生活當中,合同是出現頻率很高的,那么還是應該要準備好一份勞動合同。那么合同應該怎么制定才合適呢?下面是小編給大家帶來的合同的范文模板,希望能夠幫到你喲!
修繕房頂合同篇一
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商一致,就甲方委托乙方裝飾工程,簽訂以下協議:
一、工程內容
樣板房、售樓處、公共大堂及標準間等裝修工程。
二、工期
1.按甲方發出的派工單規定的時間內完成。
2.施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或其他不屬于乙方原因的工期可順延。
三、工程合同價款
按實際發生確認的派工單價格累計到人民幣(含稅):拾萬元整(100000。00)。
四、承包方式
甲方以派工單的形式通知乙方,乙方收到派工單后及時回復派工單內容所有發生的a人工(計件按市場價;無法計算部分按純人工計算其中力工按180元/天、技工(木工、油漆、水電等)按250元/天、泥水工按320元/天)、b材料(市場價)、c損耗(實際計算)、d機械及輔材(實際計算)、e管理費(a+b+c+d*5%)、f利潤(a+b+c+d+e*12%)、g稅金(a+b+c+d+e+f*7。4%);所需的費用給甲方代表審核并簽字確認,乙方隨即組織完成派工單所提及的內容。
五、工程付款辦法及結算方式
1.工程按確認的派工單每次竣工累計后達到人民幣(含稅):伍萬元(50000。00)。乙方可以向甲方支借合同價款的40%;待工程竣工累計后達到人民幣(含稅):拾萬元(100000。00)。乙方可以向甲方申請辦理本合同單元余下的工程尾款,并開具相對應結算金額的發票交給甲方。
2.工程款按照最終實際結算。
六、工程質量要求及雙方工作
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計變更施工圖紙的內容、要求進行施工,工程施工前確定好質量標準,經甲方檢驗不符合質量標準的相應部位全部扣款,并責成乙方返工返修,費用乙方自理。
2.甲方指派為甲方代表負責現場工地相關協調及所有文件的簽署,以確保乙方施工進度。
3.乙方指派葉萬年為乙方代表負責協調現場施工及所有文件的簽署。
4.工程竣工后,乙方負責施工范圍內垃圾的清理,做到工完場清。
七、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程完工甲方將款項結清后合同即告終止。
八、本合同壹式貳份,甲、乙方各執壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協商解決。所有經代表簽字的文件均視為本合同附件與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
修繕房頂合同篇二
第一條 維修項目及質量標準要求
維修項目:
l、門廳吊頂;
2、辦公室墻體乳膠漆粉刷及油漆墻裙;
3、安裝塑鋼窗防護網;
4、更換防盜門、電器、線路安裝;
5、走道及梯間地面貼地板磚;
6、其它零散工程。
維修要求:
1、乙方在維修動工之前,材料進場須通知甲方進行驗 收,保證合格產品,方能施工。
2、乙方自行組織維修施工隊,并負責做好施工現場的 安全質量工作,造成的一切事故責任由乙方自行負責。
3、乙方要在甲方指定的時間內完成該項工程任務,要 求清除原墻面涂料,滾刷乳膠漆,保證平整、結實、牢固、美觀,達到合格工程。
4、乙方對甲方的維修項目負責,確保維修范圍內的所 有設施的正常使用,乙方維修正常交工后,在維修范圍內的 設施屬于人為破壞的,屬于乙方責任。
第二條 維修付款方式
l、甲方在乙方完工后,驗收合格,一次性付清全部工程 款。
2、在合同執行期內,甲方需要向乙方支付全額的費用, 按實際施工量的現行市場指導價決算。
合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。 本合同未盡事宜,由雙方友好協商后解決,如無法解決, 可向合同簽訂地法院提起訴訟。
本合同自雙方簽名蓋章時生效,一式二份,甲、乙雙方 各執一份。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
負責人(簽名)
簽訂日期: 年 月 日
修繕房頂合同篇三
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方在北塔區資棗社區安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
全框架結構共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調板按半面積計算)。注:括號內條例經協商不計算面積,但水電由甲方負責施工,工資由甲方付款。
1、主要內容:按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3。8米,0。00以下按實結算,并計算乙方的其它費用開支,為一次性支付。
2、配套附屬工程,另行按實計算。
3、水、電由甲方負責。
4、室內留門洞,粉好門套,預制構件由甲方購買。
1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格、
2、乙方應認真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。
3、因乙方原因工程質量達不到規范質量標準,乙方承擔一切責任,工程質量達不到規范標準的部分,乙方按照甲方的要求標準和重新施工,直至符合規范標準合格為止,所有費用由乙方負責。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。
5、外墻為100100或(100200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負責。
2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用,乙方負責綁扎,外架由乙方負責。
工期總共為180天,自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。
工程總價約為32。736萬元,簽訂合同預付乙方的進場費及備料款3萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
1、甲方應保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預期進度由甲方負責。
2、甲方未按合同規定履行自己應負的責任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應賠償給乙方造成的實際損失。
3、承包人不得將承包工程轉包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發包他人,否則,合同自行終止。
4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認真履行職責,協助保密等義務。
5、本合同一式四份,雙方各執二份,合同自簽字生效,發包人、承包人履行合同的全部義務,承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
修繕房頂合同篇四
乙方:___________
根據《^v^合同法》和建筑裝飾工程的有關規定,結合本工程的具體情況,經雙方充分協商,就本工程的有關事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資共同遵守。
一、項目名稱:月華大廈前樓客房維修改造工程
二、項目范圍:
1、大廳墻面、大廳頂部、服務臺、小賣部、大廳擴建、商務中心及樓梯處理、餐廳門、電梯門、法院維護改造。
2、二至七樓六十一間客房(包括四間大套房)已全部裝修完畢。
3、每層設置過道和出口的門窗,二層設置公共衛生間,三、四層設置陽臺的門窗,對大堂和法庭的會議室、樓梯間、電梯門等門進行修繕和翻新。
4、粉刷朝西的外部建筑外墻。
三、工程承包方式:雙方同意乙方以承包工程和材料的方式承包工程。
四、工期:
1、約定為七十五天(歷期)。
開工日期:20__年7月12日
竣工日期:20__年9月26日
2、開工前三天,承包商應向甲方發出開工通知、、
3、出現下列情況,經甲方現場代表核實后,工期相應順延:
(1)屬于甲方責任范圍,不影響及時正常施工。
(2)重大設計變更經雙方同意。
(3)連續停水停電影響正常施工超過24小時。
(4)對于隱蔽工程,甲方在接到乙方通知后24小時內不在現場,影響下一道工序的施工。
(5)未按合同規定撥付工程進度款,影響備料施工。
(6)其他不可抗力因素及工期延誤。
五、項目質量:
1、乙方必須嚴格按照施工圖紙和部頒標準(gjg73—91)進行施工,并接受甲方現場代表的監督。
3、對于房間維修,施工質量不得低于竣工樣板房的質量要求。甲方要求各種電路都要穿墻埋地。乙方必須按照甲方的要求進行改進,并保證質量和技術效果。
4、乙方隱蔽工程應提前24小時通知甲方,經甲方代表確認并簽字后,方可進行下道工序。
5、甲方收到乙方的竣工驗收通知后,乙方應同時向甲方提交工程竣工資料,經甲方審查合格后方可進行工程竣工驗收。甲方無正當理由未在接到通知后15日內組織驗收,或驗收后一個月內不予批準,且未提出修改意見的,可視為竣工驗收報告已獲批準。
6、工程竣工后,乙方應按規定對工程實施保修,保修期為工程通過竣工驗收和資質驗證之日起一年。
六、工程價款的支付和結算:
1、本項目預算已經甲乙雙方及甲方上級主管部門批準,按預算總價105、75萬元簽約。工程量變更后,在&; plusmn中審批。5%內不得調整,超過出廠價5%以上的部分由雙方協商調整。
2、本合同簽訂后,甲方先支付乙方10萬元的備料款,然后甲方每月按工程進度支付85%的進度款,工程驗收合格后支付總額的5%。
3、工程保修金由甲方按工程結算金額的10%代扣,保修期限為一年。保修期滿后,一次性支付給乙方。保修期內如有工程質量問題,乙方必須在接到甲方通知當天到現場處理,否則甲方可以自行處理,所需材料、維修、管理費用由乙方負責,甲方將扣除保修金。
4、匯款方式:甲方只按合同規定的指定銀行賬號匯款。
七、雙方的責任
1、甲方保證其責任范圍內的場地將被騰空,無電無水。
2、乙方必須嚴格按照本合同的質量要求組織施工,確保質量、工期、安全,爭創優質工程。
3、乙方施工隊伍必須嚴格遵守甲方的規章制度,遵守法律法規,進行文明施工。
4、乙方以外的施工隊伍嚴禁進入建筑施工現場。
5、在施工過程中,乙方不得損壞除裝修以外的設施、設備和物品,否則乙方應負責賠償。
八、乙方應按規定采取安全防護措施,由乙方負責調查處理由乙方造成的安全事故和質量事故,并承擔事故造成的一切損失,甲方不承擔責任。
九、如果乙方施工質量低劣,造成的損失由乙方負責。甲方有權按劣質工程總造價的10%進行處罰。甲方未按規定向乙方支付工程進度款,影響乙方施工進度的,由甲方負責。
十、根據施工合同規定,在確保工程優良的前提下,每天提前獎1000元,以后每天罰款1000元。
十一、任何一方違反合同規定,雙方未能協商,造成爭議的,按《^v^合同法》處理。
十二、其他未盡事宜及施工中出現的其他問題,由雙方協商溝通解決。
十三、本合同一式八份,甲方執四份,具有同等法律效力。本協議自簽署之日起生效,并在雙方履行完所有義務后終止。
甲方:___________乙方:___________
日期:___________日期:___________
修繕房頂合同篇五
建設單位:江夏區鄭店街道關山小學(以下簡稱甲方) 施工單位: 彭波(以下簡稱乙方)
依據《_合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《_價格法》、《武漢市保護消費合法權益條例》,以及其他有關法律、行政法規,遵守平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就關山小學附屬幼兒園教學樓周邊維修工程施工共同協商,達成如下承包協議,以明確雙方責任,相互約束,共同遵守。
一、概況
2、施工內容:
(一)、幼兒園教學樓東側m5混合砂漿擋土墻63m,自然面下挖墻角深,高度,寬2m,收口面1m,c25混凝土墊層,擋土墻外側抹1:2水泥砂漿,粉刷做外墻涂料,墻體側面積189m2。
(二)、幼兒園教學樓東側土方:自然面下挖2m,長20m,寬16m,總土方量640m3,考慮外運2km。
(三)、幼兒園運動場南側長80m,高2m擋土墻外側抹1:2水泥砂漿,粉刷做外墻涂料,面積160m2。
3、工程總造價為:
4、工期:自年月日結束,竣工工期30日歷天。
二、關于材料供應的約定要求:
承包人所使用的材料均應具備國家認可的有效產品合格證,不合格的產品不得使用。承包人的材料品牌在進場施工之前必須經甲方到場確認方可施工。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行《建筑裝飾工程技術規程》,《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由 乙方 提供施工方案,必須經審核簽字確認后,方可施工。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方若提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,乙方方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡未經甲方與同意,乙方擅自更改施工內容所引起的一切后果,乙方自負。
5、工程驗收:施工過程中,甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,并做好隱蔽工程的相關記錄。
6、工程竣工:乙方應提前一周內通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續并填寫《工程竣工驗收單》。
7、工程質保:本工程質保期為貳年,在質保期內由于乙方施工不當或用材造成的質量問題,乙方應在接到報修通知后12小時內派出維修人員進行修復,修復產生的費用由乙方承擔;人為損壞不在保修范圍內。質保期以后按市場價收取材料費,免人工費。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員安全,防止相鄰管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、工程款付款方式
工程竣工驗收合格后,現金支付。
六、 質量保證承諾:
工程質量合格,達不到要求罰款合同總價 2 %;文明施工管理目標優
良,達不到要求罰款合同總價 %;安全生產目標合格,達不到要求罰款合同總價 % 。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工、中途停工或甲方未按合同的約定付款,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每逾期一天,甲方按合同價款的 5 ‰向乙方支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按200元/天 向甲方支付違約金。誤期罰款限額 20__元 大寫(貳仟元整)。
八、糾紛處理方式:
因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向所在區縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方不得變更合同內容。在合同履行過程中,非經雙方同意,單方終止合同視同違約,并違約方應按合同價款 50% 向守約方支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、本合同一式 兩 份,甲方執 壹 份,乙方執 壹 份,具有同
等法律效力。
甲 方: 江夏區鄭店街道關山小學
(代表簽字):
乙 方(簽字):
20__年7月19日
修繕房頂合同篇六
甲方:(簡稱甲方)
乙方:(簡稱乙方)
根據《xxx合同法》有關規定,遵循自愿平等公平誠信的原則,甲乙雙方就維修xx完小學校食堂雨棚一事進行協商,訂立本合同。
一、工程名稱:xx中心完小學校食堂雨棚。
二、工程地點:xx中心完小。
三、承包方式:乙方負責包工包料。
四、工程質量要求:采用鋼架結構,彩鋼瓦的板材厚度為4mm。保證能抗六級大風,不漏雨。如果一年內出現非人為的垮塌、破損,乙方需進行維修,所需的費用由乙方負責。
五、工程計價:此工程的彩鋼瓦按板材面積計算,單價為:130元/平方米,施工面積為平方米,總價為元。以上綜合總價包含:材料費、人工費、施工腳手架費、機械切割加工費及運輸費。
六、工期為15天。
七、甲乙雙方的責任
甲方的責任:
1、甲方提供施工用電,為乙方提供便利的施工條件。
2、負責給乙方撥工程款。
乙方的責任:
1、嚴格按要求施工。
2、嚴格操作規程施工,不強行、違規施工,嚴格杜絕火災、觸電等安全事故的發生。否則乙方承擔由此產生的全部責任。
3、該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人生傷亡或財產損失所發生的一切責任。
八、付款方式:該工程施工完畢,經甲方驗收合格后,乙方提供有效稅務發票,甲方一次性結算工程款給乙方。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,本合同自簽字之日生效。
甲方:乙方:
年 月 日
修繕房頂合同篇七
承包方(簡稱乙方):_______________________
為了更好地完成上_______年度國家農業綜合開發土地治理項目工程的建設任務,本著團結協作、緊密配合、分工負責的原則,按照《xxx合同法》和《建筑合同承包條例》的規定:結合工程具體情況,經雙方充分協商達成如下協議。望共同遵守履行。
一、工程名稱:_______________________
二、工程地點:_______________________
四、開工時間:_______________________
竣工時間:_______________________
五、工程價款:貳佰壹拾叁萬捌仟肆佰肆拾玖元正(萬元)。
六、工程質量保證金:
合同簽訂后,乙方向甲方繳納工程總投資的10%。
工程差額保證金:_______________________
七、工程付款辦法:_______________________
甲方在收到乙方所交質量保證金和差額保證金后即付給乙方不低于工程總價_______%,其余工程款甲方按乙方所報工程月進度經核定后支付工程量的_______%,工程竣工驗收后,除按規定扣留工程總價_______%即_______元,作為工程保修金(考驗期_______年)外剩余部分付給乙方,保修金待質量考驗期滿后付清給乙方。
八、設計資料提供:
合同簽訂后由甲方提供施工圖紙_______份;(包括配套說明和有關技術資料)。
九、施工中甲方職責:
1、負責建設期內協調土地占用、青苗、樹木賠償、土石方開采地點等補償以及其他需甲方協調的事宜。
2、施工前向乙方進行技術和圖紙交底及有關地址和地下埋設、設施資料的交待。
3、鎮農業中心等技術服務部門配合乙方進行施工質量管理、技術指導、辦理現場簽證。
4、工程竣工后,指導施工方編制工程竣工資料、組織竣工驗收工程。
5、甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤,承擔由此造成的經濟支出,賠償乙方有關損失,工期相應順延。
6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延誤,甲方應賠償乙方的誤工損失,工期相應順延。
十、施工中乙方職責:
1、嚴格按設計圖紙施工,重要工序及隱蔽工程完工后,需經甲方驗證后方可進行下道工序施工。
2、在施工過程中,須接受甲方的質量管理監督,聽從甲方的合理化建議。
3、施工所用各種建筑材料及設備等,須符合有關規范要求,并征得甲方認可,方能使用。
十一、材料供應辦法:預制構件甲方提供,其它材料乙方自行組織。
十二、工程質量:
1、乙方工程必須按甲方提供的設計圖紙、施工技術要求以及有關技術規范進行施工。
2、甲方施工技術負責人有權對施工質量進行監督、檢查,對不合格的部分有權提出返工要求,乙方必須服從。
十三、工程設計變更和增減:
施工如需進行設計變更和工程數量增減,必須經甲方同意,并將工程量的增減變化計入工程決算,增減量大影響和延誤的工期相應順延。
十四、竣工驗收
工程完工后,由乙方提出驗收報告,施工總結和有關資料報請甲方組織驗收。
十五、竣工決算:
竣工報告批準后,乙方按有關規定和協議規定和協議條款提交工程量變化簽證、有關質量檢驗報告、工程結算書及編制說明、施工總結、竣工圖紙等,交由甲方審核,并配合甲方作好工程竣工資料整編,報請上級主管部門和審核部門審批,最后以審核部門審核為準。
十六、違約的索賠:
合同簽字生效后,任何一方不履行合同,應付給對方違約金,違約金按預計工程總價的_______%付給,計人民幣_______元,如在施工過程中一方終止合同或違約給對方造成經濟損失超過違約金時,違約方還應向對方賠償超出違約的金額。
十七、工程施工安全:
乙方在施工過程中,應按有全規定,采取嚴格的安全防護措施,并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任方承擔和有關費用。
十八、其他事項:甲供預制構件必須提供到施工場地內,乙方不承擔預制構件的質量檢查、保管、安全等責任。
十九、合同的生效與終止;
本合同雙方簽字蓋章后即行生效,工程竣工資料交清,費用結算付清后,除有關保修條款仍然生效外,其余條款自行終止。
二十、合同份數:
本合同一式陸份,其中正本陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,具有同等效力。
二十一、其它約定事項
在合同執行中的未盡事宜,雙方應本著互相平等、實事求是的原則,共同友好協商解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
修繕房頂合同篇八
修理合同是承攬人為定作人修理好損壞的物品、設備、交通工具等并收取費用的合同。以下是本站小編為大家精心準備的:3篇設備修繕修理合同范本。內容僅供參考,歡迎閱讀!
定作人:_______________
承攬人:_______________
第一條修繕修理項目
項目內容報酬
合計人民幣金額(大寫)
合計人民幣金額(大寫)
第三條材料的檢驗標準、方法、時間、地點及提出異議的期限:___________第四條修繕修理時間從_________年______月______日至__________年______月____日。
第五條修繕修理項目的技術標準、質量要求:____________第六條定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求:_______________第七條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在_______日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第八條定作人(是/否)允許第三人成修繕修理項目的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:________.第九條定作人協助承攬人的事項與要求:_____________第十條修繕修理項目交付的時間、方式及地點:__________________第十一條修繕修理項目驗收標準、方法及時間:__________________第十二條定作人應在__________年______日______前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)_______________元。
第十三條結算方式及期限____________第十四條保修期限:__________第十五條本合同解除的條件:(一)定作人可以隨時解除合同,但應有是面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。(二)
第十六條違約責任:___________________違約金或損失賠償額計算方法:_________第十七條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成的,提交蘇州市仲裁委員會仲裁。
第十八條其他約定事項:______________________
定作人住所: 郵政編碼: 承攬人住所: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 傳真: 電話: 傳真:
第1條 定義
“驗收手冊”是指由承攬方提供并由雙方確認,供雙方檢驗所修理設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。
“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設備(結構或性能)不符合驗收手冊有關規定之處。
“現場驗收”是指定作方按照驗收手冊對所修理的設備所作的最后驗收。
“技術規格”是指本協議附表a。
第2條 修理項目
項目 內容
設備性能必須符合所規定的性能,達到技術規格和規定數據的標準,并提交全部適用的,必要的圖紙、數據和其他技術資料。承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的監督檢驗。
承攬方應于20xx年9月____日之前準備且提交給定作方驗收手冊草案副本2份。由定作方在____日內審議和同意驗收手冊。
本協議正文規定如與附件規定相抵觸,以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖,則以技術規格和規定資料為準。
第3條 修理費
第4條 支付
定作方在收到承攬方的發票后,必須按下列期限付給承攬方款項:
設備修復后試車,一個月后如驗收合格,則定作方應一次付清人民幣32萬元。
第5條 交貨與驗收
承攬方應在20xx年11月25日前完成設備的修理和調試工作;并完成驗收手冊所規定的各項檢測;同時,承攬方須在設備驗收單證上簽字,證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的,且應由承攬方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。
現場驗收應在20xx年11月26日起進行。
第6條 更改
自本合同生效之日起,對本合同正文或附表作任何更改,必須作成書面形式,詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協議的其他重大事項的影響,而且應由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設備,承攬方可適當對技術規格作微小的更改或校正,只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條 保修
承攬方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷,以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。
該設備及部件,從簽署現場驗收合格之日起,如在半年之內出現故障,承攬方負責在收到定作方通知7日內進行調換或修理,由此發生的費用均由承攬方承擔。
如承攬方不履行上述保修義務,則應承擔定作方由此而引起的一切損失。
第8條 其它
本合同為雙方的完整協議,以前協議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同,無論是書面的還是口頭的,均撤銷作廢。
定作方
承攬方
年 月 日
甲乙雙方就設備保修事宜,經協商一致,達成如下協議。
一、保修設備附表:
代碼設備名稱品牌型號機身號碼數量聯系人:
電話:
傳真:
郵編:
設備使用地址:
二、保修范圍及服務方式:
1.免費進行操作指導,技術咨詢;
2.修復其有修復價值的毀損設備,或排除設備故障;
3.機器出現故障的應急維修:
4.定期對保修期內的機器進行上門保養,每年不少于 次,保證設備運作正常。
三、服務期限:從年 月 日至 年 月 日 .保修合同期滿甲方需乙方繼續保修時,應提前一個月重新簽訂。
四、質量保證:乙方對所售的配件、耗材保證質量,若出現質量問題,乙方給予免費更換。
五、 以下情況不屬乙方保修范圍:
因電壓不穩而造成的機件損壞:
因不按正常規則使用而造成的機件損壞;
機器的消耗品如墨粉、墨盒、色帶,感光鼓,載體,暗盒等;
甲方擅自改裝保修產品或更換非乙方提供的零件及耗材;
甲方擅自委托非乙方授權人員對機器進行保修。
六、收費標準:
1、甲方在簽訂本協議同時向乙方支付保修費用 元;
2、甲方需乙方到市區以外地區上門檢修,甲方應支付乙方工時費、旅差費元。
七、違約責任:
乙方提供給甲方的耗材配件出現質量問題,乙方承擔賠償責任。
甲方逾期未付清乙方款項的,須每日向乙方交納逾期部分2‰的滯納金。
八、執行本協議發生爭議,由甲乙雙方協商解決。協商不成,甲乙雙方同意由廣州市仲裁委員會仲裁。
九、其他事項:
十、合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
地址: 地址:
簽訂日期:年月日
修繕房頂合同篇九
我受上訴人________及其親屬的委托,并經________律師事務所的指派,擔任________的二審辯護人,委托后,本辯護人詳細查閱了一審案卷,并會見了上訴人________。現本案事實和法律,如下辯護意見,供合議庭參考。
一、原審違反罪刑法定原則,錯誤認定走私“化石”即構成“走私文物罪”;走私文物罪的是禁止出口的文物,而化石并非文物。《文物保護法》條款規定:“科學價值的古脊椎動物化石和古人類化石同文物一樣受保護”,顯然本條區分了化石與文物是不同的事物。主管全國古生物化石管理和監督工作的國土資源部,對“古生物化石”的定義是的:“古生物化石,是指地質時期并賦存于地層中的動物、植物等遺體化石或者遺跡化石”,“古生物化石是的地質遺跡,它有別于文物……”(見《古生物化石管理辦法》,《國土資源部關于古生物化石保護的通知》)。這就說明化石等同于文物。而人所走私的物品文物,現行刑法對走私化石并未明文規定以走私文物罪定罪,法無明文不為罪,這是法律的原則,,上訴人的構成走私文物罪。
二、上訴人走私文物的故意。
走私文物罪在主觀是故意,過失構成本罪。構成本罪要求人在主觀上對其所運輸、攜帶的物品屬禁止出口的文物事實有的認識。人不知是文物,或者不知是禁止出口的文物而將其運輸、攜帶出境的,犯罪的故意,以走私文物罪定罪。本案中,上訴人金某事前對原審被告人________購買化石一事并不知曉,僅是在________電話請求下才答應幫忙運送的,而從________告訴上訴人購買物為化石到化石出境僅僅幾天,走私文物罪的構成,上訴人________要明知事實:1、幫助運送的物品是化石;2、該化石是禁止出口的;3、該化石屬于文物。而僅受過初中教育的上訴人________而言,在短短的幾天之內如此多的信息是不的,他既能力,也條件。而原審僅對上訴人________對化石的明知作了認定,兩項任何證據可以證明,,上訴人________主觀上并無故意,走私文物罪無法成立。
三、認定上訴人為主犯顯系不當。
即便原審認定罪名成立,上訴人在犯罪中所起的作用次要的、輔助的,不應當被定為主犯。
1、上訴人對購買化石一事與________事先并無通謀;
上訴人的生活環境、閱歷及受教育程度在客觀上決定了他的認知能力和判斷
能力,上訴人涉案前對化石一無所知,是原審被告________告訴他“化石就象石頭一樣的”(見原審卷第161頁上數第5行至第12行),既然上訴人連化石是都不清楚,就更不化石的價值及意義,,上訴人與________不通謀。
2、上訴人的涉案只是次要的、輔助的;
上訴人僅因曾經受到________的禮遇,為報答,才答應臨時為________擔任翻譯、運送等工作,過程中,________于________年________月________日在上訴人陪同的情況下,購買了6件鳥化石、10件鸚鵡嘴龍化石、9件龜化石、1件滿洲鱷化石、11件潛龍化石及2185件化石。而在上訴人陪同下,________購買的化石僅占了總購買化石量的極小(2件鳥化石、一件龜化石、5件潛龍化石及53件化石),,不應認定上訴人為主犯。
四、犯罪形態認定有誤。
同樣,假定原審認定罪名成立,原審對犯罪形態的認定有誤的,事實上,原審在認定走私物品時,區分既遂與未遂,走私犯罪而言,應當以走私物品出境認定走私既遂的標準,尚未報關的及未出境的化石均不應認定為既遂。
綜上,上訴人陪同他人購買并不明知禁止出口的化石,主觀上逃避進出境的禁止性管理的故意,客觀上并無逃避海關監管的,,懇請二審法院以事實為,撤銷原判,依法改判。
辯護人:______________律師事務所
律師:________________
________年________月________日
修繕房頂合同篇十
訂合約人: (以下筒稱甲方)
xx有限公司(以下簡稱乙方)
感謝您選擇我們xx有限公司的服務,同時也感謝您為我們提供了顯示湖北華菱奧機電工程有限公司實力的機會。
xx有限公司以
一、 維護內容
當電梯發生故障時,接到客戶通知,我們派遣技術人員2小時內到現場進行緊急處理。
一、積極配合客戶通過年檢;負責完成年檢中發生的屬本合同范圍內的整改工作。
二、自行配備工作所需的工具及設備。
三、將隨時聽取客戶的反饋,對不正常的運行狀況做以認真分析及糾正。
四、保修期間,因乙方責任引起的電梯事故由乙方負責。
一、因非乙方的責任導致電梯設備丟失、損壞,合同履行的延誤,以及甲方或第三方的損失,乙方不承擔任何責任。
二、因甲方未及時處理本公司所提合理的建議所產生的事故或合同終止期間產生事故和損失的,乙方不承擔責任。
三、出現緊急報修的情況,甲方要未予及時直接通知本公司而導致現場故障排除措施的延誤及擴大的損失,對于擴大損失的部分本公司不承擔責任。
一、甲方有義務提供有關電梯及其運行的準確消息和基本...