裝修合同是買賣雙方在裝修過程中達成的協議,規定了雙方的權利與義務。以下是一些實用的裝修合同范本,希望能對大家在裝修過程中起到一定的參考作用。
個人裝修施工合同大全(19篇)篇一
一、本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《上海市合同格式條款監督條例》及有關法律法則制定的示本,供雙方當事人約定采用。簽訂合同前請仔細閱讀。
二、家庭居室裝飾裝修是居民較大的一次性消費,涉及的標的額較大,專業性較強,合同履約期長,為更好地維護雙方當事人的合法權益。雙方簽訂合同時應慎重,力求內容具體、全面、嚴密。
三、簽訂合同前發包人(業主、甲方)要驗看裝飾公司(乙方)《企業法人營業執照》和《建筑業企業資質證書》。與分公司(分部)簽訂合同,除驗看其《營業執照》、《建筑業企業資質證書》外,合同應加蓋該分公司(分部)上級公司的合同專用章。
四、第一條第6款“總價款”是甲(業主)、乙(裝飾公司)雙方對設計方案、工程報價確認后的金額,在一般情況下竣工結算時上下增減的幅度不大。如在施工過程中需增加或減少工程項目,所用材料發生變化,應簽訂《工程項目變更單》,作為竣工結算時的依據,防止口說無憑,造成糾紛。
五、第一條第7款開、竣工日期必須明確,這關系到違約責任的認定。
六、第二條“材料供應的約定”,無論是甲方(業主)供料或乙方(裝飾公司)包工包料都應提供材料清單,內容包括材料名稱、品牌、規格、型號、等級、數量、單價、舍價,甲方(業主)提供的材料還需寫明送達時間、送達地點。
七、第互多第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款,甲、乙雙方如有特殊約定,可在合同中寫明。
八、家庭裝飾裝修每個單項工程結束都需進行驗收,并須在驗收單上簽字認可??⒐た傭炇?,需甲(業主)、乙(裝飾公司)雙方均在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標,乙方(裝飾公司)應予整改,直到達標為止。
九、工程竣工,通過驗收交付使用,裝飾公司應向甲方(業方)提供“保修單”,保修期一年,從竣工驗收之日起,包工包料的工程對整個工程實行保修,部分包工包料的工程對該部分實行保修,清包工的工程僅對施工質量實行保修。
十、甲(業主)、乙(裝飾公司)雙方經濟來往均需開具收據,竣工驗收付清余款,裝飾公司必須開具統一發票。
_________年_________月_________日。
_________年_________月_________日。
個人裝修施工合同大全(19篇)篇二
一、工程地點:________市______區____街_______號。
二、形式結構:_________層式____室____廳____廚____衛。
三、工程項目:
1、________個房間地面鋪設________瓷磚,打地角線,要求平整;_____個廚房,______個衛生間墻面_____鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪_____瓷磚,要求平整;______個陽臺地面鋪設_______-瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料,和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,_____個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
委托方:____________。
日期:____年____月____日
承接方:_____________。
日期:____年____月____日
個人裝修施工合同大全(19篇)篇三
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;。
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;。
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;。
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應。
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式。
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
個人裝修施工合同大全(19篇)篇四
承接方(乙方):______________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜,達成如下協議:
第一條裝修內容。
1、地點:________________________________________________。
2、承包范圍:_____________________________________________。
3、承包方式:_____________________________________________。
第二條雙方責任。
1、從合同簽定后_______天開始施工。
2、嚴格按照發包人的要求進行施工。
3、承包人必須保護好原居室室內的家具、水、暖、電、管線等。
第三條關于工期。
1、期限_______天,開工日期_______年______月______日,竣工日期_______年______月______日。
2、如相互造成施工延續,賠償對方_______%違約金。
第四條關于材料要求。
1由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續。若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔。
2由乙方提供的材料、設備的,乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收。若乙方所供材料的`品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提。
雙方商定后施工。本合同一式_____份,雙方各執_____份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。
甲方(簽字/蓋章):_____________________。
乙方(簽字/蓋章):_____________________。
聯系電話:____________________________。
聯系電話:____________________________。
______________年__________月_________日。
______________年__________月_________日。
個人裝修施工合同大全(19篇)篇五
承接方(乙方):_________
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
2、居室規格:
總計:施工面積____________平方米。
3、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、工程開工日期:______年______月______日
5、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的.50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
1、本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主):_________(簽章)乙方:_________(簽章)
電話:_________電話:_________
簽約日期:_________
個人裝修施工合同大全(19篇)篇六
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》,雙方經友好協商,甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利、協商一致的原則雙方就有關事項達成以下協議:
第1條總包工程概況:
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3整體工程開竣工日期:開工日期:年月日
竣工日期:年月日第2條本分包合同承包范圍:按人工報價清單的工程項
第3條承包方式:清包工(包工不包料)。
第4條合同工期:
4.1本項目施工期:年月日止。
4.2根據施工現場具體情況雙方確定本分包合同施工的詳細工程施工進度計劃,乙方應嚴格按施工進度計劃施工,保證每區段工作和整個分包工程按時完工,任一區段工作的延誤都應被視為工期延誤。
第5條合同價款。
5.1本工程合同款單價:按人工報價清單(報價清單作為合同的符件1)(不含稅價)。
5.2工程量計算原則:實際面積或人工報價清單說明。
5.3零工按每人每天元結算(八小時制)。
第6條分項工程質量要求:
6.1分項工程質量達到國家驗收規范及建設方的驗收標準要求(建設方的驗收標準要求,作為合同的符件2)。
第7條甲方責任:
7.1分項工程開始施工前,甲方負責組織圖紙技術交底,審查乙方的裝修分項工程施工方案。
7.6協調本分包合同范圍內分項工程施工與其它工序施工之間的關系。
7.7及時提供乙方施工所需指令、批文、圖紙洽商等有關工程文件。
7.8監督檢查乙方施工,辦理驗收手續。
第8條乙方責任:
8.1按合同約定及甲方要求的時間準時進場;。
8.2按設計質量要求編制施工方案,根據甲方月、周施工計劃組織施工。
8.3施工前先做樣板,經甲方和監理單位同意后方可進行大面積施工。
8.5明確工地負責人,并向甲方提供施工人員名單及本工種上崗證。
8.6負責分包工程的成品保護工作,并保證不損壞其它施工方的已完項目,如有損壞,乙方自費予以修復。
8.7乙方如果施工中途故意停工,影響工程施工進度,甲方有權解除合同,并不支費已完成工程量的所余工程款,并追究其法律責任。
8.8乙方如果中途自動退場的,甲方有權扣除乙方所有工程款,并保留對其追查法律責任的權力。
8.9分包方負責施工所用工具(含各種電鋸及鋸片、各種電鉆及各種型號電鉆頭、云石機及云石機介片、各種型號的開孔器、鋁合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙紙架、沙紙打磨機、切割機、磨機)及所用的電線、地拖線等,并保證所用工具性能良好,符合甲方的安全要求、形象要求及國家和當地的有關規定。
8.10遵守甲方現場關于安全、文明施工、后勤衛生、環保、消防、保衛等方面的管理規定。違反規定,造成的一切責任及損失均由乙方承擔。
8.11每天下午下班時乙方必須清理現場衛生,否則每次罰款100元;。
8.12負責配合甲方對本分包工程竣工驗收及資料的編制。
8.13乙方必須嚴格按照施工進度計劃施工,如因乙方人力不足或其他原因造成工期延誤,甲方有權按500元/天處罰。
第9條工程質量與驗收:
9.1甲乙雙方根據建設方工程質量評定標準和施工技術驗收規范進行施工和驗收。
9.2乙方隨時接受甲方對工程質量的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,如乙方施工的工程未能達到建設方工程質量標準和技術規范,應進行返工、修改并承擔返工修改的費用,工期不予順延。
9.3在分包施工中,乙方應服從甲方發出的任何工作指令,因甲方指令或其它非乙方原因導致的工程質量事故責任及經濟支出或因甲方指令引起的合同外經濟支出,均由甲方承擔。
第10條工程款支付:
10.1本分包工程進度款支付方式按月進度付款。
10.3保修期兩年??⒐そY算時留5%保修金,保修期滿后十天內結清。
第11條違約:
11.1甲方代表不能及時給出明確指令、確認、批準,不履行合同約定的有關責任,應承擔由此產生的一切違約責任。
11.2乙方施工質量達不到建設方工程質量要求、不履行合同約定的有關責任,應承擔由此給甲方造成的一切損失。
11.3因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前3天通知違約方后,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第12條安全及文明施工:
12.1乙方應按有關規定,對其施工人員進行安全教育及安全交底,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故,乙方應按有關規定立即報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件,發生的費用由事故責任方承擔。
在有毒有害環境中施工,乙方應按有關規定自備相應的防護措施,費用由乙方自行承擔。
12.2乙方負責所承包工程施工的安全防護工作,配備專職安全員,對操作工人的安全生產負責。
12.3乙方在施工中所用的全部機具必須經檢驗合格,并符合國家有關規定和機具安全使用標準。若乙方違反操作規程或使用不符合安全標準的各類機械設備及生產機具,而造成的一切安全事故,均由分包方自行負責,并承擔由此引起的一切經濟損失。第13條工期、質量約定:
13.1由于乙方原因造成工期延誤,每拖延一天,乙方應向甲方交納1000元,乙方不預繳納的,甲方有權利直接在乙方工程合同款里扣除作為拖期罰款。
13.2甲方未能按時提供合格工作面或其他原因致使乙方不能按期施工,由此產生的一切損失由甲方承擔,并且每延誤一天甲方支付乙方實際發生的窩工損失費。
13.3因乙方原因致使本分包工程施工質量不符合建設方的規定或質量驗收達不到約定質量標準,乙方應按甲方的要求進行拆除、剝離及重做,并承擔因此發生的所有經濟支出以及因此給甲方帶來的經濟損失。
第14條合同生效與終止。
14.1本合同自雙方簽字蓋章或簽字之日起生效;。
15.2本合同在雙方完成約定工作內容,工程款結算后即告終止。
第15條合同份數。
15.1本合同一式兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
聯系電話:聯系電話:
日期:
個人裝修施工合同大全(19篇)篇七
乙方:__________________(施工方)。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規的規定,根據酒店裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協商一致的基礎上,酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況。
1.1工程地點:___________________。
1.2工程內容及做法(詳見附表1:酒店裝修工程施工項目確認表。附表2:酒店裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列承包方式。
(1)包工包料。
1.4工程期限_____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表酒店裝修工程報價單)。
第二條甲方的義務。
2.2提供施工期間的水源,電源;。
2.3負責協調施工隊與酒店各部門之間的關系;。
2.4施工期間乙方負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;。
2.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第三條乙方的義務。
3.2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾客人及污染環境;。
3.3保護好原酒店內的家具和陳設,保證酒店內上,下水管道的暢通;。
3.4保證施工現場的'整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第四條工程變更。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤,經乙方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第六條質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第七條工程驗收和保修。
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第八條工程款支付方式。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按約定直接向承包人支付工程款:
8.2工程款全部結清后,乙方應向甲方開具工程收據。
第九條違約責任。
9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9.3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.5由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金______元。
第十條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條幾項具體規定。
10.1因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第十二條附則。
12.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉包。
12.3本合同一式____份,雙方各執____份_________部門____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):_______。
個人裝修施工合同大全(19篇)篇八
按照相關法律規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱:_________________。
1.2工程地點:_________________。
1.3承包范圍:_________________。
1.4承包方式:_________________。
1.5工期:本工程自___________年_______________月_______________日開工,于_______________年_______________月___________日竣工。
1.6工程質量:_________________。
1.7合同價款(人民幣大寫):_________________。
第二條甲方工作。
2.1開工前_____________天,向乙方提供經確認的施工圖紙做法說明_____________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委托監理公司進行工程監理,監理公司任命為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方_____________份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6?工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條?關于工期的約定。
4.1?甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2?因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3?因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4?因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條?關于工程質量及驗收的約定。
5.1?本工程以以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73——91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300——88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。?5.2?本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3?甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4?由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5?由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6?工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條?關于工程價款及結算的約定。
6.1?雙方商定本合同價款采用第_______種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加_______%包干風險系數計算。包干風險包括內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2?本合同生效后,甲方分?次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分_______次進行?撥款_______%?金額。
6.3?工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料?天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在_______天內,結清尾款。
第七條?關于材料供應的約定。
7.1?本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值?%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2?凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。應禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條?有關安全生產和防火的約定。
8.1?甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2?乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3?由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4?由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條?獎勵和違約責任。
9.2?由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方______________元,作為獎勵。
9.3?乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方_______元,作為獎勵。
9.4?乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5?甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6?未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7?未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8?因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條?爭議或糾紛處理。
10.1?本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2?當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由?仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
第十一條?其它約定。
第十二條?附則。
12.1?本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2?本合同正式兩份,雙方各執一份。副本_______份,甲方執_______份,乙方執_______份。
12.3?本合同履行完成后自動終止。
12.4?附件。
個人裝修施工合同大全(19篇)篇九
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、工程面積:
5、工程期限:
本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工。
第二條、工程項目價款。
1、工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________;。
金額大寫:___________________________。
2、報價單根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條、工程圖紙。
甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第四條、材料供應。
本工程凡由乙方采購的材料,經甲方按預算材料及乙方提供的樣品標準驗收,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
對與甲方認可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標準,甲方應承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。
第五條、工程款支付方式。
1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項目報價執行。
(1)工地開工前付_____元。
(2)工程進行一半時付_____元。
(3)工程結束付_____元。
3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
第六條、工程工期。
1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、在1、條件下,本工程合同范本施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
6、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第七條、工程質量及驗收。
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質量標準、設計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質量規范》為質量評定驗收標準。
3、裝飾裝修工程竣工后,工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。
4、由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。
乙方工程部電話:________________。
7、乙方自檢合格后,應及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節點完工的驗收,由甲方簽字確認后方可進行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗收,可書面委托第三人進行驗收確認,且甲方認可該驗收結果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進行驗收,延誤工期由甲方承擔。
8、工程內容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后七日內須參加驗收,若甲方無正當理由逾期不參加驗收,視為驗收合格??⒐を炇蘸细窈?,乙方應提供工程質量合格證明(含試水記錄)和第三方室內空氣質量檢測合格證書。
甲方對室內空氣質量有異議時,可請有國家相關部門認可的專業檢測單位予以認證并自負費用;若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔,乙方還需負責治理工作及承擔治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用)。
竣工驗收合格后,雙方辦理移交手續,簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
雙方未辦理竣工合格驗收手續,甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項書面約定。
竣工驗收在工程質量及經濟方面存在個別且不涉及較大問題時,經雙方協商一致,簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議“(作為竣工驗收單附件)后,甲方可先行入住。
第八條、安全生產和防火。
1、因甲方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,甲方承擔由此產生的一切經濟損失。
2、因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,乙方承擔由此產生的一切經濟損失。
第九條、維修責任。
本合同工程驗收交付之日起,乙方負責為期2年的保修(憑簽發的工程保修單為準),保修范圍:乙方所裝修項目應有的質量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發生的質量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導致質量問題的則不在保修范疇之內。
第十條、違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十一條、爭議的解決。
本合同范本在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同范本在執行中發生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執_____份。
甲方(簽章):
委托代理人:
聯系電話:
_______年____月____日。
乙方(簽章):
法定代表人:
聯系電話:
_______年____月____日。
個人裝修施工合同大全(19篇)篇十
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條工程概況。
1。1、工程名稱:
1。2、工程地點:
1。3、承包范圍:按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
1。4、承包方式:包工包料(部份材料由甲方提供)。
1。5、工期:天。(按甲方通知進場施工當天計,即從年月日起計)。
1。6、工程質量:按圖紙保質保量施工、符合環保要求、并達到合格等級。
1。7、合同工程價款(人民幣大寫):(詳見預算表)。
第2條甲方工作。
2。1、開工前,向乙方進行作法說明和現場交接交底,交出可施工現場。
2。2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
2。3、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行,辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
2。4、協調辦理有關的手續,解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
2。5、如需要拆改建筑物結構或設備管線,負責辦理相應手續,協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
第3條乙方工作。
3。1、參加甲方組織的作法說明的現場交接,擬定施工方案和進度計劃,按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
3。2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行,組織施工,保質、保量、按期施工,解決由乙方負責的各項事宜。
3。3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄,編制工程結算。
3。4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
3。5、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3。6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3。7、進場前辦妥施工人員的工地出入證,接受施工安全教育。
3。8、進場人員必須備齊證件,隨時接受甲方及有關人員檢查。
3。9、乙方必須做好施工安全措施,施工安全乙方負責,甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
第4條關于工期的約定。
4。1、因一方責任,影響工期,一切責任由責任方負責。
4。2、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不能順延。
4。3、因甲方逾期付款,逾期交場地,影響工期,工期順延。
4。4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定。
5。1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準,本工程保修期。
5。2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方在征得甲方同意后可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5。3、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三天內組織驗收,驗收合格后辦理驗收、移交手續。
第6條關于工程價款及結算的約定。
6。1、1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
6。1、2、在預算項目內有發生施工完成才結算,沒有做的項目不結算。
6。1、3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
6。2、工程款的支付方式:
6。2。1、甲、乙雙方簽訂合同后,甲方支付%工程款。
6。2。2、乙方完成,甲方支付%工程款。
6。2。3、乙方完成,甲方支付%工程款。
6。2。4、余款(保修金除外)在工程完工通過驗收,在雙方確定結算后天內甲方支付完畢。
6。2。5、乙方以人民幣工程保修金,待保修期滿后十天內結清。
6。3、本工程項目的增減約定。
6。3、1、工程所發生的在預算項目之外的工程項目,均需雙方商定并辦理簽認確定手續,才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
第7條有關材料供應的約定。
7。1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場,如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場。
7。2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議,可進行檢驗。
第8條有關安全生產和防火的約定。
8。1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8。2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
第9條違約責任、爭議或糾紛處理。
9。1、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9。2、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方應采取協商解決或請有關部門進行調解。
9。3、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
第10條附則。
10。1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
10。2、本合同正、副文本各兩份,雙方各執二份,具同等效力。
10。3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動終止。
10。4、附件:《裝修工程報價(預算)表》。
甲方:乙方:
代表(簽字):代表(簽字):
個人裝修施工合同大全(19篇)篇十一
乙方:__________________(施工方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規的規定,根據酒店裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協商一致的基礎上,酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關事宜,達成如下協議:
1.1工程地點:___________________。
1.2工程內容及做法(詳見附表1:酒店裝修工程施工項目確認表。附表2:酒店裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列承包方式。
(1)包工包料
1.4工程期限_____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表酒店裝修工程報價單)。
2.2提供施工期間的水源,電源;
2.3負責協調施工隊與酒店各部門之間的關系;
2.4施工期間乙方負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
2.5參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
3.2嚴格執行有關施工現場管理的.規定,不得擾客人及污染環境;
3.3保護好原酒店內的家具和陳設,保證酒店內上,下水管道的暢通;
3.4保證施工現場的'整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤,經乙方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按約定直接向承包人支付工程款:
8.2工程款全部結清后,乙方應向甲方開具工程收據。
9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9.2因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.3由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.4由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金______元。
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
10.1因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點。
12.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉包。
12.3本合同一式____份,雙方各執____份_________部門____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):_______
個人裝修施工合同大全(19篇)篇十二
工程發包方(甲方):
工程承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
1.1工程名稱
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6工程質量:
1.7合同價款(人民幣大寫):
2.1開工前天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委托監理公司進行工程監理,監理公司任命為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73--91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300--88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
6.1雙方商定本合同價款采用第種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加%包干風險系數計算。包干風險包括內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在天內,結清尾款。
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的`材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。應禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2本合同正式兩份,雙方各執一份。副本份,甲方執份,乙方執份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或作法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)甲方提供貨物清單
(5)會議紀要
(6)設計變更
(7)其他
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代表人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
郵碼:郵碼:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
年月日年月日
個人裝修施工合同大全(19篇)篇十三
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2、裝飾施工地點:__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:____元,大寫(人民幣):_____。
其中:
材料費:______,人工費:______。
管理費:______,設計費:______。
垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____。
其他費用:______。
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。
二、關于材料供__________的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設備,__________為符合設計要求的合格產品,并__________按時供__________到現場,乙方__________辦理驗收手續。如甲方供__________的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方__________及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均__________用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,__________按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,__________禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,__________按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方__________予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗收,甲方__________自接到通知____日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方__________承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均__________出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項。
1、甲方工作:
(1)甲方__________在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現場交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相__________審批手續,并承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方__________予認可。如更換人員,乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向____省建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,__________經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,__________按合同總價款5%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:
乙方:
個人裝修施工合同大全(19篇)篇十四
依照《___合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條:工程概況。
1、工程地點:______。
2、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
3、工程期限______天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
4、合同價款:本合同工程造價為(大寫)______元。
第二條:工程監理。
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條:施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份,設計費(大寫)______元,由發包人支付。
第四條:發包人義務。
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
6、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條:承包人義務。
2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
3、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
4、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條:工程變更。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第七條:材料的提供。
2、由承包人提供的材料、設備,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第八條:工期延誤。
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
3、發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條:質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準:______。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由______部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條:工程驗收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)______;
(2)______;
(3)______。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為______月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十一條:工程款支付方式。
1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按以下約定直接向承包人支付工程款:
第一次開工前三日支付______元。
第二次工程進度過半支付______元。
第三次雙方驗收合格支付______元。
工程進度過半指:______。
(2)其他支付方式:______。
2、工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后______日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條:違約責任。
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金______元。
5、由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金______元。
第十三條:合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條:幾項具體規定。
1、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)______元。
2、施工期間,發包人將外屋鑰匙______把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發包人負責提供新鎖______把,由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午______點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
第十五條:其他約定事項:______。
第十六條:附則。
1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2本合同簽訂后工程不得轉包。
3本合同一式______份,雙方各執______份,______部門______份。
發包人:__________________(簽字)。
承包人:__________________(蓋章)。
日期:______年______月______日
個人裝修施工合同大全(19篇)篇十五
依據【民法典】以及其他相關法律、法規的規定,結合本工程的.具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見,為明確雙方在履行過程中的權力、義務和責任,就乙方承攬甲方工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執行。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:德安縣楊橋工業園。
工程內容:貼地面墻面磚、防水、衛生間地面墻面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。
二、結算單價:
1、工程造價按600_600地面磚每平方米15元,地腳線每米3元,樓梯踏步每步40元包括三角,衛生間每個800元,公衛按地面平方350元/平方。灶臺每組80元,廚房墻面磚每平方20元。
2、工程完成后付總工程款的80%,剩余工程款驗收合格后兩個月內付清。
三、工程質量。
1、乙方必須嚴格按照甲方要求施工。
2、工程質量標準:按有關規定和本合同規定。經甲方和有關質量監督部門檢驗,工程質量達到合格標準。
3、甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規定,甲方可要求乙方停工。
四、安全責任。
乙方必須加強施工人員安全管理,在施工過程中必須嚴格按照安全規范施工,如出現安全事故由甲乙雙方共同承擔。
五、雙方責任。
1、甲方責任:
2、乙方責任:
服從甲方現場質量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內容并交付使用,如出現漏水現象,經檢查后是乙方技術問題,乙方應負全責。
六、爭議解決。
如雙方發生爭議,甲乙雙方應友好協商,協商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效,本合同一式貳份,雙方各執一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
個人裝修施工合同大全(19篇)篇十六
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協議:
1、工程名稱:________________。
2、工程地點:________________。
4、乙方按工程總造價收取6%管理費,計入工程款、
5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起(日期以施工材料進場的第二天計)
3、對工程質量,進度進行監督檢查,辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜、
4、按時、按質、按量提供施工所需甲方采購的材料、
3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護、
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款、
1、因甲方原因影響工期,工期相應順延,并承擔由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償:
a、不能按期、按時供水電:
b、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間):
c、不能按期提供自購的材料、設備:
d、提供的材料設備不符合質量或規格造成返工:
e、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費:
f、非乙方造成的其它不可預見的原因、
2、乙方責任。
a、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔:
b、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝責任的質量問題,乙方免費維修:
c、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害,責任由乙方負責:
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償、
e、由于乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責、
2、乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工、安裝、
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金、
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
個人裝修施工合同大全(19篇)篇十七
______________有限公司(以下簡稱甲方)。
______________(以下簡稱乙方)。
為統一和提高店面和產品形象,為乙方營造更好的銷售環境,經雙方協商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達成如下合同:
自合同簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括:
門頭廣告牌的設計、制作、安裝;
產品形象墻的設計、制作、安裝;
產品展示架的設計、制作、安裝;
店內主體色調的制定、粉刷;
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
自合同簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在合同簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護甲方的產品形象,并無違約情況,甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。
本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份。
本合同修改由雙方協商解決。
本合同自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。
甲方:_______乙方:_______。
負責人:_______負責人:_______。
聯系電話:_______聯系電話:_______。
____年___月___日____年___月___日。
個人裝修施工合同大全(19篇)篇十八
合同編號:
客戶姓名:
工程地址:
聯系電話:
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
委托代理人:
委托代理人:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的'基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況。
1.1工程地點:
1.2工程內容及做法見室內裝飾工程預算報價單、裝飾設計工程設計施工圖紙。
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第____種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主要部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限天,開工日期:年月日;竣工日期:年月日。
1.5合同價款:
本合同工程造價為(人民幣)元,金額大寫:
1.6若乙方報價單內漏報常規室內裝修必須施工項目的,則乙方增加施工,不增加施工費用;若甲方施工過程中增加造型項目或其它額外不常做的施工項目,由經甲、乙雙方協商同意后,另行計算資金。
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:
(1)甲方自行設計施工圖紙,及時向乙方提供施工任務書(即設計施工圖紙,裝飾工程項目內容,設備安裝要求,器具規格、型號、式樣)。圖紙一式三份,甲方執一份、乙方執兩份。
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方執一份、乙方執兩份。
第三條甲方工作。
3.1甲方負責辦理施工所涉及申請、審批等手續,并負責繳納物業管理處報批的一切費用,提供施工期間的水源、電源。
3.2開工前,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則,影響施工的酌情增加施工協調費。
3.3甲方負責協助乙方材料進場及與管理處之間的關系。
3.4如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(不拆動室內承重結構),負責到有關部門辦理相應審批手續。
第四條乙方工作。
4.2施工中嚴格執行本市有關施工現場的規定,不得擾民及污染環境;
4.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通。
第五條工程變更。
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料事項。
6.1由甲方提供的主要材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續。
6.2由乙方為甲方代購的主要材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,做好驗收工作。
6.3主要部分材料項目:
(1)由甲方提供、乙方施工的主要材料項目:墻地面瓷磚、馬賽克、石材及其加工費和上樓運費;漏電開關、燈控開關面板、插座面板、燈具、排氣扇、取暖器等同等概念電氣材料;蹲便器及沖水箱、坐便器、拖把池、洗手盆套裝(含配件)、鏡子、角閥、水龍頭、淋浴花灑、掛件等同等概念衛浴材料;地漏、鎖具、合頁、門吸、導軌、滑輪、鉸鏈、拉手等同等概念五金材料。
(2)由甲方提供、材料商施工的主要材料項目:整體櫥柜;大門;房間門;衛生間門;木地板;酒柜鞋柜書柜衣柜吊柜地柜等整體柜類;沙發;茶幾;床;臺;墻紙;廚衛鋁扣板天花;水晶吊燈;樓梯扶手;淋浴區玻璃隔斷;工藝玻璃;石膏線;窗簾;防盜網;紗窗;鋁合金門窗;露臺頂棚;晾衣架;空調移位及開孔。
第七條工期延誤。
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,工期相應順延:(1)經甲方確認的工程量變化或設計變更;(2)因違反建筑規定或違反物業規定導致停工的;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條工程驗收和保修。
8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)前期驗收:防水工程試水完成(不作封閉)。
(2)中期驗收:水路、電路鋪設完成(不作封閉)。
(3)竣工驗收:整體驗收。
(4)材料驗收:主要材料進場驗收。
8.2乙方應提前二天通知甲方參加驗收,驗收合格后填寫工程驗收單,在工程款結清后,辦理移交手續。
8.3防水、水電隱蔽工程保修期為貳年,飾面工程保修期為貳年。
第九條工程款支付方式。
本合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:
支付次數。
支付時間。
支付金額(元)。
金額比例。
第一次。
30%。
第二次。
水電完工驗收合格,泥水工進場前。
30%。
第三次。
木作、泥水完工驗收合格,漆工完工前。
30%。
第四次。
工程竣工雙方整體驗收合格。
8%。
第五次。
工程竣工雙方驗收合格三個月內。
2%。
注:甲方所付工程款以乙方開出的票據或在該合同期限內的銀行轉賬票據為準。
收款賬戶:中國工商銀行番禺支行。
收款人:,賬號:。
第十條違約責任。
10.2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
10.4由于乙方責任不能按約定工期完工的,拖延工期每天賠償金為合同總價的1‰,最高拖延工期賠償限額為合同總價的5%。
第十一條:其它約定條款:
第十二條附則。
12.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完后自動終止。
12.2本合同一式三份,甲方執一份、乙方執兩份。
12.3合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附件一:室內裝飾工程預算報價書。
附件二:裝飾設計工程設計施工圖紙。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
日期:
日期:
聯系電話:
聯系電話:
個人裝修施工合同大全(19篇)篇十九
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網__________局:_________________,住所地:_________________,統一社會信用代碼:_________________,聯系電話:_________________。
負責人:王__________,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統一社會信用代碼:_________________,聯系電話:_________________。
法定代表人:李__________,該公司執行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規定,向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規定,具體理由如下:
原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當的過錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先,室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規定的建筑施工資質?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質,故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當的過錯。
其次,建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業資質等級的依據,但并未明確規定未取得資質企業不得進行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規定,涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的,不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質,故本案朱__________及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質,不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規定,應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業資質等級的依據,但并未明確規定未取得資質企業不得進行裝飾裝修工程施工,且該規定系部門規章,不能作為認定民事合同無效的法律依據。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規定應認定為無效的主張,缺乏法律依據,本院不予采信。因此,室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權益。
此致
__________高級人民法院。
申請人:_________________。
__________年___月___日。