在商業(yè)交易過程中，使用合同樣本可以有效規(guī)范雙方的行為并保護各自的利益。在使用合同范文時，務必注意根據自身的實際需求進行合理的修改和適應。
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇一
甲方(出租人)：
乙方(承租人)：
根據《中華人民共和國合同法》及相關規(guī)定，經甲乙雙方協商一致，簽定此合同。
甲方將位于__________市__________區(qū)(縣)__________路(街)__________號的房屋，建筑面積__________平方米，以預收款形式租與乙方作為__________________經營使用。
房屋租期從該房屋交付使用之日起，即_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，租期_________年。
租金從合同簽定之日起，一次性支付人民幣(大寫)_______________________元。時間為20xx年_________月_________日至_________年_________月_________日。雙方議定房屋租期為_________年，_________年內租金不變。
1、該房屋共用面積部分及共用設施的維修，進戶門內的給、排水、暖設施的維修及費用由甲方承擔。
2、由地方按一戶一表的管理方式向甲方供給水、電。
3、乙方在租賃的房屋需要維修時可以要求甲方在合理期限內維修。甲方未履行維修義務時，乙方可以自行維修，維修費用由甲方負擔。因維修房屋影響乙方使用的，應當相應減少租金或延長租金。
4、乙方按照約定的方式或租賃房屋的性質使用，致使租賃房屋受到損耗的，不承擔損害賠償責任。
乙方經甲方同意，可以將租賃房屋轉租給第三人。乙方轉租的，甲方與乙方的租賃合同繼續(xù)有效。第三人對租賃房屋造成損失的，乙方應當賠償損失。
乙方未經甲方同意轉租的，甲方可以解除合同。
1、合同期內因政府規(guī)劃拆遷需終止合同時，本合同自然終止并不追究違約責任，同時甲方應退還乙方尚未使用的房屋租金。如果該房屋遇政府規(guī)劃拆遷時，所得的拆遷補貼中含有乙方投入(如內部裝修等)部分，甲方同事應給乙方一定補償。
2、租賃期滿若該房屋繼續(xù)出租，在同等條件下，乙方享有對該房屋的優(yōu)先承租權。
3、本合同未盡事宜，由雙方另行協商簽定補充協議。
4、本合同履行中如有爭議，雙方應該根據交易習慣及誠實信用原則協商解決;協商不成，可以向仲裁機構申請仲裁。
5、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。合同經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇二
【委托】【法定】代理人：_____________________。
乙方(承租方)：_____________________________。
【委托】【法定】代理人：_____________________。
根據《中華人民共和國合同法》、《上海市房屋租賃條例》(以下簡稱《條例》)等法律法規(guī)，并結合《關于本市加強租賃廠房和場所的生產、消防、特種設備安全管理的意見》(滬府辦發(fā)[2019]34號文印發(fā)，以下簡稱《安全管理意見》)，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經協商一致，就乙方承租甲方可依法出租的廠房事宜，訂立本合同。
第一條出租廠房情況。
1.1甲方出租給乙方的廠房座落在本市_________【區(qū)】【縣】_________路_________弄_______號_______室(部位)_______(以下簡稱該廠房)。該廠房出租【建筑面積】【使用面積】為_________平方米，其平面圖見本合同附件(一)。
1.2甲方作為該廠房的【房地產權利人】【授權委托人】【法律規(guī)定的其他權利人】與乙方建立租賃關系。
簽訂本合同前，甲方已向乙方出示該廠房的【房地產權證】【產權單位委托出租的證明】【法律規(guī)定其他權利人證明】，權證編號：_________;并已告知乙方該廠房【已】【未】設定抵押。
1.3該廠房原規(guī)劃設計的生產使用性質為_________;其現有裝修、有關設施設備(包括特種設備，下同)狀況、安全生產條件、防火等級，以及甲方同意乙方自行裝修和改變技術工藝或生產設施的內容、標準及需約定的其它有關事宜，由甲、乙雙方在本合同附件(二)中加以列明。甲、乙雙方同意該附件作為甲方向乙方交付該廠房和本合同終止時乙方向甲方返還該廠房的驗收依據。
第二條租賃使用性質和生產用途。
2.1甲方已查驗乙方的營業(yè)執(zhí)照、相應生產經營資質證書或者擬從事的生產經營范圍。乙方向甲方承諾，租賃該廠房嚴格按照經核準的生產經營范圍和該廠房原規(guī)劃設計的生產使用性質，用于從事_________的產品生產。
2.2乙方保證，在租賃期內未征得甲方書面同意，或未按規(guī)定經安全生產監(jiān)管、消防等有關部門批準，不擅自改變該廠房規(guī)劃設計的生產使用性質，從事上款約定之外的其它產品生產經營活動。
第三條交付日期和租賃期限
3.1甲乙雙方約定，甲方于_________年________月________日前向乙方交付該廠房和按本合同附件(二)中約定的有關設施設備(以下簡稱：有關設施設備)。租賃日期自_________年________月________日起至_________年________月________日止。
3.2租賃期滿，乙方應如期返還該廠房和有關設施設備。乙方需繼續(xù)承租的，則應于租賃期屆滿前_________個月，向甲方提出續(xù)租書面要求，經甲方同意后，雙方應重新簽訂廠房租賃合同。
第四條租金、支付方式和限期。
4.1甲、乙雙方約定，該廠房每日每平方米【建筑面積】【使用面積】租金為(_____幣)______元。月租金總計為(______幣)_________元。(大寫：_________萬_________仟_________佰_________拾_________元_________角整)。
4.2該廠房租金_________【年】【月】內不變。自第_________【年】【月】起，雙方可協商對租金進行調整。有關調整事宜由甲、乙雙方在補充條款中約定。
4.3乙方應于每月_________日前向甲方支付租金。逾期支付的，每逾期一日，則乙方需按日租金的_________%支付違約金。
4.4乙方支付租金的方式如下：_________________________。
第五條保證金和其他費用。
5.1甲、乙雙方約定，甲方交付該廠房時，乙方【不向甲方支付廠房租賃保證金】【應向甲方支付廠房租賃保證金，保證金為___個月的租金，即(_________幣)_________元，甲方收取保證金后應向乙方開具收款憑證】。
租賃關系終止時，甲方收取的廠房租賃保證金除用以抵充合同約定由乙方承擔的費用外，剩余部分無息歸還乙方。
5.2租賃期間，使用該廠房所發(fā)生的水、電、燃氣、通訊、設備、物業(yè)管理、_________等費用由【甲方】【乙方】承擔。其他有關費用，均由【甲方】【乙方】承擔。
5.3【甲方】【乙方】承擔的上述費用，計算或分攤辦法、支付方式和時間：_______________。
第六條廠房的使用要求。
6.1甲、乙雙方在簽訂本合同時，應根據安全生產法律、法規(guī)的要求以及《安全管理意見》第二、三、五條的規(guī)定，同時訂立《安全生產管理協議》作為合同附件(三)，明確租賃雙方的生產、消防、特種設備安全管理職責。
6.3租賃期間，乙方應合理使用并愛護該廠房和有關設施設備。因乙方使用不當或不合理使用，致使該廠房和有關設施設備損壞或發(fā)生故障的，其維修費用由乙方承擔。
6.4租賃期間，甲、乙雙方應根據《安全生產管理協議》的約定，保證該廠房及設施設備處于正常的可使用和安全的狀態(tài)。甲方在履行安全管理職責，對該廠房進行檢查時，乙方應予以配合。凡發(fā)現乙方存在安全生產隱患的，甲方有權書面告知乙方，責令乙方進行整改。
6.5乙方增設特種設備，或者另需裝修、改變技術工藝或改造有關設施設備的，應事先征得甲方的書面同意。其中按規(guī)定必須報有關部門審批的，則還應由【甲方】【甲方委托乙方】報有關部門批準后，方可進行。
第七條廠房返還時的狀態(tài)。
7.1除甲方同意乙方續(xù)租外，乙方應在本合同的租期屆滿后的_________日內返還該廠房和有關設施設備，未經甲方同意逾期返還的，每逾期一日，乙方應按(_________幣)_________元/平方米向甲方支付占用期間的使用費。
7.2乙方返還該廠房和有關設施設備，應當符合正常使用后的狀態(tài)。返還時，甲方根據合同附件(二)的約定進行驗收，并相互結清各自應當承擔的費用。
第八條轉租、轉讓和交換。
8.1除甲方已在本合同補充條款中同意乙方轉租外，乙方在租賃期內，須事先征得甲方的書面同意，方可將該廠房部分或全部轉租給他人。
8.2乙方轉租該廠房，應按規(guī)定與接受轉租方簽訂書面的轉租合同，并依據原簽訂的《安全生產管理協議》，由甲、乙雙方與接受轉租方簽訂《安全生產管理協議》。其中，甲方應承擔的安全生產管理職責不因轉租而改變。
8.3在租賃期內，
乙方將該廠房轉讓給他人承租或與他人承租的廠房進行交換，必須事先征得甲方書面同意。轉讓或交換后，該廠房承租權的受讓人或交換人應與甲方簽訂租賃主體變更合同并繼續(xù)履行本合同及《安全生產管理協議》。
8.4在租賃期內，甲方如需出售該廠房，應提前3個月通知乙方。乙方在同等條件下有優(yōu)先購買權。
第九條解除本合同的條件。
9.1甲、乙雙方同意在租賃期內，有下列情形之一的，本合同終止，雙方互不承擔責任：
(一)該廠房占用范圍內的土地使用權依法提前收回的。
(二)該廠房因社會公共利益被依法征用的。
(三)該廠房因城市建設需要被依法列入房屋拆遷許可范圍的。
(四)該廠房在租賃期內被鑒定為危險廠房，或者因不可抗力導致毀損、滅失的。
(五)甲方已告知乙方該廠房出租前已設定抵押，現被處分的。
(六)_________________________________________________。
9.2甲、乙雙方同意，有下列情形之一的，一方可書面通知另一方解除本合同。違反合同的一方，應向另一方按月租金的_____倍支付違約金;給另一方造成損失，支付的違約金不足抵付損失的，還應賠償造成的損失與違約金的差額部分：
(一)甲方未按時交付該廠房和有關設施設備，經乙方催告后_________日內仍未交付的。
(二)甲方交付的該廠房和有關設施設備不符合本合同的約定，致使不能實現租賃目的的;或甲方交付的廠房和有關設施設備危及安全生產或存在消防等級缺陷的。
(三)甲方發(fā)現乙方未按《安全生產管理協議》認真履行其管理職責，存在安全生產隱患，且書面告知乙方責令其整改，乙方整改不力或逾期拒不整改的。
(四)乙方未征得甲方書面同意和相關部門的批準，擅自改變該廠房規(guī)劃設計的生產使用性質，用于從事第二條第一款約定之外其它產品的生產經營活動的。
(五)乙方未征得甲方書面同意和經安全生產監(jiān)督、消防等有關部門的批準，即增設、改造特種設備，或者生產、經營、運輸、儲存、使用危險物品或處置廢棄危險化學品的。
(六)乙方未征得甲方書面同意，擅自轉租該廠房、轉讓或與他人交換該廠房承租權的。
(七)乙方逾期不支付租金累計超過_________月的。
(八)_________________________________________。
第十條違約責任。
10.1該廠房和有關設施設備交付時存在缺陷的，甲方應自交付之日起的日內進行修復。
逾期不修復的，甲方同意減少租金并變更有關租金條款。
10.2因甲方未在該合同中告知乙方，該廠房前已抵押或產權轉移已受到限制，造成乙方損失的，甲方應負責賠償。
10.3非本合同規(guī)定的情況，甲方在租賃期間擅自解除本合同，提前收回該廠房的，甲方應按提前收回天數的租金的_________倍向乙方支付違約金。若支付的違約金不足抵付乙方損失的，甲方還應負責賠償。
10.4租賃期間，根據本合同第六條的約定，【甲方】【乙方】不及時履行本合同約定的維修、養(yǎng)護責任，致使廠房和有關設施設備損壞，【甲方】【乙方】應承擔賠償責任。
10.5乙方未征得甲方書面同意或者超出甲方書面同意的范圍和要求，擅自改變廠房建筑結構，違反有關技術標準和消防安全規(guī)定，進行電力線路等裝修工程，改變技術工藝或生產設施的，甲方有權要求乙方恢復廠房和有關設施設備原狀以及賠償損失。
10.6非本合同規(guī)定的情況，乙方在租賃期間中途擅自退租的，乙方應按提前退租天數的租金的_________倍向甲方支付違約金。若違約金不足抵付甲方損失的，乙方還應負責賠償。甲方可從租賃保證金中抵扣。保證金不足抵扣的，不足部分則由乙方另行支付。
第十一條解決爭議的方式。
11.1本合同受中華人民共和國法律、法規(guī)管轄。
11.2甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議，應協商解決;協商解決不成的，雙方同意選擇下列第_________種方式解決：
(一)提交上海仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向_________人民法院起訴。
第十二條其他條款。
12.1租賃期間，甲方需將未抵押的廠房和有關設施設備抵押的，應當書面告知乙方，并向乙方承諾該廠房和有關設施設備抵押后當事人協議以折價、變賣方式處分該廠房前_________日書面征詢乙方購買該廠房和有關設施設備的意見。
12.3本合同經登記備案后，凡變更、終止本合同的，由【甲方】【乙方】負責在本合同變更、終止之日起的15日內，向原受理機構辦理變更、終止登記備案手續(xù)。因甲方未辦理房屋租賃合同登記備案或變更、終止登記備案的，所引起的法律糾紛，由甲方承擔一切責任。其中，因合同變更，《安全生產管理協議》需作調整的，則應在調整后，按上款規(guī)定重新辦理備案手續(xù);合同終止的，則應相應辦理《安全生產管理協議》備案的注銷手續(xù)。
本合同及其補充條款和附件內空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。
12.5甲、乙雙方在簽署本合同時，對各自的權利、義務、責任清楚明白，并愿按合同規(guī)定嚴格執(zhí)行。如一方違反本合同，另一方有權按本合同規(guī)定索賠。
12.6本合同連同附件一式_________份。其中：甲、乙雙方各持一份，_________【區(qū)】【縣】房地產交易中心或農場局受理處一份，以及_________各一份，均具有同等效力。
甲方(蓋章)：___________________。
甲方【本人】【法定代表人】：_____。
委托代理人簽署：_________________。
簽訂時間：_________年____月____日。
簽訂地點：_______________________。
乙方(蓋章)：___________________。
乙方【本人】【法定代表人】：_____。
委托代理人簽署：_________________。
簽訂時間：_________年____月____日。
簽訂地點：_______________________。
經紀機構名稱：___________________。
經紀人姓名：_____________________。
經紀人執(zhí)業(yè)證書號：_______________。
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇三
被上訴人：_________________姓名、性別、民族、出生年月、工作單位、職業(yè)、住址、聯系方式。
上訴人因與被上訴人道路交通事故賠償一案，不服__________區(qū)人民法院于__________年__________月__________日作出的(年份)__________民一初字第__________號判決，現提出上訴。
上訴請求：_________________。
二、依法對事故責任作出正確劃分;。
三、對被上訴人重新進行傷殘等級鑒定;。
四、依法查清被上訴人的損失數額，并對上訴人的賠償責任作出正確判決。
上訴理由：_________________。
一、審判決對交通事故責任承擔比例的認定錯誤。一審法院認定被上訴人承擔60%的比例偏低。依據《道路交通安全法》第73條規(guī)定，交通事故責任認定是處理交通事故的重要證據，但不是民事責任的劃分標準。在此次交通事故中，上訴人雖有責任，但是該起交通事故的引起最主要還是由于被上訴人違法交通規(guī)則，所以應當判決被上訴人承擔80%的責任。
二、被上訴人的傷殘等級鑒定是由一個不具有相關資質的鑒定機構作出的，所以對其的傷殘等級鑒定不能作為本案證據使用。
三、被上訴人的戶口是農村戶籍，雖然他現在在城鎮(zhèn)生活，可是未居住滿按。根據我國法律規(guī)定，農村戶籍的人賠償標準要按照城鎮(zhèn)居民計算的話，他必須在發(fā)生交通事故時已經在城鎮(zhèn)居住滿一年以上，且在城鎮(zhèn)有固定收入。
被上訴人是從20__年10月搬到城鎮(zhèn)居住的，迄今還未住滿一年，所以被上訴人的賠償標準不能按照城鎮(zhèn)居民的標準計算。
綜上所述，__________法院第一審沒有查明案件事實，結果顯失公平，請求二審法院給予一個公正、合理的判決。
此致
__________人民法院。
上訴人：______________。
_____年_____月_____日。
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇四
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經共同協商一致同意就房屋拆遷補償達成如下協議。
建設項目名稱______，建設地點________，建設單位________，《拆遷許可證》文號________。
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋__間，其中，磚混結構平頂房_間，建筑面積___平方米;磚木結構安架房__間，建筑面積_平方米，土木結構安架房__間，建筑面積___平方米;磚混結構廈房__間，建筑面積__平方米，土木結構安架房_間，建筑面積__平方米，其它_____________________。
(二)乙方在拆遷范圍內附屬物分別有__________。
(三)乙方在拆遷范圍內經濟作物分別有________。
(一)被拆遷房屋___間，其中裝混結構平頂房__間，建筑面積__平方米，按每平方米_元作價補償;磚木結構安架房_間，建筑面積__平方米，按每平方米_元作價補償;土木結構安架房_間，建筑面積__平方米，按每平方米_元作價補償;磚混結構廈房__間，建筑面積__平方米，按每平方米_元作價補償;土木結構廈房_間，建筑面積__平方米，按每平方米_元作價補償。其它：____________________。小計：_____元。
(二)被拆遷范圍內的附屬物分別為______________________________小計：_____元。
(三)被拆遷范圍內有經濟作物分別為_____________________________小計_______元。
(四)被拆遷范圍內以上各項補償總計_______元。(注：含所有費用)。
甲方支付乙方搬家補助費___元，臨時過渡費___元，按合同約定期限提前搬家獎勵費___元。
補償款分兩期進行支付，第一期在甲、乙雙方簽訂本合同之日起七日內甲方向乙方支付該總補償款的50﹪，第二期在乙方將原住房全部騰空交付甲方之日，甲方將乙方剩余的50﹪補償款一次性支付給乙方。
乙方在簽訂本房屋補償合同之日起于20xx年4月30日前應將原住房騰空，并由乙方拆遷。
(一)甲方未按本合同約定的期限內向乙方支付賠償款，甲方除正常支付給乙方的補償款之外，向乙方賠付違約金10萬元。
(二)乙方未按合同約定期限將原住房騰空并未拆遷，乙方將收到甲方支付的補償款無條件的退還給甲方，并賠付給甲方違約金10萬元。
甲方：(簽章)______。
代表人(簽章)______。
___年__月_日。
乙方：(簽章)______。
代表人(簽章)______。
___年__月_日。
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇五
在承包。
合同。
中，承包人應按照與定作人約定的標準和要求完成工作，定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。以下是本站小編整理的拆遷工程承包合同，歡迎參考閱讀。
甲方：
乙方：
經洽談，甲方將給乙方實施拆。為了維護雙方，在自愿、平等、公正、互利的原則下，特訂本合同：
一、工程名稱。
二、拆遷面積。
拆遷總面積約三、拆遷費用。
1、房屋殘值費。
殘值費用采用。
2、渣土處置費。
甲方按政府有關文件應交納的渣土處置費，由甲方繳納。
三、責任、義務。
1、甲方：
1)甲方負責政府有關部門的協調工作，保證乙方的拆遷工作順利進行;。
2)動遷公司負責及主管住戶的搬遷、房屋騰退，并交由乙方拆除。
2、乙方：
1)乙方應服從甲方的指揮，負責地塊上建筑物的拆除;。
3)乙方應說明施工，施工過程中所發(fā)生的一切糾紛由乙方調解;。
4)配合動遷公司做好動遷工作，促使住戶簽約;。
5)做前期簽約住戶的交房工作;。
6)紅線萬元，由乙方支付甲方，乙方在協議簽訂后內支付;。
8)因拆除房屋時乙方造成的遺留問題影響甲方施工的，由乙方自行負責;。
9)施工過程乙方應服從甲方指揮和安排，若甲方發(fā)現有違規(guī)現象，乙方自行處理;。
10)如甲方另安排乙方所做的拆遷項目，其費用另計;。
11)甲方有承擔其主管部門的所有規(guī)費及其它費用。
四、本協議自雙方簽字蓋章生效，拆遷完畢自然解除，可簽訂增補協議。
五、本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。
六、本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
年月日年月日。
甲方：
乙方：
甲乙雙方經平等協商，達成如下房屋拆除工程承包協議：
一、甲方將位于房屋拆除工程發(fā)包給乙方施工。
二、拆除工程范圍：(具體見甲方提供的圖紙)。
三、房屋拆除工程承包費：房屋拆除所得的鋼材、磚塊等材料歸乙方所有，甲方不需要另行支付承包費給乙方。
四、承包保證金：乙方應在簽訂本協議之日繳納20萬元工程承包保證金給甲方，甲方應在房屋拆除工程順利完工并經驗收合格之日不計利息返還給乙方。
五、工程施工期：月，自年月日至年。
六、甲方責任：1、應協調好工程的斷水、斷電工作;2、及時處理來自外部的干擾、阻撓房屋拆除施工人和事。
七、乙方責任：1、做好施工前的準備工作，將需要拆除的房屋四周搭建手架及防護網;2、乙方應嚴格按照國家有關安全生產的法律法規(guī)和建筑拆除工程施工安全技術規(guī)范進行施工;3、對施工過程中所造成的工傷事故及第三人人身及財產損失事故承擔全部賠償責任及其他法律責任;4、按時完成房屋拆除、廢土廢渣清理清運。
八、違約責任：如因乙方原因，未能按本合同第五條規(guī)定的時間完成房屋拆除及廢土、廢渣清運，則應每逾期一天支付違約元給甲方，甲方可以從保證金中予以扣除。逾期超過天，甲方可以解除本合同并沒收全部承包保證金(未搬遷和未簽合同戶不含合同內)。如下雨或其它不可抗拒的原因，拆遷時間可順延。
九、本合同所產生的糾紛，由工程所在的法院管轄。
十、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同自乙方承包保證金打入甲方之日生效。
甲方的通信地址：聯系電話：
乙方的通信地址：聯系電話：
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
為確保按時完成xx鎮(zhèn)“兩違”拆除工施工任務，在保證工程質量，縮短拆除工期的基礎上，遵循公平、公正、公開的原則，甲乙雙方經過充分協商達成以下協議：
一、工程名稱：xx鎮(zhèn)“兩違”拆除工程。
二、工程地點：xx鎮(zhèn)鎮(zhèn)域。
三、工程內容：拆除xx鎮(zhèn)“兩違”治理對象。
四、質量要求：
乙方必須按照甲方要求組織施工，施工中必須嚴格遵守相關的工程技術規(guī)范、拆除樓房一切廢舊材料歸“兩違”當事人所有。裝卸、運輸費用均由乙方負擔。
五、承包方式：包工包料(人工機械相結合方式進行拆除)。
六、開工日期：年月日;
竣工日期：年月日
乙方嚴格按照合同工期組織施工，不經甲方書面簽認，乙方不得以任何理由拖延工期。
1、單價：一般拆除人員及現場管理員工資430元/工日(按每個拆除點每組最多10個人配一個管理人員計算)，如有氣割，則氣割操作人員工資按600元/工日，機械臺班按實際情況計算，具體拆除工日、人員、機械臺班等按實際拆除時間進行簽證。工程拆除施工人員只限男工。每個工日按8小時計算，上班時間為上午8:00-12:00，下午15:00-19:00;在此時間段外加班，按一般拆除人員及現場管理員工資50元/小時，氣割操作人員工資按70元/小時計算，不足一個小時不計算加班費。如果出現拆除受阻導致怠工時，工資仍按全天計算。
2、本合同單價包括材料費、交通費、人工費、餐費、常規(guī)工具使用費、安全措施費、垃圾處理費、安全責任保險等相關費用，不包含稅費。
八、驗收和清算：
1、工程竣工驗收通過后的28天內，乙方向甲方遞交工程竣工結算書，甲方須在28天內審定并正式辦理工程竣工結算手續(xù)。甲方收到結算報告28天內未提出審核意見，即視同本結算報告已批準。
2、本工程提取工程結算款10%作為施工安全保證金，工程完工交付驗收合格后，并在竣工結算完畢后，若無出現施工安全責任事故，甲方一次性支付結算工程款于乙方。若出現施工安全責任事故，則由發(fā)包方負責在工程結算款中提取，安全施工保證金扣除辦法如下：
(1)發(fā)生人身死亡事故、設備事故，扣除預留的全部保證金;。
(2)發(fā)生人身重傷事故、扣除預留保證金的50%;。
(3)發(fā)生人身輕傷或嚴重未遂事故，扣除預留保證金的30%;。
(4)現場違章指揮、違章作業(yè)，或擅自調換人員，又未經安全教育的，每人次扣除預留保證金的10%。
按上述條款執(zhí)行后，仍追究其它責任。
九、施工安全管理。
1、乙方應嚴格遵守工程建設安全管理規(guī)定，按照安全標準加強現場管理，積極組織施工，并接受甲方及行業(yè)主管部門依法實施的安全監(jiān)督檢查。
2、乙方必須是獨立承擔法定民事責任的獨立法人。甲方不與雇傭人員簽訂任何勞務用工合同。乙方雇傭人員由乙方進行管理。
3、乙方施工現場必須按照有關規(guī)定設置專(兼)安全管理人員，負責現場安全管理。
4、乙方在施工作業(yè)時必須制定符合國家規(guī)定的安全技術措施，其安全技術措施費由乙方承擔。
5、乙方必須按照規(guī)定給雇傭民工配備必要的勞動保護用品，其費用由乙方自行承擔。
6、雇傭民工的日常安全教育、施工現場安全管理及產生的費用由乙方承擔。涉及行車安全三級以上施工的，其安全教育由甲方負責，施工中由甲方防護人員進行監(jiān)護。
7、作業(yè)現場發(fā)生安全隱患的，乙方必須及時處理，甲方負責督促整改，保證施工安全。乙方因違反安全管理規(guī)定，發(fā)生安全隱患的，甲方有權依照安全管理規(guī)定，對乙方進行經濟處罰，其罰款在工程款中清算。
8、因乙方違章或違法施工發(fā)生人身、行車、工程質量事故，其責任及由此發(fā)生的費用由乙方全部承擔。觸犯法律的交由司法機關處理。
十、雙方的責任和義務。
(一)甲方的責任和義務。
1、甲方有權指導乙方規(guī)范操作、安全施工。
2、甲方對施工過程進行協調解決現場施工問題。
3、甲方提供施工用水、電，乙方應按供水、電單位的規(guī)定按時交納水、電費，否則造成的后果由乙方承擔。
4、工程竣工后，甲方及時依照國家現行竣工、驗收規(guī)范組織竣工驗收。
(二)乙方的責任和義務：
1、乙方應切實加強施工現場管理，精細組織，嚴密施工。施工現場必須按照文明工地要求進行管理，嚴禁出現臟、亂、差現象及打架斗毆、賭博、偷盜等違法行為。
2、乙方負責提供本工程所需全部機械、工具、設備，費用自理。
3、乙方應嚴格按照甲方的要求施工，確保施工質量、施工進度。若發(fā)生乙方不按照設計要求施工、違反施工規(guī)范、不文明施工等行為，甲方有權提出批評或責令其停工、返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
十一、合同有效期：工程款項結清本合同自行終止。
十二、糾紛解決方式：甲乙雙方協商解決，如協商不成，可向xx市人民法院提請訴訟。
十三、本合同一式肆份，甲乙雙方各持兩份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方單位(蓋章)乙方單位(蓋章)。
代表：代表：
簽訂日期：年月日
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇六
因房屋拆遷補償問題而產生的糾紛已成為影響社會穩(wěn)定與和諧的一個重要因素。那么房屋拆遷補償合同是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的房屋拆遷補償合同范文，感謝您的欣賞。
拆遷人(以下簡稱甲方)：
法定代表人：____，地址：_____;。
單位名稱______________;。
郵編_____，電話_____。
委托代理人：
法定代表人______，地址：______。
單位名稱__________;。
郵編：______，電話：_______。
被拆遷人(以下簡稱乙方)：
姓名：____，性別：_____;年齡：______。
住址：____________________。
委托代理人：
姓名：____，性別____;年齡：_____。
住址：____________________。
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
建設項目名稱___，建設地點___，建設單位____《拆遷許可證》文號____。
第二條被拆除房屋現狀。
1、乙方在拆遷范圍內有房屋___間，建筑面積___平方米，使用面積___平方米，居住面積___方米。
3、被拆遷房屋的產權屬于_______。
第三條拆遷安置。
1、乙方安置到___，房屋___間，建筑面積___平方米，使用面積___平方米，居住面積____平方米、甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
2、乙方臨時過渡到____，房屋___間。
3、乙方臨時過渡期限自___年___月___日至___年___月___日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知___日內，應遷入安置用房用。
第四條安置房屋的標準。
1、甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合___頒發(fā)的___標準;。
2、建造質量應當符合___;。
3、房屋內應當有以下設施。
第五條拆遷安置房屋產權。
1、乙方被安置房屋的產權屬于___。
乙方應與___簽訂房屋。
租賃合同。
并交納民租及其他費用。
2、乙方被安置房屋的產權屬于______。
甲、乙雙方應另行簽訂___。
買賣合同。
持該合同辦理房屋產權簽訂手續(xù)該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
甲方支付乙方房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;附屬物補償金額為人民幣_________整;搬家補助費為人民幣_________元整;臨時過渡費(含交能補助、供暖補助等)為人民幣_________元整;轉學補助費為人民幣_________元整;提前搬家獎勵費為人民幣_________元整;設施設備遷移費為人民幣_________元整;其他補助費為人民幣_________元整;共計為人民幣_________元整。
第七條拆遷。
1、乙方在___年___月___日前應將原住房騰空，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
2、乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在___年___月___日前自行拆除，逾期不拆除的.甲方有權拆除。
第八條違約責任。
1、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
2、乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
3、乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知___日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款___元。
第九條聲明及保證。
1、甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
第十條不可抗力。
1、本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
2、如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十一條通知。
式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：
甲方_________.
乙方_________.
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十二條爭議的處理。
1、本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第十三條解釋。
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十四條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十五條合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇七
乙方(被拆遷人)：________。
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經共同協商一致同意就房屋拆遷補償達成如下協議。
第一條項目名稱、地點。
建設項目名稱______，建設地點________，建設單位________，《拆遷許可證》文號________。
第二條被拆遷房屋現狀。
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋__間，其中，磚混結構平頂房_間，建筑面積___平方米;磚木結構安架房__間，建筑面積_平方米，土木結構安架房__間，建筑面積___平方米;磚混結構廈房__間，建筑面積__平方米，土木結構安架房_間，建筑面積__平方米，其它_____________________。
(二)乙方在拆遷范圍內附屬物分別有__________。
(三)乙方在拆遷范圍內經濟作物分別有________。
(一)被拆遷房屋___間，其中裝混結構平頂房__間，建筑面積__平方米，按每平方米_元作價補償;磚木結構安架房_間，建筑面積__平方米，按每平方米_元作價補償;土木結構安架房_間，建筑面積__平方米，按每平方米_元作價補償;磚混結構廈房__間，建筑面積__平方米，按每平方米_元作價補償;土木結構廈房_間，建筑面積__平方米，按每平方米_元作價補償。其它：____________________。小計：_____元。
(二)被拆遷范圍內的附屬物分別為______________________________小計：_____元。
(三)被拆遷范圍內有經濟作物分別為_____________________________小計_______元。
(四)被拆遷范圍內以上各項補償總計_______元。(注：含所有費用)。
甲方支付乙方搬家補助費___元，臨時過渡費___元，按合同約定期限提前搬家獎勵費___元。
第五條補償款支付方式。
補償款分兩期進行支付，第一期在甲、乙雙方簽訂本合同之日起七日內甲方向乙方支付該總補償款的50﹪，第二期在乙方將原住房全部騰空交付甲方之日，甲方將乙方剩余的50﹪補償款一次性支付給乙方。
第六條搬遷期限。
乙方在簽訂本房屋補償合同之日起于20xx年4月30日前應將原住房騰空，并由乙方拆遷。
第七條違約責任。
(一)甲方未按本合同約定的期限內向乙方支付賠償款，甲方除正常支付給乙方的補償款之外，向乙方賠付違約金10萬元。
(二)乙方未按合同約定期限將原住房騰空并未拆遷，乙方將收到甲方支付的補償款無條件的退還給甲方，并賠付給甲方違約金10萬元。
第八條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，房屋拆遷主管部門一份，具有同等法律效力，自簽字日起生效。
甲方：(簽章)______。
代表人(簽章)______。
___年__月_日。
乙方：(簽章)______。
代表人(簽章)______。
___年__月_日。
甲方：(簽章)______。
代表人(簽章)______。
___年__月_日。
甲方：(拆遷入)。
乙方：(被拆遷人)。
經**市城市建設房屋拆遷管理辦公室拆許字()第號《房屋拆遷許可證》批準，甲方在范圍內拆遷，進行項目建設，需要拆遷乙方的住宅房屋，依據《**市城市房屋拆遷管理辦法》的規(guī)定，甲乙雙方就拆遷補償事項，訂立如下協議：
一、乙方房屋位于街(路)號棟層房間建筑結構，建筑面積平方米。
經房屋拆遷評估機構評估確定，乙方房屋成新，評估單價元/平方米，計元;上年度磚混結構住宅房屋建筑成本元/平方米，價格調整系數，價格補貼元/平方米，計元，面積補貼平方米，計元，被拆遷房屋貨幣補償金額總計元。
實行貨幣補償的，甲方應一次性支付給乙方元貨幣補償款。
實行房屋產權調換的，甲方提供給乙方的房屋位于街(路)號棟單元層朝向房間，建筑結構，建筑面積平方米(產權調換房屋系期房的，附產權調換房屋的設計平面圖，房屋建筑面積以產權部門初始登記的建筑面積為準)，所調換房屋價格元/平方米，計元，于年月日前向方支付產權調換差價款元。甲方應于年月日前將產權調換房屋交付給乙方，并于年月目前負責辦理產權調換房屋的所有權證和土地使用證，手續(xù)費用由甲方承擔，所涉及的契稅由乙方承擔。
三、甲方向乙方一次性支付搬家補助費元。
實行貨幣補償的，甲方按照lo元/(平方米·月)標準支付給乙方臨時安置補助費，一次性支付3個月，計元。
實行房屋產權調換且乙方自行過渡的，過渡期限個月，甲方按照元/平方米·月標準支付給乙方臨時安置補助費，先預付個月，計元，其余部分在房屋交付給乙方使用時按照實際過渡期限一次結清。
四、本合同訂立時，乙方應將房屋所有權證、土地使用證交給甲方，并由甲方到有關部門申請注銷登記。
五、本合同訂立后日內乙方應遷出，并將房屋交給甲方;同時甲方將上述各項費用一次性支付給乙方。
六、本合同盯立后，甲方不得擅自變更規(guī)劃和設計。
七、本合同訂立后，雙方應共同遵守，任何一方違約，按有關法律、法規(guī)的規(guī)定承擔責任。因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，按以下第方式解決。
(一)提交仲裁委員會仲裁;。
(二)向人民法院起訴。
八、本協議一式四份，甲方、乙方、拆遷實施單位各一份，送拆遷管理部門備案一份。本合同未盡事宜，可另行訂立補充協議。
甲方：乙方：
法定代表人：
經辦人：
拆遷實施單位：委托代理人：法定代表人：
經辦人：
年月日年月日。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇八
出租方：
承租方：?。
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律的規(guī)定，雙方本著平等互利的原則，經友好協商一致同意簽訂本合同。
第一條租賃活動房內容。
1、租賃標的物為出租方提供的美迪斯環(huán)保移動板房。
注：上列單價、金額不包括土建、水電安裝、吊頂等項目的費用。
(1)活動板房主體面積=外墻外邊長×外墻外邊寬×層數(2)雨棚面積=雨棚水平投影面積的一半(3)總面積=(1)+(2)4、配套項目數量、單價、金額：
第二條合同金額。
1、合同金額合計為元，金額大寫：
2、活動板房完工后，以實際驗收面積及數量進行項目結算，并根據結算調整相應的付款金額。
第三條租賃期限。
1、出租方自年月日將第一條所述活動板房交付承租方使用，至年月日收回。
2、雙方約定租期為個月，不足約定租期按約定租期計算。
3、租賃期滿，如承租方需要繼續(xù)租賃，則續(xù)租租金單價為每月元/m2。
4、續(xù)租租金單價按月計算，超過5天按月租金的一半計算，超過15天按整月計算。
第四條租賃押金。
1、本租賃合同活動板房總面積為m2，活動板房的價格為元/m2，活動板房總價值為元。
2、租賃押金按活動板房總價值%的比列收取，計元，金額大寫：。
3、押金支付方式：租賃合同簽訂時，承租方需一次性付清租賃押金。
4、出租方以加蓋出租方財務章的收據作為收取押金的唯一憑證。5、租賃期滿，租賃方憑押金收據，辦理押金退還手續(xù)。
第五條付款方式。
1、租賃合同時，承租方即向出租方支付合同金額的%，計元。
2、活動房完工后5天內，承租方向出租方支付合同金額的%，計元。
第六條活動房安裝。
1、項目名稱：
2、安裝地點：
3、安裝工期：進場日期為年月日，安裝工期為個工作日。
4、承租方應在進場日期兩天前，提供符合設計要求的活動板基礎，否則工期順延。
5、為便于現場的協調及順利施工，承租方指定為現場負責人，聯系電話：。
6、安裝費用：土建安裝費用共計元、水電安裝費用共計元、吊頂安裝費用共計元。
第七條工期順延。
由于下列原因造成的安裝工期延誤，工期相應順延。
1、承租方提出設計變更、增補及項目的增加。
2、現場水電無法滿足安裝要求。
3、承租方不能按約定期限提供板房基礎、清理施工障礙物及疏通進場道路。
4、無可抗力的自然災害或因政府部門及其他單位等第三方干預導致無法順利安裝。
5、承租方代表未及時對變更、增補等履行簽證手續(xù)，影響下一工序的進度。
6、承租方不按本合同規(guī)定及時支付款項等影響施工進度。
7、屬于承租方分包的項目，未能配合安裝進度。
第八條驗收及交付。
1、承租方應在活動房完工當天，派代表到現場與出租方共同對活動房進行驗收，并簽署《驗收及交付單》，辦理移交手續(xù)。
2、如承租方接到出租方驗收通知后，三天內仍未到場參與驗收，或未經驗收合格，承租方自行啟用該活動房，則視為驗收合格和驗收及交付手續(xù)的完成。
3、驗收及交付手續(xù)完成后，活動房保管責任由承租方承擔，因盜竊、意外撞擊、火災、以及不可抗力的自然災害等事故造成活動房的損失均由承租方負責。
第九條出租方責任。
1、按照合同約定的工期完成活動房的安裝任務。
2、出租方確保產品質量滿足出租方的企業(yè)標準，能夠滿足承租方正常使用要求，并提供《活動房使用說明》。
3、租賃期內，屬于出租方自身的質量問題，出租方無償予以維修，非出租方原因造成的損壞，出租方可以提供維修服務，維修費用由承租方承擔。
4、出租方安裝期間屬出租方原因造成的安全事故及損失由出租方承擔。
第十條承租方責任。
1、負責辦理活動房的用地、報建等相關手續(xù)。
2、向出租方免費提供100米以內的安裝用水，用電接口及安裝及基礎距離小于50米的進場交通條件。
3、承租方在租期滿后，須將活動房的門鑰匙退還給出租方，鑰匙丟失則視同鎖損壞，承租方應承擔每把鎖30元的賠付責任。
4、活動房電氣安裝的設計、用材及施工應符合規(guī)范要求，以保障活動房的安全使用。
5、承租方應按照出租方提供的《活動房施工說明》及消防安全相關法規(guī)、條例的規(guī)定正確使用及維護活動房，因承租方的過失造成的經濟損失和安全事故，責任均由承租方承擔。
第十一條活動房的權屬。
本合同活動房的所有權屬出租方，承租方在使用期內對活動房所進行的裝修，須確保不破壞活動房構件，并且租賃期滿后免費由出租方處置。
第十二條續(xù)租或退租。
1、承租方要求續(xù)租，則應在合同租賃期滿前15天通知出租方，征得出租方同意后，雙方簽訂續(xù)租合同，并于簽訂合同時將續(xù)租租金一次性付給出租方。
2、租賃到期后如不在續(xù)租，承租方應提前15天書面通知出租方退租，并做好拆除前清理準備工作。
3、租賃期滿，承租方應及時組織退租驗收，根據構件的實際損壞情況，簽署《構件定損單》并承擔賠付責任，構件價格參照合同附件所列清單。
4、活動房租賃期滿時，承租方有義務協調好各方關系，以配合出租方將活動房順利拆回。如因當地政府部門或土地所有方等任何第三方得干擾造成出租方活動房無法拆回，相應的財產損失及逾期租金由承租方承擔。
第十三條違約責任。
1、合同簽訂后，任何一方未征得對方同意，單方解除合同或拒不履行合同的，違約方應承擔合同金額10%的違約金。
2、如承租方未按合同約定的時間支付款項，承租方應承擔應付款項每天3‰的滯納金。承租方拖延付款達三十天，出租方有權終止合同，提前收回活動房，并向承租方索取欠付的所有款項。
3、由于承租方原因或第三方干預導致出租方將已安裝或正在安裝的活動房拆回時，承租方應支付給出租方安裝、拆除、損耗、運輸等費用，按80元/m2計算。
4、承租方擅自將租賃的活動房盡心拆移、轉租或變賣，以及因保管或使用不善而造成被盜、被毀、火災等，承租方除支付合同期內德爾租金之外，須按第四條約定的活動房房總價值向出租方進行賠償。
第十四條其它：第十五條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十六條本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協商解決，協商不成，提交出租方所在地管轄法院訴訟。
第十七條本合同一式四份，承租方持兩份，出租方持兩份，自簽訂。
之日起生效。
出租方(蓋章)：美迪斯環(huán)保移動房承租方(蓋章)：河北新大地建設工程有限公司。
法定代表人：法定代表人：出租方代表：承租方代表：聯系電話：聯系電話：開戶行：收款賬戶：
合同簽訂時間：年月日。
合同簽訂地點：
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇九
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的房屋拆遷安置補償合同簡潔版樣本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的'朋友。
拆遷人（以下簡稱甲方）：_________________
法定代表人：_____________________________
地址：___________________________________
單位名稱：_______________________________
郵編：___________________________________
電話：___________________________________
委托代理人：_____________________________
法定代表人：_____________________________
地址：___________________________________
單位名稱：_______________________________
郵編：___________________________________
電話：___________________________________
被拆遷人（以下簡稱乙方）：
姓名：___________________________________
性別：___________________________________
年齡：___________________________________
住址：___________________________________
委托代理人_______________________________
姓名：___________________________________
性別：___________________________________
年齡：___________________________________
住址：___________________________________
甲方因建設需要，必須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條?房屋拆遷依據
建設項目名稱?______________，建設地點______________，建設單位______________，《拆遷許可證》文號______________。
第二條?被拆除房屋現狀
（一）乙方在拆遷范圍內有房屋_______間，建筑面積________平方米，使用面積_______平方米，居住面積_______平方米。
（三）被拆遷房屋的產權屬于______________。
第三條?拆遷安置
（一）乙方安置到______________，房屋_____間，建筑面積_____平方米，使用面積_____平方米，居住面積_____平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
（二）乙方臨時過渡到__________，房屋_____間。
（三）乙方臨時過渡期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知_____日內，應遷入安置用房用。
第四條?安置房屋的標準
2．建造質量應當符合_______________；
3．房屋內應當有以下設施：
（1）____________________________
（2）____________________________
（3）____________________________
（4）____________________________
（5）____________________________
第五條?拆遷安置房屋產權
（一）乙方被安置房屋的產權屬于_______________
乙方應與_____簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
（二）乙方被安置房屋的產權屬于_______________
甲、乙雙方應另行簽訂__________買賣合同，持該合同辦理房屋產權簽訂手續(xù)，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條?房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費_____元；，臨時過渡費（含交通補助、供暖補助等）_____元；轉學補助費_____元；提前搬家獎勵費_____元；其他補助費_____元，共計人民幣_____元。
第七條?被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：
1．作價補償。
被拆遷房屋_____間，建筑面積_____平方米，按每平方米_____元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費_____元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續(xù)。
2．產權調換。
乙方需支付：_______________
（1）結構差價__________元；
（2）面積差價__________元；
（3）房屋成新差價__________元。
3．____________________
第八條?乙方在_____年_____月_____日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條?乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在_____年_____月_____日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條?乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知_____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款_____元。
第十一條?乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月_____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條?甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿_____天前通知乙方，并按以下方法之一處理：
1．甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2．逾期_____個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_____％向乙方加付臨時過渡費，逾期超過_____個月，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_____％向乙方加付臨時過渡費。
3．______________________________
第十三條?特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
1．不可抗力造成安置房屋建設延期；
2．因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期；
3．___________________________________
因以上情況造成安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：
第十四條?本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條?本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方：__________________
委托代理人：____________
________年_____月_____日
乙方：__________________
委托代理人：____________
________年_____月_____日
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇十
門市房。
是日常生活中常見的合同之一，你知道門市房租賃合同怎么寫嗎?以下是本站小編為大家整理的門市房租賃合同范文，歡迎參考閱讀。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
經甲方與乙方認真協商，甲方將__________縣__________路__________號門市房__________平方米租賃于乙方，租賃期__________年，年租金__________萬元。
一、租金。
自甲乙雙方簽訂租賃房屋合同時起，租賃房屋合同生效，具有法律生效責任，雙方認真履行合同內各項事宜。自簽訂。
時起，乙方須將租賃房屋租金交付于甲方萬元人民幣。待11個月后即__________年__________月__________日之前乙方須將第二年租金__________萬元人民幣交付甲方。如乙方拖延交付或有意拒付租金，甲方有權收回所租賃房屋，合同失效終止。
二、乙方的責任。
自租賃甲方門市房起，具有門市房使用權，乙方需裝修房屋，如改變內部房屋格局，須經甲方同意后方可改變房屋格局，裝修費由乙方自擔。但租賃期滿如不再租賃，須經甲方檢查房屋，如發(fā)現房屋在乙方租賃期間主體結構遭到，須按市價進行補償。
1、乙方租賃甲方門市期間，乙方須認真守法經商，要遵守消防、防火安全，社會治安、環(huán)境保護及所涉及的一切法律程序，經營期間出現一切問題由乙方承擔，甲方不負任何責任。
2、乙方在租賃甲方房屋期間不得收回或轉讓他人，(拆遷除外)。
3、待乙方租房合同期滿后，如不再繼續(xù)租賃，將門市房交付給甲方時內部裝修不得拆除。
三、甲方的責任。
1、甲方在乙方租房合同簽字時起，甲方不得干涉乙方經營(在不違背有關法律條文下)，甲方具有監(jiān)督乙方使用房屋的權利。
四、其他。
1、在甲方將門市房租賃乙方經營使用期間，如發(fā)生不是人為的天災使房屋遭到損壞，甲方不追究乙方的責任，余下房租退還問題由甲乙雙方協商而定。
2、如在乙方經營期間，租賃合同沒到期，遇到國家，有關單位和開發(fā)商對房屋進行動遷的情況時，乙方需無條件的停止經營，甲方按合同規(guī)定余下的租金退還于乙方。合同終止。
3、自接到動遷搬遷通知起，乙方須在日內，搬出所租賃的房屋，甲方不負責乙方任何附加的條件，一切和乙方遺留的問題和經濟糾紛及所裝修造成損失及帶來的其他問題，均由乙方自行處理，甲方不承擔任何責任。
4、如不動遷，租賃房屋期滿后，如乙方再租甲方門市房時，須經甲、乙雙方協商重新簽訂租房合同。
此合同甲、乙雙方簽字蓋章后生效，一式__________份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
為活躍經濟，服務社會。經過甲、乙雙方商議，現就有關門市房租賃事宜達成以下協議，共同遵守執(zhí)行。
一、租賃場地為濱江公寓東側臨街第二鋪面，其營業(yè)室面積約47平方米。其假層式樓屋使用權屬甲方。
二、租賃期從xx年7月20日起至年月日止，共。
三、年租金第一年度為元，在xx年月日前一次性付清。第二年度為元，在年月日前一次性付清。第三年度為元，在年月日前一次性付清。乙方如果不按時付清租金，甲方可收回房產，乙方違約所以造成的經濟損失責任由乙方負責。
四、裝潢問題。現有裝潢屬于甲方所有，乙方如果要再進行裝潢，應該事先經過甲方同意，合同期滿后其裝潢設施不得人為損壞，無償留給甲方。
五、設備、設施問題。屬于營業(yè)性設施、設備為乙方所有，租賃期滿后乙方帶走。屬于房產設施和水、電設備為甲方所有，租賃期滿后乙方不得拆除和移動。
六、乙方在經營中要遵紀守法，經常進行房屋和水、電、氣的安全和防火檢查，不得改變房屋結構，水泥地板承重不得超過400公斤/平方米，如果發(fā)生安全事故均由乙方負責，乙方按時向有關部門交納水、電、氣、清潔費用，并負責門市前的日常保潔和治安工作。
七、乙方在合同期間不得擅自將門市房轉租給他人，如果有特別情況，需要經過甲方同意并在合同上簽字方可以轉讓，否則甲方有權收回房產，并不退未到期租金。
八、租賃期間除房產稅以外的稅費由乙方負責。
九、甲方收取乙方水電押金元。租賃期滿待乙方交清當期。
十、經營期滿時，乙方應該保證燈亮、排污暢通，門窗和玻璃完好，如果有損壞，乙方應按價值賠償(自然陳舊不在此列)。
未盡事宜，由雙方商議。
本合同一式二份，經過雙方簽字即具法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
經甲方與乙方認真協商，甲方將__________市(縣)__________路__________號門市房__________平方米租賃于乙方，租賃期__________年，年租金__________萬元。
一、租金。
自甲乙雙方簽訂租賃房屋合同時起，租賃房屋合同生效，具有法律生效責任，雙方認真履行合同內各項事宜。自簽訂租房合同時起，乙方須將租賃房屋租金交付于甲方萬元人民幣。待11個月后即__________年__________月__________日之前乙方須將第二年租金__________萬元人民幣交付甲方。如乙方拖延交付或有意拒付租金，甲方有權收回所租賃房屋，合同失效終止。
二、乙方的責任。
自租賃甲方門面起，具有門面使用權，乙方需裝修房屋，如改變內部房屋格局，須經甲方同意后方可改變房屋格局，裝修費由乙方自擔。但租賃期滿如不再租賃，須經甲方檢查房屋，如發(fā)現房屋在乙方租賃期間主體結構有損害的，須按市價進行補償。
1、乙方租賃甲方門面期間，乙方須認真守法經商，要遵守消防、防火安全，社會治安、環(huán)境保護及所涉及的一切法律程序，經營期間出現一切問題由乙方承擔，甲方不負任何責任。
2、乙方在租賃甲方房屋期間及合同期滿后交付甲方時，乙方不準將甲方門面房租賃別人。
3、待乙方租房合同期滿后，如不再繼續(xù)租賃，將門面交付給甲方時內部裝修不得拆除。
三、甲方的責任。
1、甲方在乙方租房合同簽字時起，甲方不得干涉乙方經營(在不違背有關法律條文下)，甲方具有監(jiān)督乙方使用房屋的權利，如發(fā)現乙方在經營期間出現嚴重違反租賃門面合同中事宜，甲方有權收回門面房，余下租金甲方不退給乙方。
2、甲方負責供熱費。
四、其他。
1、在甲方將門市房租賃乙方經營使用期間，如發(fā)生不是人為的天災使房屋遭到損壞，甲方不追究乙方的責任，余下房租退還問題由甲乙雙方協商而定。
2、如在乙方經營期間，租賃合同沒到期，遇到國家，有關單位和開發(fā)商對房屋進行動遷的情況時，乙方需無條件的停止經營，甲方按合同規(guī)定余下的租金退還于乙方。合同終止。
3、自接到動遷搬遷通知起，乙方須在日內，搬出所租賃的房屋，甲方不負責乙方任何附加的條件，一切和乙方遺留的問題和經濟糾紛及所裝修造成損失及帶來的其他問題，均由乙方自行處理，甲方不承擔任何責任。
4、如不動遷，租賃房屋期滿后，如乙方再租甲方門面時，須經甲、乙雙方協商重新簽訂租房合同。
此合同甲、乙雙方簽字蓋章后生效，一式__________份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇十一
根據《合同法》及其它有關法律的規(guī)定，甲、乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上就甲方將其合法擁有的廠房租賃給乙方使用的有關事宜，雙方達成協議并簽定租賃合同如下：
一、出租廠房情況。
甲方租賃給乙方的廠房座落在___________，租賃建筑面積為______平方米。廠房類型為____，結構________________。
1、廠房裝修日期_____個月，自_____月______日起，至____月___日止。裝修期間免收租費。
2、廠房租賃自_____年____月____日起，至____年____月____日止。租賃期______年。
3、租賃期滿，甲方有權收回出租廠房，乙方應如期歸還，乙方需繼續(xù)承租的，應于租賃期滿前_____個月，向甲方提出書面要求，經甲方同意后重新簽訂租賃合同。
三、租金及保證金支付方式。
1、甲、乙雙方約定，該廠房租賃每日每平方米建筑面積租金為人民幣_____元。月租金為人民幣_____元，年租金為___元。
2、第一年年租金不變，第三年起遞增率為___%—___%。
3、甲、乙雙方一旦簽訂合同，乙方應向甲方支付廠房租賃保證金，保證金為一個月租金。租金應預付三個月，支付日期在支付月___日前向甲方支付租金。
四、其他費用。
1、租賃期間，使用該廠房所發(fā)生的水、電、煤氣、電話等通訊的費用由乙方承擔，并在收到收據或發(fā)票時，應在____天內付款。
2、租賃期間，乙方應按月繳納物業(yè)管理費，每日每平方米物業(yè)管理費為人民幣_____元。
五、廠房使用要求和維修責任。
1、租賃期間，乙方發(fā)現該廠房及其附屬設施有損壞或故障時，應及時通知甲方修復；甲方應在接到乙方通知后的____日內進行維修。逾期不維修的，乙方可代為維修，費用由甲方承擔。
2、租賃期間，乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用，致使該廠房及其附屬設施損壞或發(fā)生故障的，乙方應負責維修。乙方拒不維修，甲方可代為維修，費用由乙方承擔。
3、租賃期間，甲方保證該廠房及其附屬設施處于正常的可使用和安全的狀態(tài)。甲方對該廠房進行檢查、養(yǎng)護，應提前3日通知乙方。檢查養(yǎng)護時，乙方應予以配合。甲方應減少對乙方使用該廠房的影響。
4、乙方另需裝修或者增設附屬設施和設備的，應事先征得甲方的`書面同意，按規(guī)定須向有關部門審批的，則還應由甲方報請有關部門批準后，方可進行。
1、乙方在租賃期間，如將該廠房轉租，需事先征得甲方的書面同意，如果擅自中途轉租轉讓，則甲方不再退還租金和保證金。
2、租賃期滿后，該廠房歸還時，應當符合正常使用狀態(tài)。
七、租賃期間其他有關約定。
1、廠房租賃期間，甲、乙雙方都應遵守國家的法律法規(guī)，不得利用廠房租賃進行非法活動。
2、廠房租賃期間，甲方有權督促并協助乙方做好消防、安全、衛(wèi)生工作。
3、廠房租賃期間，廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行，雙方互不承擔責任。
4、廠房租賃期間，乙方可根據自己的經營特點進行裝修，但原則上不得破壞原房結構，裝修費用由乙方自負，租賃期滿后如乙方不再承擔，甲方也不作任何補償。
5、廠房租賃期間，甲方向乙方無償提供門電話。如需門以上的電話，費用由乙方自理。
6、廠房租賃期間，乙方應及時支付房租及其他應支付的一切費用，如拖欠不付滿一個月，甲方有權增收5%滯納金，并有權終止租賃協議。
7、廠房租賃期滿后，甲方如繼續(xù)出租該房時，乙方享有優(yōu)先權；如期滿后不再出租，乙方應如期搬遷，否則由此造成一切損失和后果，都由乙方承擔。
八、其他條款。
1、廠房租賃期間，如甲方提前終止合同而違約，應賠償乙方三個月租金。租賃期間，如乙方提前退租而違約，應賠償甲方三個月租金。
2、租賃期間，如因產權證問題而影響乙方正常經營而造成的損失，由甲方負一切責任給予賠償。
3、可由甲方代為辦理營業(yè)執(zhí)照等有關手續(xù)，其費用由乙方承擔。
4、租賃合同簽訂后，如企業(yè)名稱變更，可由甲乙雙方蓋章簽字確認，原租賃合同條款不變，繼續(xù)執(zhí)行到合同期滿。
5、供電局向甲方收取電費時，按甲方計劃用電收取每千瓦用電貼費______元，同時收取甲方實際用電電費。所以，甲方向乙方同樣收取計劃用電貼費和實際用電電費。
九、本合同未盡事宜，甲、乙雙方必須依法共同協商解決。
十、本合同一式肆分，雙方各執(zhí)貳分，合同經蓋章簽字后生效。
簽約日期：_____年___月____日
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇十二
隨著法律觀念的深入人心，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。知道嗎，寫合同可是有方法的.哦，以下是小編整理的通用版房屋拆遷安置補償合同樣本，僅供參考，大家一起來看看吧。
拆遷人：_______________________(簡稱甲方)
被拆遷人：_____________________(簡稱乙方)
甲方經_________批準，在__________市______________地區(qū)進行項目建設，修建______________。甲方遵照國務院《城市房屋拆遷管理條例》和《__________市房屋拆遷管理辦法》的規(guī)定，于_______年______月______日取得_________字_________號《拆遷許可證》。雙方按照批準的拆遷安置方案規(guī)定，協商訂立以下協議共同遵守：
一、拆遷范圍內涉及乙方_________路(街、巷)_______號附_______號_________結構________用途的房屋，建筑面積________平方米需拆除。乙方負責出具有效的房屋所有權證和土地使用證(未超過批準期限的臨時建筑的有效證照)。乙方房屋所有權證、土地使用權證在三十日內交甲方按規(guī)定送有關部門注銷。并于_______年______月______日前搬遷完畢。乙方上述房屋如有產權、債務糾紛，由乙方自理，甲方概不負責。
二、根據，甲方按_________元/平方米對乙方進行貨幣補償。乙方在規(guī)定的時間內騰空房屋交付甲方，甲方應一次性付清乙方貨幣補償款_________元，由乙方自行解決安置用房。
三、甲方以_________路(街、巷)_________號_________幢_________單元_________樓_________座_________間(成套住宅房屋)建筑面積_________平方米與乙方進行產權調換，附調換房屋平面圖。甲方按價_________元/平方米與乙方房屋價_________元/平方米結算，_________方補給_________方人民幣_________元。甲方將調換的房屋交付乙方，同時結清房屋差價。甲方應負責辦理調換房屋產權證交乙方，辦證費用按有關規(guī)定執(zhí)行。
四、甲方應支付乙方設施拆遷補償費
1.煤氣_________元
2.獨立電表_________元
3.電話_________元
4.有線電視_________元
5.獨立水表_________元
6.電熱_________元
1.甲方支付乙方人民幣_________元;
2.甲方支付承租人人民幣_________元。
六、甲方調換給乙方的房屋，應符合國家規(guī)定的質量安全標準，并執(zhí)行國家保修規(guī)定，按規(guī)定實施物業(yè)管理。
七、甲方在建設期間為乙方在_________區(qū)_________街(巷)_________號提供_________間建筑面積_________平方米房屋周轉過渡，過渡期為_______個月。乙方同意在建設期間自行周轉過渡，過渡期為_______個月，甲方按乙方原房屋建筑面積_________，付給乙方臨時安置補助費_________元。
八、違約責任和糾紛解決辦法
1.乙方不按本協議約定期限搬遷，甲方可根據國務院《城市房屋拆遷管理條例》第十五條規(guī)定申請人民法院在訴訟期間先予執(zhí)行。
2.甲方未按協議約定期限安置乙方房屋應按《__________市房屋拆遷管理辦法》第十九條第三款的規(guī)定增發(fā)乙方過渡費。
3.本協議簽訂后建設項目性質經批準改變，甲方應在30日內通知乙方，乙方有權根據改變后的建設項目性質與甲方協商變更本合同的相關約定。
4.對本合同有爭議，雙方選擇(_________)方式解決
a.申請__________市仲裁委員會仲裁。
b.訴訟。
十、本協議一式陸份，除雙方各執(zhí)一份外，余送有關部門存檔，該協議雙方簽訂后即生效。
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________ 委托代理人(簽字)：_________
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇十三
出租方(甲方)：___________________身份證號：
承租方(乙方)：___________________身份證號：
根據國家有關規(guī)定，甲、乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上就甲方將其合法擁有的廠房出租給乙方使用的有關事宜，雙方達成協議并簽定合同如下：
一、出租廠房情況。
甲方出租給乙方的廠房座落在_______，租賃建筑面積為_______平方米。
1、廠房租賃自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日止。租賃期_______年。
2、租賃期滿，甲方有權收回出租廠房，乙方應如期歸還，乙方需繼續(xù)承租的，應于租賃期滿前三個月，向甲方提出書面要求，經甲方同意后重新簽訂租賃合同。
三、租金及保證金支付方式。
甲、乙雙方約定，該大院廠房租賃年租金為_______元。
四、其他費用。
租賃期間，使用該廠房所發(fā)生的水、電、煤氣、電話等通訊的費用由乙方承擔，并在收到收據或發(fā)票時，應在三天內付款。
五、廠房使用要求和維修責任。
1、租賃期間，乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用，致使該廠房及其附屬設施損壞或發(fā)生故障的，乙方應負責維修。乙方拒不維修，甲方可代為維修，費用由乙方承擔。
2、乙方另需裝修或者增設附屬設施和設備的，應事先征得甲方的書面同意，按規(guī)定須向有關部門審批的，則還應由甲方報請有關部門批準后，方可進行。乙方到期不租時，乙方裝修或新增的房屋歸甲方所有，甲方不給乙方任何費用。
租賃期滿后，該廠房歸還時，應當符合正常使用狀態(tài)。
七、租賃期間其他有關約定。
1、租賃期間，甲、乙雙方都應遵守國家的法律法規(guī)，不得利用廠房租賃進行非法活動。
2、租賃期間，甲方有權督促并協助乙方做好消防、安全、衛(wèi)生工作。
3、租賃期間，廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行，雙方互不承擔責任。
4、租賃期間，乙方可根據自己的經營特點進行裝修，但原則上不得破壞原房結構，裝修費用由乙方自負，租賃期滿后如乙方不再承擔，甲方也不作任何補償。
5、租賃期間，乙方應及時支付房租及其他應支付的一切費用，如拖欠不付滿個月，甲方有權終止租賃協議。
6、租賃期滿后，甲方如繼續(xù)出租該房時，乙方享有優(yōu)先權;如期滿后不再出租，乙方應如期搬遷，否則由此造成一切損失和后果，都由乙方承擔。
八、本合同未盡事宜，甲、乙雙方必須依法共同協商解決。
九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，合同經蓋章簽字后生效。
簽約日期：_________________
優(yōu)質房租拆遷合同樣本大全（14篇）篇十四
根據甲乙雙方共同協商,就乙方承租甲方房屋達成以下協議:。
一、甲方同意將位于廠房出租給乙方使用,地上附著物包括等(地上附著物詳見附件：租賃物清單，除雙方另有約定外，該附件作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿交還該房屋的驗證依據)。
二、乙方租賃期限為：自_________年_______月______日至_________年_______月______日。租賃期滿，乙方有意繼續(xù)承租的，應提前______日向甲方提出續(xù)租要求，征得同意后甲乙雙方重新簽定租賃合同。
三、廠房租金為：每年元(大寫：元)，乙方應于每年的_________年_______月______日將本年度租金支付至甲方指定賬戶(帳號：____________戶名：____________)。該協議簽訂后，乙方需于_________年_______月______日提前支付甲方第一年度租金：____________元(大寫：____________元)，在甲方收到此筆租金后協議生效，甲方應于協議生效后日內向乙方交付租賃物。
四、在租賃期間內，不經甲方同意，乙方無權將廠房轉租給第三方。若乙方在協議期間內因經營不善需要退租，需提前兩個月向甲方提出，否則任何損失由乙方承擔。
五、在租賃期間內，乙方要遵紀守法，不得利用該處所從事任何非法經營活動，不得損害公共利益，如有違反，甲方有權隨時將廠房收回，該協議終止，且不再退還任何費用。
六、在租賃期間內，乙方應保持所租廠房內外所有設施完好無損。由于乙方原因造成廠房損壞的，由乙方進行維修，費用由乙方承擔。乙方如果確實需要改造或增設廠房及其他固定設施的，應征得甲方同意后再進行，協議期滿時雙方一致同意新增廠房及固定設施按如下方式處理。
七、在租賃期間內，由于政策變化、縣里統(tǒng)一規(guī)劃等原因甲方需要收回廠房的，需提前一個月告知乙方，便于乙方有時間進行搬遷。乙方的租賃費用按實際使用時間計算，本合同即終止。
八、在租賃期間內，甲乙雙方除本合同有約定外，未經協商一致均不得提前解除合同。
九、甲方已經告知乙方租賃物存在抵押的情況，甲方保證乙方可以正常使用，因甲方原因造成的租賃物糾紛，導致乙方無法正常經營，或者乙方要求退租的，甲方應退還乙方無法經營期間和未實際使用期間的租金。在租賃期間內因乙方原因造成的一切糾紛、安全事故與甲方無關。
十、在租賃期間內所產生的水費、電費、社會公共費用(包括治安、衛(wèi)生、工商、稅務等)，由乙方按照國家收費標準自行繳納。
十一、如果因不可抗力、政策規(guī)劃等原因，對雙方或其中一方造成經濟損失的，任何一方均不得向對方提出索賠要求。
十二、雙方應當嚴格履行本合同約定的權利和義務，任何一方出現違約，則違約方應當支付守約方元違約金，并賠償損失。
十三、未盡事宜，雙方協商解決。
十四、本協議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。