是擺在我們面前的課題。
整的、自成系統的管理方式。
1.對合同認識及重視不夠。
現階段,各施工企業基本上都是按合同管理的要求認真進行合同的標前及標后的評審,對合同的履約進行檢查,力求通過嚴格的組織程序、嚴密的合同評審,把自己能否按期履約、業主的能力及不穩定狀態消滅在萌芽狀態。但在工程施工時如何有效地把合同貫徹執行下去,有的單位執行的不夠。另外,有些企業領導對合同管理的重要性認識不夠,沒有建立完善的合同管理機構。企業領導對合同風險缺乏防范意識,沒有認識到合同管理是企業管理不可或缺的重要組成部分。因此在機構設置、人員配備和經費等方面支持不夠。
2.合同執行力度不夠。
合同作為維系雙方當事人的紐帶,任何一方均須按合同辦事。但由于雙方均沒有按合同辦事,且又不進行及時、必要的經濟技術簽證,造成雙方均違約。工期不能按期交工,工程款不能按時撥付,致使合同管理流于形式。
3.招標監督機構和合同管理機構缺乏權威性。
中標結果的。合同管理機構不僅應有監督職能、仲裁職能,而且對不合理的條款應有糾正職能。
4.合同管理制度不健全,權責不分明。
有些企業沒有規定嚴謹統一的合同管理制度。由于缺乏統一的依據,各部門權責不分明,意見很難統一,造成權力大家爭、責任大家推的局面。這是企業管理之大忌,最終將給企業帶來重大的隱患。
5.合同管理人員素質不高。
一部分企業合同管理人員思想品德不過硬,文化水平不高,業務不精通,沒有受過正規的法律教育,缺乏系統的法律知識,無法對合同涉及的各項法律問題作出正確判斷,無法對合同進行有效的管理。
1.建立合同實施的保證體系。
(1)建立合同管理體系,配備高素質的人才。
(2)加強法制宣傳教育力度,培養全面合同管理理念。大力貫徹全面合同管理觀念。
(3)組織項目小組成員和各工程小組負責人學習合同文件和合同分析文件,對合同的主要內容做出解釋和說明,使大家對合同概況、主要精神、合同總目標有較為深刻的理解,樹立全局觀念,避免施工中的違法行為。
(4)將合同事件責任分解落實到人,并做出問題的說明完不成責任的影響和法律后果。
(1)對合同文件和各種工程文件資料進行分析整理,或通過對施工現場的直接了解得到反應工程實施狀況的信息。
(2)分析工程實施狀況與合同、合同分析文件等的差異和差異程度。如未完成合同責任、工期拖延、成本超支、質量不合要求等。
(3)分析工程中存在的問題,評價合同履行情況,提出分析報告。
3.根據合同分析結果,實施有效的合同監督。
(1)現場中對各工程小組、項目小組或分包單位工作的監督,給它們以合同方面的幫助,如落實計劃、提供工作保證、協調他們之間的關系,對出現的問題進行合同方面的解釋。
(2)對建設單位及監理單位進行合同監督,協調與他們的關系,如督促他們完成合同職責,檢查對方合同責任情況,追究其違約責任,進行合同索賠與反索賠,處理合同糾紛。
(3)參與各種檢查驗收,并提出相應的報告。
(4)對各種來往信件、請示、簽字指令、會議紀要、索賠文件、合同變更文件等做合同方面的審查和控制,并記錄在案,及時預防行為的法律后果,彌補自己工作中的漏洞,而且有利于尋找對方工作中的漏洞,及時提出索賠要求。
(5)經常性地解釋合同,對工程中出現的特殊問題進行合同擴展分析。
(6)收集、整理、保存各種工程資料。
(1)謹慎訂立合同、減少瑕疵合同以減少違約的發生。
(2)業主、承包商在合作中存在目標分歧的情形下,應借助各種制度安排來協調合作中的目標分歧以實現合作的潛在利益:包括工程監理制度,質量保修制,質量事故處罰制度等。
(3)要讓監理發揮良好作用,抑制承包商的風險。
(4)加快信用制度建立,提高故意違約成本。
(5)可重新定位工程合同主體的關系。
使合同管理貫穿于從投標到工程竣工的全過程,既有利于合同目標的實現,又使技術和經濟相結合,產生良好的經濟效益。參考文獻:
[1]崔寶霞,黃焦偉.淺談建設工程施工合同管理[j].包鋼科。
技,20xx(s1).
作者簡介:
孫洋(1990-),男,湖北荊門人,現就讀于中南大學土木工程學院,主要從事土木工程方面研究。
劉漢云(1990-),男,湖南邵陽人,現就讀于中南大學土木工程學院,主要從事土木工程方面研究。
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇十
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積1227。
2.00平方米。
二、工程裝修內容綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為:元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。
五、質量要求按國家建設部行業標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)。
3、工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。甲方單位名稱:乙方單位名稱:(蓋公章)(蓋公章)法人代表:法人代表:委托代理人:委托代理人:年____月____日________年____月____日委任單位:____________施工單位:____________就____________裝飾工程,經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________。
二、工程地點:________________________。
三、工程項目內容:________________________。
四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
六、付款方式。
1.合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)。
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工。
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4.乙方應了解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量。
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修________年。
一、違約責任任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇十一
依照《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量治理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,通過協商簽訂本合同。
(一)工程名稱:_______________________________。
(二)工程地點:_____________________。
安全維護及整改。
工程造價為:____________元整。
5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)。
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地點的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地點標準、規程必須符合湖南省標準規程。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規范》(gb50500-2017),《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價方法》,2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災難,工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方緣故造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期能夠按實際情況順延。
8.3因乙方緣故造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方緣故造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量咨詢題15天內全額返還,保修金不計利息。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關治理要求,并做好安全治理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇十二
在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念,“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條“因建設工程質量發生爭議的,發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現行法律中,到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念,可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建筑法》第六十七條規定,“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業整頓,降低資質等級;情節嚴重的,吊銷資質證書。”
解決這一問題,首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人,其中第一條第二項規定:“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的,應當根據合同法第五十二條第(五)項的規定,認定無效。”
第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定:“因建設工程質量發生爭議的,發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定:“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的,可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
目前較為一致的觀點認為,實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人,包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為,實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權利義務關系,即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系,在這種情況下,才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護,該條對合同相對性原則的突破是有限度的,農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊,通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此,審判實踐中,應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵,嚴格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據字面含義,將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人,應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利,而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款,加重發包人的法律責任。
指出的是,審判實踐中,大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務,與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下,大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇十三
建設單位(甲方)施工單位(乙方)。
根據《消防法》有關規定,甲方將關嶺縣招待所消防安裝工程承包給乙方施工安裝,經甲乙雙方協商達成如下協議:
(二、三、四、五層室內簡易噴淋安裝,火災自動報警安裝及滅火器、標志燈、應急燈配置。)。
包工包料,包工價:人民幣陸萬元整(60000。00元)由甲方提供施工電源,并負責二相電連接到自動報警主機旁邊。
合同簽訂后甲方需付給乙方人民幣伍仟元訂金,余款伍萬伍仟元經消防部門驗收合格后一次性付清尾款給乙方,如果消防部門驗收說不合格就不付錢。
20xx年8月,20xx年xx月xx日。
由違約方賠償對方一切經濟損失。
甲方負責提供安全施工環境,施工過程中造成的安全事故由乙方負責。
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
xx年xx月xx日。
盤龍區工程施工合同(匯總14篇)篇十四
電話:_________________。
住址:_________________。
通訊地址:_________________。
乙方(承包方):_________________。
法定住址:_________________。
法定代表人:_________________。
職務:_________________。
聯系人:_________________。
身份證號碼:_________________。
電話:_________________。
通訊地址:_________________。
郵政編碼:_________________。
1、工程地點:_________________市_____________區(縣)_____________路_____________號_____________樓_____________室。
2、住房結構:_________________房型_____________房_____________廳_____________套,施工面積_____________平方米。
3、工程造價:_________________家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:_________________總價款:_________________元,大寫(人民幣):_________________。其中:_________________材料費:_________________,人工費:_________________,管理費:_________________,設計費:_________________,垃圾清運費:_________________,稅金:_________________,其他費用:_________________。(詳見附表三:_________________家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
4、工程承包方式:_________________雙方商定采取下列第_____________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表)。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
第二條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_____________種方式提供:
1、甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_____________年_____________月_____________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:_________________家庭裝飾裝修工程設計圖紙)。
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:_________________家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權利義務。
1、開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項。
2、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。
3、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料。
4、房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,并按有關規定清運。
5、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條乙方權利義務。
1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程。
2、安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全。
3、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通。
4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。
6、乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任。
7、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8、乙方施工應符合有關規范要求,不得偷工減料、粗制濫造。
9、乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全。
第五條材料的提供。
1、由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續。若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔。
2、由乙方提供的材料、設備的(見附件五:_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收。若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提。
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_____________%)+材料運輸費(根據實際情況確定)。若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任。
4、除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場。
第六條工期延誤。
1、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
2、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條質量標準。
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。
第八條工程驗收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收。
(2)油漆、面層涂料施工前驗收。
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
2、保修。
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見附件九:_________________工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:_________________工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條工程款支付方式。
1、竣工驗收后_____________日內,甲方支付相當于總價款_____________%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
2、因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3、雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
第十條違約責任。
1、合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價_____________%的違約金。若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
2、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
3、由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十一條附則。
1、本合同簽訂后工程不得轉包。
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
4、合同履行完后自動終止。
5、本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
6、合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字):_________________。
乙方(蓋章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
委托代理人(簽字):_________________。
簽訂地點:_________________。
簽訂地點:_________________。
_________________年__________月__________日。
_____________年__________月__________日。
委托代理人(簽字):_________________。
聯系電話:_________________。