一份合同協議的有效與否,取決于其對雙方權利義務的明確規定。以下范例合同協議可以為您提供一些啟示和思路,以幫助您更好地起草合同。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇一
出賣人(甲方):
住所地:
郵編:
電話:
傳真:
法定代表人:
買受人(乙方):
住所地:
郵編:
電話:
傳真:
法定代表人:
一、買受人所購房屋的基本情況。
買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一)坐落市路號。該房屋包括住宅和非住宅兩部分:
非住宅部分的建筑面積共_____________平方米,套內建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米。
有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備(設施、設備清單見本合同附件三),轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
二、計價方式與價款。
按建筑面積計算價款,其中:
非住宅房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整。
房屋面積以房產證所確認的面積為準,按照合同約定的價格據實結算。
三、房屋價款支付方式。
房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在本合同第四條所約定的擔保手續辦理完畢之日,付人民幣萬元;
第二期:在交付房屋之日,付人民幣萬元;
第三期;在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付清尾款萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
四、權利保證。
1、為確保乙方所購房屋權益的順利實現,確保房屋產權證、土地使用權證過戶手續的順利辦理,確保乙方所支付購房款資金的安全,甲方同意對此向乙方提供擔保。擔保合同另行訂立。
2、如果甲方所出售的房屋存在出租、抵押等狀況,甲方應在本合同簽訂之日起15日內:
a、解除與承租方的'租賃關系,因解除租賃關系而產生的一切費用由甲方自行承擔;如果甲方沒有履行該項義務,可以在房屋買賣手續辦理完畢后,由乙方解除租賃關系,但解除租賃關系過程中產生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費以及承租方的損失)由甲方承擔,乙方有權向甲方追償。
b、解除與抵押權人的抵押關系,確保過戶手續的順利辦理,
3、出賣人保證在房屋所有權轉移過程中,其他任何第三方不會對買受人所購的房屋提出任何其他權利要求,不會要求買受人支付任何價款以達到取得所有權的目的。如發生此等情況,由甲方負責解決。如果甲方不能解決,買受人有權解除合同要求退房;如買受人暫不解除合同要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當于總房價萬分之的違約金。
五、甲方應自乙方交付第一期付款之日起天內將房屋騰空交付乙方。自乙方接受房屋鑰匙之日起,乙方即取得房屋產權,有權進行任何合法之處分。
六、雙方應于本合同生效之日起日內到房地產主管部門辦理過戶手續。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。
七、本合同訂前,該房屋如有應繳納的一切稅、費,概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費按有關法律規定,各自承擔。
八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。
十、甲方應保證其交付的房屋及設施、設備完好。交房時,乙方發現房屋或設施、設備與合同約定的不符,甲方應于1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條規定承擔違約責任。
十一、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)土地使用權一并轉讓給乙方。
十二、任何一方違反本合同,違約方應向守約方支付違約金萬元,本合同另有約定的除外。
十三、本合同自雙方簽章之日起生效、本合同自雙方簽章之日起生效。本合同的附件與合同有同等效力。
十四、因履行本合同發生的爭議,雙方應友好協商解決,不愿協商或協商不成的,可向人民法院起訴。
十五、本合同一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。
立約人:
甲方:(簽章)乙方:(簽章)。
年月日訂于市區。
附件一:房屋平面圖。
附件二:有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明。
附件三:設施、設備清單。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇二
經雙方自愿協商達成如下房屋買賣協議,以資共同遵守。
_____________________房屋全權轉讓給乙方(包含宅基地、自留地使用權及宅基證上的所有房屋一同轉讓給乙方)宅基證號_________________。宅基地面積_______平方。房屋東至______南至______西至______北至______。
二、雙方商定房屋買賣總價款為人民幣大寫___________萬元整。乙方自愿于20____年___月___日向甲方預付定金______萬元(現金),20____年___月___日付余款___________萬元,(轉入甲方指定的銀行賬號___________________戶名__________開戶行_____________)甲乙雙方商定定金乙方違約作自動放棄,甲方違約定金雙倍返還乙方。
三、甲方應于20____年___月___日將房屋交給乙方,附屬物及院落、固定裝修等全部估價在房屋總價內同時交付給乙方(甲方交清水電費和解除房屋的租約)。
四、甲方保證房產權屬明確,無爭議,無抵押,無二次買賣行為,如由此而照成的爭議和后果則有甲方承擔,本協議生效履行后房產權和宅基地使用權歸乙方所有如今后遇到政府動遷等原因需要甲方配合的應無條件幫助和配合乙方,對房屋、宅基地、自留地造成的損失和賠償以及安置房購買則由乙方承擔和享受,甲方自愿放棄一切絕不糾葛。
五、如國家政策對該類房產可以辦理過戶、確權、有償退出等甲方應無條件幫助和配合乙方辦理相關手續,一切享有和所得歸乙方所有。
六、乙方享有對該房產進行出售或置換、抵押等權利,如果需要甲方配合的應無條件幫助和配合乙方。
七、本協議生效履行后任何一方不得違約,如一方違約需經雙方同意,按房產總價款的200%作為違約金賠償給守約方。
八、甲乙雙方自愿邀請見證人對本協議的內容和簽約的真實性及對雙方表示意愿的真實性予以見證。
九、其余約定:由于房主及宅基地使用人已經死亡,房屋買賣的一切事宜和買賣前后法律責任和義務均由房主的唯一合法繼承人妻子及女兒承擔。
十、本合同一式兩份,買賣甲乙雙方各執一份,均具同等效力。本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。
甲方簽名:乙方簽名:
簽約日期______年___月___日
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇三
供方(甲方):
地址:
電話:
法定代表人:
需方(乙方):
地址:
電話:
法定代表人:
根據國家現行收購棉花政策,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守執行。
第一條訂購的棉花名稱、品級、數量、質量、單價、總價款。
第二條交貨方式、期限。
1、甲方自行送貨。
2、交貨期限:_______年____月____日至____月____日。
3、交貨地點:
第三條驗收方法。
按照交貨的時間與地點,取樣驗收。
第四條預付款。
乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元(不超過預購貨總金額的25%)。
第五條付款日期及結算方式
交貨之日即結算,以下兩種方式由甲方自愿選擇:
(1)當面交付現金;。
(2)通過銀行轉帳。
第六條乙方每收購50公斤皮棉按平價獎售標準化肥____市斤給甲方,邊收購邊兌現。
第七條乙方收購籽棉,根據甲方的意愿,按國家政策規定返售棉籽____市斤(或棉油____市斤、棉餅____市斤)。
第八條甲方的違約責任。
1、甲方未按合同訂購的數量、品種、品級交售,應向乙方償付兩倍的預購定金(按未交售部分)和少交部分的總價值____%的違約金。
2、甲方未按合同規定期限交售,每逾期10天,應向乙方償付遲交部分總價值____%的違約金。
第九條乙方的違約責任。
1、乙方拒收甲方按合同交售的棉花,應賠償甲方的運輸費用,并向甲方償付拒收部分總價值____%違約金。
2、乙方未按國家規定標準依質論價,壓級壓價,應賠償甲方的實際損失。并償付壓價部分總價值____%的違約金。
3、乙方未按合同規定獎售標準化肥和返售棉籽,甲方可以拒絕交售訂購棉花,或由乙方按______辦法賠償甲方的損失。
第十條不可抗力。
1、甲方因嚴重自然災害造成棉花欠收,確實無力全部或部分履行合同,不負違約責任。
2、乙方因不可預見的不可抗力原因,確實無力全部或部分履行合同,不負違約責任。
第十一條本合同如有未盡事宜,由雙方約定。
第十二條本合同執行中如發生爭議,由雙方協商解決,如協商不成,可由人民法院判決。
第十三條本合同于____年___月___日在____簽訂;有效期至____年___月___日。
第十四條本合同一式____份,雙方各執____份。
甲方:
代表:
______年_____月____日。
乙方:
代表:
______年_____月____日。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇四
購房是件很煩瑣的事,需要具備專業知識。一般來說,大多數人一生只購買一次住房,對購房程序、業務都不甚了解,所以要請專業房產中介替自己打理購房事宜,如此才能放心。
2.了解自己的資金實力。
購房款是動用自己的積蓄,向別人借錢,還是是向銀行貸款,這些都要考慮好。買房前,充分了解自己的資金實力及償還能力后,根據條件選擇適合自己的房子,才能在能力范圍內作出好的規劃。
3.地理、交通很重要。
人們在買房時往往特別看重房子的地理位置,比如離自己工作單位的遠近、附近的公共配套設施是否完善、交通是否便利等。而地理位置好的房子價格往往也比較高,購房人可根據自身條件作出取舍,選購性價比高的房子。
4.產權要明確。
購買二手房時需要注意產權證上的產權人與賣房人是否為同一人,或者賣房人是否有業主的授權,以免過戶時出現差池。同時要注意產權證的各項明細,確認產權的完整性,有沒有抵押或共有人等。
5.弄清二手房的底細。
買房時要問清楚房子是哪一年蓋的,還有多長時間的土地使用期限,與房子相關的費用有哪些,同時要細致了解各項費用的繳納情況,避免出現欠費。
6.觀察房屋格局和結構。
房屋格局是否合理直接影響到入住后的生活質量,如一些房子有多個房間但不夠通風;同時還要注意房屋的承重結構,如梁、柱、墻是否有開裂的地方,如果是頂樓還要看是否有滲水的痕跡,因為這些關系到使用安全。
7.裝修情況看仔細。
裝修關系到日后居住的方便性和舒適性。很多人在買房時往往忽視管線布局等隱藏在墻壁內的部分,以后一旦發生問題,維修就成了大問題。還有一些房子看著裝修不錯,房間經改動后也合理,但卻是鑿開了承重墻后改建的,存在嚴重的安全隱患。如果房子是新裝修的,要了解裝修材料是否環保,以免入住后對健康產生危害。
8.選擇城市中心區的房子。
出于保值性的考慮,位于城市中心區域的房子,受剛性需求和區域地理位置優越等利好因素影響,房價盡管不漲,也不會下跌。不管是投資買房,還是自主購房,大家所看重的“保值、增值”功能在這里都會得到大限度呈現,所以如果有條件,應盡可能選購市中心的房源。
后,如果了解到欲購房屋存在下列幾種情況,則千萬不能購買:已列入拆遷公告范圍的房屋或被國家征用的房屋;被人民或行政機關依法查封的房屋;屬違法或違章建筑的房屋;存在產權爭議的房屋。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇五
1、當事人的名稱或姓名、住所。這里主要是寫清當事人的具體情況。地址、聯系辦法等,以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產、是否夫妻共同財產或家庭共同財產。
2、標的。這里應寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施設備等情況;同時還應寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接);是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;房屋的物業管理費用及其他交費情況。
3、價款。主要寫明總價款;付款方式、付款條件;如何申請按揭貸款;定位;尾款等。
4、履行期限、地點、方式。寫明交房時間、條件;辦理相關手續的過程;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤。
5、違約責任。說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償的計算與給付;在什么情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題。
6、解決爭議的方式。約定解決爭議是采用仲裁方式還是訴訟方式,需要注意的是,如果雙方同意采用仲裁的形式解決糾紛,應按照我國《仲裁法》的規定寫清明確的條款。
7、合同生效條款。主要包括雙方在此約定合同生效時間;生效或失效條件;生效或失效期限;當事人要求變更或撤消合同的條件;合同無效或被撤消后,財產如何進行返還。
8、合同中止、終止或解除條款。明確約定合同中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;合同中止、終止或解除后,財產如何進行返還。
9、合同的變更或轉讓。在此約定合同的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條件。
10、附件。說明本合同有哪些附件;附件的效力等。如果可能,建議聘請專業律師起草、修訂合同,這樣效果比較好。
買一套稱心的二手房是很多人的愿望。買賣合同應當注意什么,二手房購房合同注意事項有哪些?相信精明如您,一定不會大意,必要時可以參考專業人士的意見。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇六
房產也是騙子的重要目標,近年來假房主騙賣或者一房多賣的情況也經常出現,往往購房者付了定金和首付款正準備過戶時才發現自己上當了,去找人去又無法找到當初簽約的那個人了。因此,二手房購置必須確保簽約主體是合法房主,有權進行房屋的買賣。
第二:合同上明確標明房屋基本情況和付款時間。
對買主來說,合同中必須注明房屋基本信息,包括地址,門牌號,面積和戶型。這些信息須按產權證上注明的為準。尤其是建筑面積,一定要看清,賣方容易記不清,尤其在現在來說,房價是按每平米多少錢來計算的,所以如果房價不變的基礎上面積的多少就變得尤為重要。包括在售房屋提供的房屋產權證是否屬真實;房產面積多大;該房產用途是辦公還是居住,或是其他,這些都需注明。對賣方來說,最重要的是標明付款時間,尤其是付款方式,必要在合同中注明。不能模糊的口頭約定。
第三:合同必須明確各種費用的交接時間和方式。
二手房因為是處于使用中的,所以有各種各樣的費用,比如說水電,煤氣,還有物業,暖氣,有線電視等,這些費用有些是預付費的,有些是年終結算的,這些費用如何交接,什么時候交接都必須有個明確的規定,省得購房后才發現問題而產生一些不必要的糾紛。
第四:寫明違約責任和合理利用補充條款。
房屋買賣手續辦理和房屋過戶期間因為各種原因雙方都存在違約的變數,不少人購房時基本就只注意房款,過戶等問題,而忽略了違約的可能性,因此購房合同必須要寫清楚各種違約的負責主體,違約的賠償具體數目等,這樣才能有效約束違約行為。所以必須在正規的中介公司簽署正式的購房合同,合同中對違約情況有所陳述。另外在履行合同的過程中,可能還有一些問題一時無法確定,這些可以在后來確定時增加附加條款,寫清楚具體情況以及雙方約定,這樣可以避免后期的一些麻煩。
第五:購房者要對即將進行交易的房產進行必要的了解。
該房產有沒有被司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或以其他形式限制房地產權利;該房產是否已設定抵押。根據《中華人民共和國擔保法》的規定:抵押期間,抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的,應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況;抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的,轉讓行為無效。在這里,如果該房產已設定抵押,那么抵押方即為售房者,抵押權人就是售房者將該房產抵押的第三方即某人、某公司或某銀行;受讓人就是購房者。這個規定的意思也就是售房者已將該房產抵押給第三方,在轉讓該房產時,并未通知第三方或未告知購房者此房已設定抵押,那么轉讓行為無效。只有在抵押登記注銷或抵押權人同意的情況下,此房產方可進行買賣。
第六:購買二手房時,需要準備的證明材料。
購置房地產,購房者可能是一人,也可能是數人。無論哪種情況,都需要購房者準備好如下材料:1、身份證原件或護照原件及復印件;2、未成年人的戶口簿或出生證明;3、有委托代理人,須提供經公證的委托書及代理人身份證。購房者如是境外人士,所提供的公證材料是外文的需到翻譯公司翻譯。境外人士提供的有些材料如委托書、同意書等必須經下列境內、外機構公證、認證后方為有效。
房屋應是現狀銷售,以看房的情況為準,合同上必須寫清該房屋的裝修及配套設施有哪些,包括水電、煤氣、暖氣、有線電視等基本設施。大多數購房者都是在房屋使用中的時候去看的房,在這過程中誤以為自己看到的就是房子的現狀,包括屋內的家電家具,合同中雙方必須約定好是否留存家具家電,必須有所注明。以免引起糾紛。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇七
乙方(買受人):______身份證件號碼:___。
(注:甲方如有多個產權人,必須全部產權人共同簽訂,否則合同無效)。
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(注:面積必須嚴格按照房產證面積填寫,贈送面積在其他條款注明)。
(二)出售房屋的所有權證證號為;
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
(注:四至房屋東南西北四個方向墻體的位置或坐落)。
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計價方式與價款。
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米_____元,總金額人民幣______元整;房價款的支付方式、支付時間為:乙方在______年______月______日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)______元,(小寫)______元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
(注:定金數額由當事人約定,不能超過總房價款20%;如買方違約,定金不予退還,如賣方違約,雙倍返還定金)。
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:
第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款______萬元。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
第五條房屋交付。
1、甲、乙雙方定于______年______月______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于______前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
3、甲方應在______前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任。
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起______日內到房地產主管部門辦理過戶手續。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第八條甲方如不按合同規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本合同。
第十條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十一條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理。
第十三條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條本合同一式__份。其中甲方留執__份,乙方留執__份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條本合同自甲乙雙方簽訂之日自__之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
地址:地址:
現住址:現住址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:簽約日期:
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇八
郵碼:____________郵碼:____________。
電話:____________電話:____________。
法定代表人:____________法定代表人:___________。
職務:____________職務:____________。
第一條訂購的棉花名稱、品級、數量、質量、單價、總價款。
第二條交貨方式、期限。
1.甲方自行送貨。
2.交貨期限:____年____月____日至____月____日。
第三條驗收方法。
按照交貨的時間與地點,取樣驗收。
第四條預付款。
乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元(不超過預購貨總金額的25%)。
第五條付款日期及結算方式
交貨之日即結算,以下兩種方式由甲方自愿選擇:
(1)當面交付現金;。
(2)通過銀行轉帳。
第六條乙方每收購50公斤皮棉按平價獎售標準化肥____市斤給甲方,邊收購邊兌現。
第七條乙方收購籽棉,根據甲方的意愿,按國家政策規定返售棉籽____市斤(或棉油____市斤、棉餅____市斤)。
第八條甲方的違約責任。
1、甲方未按合同訂購的數量、品種、品級交售,應向乙方償付兩倍的預購定金(按未交售部分)和少交部分的總價值____%的違約金。
2、甲方未按合同規定期限交售,每逾期10天,應向乙方償付遲交部分總價值____%的違約金。
第九條乙方的違約責任。
1、乙方拒收甲方按合同交售的棉花,應賠償甲方的運輸費用,并向甲方償付拒收部分總價值____%違約金。
2、乙方未按國家規定標準依質論價,壓級壓價,應賠償甲方的實際損失。并償付壓價部分總價值____%的違約金。
3、乙方未按合同規定獎售標準化肥和返售棉籽,甲方可以拒絕交售訂購棉花,或由乙方按____________________辦法賠償甲方的損失。
第十條不可抗力。
1、甲方因嚴重自然災害造成棉花欠收,確實無力全部或部分履行合同,不負違約責任。
2、乙方因不可預見的不可抗力原因,確實無力全部或部分履行合同,不負違約責任。
第十一條本合同如有未盡事宜,由雙方約定。
第十二條本合同執行中如發生爭議,由雙方協商解決,如協商不成,可由人民法院判決。
第十三條本合同于____年__月__日在____簽訂;有效期至____年__月__日。
第十四條本合同一式____份,雙方各執一份。
甲方:_______________乙方:_______________。
代表:________(簽名)代表:________(簽名)。
____年__月__日____年__月__日。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇九
鑒證編號:___________________________。
6.其他。
供方經濟責任:
(1)棉花必須干凈、不霉壞,合乎國家規定的質量標準。
(2)棉花按規定留足外,應全部交售給國家,不準上市。
(3)在正常年景下,未按合同規定的時間和數量完成交售任務,按縣人民政府規定的辦法給予懲罰。
(4)其他。
需方經濟責任:
(1)對交售的棉花必須按照國家規定的等級和價格,以質論價,付給供方貨款,不得壓級壓價;如有壓級壓價,除還足壓價部分貨款外,并應按壓價總值償付供方千分之三的罰金。
(2)未按合同規定日期付款,每延期一天,應按未付款部分總值償付供方千分之一的罰金。
(2)在棉花收購時,到期接收不了,按縣人民政府規定的辦法給予懲罰。
供需雙方由于人力不可抗拒的災害而不能履行合同時,由鑒證機關查實證明,經政府批準,可免予承擔經濟責任。
其他未盡事項,可訂附件。
本合同一式份,自工商行政管理機關鑒證之日起生效。有效日期從_______年_______月_______日開始到_______年_______月_______日終止。
供方:(蓋章)_____________________。
需方:(蓋章)_____________________。
鑒證機關:(蓋章)_________________。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇十
法律提示:
由于我國法制教育體制的不完善,廣大公民不能及時運用法律武器保護自己的合法權益,最終導致重大損失。就拿下面的案件來講,李某如果在20__年6月15日之前提起撤銷權或者變更合同的訴訟,那么勝訴的可能性是非常非常大的。但是李某卻錯失了挽回損失的最好機會。
在此,本律師告誡正在進行房產交易或者可能從事房產交易的讀者,房屋買賣合同簽訂時一定要有風險防范意識,做到多學多問,不要輕易相信中介公司。在合同履行過程中,要學會用法律武器及時有效的保護自己,爭取自己利益的最大化或者最大限度的減少自己的損失。
11月26日上午9點,李女士很急切得來到振邦律師事務所親自找到本律師,對其面臨的房產糾紛問題尋求解決方案,案情大致如下:
7.5萬違約金。
在一審過程當中,李父的妻子馬女士,以李父侵犯夫妻財產為由將李父及趙某一同訴至北京市朝陽區人民法院并要求確認合同無效,此案經過朝陽法院一審、北京市第二中級人民法院終審,案件結果最終確定合同合法有效,應繼續履行。
要求確認合同無效的案件終審以后,趙某要求繼續履行合同并支付違約金的訴訟繼續審理。朝陽法院于20__年11月13日做出一審判決,判決認為李父違約,除支付違約合同之外支付原告趙先生違約金7.5萬。
李父不服一審判決,已上訴至北京市第二中級人民法院,此案尚在審理過程當中。
王樹德律師在聽取了李女士詳細陳述以后,對李女士所面臨的法律問題以及可能出現的結果一一做了詳細解釋:
解答:雖然我國《婚姻法》規定,處分房屋應夫妻雙方共同協商,否則單方處分行為無效。但是《物權法》規定,物權登記具有公示公信力,第三人基于對于物權登記的信任所從事的交易行為,應該受到法律保護。20__年上半年類似案件層出不窮,判決也無法統一,有的確認無效有的法院或者法官認為合法有效。但是近期北京市各個法院以及兩個中院似乎對此達成了共識,即此類案件原則上適用《物權法》的規定,即判決合同合法有效,以維護二手房交易市場的秩序。
李父簽訂合同的時候明知超標款如此之高,無論如何也不會簽訂這樣的房屋買賣合同的。所以李某完全可以變更或者撤銷這個合同。根據《合同法》第54規定,重大誤解以及顯示公平的合同,當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。但是《合同法》55條同時規定:具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權,否則撤銷權消滅;本案當中,從20__年6月份簽訂房屋買賣合同到20__年11月底仍沒有提起變更或者撤銷合同的訴訟請求,那么李父顯然已經錯失了行使撤銷權的機會。二審當中如果以此為抗辯也難以改變訴訟的結果。
3、李父現在應該怎么辦?
律師最后建議:不放棄上訴請求,爭取在二審當中達成和解。在訴訟當中不只是存在勝訴和敗訴,和解也不排除是一個皆大歡喜的結果。結合本律師以往的訴訟經驗,二審當中達成和解的可能性比較大,因為即使原告勝訴,還涉及到一個執行的問題,訴爭房屋為房主的唯一住房,而且李父年紀較大,強制執行房屋的可能性較大。話雖如此,最好的調節結果也只能是原告承擔12萬超標款然后免去違約金,或者被告按照市價賠償原告經濟損失,然后解除合同。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇十一
合同編號:
簽訂日期:
證編號:
面積。
畝產。
總產。
訂購數量。
單價。
總值。
交貨日期
貨款計人民幣(大寫):
1.等級標準:
2.交貨(運輸)辦法及地點:
3.質量檢驗及驗收辦法:
4.結算方式及期限:
5.預購定金發放及收回辦法:
6.其他:
供方經濟責任:
(1)棉花必須干凈、不霉壞,合乎國家規定的質量標準。
(2)棉花按規定留足外,應全部交售給國家,不準上市。
(3)在正常年景下,未按合同規定的時間和數量完成交售任務,按縣人民政府規定的辦法給予懲罰。
(4)其他。
需方經濟責任:
(1)對交售的棉花必須按照國家規定的等級和價格,以質論價,付給供方貨款,不得壓級壓價;如有壓級壓價,除還足壓價部分貨款外,并應按壓價總值償付供方千分之三的罰金。
(2)未按合同規定日期付款,每延期一天,應按未付款部分總值償付供方千分之一的罰金。
(2)在棉花收購時,到期接收不了,按縣人民政府規定的辦法給予懲罰。
(4)其他。
供需雙方由于人力不可抗拒的災害而不能履行合同時,由鑒證機關查實證明,經政府批準,可免予承擔經濟責任。
其他未盡事項,可訂附件。
本合同一式份,自工商行政管理機關鑒證之日起生效。有效日期從_______年_______月_______日開始到_______年_______月_______日終止。
供方(蓋章)。
需方(蓋章)。
鑒證機關(蓋章)。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇十二
根據國家現行收購棉花政策,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守執行。
第一條訂購的棉花名稱、品級、數量、質量、單價、總價款。
第二條交貨方式、期限。
1.甲方自行送貨。
2.交貨期限:____年____月____日至____月____日。
第三條驗收方法。
按照交貨的時間與地點,取樣驗收。
第四條預付款。
乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元(不超過預購貨總金額的25%)。
第五條付款日期及結算方式
交貨之日即結算,以下兩種方式由甲方自愿選擇:(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
第六條乙方每收購50公斤皮棉按平價獎售標準化肥____市斤給甲方,邊收購邊兌現。
第七條乙方收購籽棉,根據甲方的意愿,按國家政策規定返售棉籽____。
市斤(或棉油____市斤、棉餅____市斤)。
第八條甲方的違約責任。
1.甲方未按合同訂購的數量、品種、品級交售,應向乙方償付兩倍的預購定金(按未交售部分)和少交部分的總價值____%的違約金。
2.甲方未按合同規定期限交售,每逾期10天,應向乙方償付遲交部分總價值____%的違約金。
第九條乙方的違約責任。
1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花,應賠償甲方的運輸費用,并向甲方償付拒收部分總價值____%違約金。
2.乙方未按國家規定標準依質論價,壓級壓價,應賠償甲方的實際損失。并償付壓價部分總價值____%的違約金。
3.乙方未按合同規定獎售標準化肥和返售棉籽,甲方可以拒絕交售訂購棉花,或由乙方按____________________辦法賠償甲方的損失。
第十條不可抗力。
1.甲方因嚴重自然災害造成棉花欠收,確實無力全部或部分履行合同,不負違約責任。
2.乙方因不可預見的不可抗力原因,確實無力全部或部分履行合同,不負違約責任。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇十三
供方(甲方):
地址:郵碼:電話:
法定代表人:職務:
需方(乙方):
地址:郵碼:電話:
法定代表人:職務:
根據國家現行收購棉花政策,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守執行。
第一條訂購的棉花名稱、品級、數量、質量、單價、總價款。
第二條交貨方式、期限。
年月日至月日。
3.交貨地點:
第三條驗收方法。
按照交貨的時間與地點,取樣驗收。
第四條預付款。
乙方于年月日前向甲方支付定金元(不超過預購貨總金額的25%)。
第五條付款日期及結算方式
交貨之日即結算,以下兩種方式由甲方自愿選擇:(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
第六條乙方每收購50公斤皮棉按平價獎售標準化肥市斤給甲方,邊收購邊兌現。
第七條乙方收購籽棉,根據甲方的意愿,按國家政策規定返售棉籽市斤(或棉油市斤、棉餅市斤)。
第八條甲方的違約責任。
1.甲方未按合同訂購的數量、品種、品級交售,應向乙方償付兩倍的預購定金(按未交售部分)和少交部分的總價值%的違約金。
2.甲方未按合同規定期限交售,每逾期10天,應向乙方償付遲交部分總價值%的違約金。
第九條乙方的違約責任。
1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花,應賠償甲方的運輸費用,并向甲方償付拒收部分總價值%違約金。
2.乙方未按國家規定標準依質論價,壓級壓價,應賠償甲方的實際損失。并償付壓價部分總價值%的違約金。
3.乙方未按合同規定獎售標準化肥和返售棉籽,甲方可以拒絕交售訂購棉花,或由乙方按辦法賠償甲方的損失。
第十條不可抗力。
1.甲方因嚴重自然災害造成棉花欠收,確實無力全部或部分履行合同,不負違約責任。
2.乙方因不可預見的不可抗力原因,確實無力全部或部分履行合同,不負違約責任。
甲方:
乙方:
日期:
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇十四
根據國家有關房產的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條乙方購買甲方坐落在_______________市__________街__________巷_________號的房屋__________棟_______間,建筑面積為______________平方米。
第二條上述房產的交易價格:______________元。
第三條付款時間與辦法。
1.乙方應于________年______月_______日前向甲方付清房產款項。
2.乙方面交給甲方現金______________元其余______________元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。
第四條甲方應于________年_______月________日前將交易的房產全部交付給乙方使用。
第五條稅費分擔。
1.甲方承擔房產交易中房產局應征收甲方的交易額____________%的交易費承擔公證費、協議公證費。
2.乙方承擔房產交易中房產局應征收乙方的交易額____________%的交易費,承擔房產交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條違約責任。
1.乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產款____________%的違約金。
出租方身份證地址、號碼:
承租方身份證地址、號碼:
甲、乙雙方通過友好協商,就房屋租賃事宜達成協議如下:
一、租賃地點及設施:
1.租賃地址:
2.室內附屬設施:
二、租用期限及其約定:
1.租用期限:甲方同意乙方租用年自年月日起至年月日。
2.房屋租金:每月元人民幣。
3.付款方式:按支付,另付押金元,租房終止,甲方驗收無誤后,將押金退還乙方,不計利息。
第一次付款計元人民幣。
5.租用期內,乙方有下列情形之一的甲方可以終止合同,收回房屋使用權、乙方需擔全部責任,并賠償甲方損失。
乙方擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的。
乙方利用承租房屋進行非法活動損害公共利益的。
乙方無故拖欠房屋租金達天。
連續三個月不付所有費用的。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇十五
乙方(買受人):________________________。
(注:甲方如有多個產權人,必須全部產權人共同簽訂,否則合同無效)。
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:
第一條:甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(注:面積必須嚴格按照房產證面積填寫,贈送面積在其他條款注明)。
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條:甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條:計價方式與價款。
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米_____元,總金額人民幣______元整;房價款的支付方式、支付時間為:乙方在______年______月_____日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)______元,(小寫)______元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
(注:定金數額由當事人約定,不能超過總房價款_____%;如買方違約,定金不予退還,如賣方違約,雙倍返還定金)。
第四條:房屋價款乙方分三期付給甲方。
第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款______萬元。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
第五條:房屋交付。
1、甲、乙雙方定于____________年______月______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于______前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
3、甲方應在______前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任。
第六條:甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條:甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起______日內到房地產主管部門辦理過戶手續。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《______》后,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第八條:甲方如不按合同規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期___天按房價的總額______%計算違約金給與乙方。逾期超過______個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條:乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日______%計算的違約金給與甲方。逾期超過______個月時,甲方有權解除本合同。
第十條:甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十一條:該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條:該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理。
第十三條:本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條:甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條:本合同一式______份。其中甲方留執______份,乙方留執______份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條:本合同自甲乙雙方簽訂之日自______之日起生效。
甲方(簽章):______________________________。
乙方(簽章):______________________________。
_______年______月___日。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇十六
需方(乙方):
合同簽定日期:年月日
茲有甲方向乙方訂購下列產品:
一、產品名稱、規格型號及價格等:
單位:元。
產品名稱規格型號包裝(件)單價(元/個)數量(個)金額(元)。
三、運輸方式及到站費用負擔:物流運輸,甲方指定物流公司進行運送,費用由方承擔;
四、包裝標準:外包裝為普通紙箱;
五、驗收標準:甲方收到貨物后,按合同第二款進行檢驗,檢驗合格后提貨;如在提貨前發現有嚴重損壞現象,應及時通知乙方,并讓運輸部門出具證明,征得乙方同意后才能提貨,否則視為甲方已接受。甲方收到乙方貨物后十日內未對乙方貨物提出異議,示為甲方所提貨物與定單合同一致。
六、付款方式:
甲方匯款到乙方銀行帳戶或甲方以現金交付到乙方財務部。未經乙方同意,甲方將貨款以現金或其他方式交付給其他人員,甲方不予認可。
七、合同有效期:乙方支付貨款后生效;
八、本合同一式兩份,雙方各一份。
甲方:xx縣xx電氣有限公司。
乙方:
甲方代表:乙方代表:
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇十七
甲、乙、兩方依據自愿、誠信原則,經友好協商,達成如下一致意見:甲方并保證:擁有座落于的選房號。該房屋由開發。甲方對上述選房號所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。
1、雙方議定上述房號房屋每平米單價為________/平米,出售價格為________萬圓整。此房號價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋選房房號________號、房屋購買押金條、甲方已墊付預付房款________萬圓整的發票以及其他相關票據。乙方向甲方支付房號費用和甲方已經墊付的購房款拾萬圓整,共計萬圓整。乙方對上述房號和此后乙方所選房子具有所有權和使用權。此后,買賣上述房產交易過程中產生的`一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
3、甲方負責乙方辦理房屋更名過戶手續至乙方名下,包括根據登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。如出現房屋產權無法更名情況,且非甲方主觀意愿時(即所有購買房號的都無法更名),在甲方取得房屋產權證后,將該房屋無償過戶到乙方名下,過戶產生的各項費用甲乙雙方各支付一半。
4、如甲方不履行本合同,則甲方按房屋市場價格全款支付給乙方,且退還乙方付給甲方的房屋號費和乙方購買此房屋產生的所有費用。如乙方不履行本合同,甲方不予退還乙方房屋號費。
本合同書一式兩份,由甲、乙雙方各執一份。
本合同書在各方簽字后生效。
甲方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
______年____月_____日。
乙方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
______年____月_____日。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇十八
甲方:身份證號碼:職業:工作單位:。
住址:郵政編碼:聯系電話:
乙方:姓名身份證號碼:職業:工作單位:。
住址:郵政編碼:聯系電話:
鑒于:
1.甲方單位現準備在通過集資建設樓房,甲方根據其單位的規定,具有參于建房的資格。
2.甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。
3.乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4.甲方同意收取乙方繳納的集資款項,并以自身的名義向其單位繳納,若單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項。
5.甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產權屬于乙方所有。
6.自簽訂本協議之日起至房屋產權過戶于乙方名下期間,甲方只是該集資房的名義產權人,乙方為此房屋的實際產權人。
為明確雙方的權利和義務,以達上述目的,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就乙方取得位于集資樓房的房屋產權特簽訂以下協議:
第一條:集資房屋的基本情況及產權實際人約定。
1.甲方單位集資建設的房屋坐落于甲方依據其單位的規定,可通過集資建房取得位于第_________層,房屋結構為_________,建筑面積_________平方米的房屋的產權。
2.自協議簽訂之日始,乙方即為上述第1款約定房屋的實際產權人。
第二條:集資款項繳納。
1、甲方根據其單位集資建房的要求,收取乙方的房屋集資建設款項,在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數額的書面收據,并按其單位要求及時繳納于該單位在繳納每筆集資款項后,應在繳納當日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項,取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時,則在甲方出具單位扣劃證明后,乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數額的資金。
第三條、集資建房手續辦理。
甲方應按本單位的要求,及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續的辦理工作,及時提交各種資料,以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產權。
第四條、集資房屋交付、產權證的辦理和取得。
一)房屋交付。
若協議約定的房屋建成后,若甲方單位將房屋交付于甲方,則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行行使基于實際產權人對該房屋的所有權益。
二)產權證的辦理和取得。
1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產權,則甲方有義務,及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產權予乙方名下的各種文件和資料。
2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產權辦理至乙方名下,則甲方應在取得該房屋產權證書后,將以其名義取得的房屋產權協助乙方轉讓過戶至乙方名下。
3、無論出于何種原因,致該房屋產權暫時無法辦理至乙方名下,在此期間,乙方基于實際產權人仍享有對該房屋的所有權益,甲方不得就此主張任何異議。
第五條、甲方報酬。
第六條除集資款外的費用承擔。
本協議履行中,甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用,因辦理房屋產權而發生的各種法定稅、費由乙方承擔。
第七條、違約責任。
1、協議履行中,甲方擅自終止協議,除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外,還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。
2、協議簽訂后,乙方無故不履行協議,除有權取回其已交購房款外,無權要求甲方退還已收取的報酬。
第八條聲明及保證。
鑒于本協議履行中,若由于甲方原因致生障礙,對乙方權益影響重大,甲方承諾其簽署本協議時,對此協議的簽署取得了其家庭所有成員的同意,甲方及其家庭成員保證:放棄所有不利于協議履行的主張和權利。
第九條協議的變更。
本協議履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本協議的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內簽訂書面變更協議,該協議將成為協議不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本協議,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十條爭議的處理。
本協議在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成,則依法向人民法院起訴。
第十一條補充與附件。
本協議未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分,與本協議具有同等的法律效力。
第十二條協議的效力。
1、本協議自雙方簽字之日生效。
2、本協議一式四份,甲方、乙方各二份,具有同等法律效力。
3、本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分,與本協議具有同等的法律效力。
甲方:乙方:
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公證人::
簽訂地點:_________。
_________年____月____日。
二手房訂購合同二手房訂購協議(精選19篇)篇十九
合同雙方當事人:
出賣人(甲方):_____(以下簡稱甲方)。
身份證號碼:___________。
買受人(乙方):_______(以下簡稱乙方)。
身份證號碼:________________________。
根據《中華人民共和國經濟民法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況:
號)。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備:
包括_______________.
第三條、本合同中所述房屋為_______,是______的家庭(夫妻)共同財產。原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格:
成交價格為:人民幣____元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,并已在____年____月___日將首付款(定金)。
____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當日(年月日)付給甲方。
第六條、房屋交付:
甲方應在交房當日(年月日)將拆遷安置房屋相關的所有手續、余款、拆遷補償款等一切和該房有關的文件及票據交付乙方,(以各項文件及票據為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出:
甲方應在房屋交付(___年____月___日)前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任:
30天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的__%(大寫數字)向乙方支付違約金,合同繼續履行;逾期超過60天(大寫數字),則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。
年月日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十二條、本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產權人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____一份,留存備查。
第十三條、本合同發生爭議的解決方式:
雙方本著友好協商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
見證方(中間人):___身份證號碼___日期:___年___月___日