建設工程需要進行前期調研、方案設計、施工實施和驗收等多個階段的工作。接下來小編為大家分享幾篇優秀的建設工程總結范文,希望能給大家帶來一些啟發和幫助。
建設工程合同版(精選16篇)篇一
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司。
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積平方米。
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為:xx元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。
1、工程開工日期:________年____月____日
2、工程竣工日期:________年____月____日
按國家建設部行業標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質保金xx內付清。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)。
3、工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
乙方單位名稱。
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
xx年xx月xx日。
xx年xx月xx日。
建設工程合同版(精選16篇)篇二
合伙人:(以下簡稱甲方)。
性別。
年齡。
身份證號碼。
合伙人:
身份證號碼。
甲乙雙方經平等協商,就合伙承包一致意見,共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化,共享收益,共擔風險。
二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資方式及比例:甲乙雙方現金出資,前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元,該款中標退還后歸甲方;以后施工時甲乙雙方各出資50%,在雙方商定出資____日內到賬,否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目,乙方派主管會計一名負責記賬;會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。
五、盈余分配及債務承擔:
1、盈余分配:盈余以甲乙雙方出資為依據,按比例分配。
2、合伙如產生債務,先由合伙財產償還,合伙財產不足清償時,以各合伙人的約定的出資為依據,按比例承擔。
六、退伙:合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,應經兩方協商同意;
七、項目日常管理。
2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日,由雙方和會計共同下賬,所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬,超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定,雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿,甲乙雙方按合伙協議進行結算,盈、虧均按比例進行分配、承擔;一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。
九、違約責任。
1、未經合伙人同意而擅自退伙,給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的,按承接工程總價的15%計算損失。
2、合伙人一方違反本協議其它約定,給另一方造成損失的,應承擔賠償責任。
十、其他。合伙人之間如發生糾紛,應共同協商,本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。
合伙人(甲方):
________年____月____日。
合伙人(乙方):
________年____月____日。
建設工程合同版(精選16篇)篇三
根據國家建設部、監察部《關于在工程建設中深入開展反腐敗和反對不正當競爭的通知》和中共云南省紀委、監察廳、建設廳《關于在全省建設工程中建立工程承包和工程廉政“雙合同”機制的通知》精神,堅決執行《反對不正當競爭法》、《建筑法》、《招標投標法》等有關法律法規和政策,為確保建設工程質量達到國家有關規定、爭優創優、干部廉潔,在簽定工程建設合同的同時,甲乙雙方必須簽定工程廉政合同。
一、甲方不得接受乙方請吃、請玩;不得接受乙方贈送的禮品、禮金和各種有價證券、信用卡及其他支付憑證;不得接受乙方任何好處費及工程回扣;不得向乙方報銷任何由甲方支付的費用;不得借用、租用乙方的交通、通訊工具等物品;不得參加乙方舉行的任何祝賀慶典活動。
二、甲方工作人員的配偶、子女,不得承包或從事與工程有關的材料供應、工程
分包、工程監理、工程裝璜和裝修、組織提供勞務等活動;不得向施工方推薦分包單位;不得要求施工方購買合同規定外的材料和設備。
三、甲方人員向乙方索賄,經乙方或其他線索檢舉,被紀檢監察機關立案查處認定的,由此產生的辦案費用由甲方( 索賄方單位或個人 )承擔。不論舉報甲方或乙方賄賂行為的舉報人,經查證屬實,可由查辦案件的機關(單位)依照規定給予獎勵。
四、乙方不得以任何形式邀請甲方人員吃、玩或向甲方贈送禮品、禮金、各種有價證券、信用卡及其他支付憑證或物品。如有違反,由有關行政主管部門對乙方給予扣減應付工程款的3%-5%,或者中止工程建設合同。并視情節輕重,對乙方決策人和經辦人以及甲方接受人員給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。
五、乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員、中介方人員,被紀檢監察機關或司法機關立案查處的,甲方有權中止工程建設合同。由此給甲方造成的損失以及發生的一切費用均由乙方承擔。可在工程結算款中扣除。
六、甲乙雙方人員贈送、賄賂、接受或索要錢物的行為,如果一方發生,另一方當事人應立即主動報告本單位領導和紀檢監察機關或向檢察機關舉報。對不主動報告情況的有關人員,一經查出,必須視情節輕重給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。
七、凡是未按規定簽定《工程廉政合同》的工程項目,不得辦理工程建設項目施工許可證等相關手續,不得擅自同意或者進行施工(勘察、設計、監理)。違者將由紀檢監察機關追究黨政紀責任,由有關行政主管部門依照有關法律法規進行處罰。
嚴追究責任。
九、工程竣工驗收同期,甲乙雙方要分別向本單位的紀檢監察部門和監證的紀檢監察機關、部門寫出執行《工程廉政合同》的情況總結和相互鑒定報告。未按規定作出報告或紀檢監察機關、部門不同意驗收的工程,不得辦理工程竣工驗收手續。
十、此合同一式四份:甲乙雙方各一份,有關行政主管部門一份,紀檢監察機關、部門一份。
十一、此合同自雙方簽字并經紀檢監察機關、部門簽證后即生效,并由本單位的紀檢監察部門和簽證的紀檢監察機關、部門監督執行。
建設單位(甲方):(公章) 中標單位(乙方):(公章)
地址:地址:
建設單位法定代表人: 中標單位法定代表人:
聯系電話: 聯系電話:
建設單位項目法人:中標單位項目法人:
聯系電話: 聯系電話:
本單位紀檢監察部門:(公章)
聯系電話:
紀檢監察機關、部門:(公章)
聯系電話:
年 月 日
建設工程合同版(精選16篇)篇四
本協議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方于_____年______月____日簽訂的《建設工程設計合同》(下稱“原合同”)中的定義相同。鑒于:
發包方和設計方于______年______月____日共同簽署了《建設工程設計合同》,雙方本著互利互惠的原則,經友好協商,就《建設工程設計合同》中未盡事項特訂立以下補充協議:
1、所有單體工程施工圖必須在20__年2月15日前完成,以保證工程項目順利進行。
2、因功能改變等原因造成的設計變動,施工圖紙應保證不影響工程正常進行(包括地庫、地下室增層、閣樓、機房變動等)。
3、鋼結構的二次設計由發包方發包,并由設計方進行審核。
4、設計方須派駐設計代表,保證及時、有效的解決施工過程中的一切設計問題。
5、因出圖時間延誤,施工過程中設計問題解決不及時等原因造成的一切損失,按工程實際發生的費用由設計方負責賠償。
本協議生效后,即成為《建設工程設計合同》不可分割的組成部分,與《建設工程設計合同》具有同等的法律效力。
除本協議中明確所作修改的條款之外,原協議的其余部分應完全繼續有效。
發包方:___________
設計方:___________
____年____月____日
建設工程合同版(精選16篇)篇五
本合同雙方:
委托單位:
代理單位:
合同簽訂日期: 年 月 日
委托方將的招標事宜委托乙方代理,依據《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、法規的規定,合同雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、代理業務的內容、形式:
甲方委托乙方組織建設工程招標活動。
工程概況:
本次招標范圍:施工圖紙內容。
2、招標代理形式:邀請招標
二、工作條件和協作事項:
1、建設工程規劃許可證、建設項目資金來源證明等。
2、委托方提供能夠滿足施工,標價計算要求的施工圖紙及技術資料。
3、乙方代理過程中,遵守國家、地方有關工程建設招標、投標法規,堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則,按照有關程序規定進行,接受招標監督管理部門的監督。
4、委托代理人在簽訂本合同時,應出具委托證書。
三、委托期限:
本合同自簽訂之日起執行,中標通知書簽發后自行廢止。
四、費用支付方式及日期:
本工程造價為人民幣(大寫),收取代理費用合計人民幣______。付款方式為現金或轉帳,全部費用應在中標通知書發出時一次性付清。甲方可根據乙方完成工作情況選擇一次性支付______元或僅支付______元,乙方均無異議。
五、違約責任:
1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;
2、委托方應提供真實可靠的相關資料,及按第四款約定支付代理費用,否則一切責任由委托方自負。
3、雙方在合同執行過程中出現爭議,可協商解決,也可由相關部門進行調解。
4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款,補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,報招標管理機構一份。
六、雙方協議的其他條款
甲方:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設工程合同版(精選16篇)篇六
甲方:
乙方:
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規的規定,為明確雙方的權利、義務和責任,保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協議:
第一條、工程概況
1、施工名稱: 辦公樓內墻面裝修
2、施工地點:四平市鐵東區開發區大路2499號
第二條、承包范圍:行政辦公樓內墻粉刷。
第三條、工程要求:符合吉林省的有關規定及國家驗收標準。
第四條、合同工期:總工期為(日歷工期)4 天。(2 013 年 9月 日20xx年 9 月 日)
第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律
1、合同使用的語言:漢語。
2、適用法律、法規:中華人民共和國有關法律、法規。
第六條、工地代表
甲方代表:
乙方代表:王永軍
第七條、工程量、合同造價、結算方式:
1、工程量:粉刷面積為 。
2、合同造價:甲方以 固定總價 的標準計算合同價款,共計人民幣(大寫),小寫: (: ) 元整。
3、付款方式: 工程竣工驗收合格并結算審核后支付至總價的95%,剩余5%做保修金,保持期滿一年驗收無缺陷后一次支付完畢。
3、結算方式: 結算審核后,由施工方出具四平地區稅務部門開具的全額工程類發票,甲方于七日內將工程款的95%,一次性付給乙方。
第八條、甲方工作
1、甲方提供工人的就餐場所,費用由施工方承擔。
2、甲方負責定位基準點、技術交底等技術要求及相關問題,并負責組織工程竣工驗收等。
3、提供施工臨時用水、用電主干管和接駁口,并提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用,工程用水、用電費用由乙方另行繳納。
4、組織甲、乙雙方工程技術人員進行驗收。
5、負責協調乙方施工現場與相關單位之間的關系。
6、協助乙方接洽政府、地方有關部門對施工現場的各項檢查。
7、監督乙方的安全生產、文明施工,同時為乙方提供施工便利條件,如辦公室、食堂等。
第九條、乙方工作
1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設備。
2、接受甲方的工作指導及工程質量的監督。
3、確保安全施工并達到甲方的要求的工程質量和工期,如發生質量問題,根據損失給予甲方相應賠償,如工程逾期,每日歷天由工程款內扣除工期違約金1000元。
第十條 安全及防護要求
1、施工方須設置專職安全員,負責施工現場安全,作好施工現場安全管理工作。
3、承擔由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發生的費用。
第十一條 技術要求
1、乙方根據工程的具體情況,派駐1名工程師或技術人員對施工進行全過程技術指導。
2、乙方在施工過程中,須按照甲方的技術交底施工,每道工序須按照建筑裝飾施工規范操作。
3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標正品原料,不得出現脫落、發霉等現象。
第十二條文明施工
1、乙方在施工過程中必須遵守吉林省建筑裝修行業及白象食品股份有限公司吉林分公司的有關文明施工的規定,不得擾亂建設單位正常秩序。
2、進入現場施工的人員應有禮貌,不得頂撞甲方。
3、使用的生活設施應保持整潔衛生,施工人員不得隨地大小便,不得在廠區內吸煙,由此引起的罰款由責任方承擔。
第十三條違約責任
1、由于一方過失造成合同不能履行時,由過失一方承擔違約責任,如屬雙方過失,根據實際情況,由雙方承擔各自的違約責任。
2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時,甲、乙雙方應協商解決。
3、當合同雙方發生爭議時,可以通過協商或申請施工合同管理機構有關合同管理部門調解,不愿通過協商調解或調解不成的,可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。
第十四條附則
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方應本著友好合作的精神,另行商定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
建設工程合同版(精選16篇)篇七
依照《民法典》及相關法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協議:
一、工程概況。
1、工程地點______________。
2、工程內容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
3、承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:
工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。
保修期:____月。自工程竣工經甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式:
支付時間_________________________________。
支付金額_________________________________。
開工前三天。
支付(合同總價60%)___________元。
________年____月____日。
支付(合同總價35%)___________元。
雙方驗收合格。
支付(合同總價5%)___________元。
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結清工程余款,工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務。
甲方:
2、提供施工期間的39;水源、電源,并承擔相應費用;
3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;
5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;
7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環境,工程完工后負責清掃施工現場。
三、工程變更。
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯系,并簽訂書面變更協議后,方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后xx,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
四、材料、設備的供應。
1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,并應按施工進度計劃及時供應到現場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其后xx和損失均由乙方承擔。
五、質量標準及驗收。
1、本工程質量標準按年____月____日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。
3、如未經驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、室內環境質量。
乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發布實施的“民用建筑工程室內環境污染控制規范”,進行室內環境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質()17號文件精神,室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節,應列入工程預算中,檢測結xx不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
六、工期延誤。
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
七、工程監理。
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任。
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經濟損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
3、甲方責任:
(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關手續,要求乙方拆除原有建筑結構設備管線,乙方有權拒絕施工。
4、乙方責任。
(1)工程質量不符合合同規定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。
(4)由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項。
1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
十
一、附則。
1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。
2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。
5、本合同一式______份,雙方各執_____份。
甲方:________________。
乙方:_________________。
代表人(簽章):______。
法定代表人(蓋章):___。
經辦人:_________。
電話或手機:___________。
電話或手機:____________。
甲方:乙方:
經甲乙雙方充分協商,就乙方委托甲方制作。
事宜達成如下協議:
一、項目名稱:
二、制作工藝、數量和其他。
三、合同總金額:人民幣(元)。
四、完成時間:________年____月____日前完成制作安裝并交乙方進行驗收。
五、結算方式:乙方先付甲方訂金。
)。
六、雙方權利及義務:
1、乙方必須按合同時間付款,逾期未付款者,每逾期____日,乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金,直至所有款項付清為止。
2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰,規格不符,甲方已要求更改,但乙方沒有更改而按樣品做出產品時,一切責任由乙方承擔。
3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏,可以更正,且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。
5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求,乙方有權要求甲方重做,并由甲方承擔重做費用。
6、甲方經兩次重做后仍不符合乙方要求,乙方有權解除合同,甲方應將已收款返還給乙方,由此造成的損失由甲方承擔。
7、履行本合同產生的任何爭議,由雙方友好協商解決,協商不成,雙方同意向提請裁決。
七、本合同一式二份,甲方執一份,乙方執一份,具同等法律效力;本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,直至雙方權利義務履行完畢后自動失效。未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:乙方:
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
甲方經辦人:
乙方經辦人:
________年____月____日。
________年____月____日。
建設工程合同版(精選16篇)篇八
1.___(業主名字)(下簡稱“業主”)已安排了一筆以多種貨幣構成的資金,用于____(工程名稱)建設費用的合理支付。所有如資格預審文件規定的來自合格貨源并經資格預審合格了的投標人均可參加本工程的投標。
2.業主邀請資格預審合格的投標人就下列工程施工和竣工所需的勞務、材料、設備和服務進行密封投標:__________________________(工程概況、主要項目及工程量等)。
3.凡有興趣的資格預審合格的投標人,可從下列地址獲取進一步的信息及查閱招文件:_________(查詢和發售招標文件的機構名稱、地址等)。
4.任何有興趣的資格預審合格的投標人在向上述機構提交書面申請并在交納了一筆不可退還的'費用____(貨幣名稱和數量)后可購得一套完整的招標文件。多購的招標文件收費相同。
5.所有投標書必須于19__年__月__日__時之前送達下列地址:_(投標書接收地點)。并必須同時交納招標文件中規定的5接受的格式,數量為2%投標價的投標保證金。
6.開標儀式定于19__年__月__日__時在下列地點舉行_________(開標地點),投標人可派代表出席。
甲方:______。
乙方:______。
日期:______
建設工程合同版(精選16篇)篇九
發包人:_____________。
承包人:_____________。
簽訂日期:_________________
補充協議發包人:_________________(以下簡稱:_________________甲方)。
承包人:_________________(以下簡稱:_________________乙方)。
一、寫明具體補充的內容。
二、如有未盡事宜,雙方另行協商。
三、此協議經雙方簽字蓋章后生效,一式陸份,雙方各執叁份,具有同等法律效力。
四、本協議生效后,即成為原合同不可分割的組成部分,除本協議中明確所作修改的條款之外,原合同的其余部分應完全繼續有效。
甲方:_________________。
乙方:_________________(蓋章)(蓋章)。
法人代表或代理人:_________________。
法人代表或代理人:_________________。
_____年_____月_____日。
_____年_____月_____日。
建設工程合同版(精選16篇)篇十
本案要旨為,原告的起訴行為是否構成重復起訴,這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則,即“一事不再理”原則,判斷是否適用該原則,主要依據:訴訟標的是否一致,訴訟請求是否一致,當事人是否一致,爭議事項是否一致,應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據,以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日,被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份,施工結束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調解書調解結案,調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調解筆錄及調解協議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容;另經法院對被告當時主管工程的負責人查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數額,不包括原告本案所起訴的數額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數額不能確定。
本案的爭議焦點主要為,原告的起訴行為是否構成重復起訴,一審法院審理認為,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件,在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據,法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,二審法院審理認為,洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張,也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數額記不清,并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時,一審法院也查閱了該院(20xx)孟會民初字第59號案件卷宗材料后,認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此,洛基公司認為楊治安屬重復訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。
二、案件來源。
三、基本案情。
被告在承攬華陽洛陽(孟津)電廠公用區基樁工程期間,于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份,施工結束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》,合計工程結算數額為163972.02元,協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的空白部分,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調解書調解結案,調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調解筆錄及調解協議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容;另經法院對被告當時主管工程的負責人(且又是(20xx)孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人)查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數額,不包括原告本案所起訴的數額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數額不能確定。現原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息,向法院提起了訴訟,但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張,共計款49550元。
四、法院審理。
一審法院認為:審理中雙方對本案的爭執焦點,一是原告現要求被告所支付的工程款在(20xx)孟會民初字第59號案件中是否一并審理,原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定;二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執的各焦點問題,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件,在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據,法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據,按照庭審中原告提供的相關證據,對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元,超出部分,證據不足,不能認定。原告要求被告支付利息,因雙方無明確約定,利息可從原告起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中,被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等,理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定,判決如下:一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規索引。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴,必須受理;對下列起訴,分別情形,予以處理:
(一)依照行政訴訟法的規定,屬于行政訴訟受案范圍的,告知原告提起行政訴訟;
(三)依照法律規定,應當由其他機關處理的爭議,告知原告向有關機關申請解決;
(四)對不屬于本院管轄的案件,告知原告向有管轄權的人民法院起訴;
(七)判決不準離婚和調解和好的離婚案件,判決、調解維持收養關系的案件,沒有新情況、新理由,原告在六個月內又起訴的,不予受理。
建設工程合同版(精選16篇)篇十一
根據《民法典》相關規定,經甲乙雙方友好協商,達成設備安裝合同壹份,內容如下:
一、工程概況:工程名稱:中央空調系統的安裝調試工程地點:項目工地(號)。
二、合同范圍:本合同范圍:?項目中央空調系統工程的安裝、調試、驗收及維保。乙方應提供嶄新的未經使用的安裝設備及材料、技術服務和所需的其他事項。在履行合同過程中,如乙方沒有提供或沒有達到設計圖紙中的技術性能指標,乙方應采取挽救措施,并承擔全部責任。甲方需要而合同文件中未提出的技術要求,甲方有權發出變更通知,乙方有責任以合理的進度以及最優惠的價格滿足甲方變更的.要求。招標文件及投標文件作為合同附件,組成本合同不可分割的一部分,甲乙雙方共同承諾、遵守。
3.1“合同價格”是指?項目中央空調系統工程,除甲方供應中央空調系統設備以外(甲方供應設備見附表),從安裝設備及材料、安裝調試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價,其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內的維保費用等。
3.2合同價格為固定價,包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用,但由于甲方增減工程量引起的價格調整除外。
3.3合同價格包括合同涉及到的,由乙方提供的與設備的安裝與調試期間有關的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用,并由乙方負責運進和運離工程現場。
3.4合同價格包括乙方人員到現場的一切交通食宿費,甲方協助乙方人員在現場居住的方便,但有關費用由乙方自理。
3.5除非另有規定,乙方的價格須包括執行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用,不論它們是否在合同文件中有所說明,也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。
四、付款方式。
4.1合同簽訂后,十天內,乙方進場前,甲方支付合同總價30﹪為設備預付款;。
4.2主要設備含空調主機及風機盤管末端進場后,甲方支付合同總價30%。
4.3工程量進展到一半時,甲方支付合同總價20﹪。
4.4安裝、調試、驗收合格后,甲方支付合同總價15﹪。
4.5質量保證期結束,無質量問題,甲方付清全部余款。
五、工程工期:根據發包人使用要求,雙方約定合同簽定后,自乙方收到設備預付款之日起兩個月內,乙方完成本合同全部工程的安裝調試工作。
5.1?乙方進場前向甲方提供施工組織設計和施工總進度計劃。
5.2?在合同生效以后,____日內,乙方完成進場前的準備工作,并組織施工人員進場開始施工。
5.3?乙方須按合同規定的日期完成安裝及調試,協調與消防、裝修的沖突,保證工程順利進行,確保按期完成。
5.4?如工程實際與圖紙設計存在較大差異,無法按圖施工;或圖紙有較大變更,不能按期完成施工,經甲方簽字認可,工期順延。
5.5?遇不可抗力(由于嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件),工期順延。
6.1?乙方應按國家或國際有關的標準與規范施工。
6.2?安裝施工應以圖紙要求為準,不得私自偷工減料,或更換圖紙規定的安裝材料。對于圖紙未規定的安裝材料,應選用質量較好的材料使用。工程安裝調試完成以后,應達到圖紙設計的功能及使用要求。
6.3?甲方的授權代表有權任何時候檢查乙方的相關工程質量與工程材料的質量,并作為驗收的依據之一。
七、變更通知。
7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限,須立即以書面形式向甲方提出,甲方核實無誤后將向乙方發出變更通知,但在以下情況中,不得發變更通知。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規定內作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務。
7.1.2乙方合同執行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2?如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時,須及時向甲方提出。相應設備及工程量的增減,按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。
八、質保期。
8.1?質保期從竣工驗收合格之日起計算________年,主機設備保修________年。
8.2?乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調系統安裝質量符合合同要求。主機為xx公司產品,風機盤管及末端為上海三燕產品。
8.3在質保期內,若非誤操作或人為破壞所致,則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。
8.4在質保期內,乙方在接到甲方通知后,2小時內作出反應并指導,24小時之內應派有經驗的技術人員到工地現場,履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理,其費用從質保金中扣除。
8.5若質保期內,甲方沒有指出有缺陷,則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的,其質量保證責任已完成,但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發現的缺陷除外。
九、違約責任。
9.1?由于乙方的原因不能按時交付使用,所使用的安裝材料不符合合同規定,由此造成的損失,應有乙方承擔一切責任。
9.2?若由于甲方原因出現如未按有關要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不負責任。
9.3?乙方原因延誤工期,每延誤一天交付使用,支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力。
10.1?如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤,在此情況下,一方應及時書面通知另一方,并提供當地政府簽發的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方,就盡力減少事件的影響,盡早恢復工作,雙方應盡早協商并確定新的交工日期,并由甲方發給乙方完工變更通知書,確定合同進度相應順延。
10.2?不可抗力事件給雙方造成任何損失,有各方自行負責,合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調整。
十一、責任乙方負責在工程峻工前,對已完工程的成品保護,在此期間發生的損壞,由乙方負責修復。乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質量問題引發的其他事故和由此發生的全部費用。乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發生的全部費用。
十二、?合同終止。
12.1雙方應按照合同的規定,全面履行完全合同義務直至合同終止。
12.2?凡出現以下情形,甲方有權通知乙方終止合同:
12.2.1?不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2?當甲方確信乙方已無履約能力時。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后,應立即終止合同執行,但雙方有權追究在合同終止前的違約索賠。
十三、?仲裁。
13.1?本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛,可通過雙方的友好協商來解決,若該協商在糾紛開始后不能在15天內通過協商解決,任何一方可以在一個月內向對方提出書面通知,并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力,凡產生的仲裁費用或訴訟費用,按照國家相關法律規定執行。
13.4在仲裁和起訴過程中,除非雙方協商同意終止合同,否則雙方必須繼續執行他們各自的合同義務。
十四、?合同生效及其他。
14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規定的全部責任和義務時失效。
14.2在合同執行期間,雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等法律效力,若補充規定與合同不一致時,以簽訂日期在后者為準。
14.4合同由協議書與合同附件組成,并具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份,甲方、乙方各執一份。
十五、其他未盡事項:
建設工程合同版(精選16篇)篇十二
發包人(甲方):
承包人(乙方):
本合同依據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規,經雙方協商,本著友好合作原則,達成如下分包合同:
一、承包范圍:
二、承包方式:
三、質量標準:
四、工期:
本工程自年月日開工至年月日完工,工期為天。
五、收費標準及支付方式:
1、經雙方協議,本工程總量為米,收費標準為,共計:(大寫:)。
2、合同總價依據實際完成工程量進行結算。
3、付款方式:
六、變更及工程費用調整:
1、本工程進行中,發包人對本工程與技術要求提出變更時,發包人應在變更前天內發出書面通知。承包人接到變更后天內予以確認。
2、變更后及承包增加施工費用,發包方按市場價予以調整。
七、發包責任:
1、發包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設計、技術交底與要求、設計圖紙及放線定點軸線。
2、開工前,發包方應辦理開工許可證、工作場地使用等手續,及時解決好有關擾民和影響正常工作的有關問題,并承擔相應費用。
八、承包方責任:
1、承包人按本合同所規定的時間完成本工程的工作內容。
2、嚴格按本工程設計方案及技術要求進行施工,確保施工質量。
3、施工中如發現問題應及時匯報,并提出相應的處理方案,經發包方確認后進行施工。
4、負責好現場測量放線、樁體定位、施工技術資料記錄工作,并如實及時提交發包方,如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質量問題,承包方應負責補救并承擔相應責任,情況嚴重時,發包方有權向承包方追償相應損失。
5、遵守國家及北京市有關施工管理規定,服從現場指揮與領導。
九、違約責任:
甲方或乙方不能按照本協議條款約定履行各自的各項責任及發生與本合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任。
十、材料與設備。
1、發包人及承包人對各自所提供的材料及機械設備進場負責,并經雙方驗收合格后方可使用。
2、若造成窩工、誤工所造成的損失,責任是甲方的由甲方負責,是乙方的由乙方負責。
十一、報告、成果、質量檢查與驗收。
1、發包方負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查與驗收。
2、承包方應對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進行負責。
3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后,通知發包方進行檢查與驗收,經發包方簽字確認后方可進行下一道工序。檢驗不合格,承包人負責在規定的時間內必須進行修補。
十二、本合同未盡事宜,經雙方協商后簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十三、其它約定事項:
本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效,發包人、承包人履行完成合同所規定的義務后終止。
本合同一式二份,雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建設工程合同版(精選16篇)篇十三
甲方因施工需要與乙方建立勞務關系,雙方遵循平等自愿、協商一致的原則,明確甲、乙雙方權利和義務的協議,訂立本勞務合同:
南寧市青秀區大水坡至官已坡道路大中修工程,原舊路為水泥混凝土路面,全線舊水泥路面已出現局部破壞嚴重,須進行局部翻修。
1、工程名稱:____________工程。
2、工程地址:____________。
單項砼工種自備機械勞務承包。
乙方嚴格按照甲方施工要求,自備發電機,攪拌機,上料鏟車,運輸車輛,斗車,水泵,模板等工具,進行攪拌,運輸,支拆模,澆筑,收光等工作。
嚴格按砼質量驗收標準執行。
(1)質量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼,嚴禁出現爛根、蜂窩、麻面、汽泡,杜絕出現砼漏振、爛腳等。
(2)砼澆筑嚴格按照公路水泥混凝土路面設計規范(tgd40—20)執行。
(3)如出現上述質量問題時,乙方無條件承擔所有的處理工作并根據實際情況賠償甲方損失。
(4)進度:乙方無論在任何條件下施工作業時必須保證勞動力,若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負責。
1、現場:進入施工現場所有人員必須戴好安全帽,系上帽帶。衣著整潔,不準穿拖鞋、不準穿背心裙子、裸背進入施工現場。
2、安全教育:
(1)乙方進場人員必須在3天內準確的記錄勞務人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊,交給甲方一份以備查詢。
(2)乙方進場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經過培訓及業務孰練的人員才能上崗,違章作業的后果自負。
(3)在施工期間因工地不安全的環境造成的安全事故,由甲方承擔正規醫院就醫的所有醫療費(憑正規醫院發票報銷),誤工費、護理費、生活費、營養費。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔,甲方不承擔任何費用。
(4)在施工期間不得惹事、打架、偷盜,發現一次根據情節輕重進行經濟處罰。情節嚴重的移交司法機關。
(5)租房:在施工現場有條件情況下將集中住宿統一管理。
(6)文明施工:在所有的工作范圍內必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線,非械面人員不得從事機械操作,不得違章指揮,發生事故由乙方自行負責。
乙方按甲方要求時間進場,先期費用由乙方自行解決,工程進行15天后可向甲方支付生活費,待工程完工驗收后,結清全部款項。
1、本合同與項目管理條例同時生效。
2、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執一份,一經簽字立即生效至工程款付清后自動失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產的,責任由乙方全部承擔。中途無故退場的,退場費將由乙方自行承擔,甲方只付給乙方工程款的70%。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建設工程合同版(精選16篇)篇十四
設計證書等級:________發包人:________。
設計人:________簽訂日期:________
深圳市規劃與國土資源局監制。
發包人:________設計人:________發包人委托設計人承擔工程設計,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據下列文件簽訂:
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。
1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。第二條本合同設計項目的內容:
2.12.2設計指標。
第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件。
第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件:
第五條本合同設計收費估算為計費支付進度詳見下表。說明:
1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費,不留尾款。
3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定,多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時,雙方另行簽訂補充協議。
4.本合同履行后,定金抵作設計費。
第六條雙方責任6.1發包人責任:
6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容,在規定的時間內向設計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責,發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。
6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內,設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時,設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。
6.1.3發包人更變委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設計人設計需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。
在未簽合同前發包人已同意,設計人為發包人所做的各項設計工作,應按收費標準,相應支付設計費。
6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時,如果設計人能夠做到,發包人應根據設計人提前投入的工作量,向設計人支付趕工費。
6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,設計人有權向發包人提出索賠。6.2設計人責任:
6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定,有關工程強制性標準,國家和地方技術規范、標準、規程及發包人提出的設計要求,進行工程設計,技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規定》,按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料,并對其負責。
6.2.2設計人采用的主要技術標準是:
6.2.3設計合理使用年限為。
6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。
6.2.5設計交付設計資料及文件后,按規定參加有關的設計審查,并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件,本年內項目開始施工,負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工,設計人仍負責上述工作,但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費,收費額由雙方商定。
6.2.6設計人應保護發包人的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失,發包人有權向設計人索賠。第七條違約責任:
7.1在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,設計人未開始設計工作的,不退還發包人已付的定金;已開始設計工作的,發包人應根據設計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
7.2發包人應按合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行下階段工作,并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建,發包人均按7.1條規定支付設計費。
8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時,雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。
8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程技術收費標準》規定的份數,設計人另收工本費。
8.3本工程設計資料及文件中,建筑材料、建筑構配件和設備。應當注明其規格、型號、性能等技術指標,設計人不得指定生產廠、供應商。發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時,所需要費用由發包人承擔。8.4發包人委托設計人配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段,應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用、除制裝費外,其它費用由發包人支付。
主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。
8.8本合同一式份,發包人8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付定金后生效。
8.10本合同生效后,按規定到建設工程方案審批機構(深圳市規劃與國土資源局或其派出機構)備案。雙方認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同意法律效力。
8.12其它約定事項:
發包人名稱:________設計人名稱:________。
法定代表人:(簽字)________。
委托代理人:(簽字)________。
開戶銀行:________銀行帳號:________。
建設行政主管部門備案:________備案號:________。
備案日期:________法定代表人:________
委托代理人:________住所:________郵政編碼:________。
電話:________傳真:________。
開戶銀行:________銀行帳號:________。
鑒定意見:________經辦人:________。
鑒定日期:________(簽字)
鑒定日期:________(簽字)
建設工程合同版(精選16篇)篇十五
甲方公司因工作和業務發展需要,經甲乙雙方平等友好協商,就甲方聘請乙方擔任甲方公司工程師,達成如下聘用協議:
二、甲方責任和義務。
1、將相關資料歸還乙方。
2、投標。
3、甲方應妥善保管乙方資料和證書,確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發生乙方的證書丟失或吊銷,甲方應賠償損失。
三、乙方的責任和義務。
1、乙方承諾向甲方提供的資料真實合法,若乙方提供的資料是虛假偽造,乙方自行承擔一切責任并負責賠償甲方相應損失。
2、乙方的職稱證書在協議有效期內交由甲方保管。
四、酬金。
1、酬金按年支付,支付標準為年。
2、付款時間:酬金一次性付清。即雙方簽訂協議時,乙方提供工程師證書(原件)、身份證復印件、畢業證復印件、一寸彩色照片(或電子版)。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠,如因乙方證書已掛靠而導致甲方不能使用的,乙方須退還甲方支付的聘用工資。
五、違約責任。
1、協議有效期內,乙方提出終止協議,則乙方必須雙倍返還酬金,甲方提出終止協議則已付酬金不予返還。
2、乙方須保證證書真實、有效,如因乙方提供虛假證書,導致甲方投標或申辦資質失敗,乙方退還甲方已付酬金。
六、其他。
1、本協議期滿前一個月,如雙方達成一致意見,可續簽本協議。若不續簽的,甲方應及時歸還乙方所有證件,甲方不得扣留拖延歸還任何證件。
2、協議終止或協議期滿后,甲乙雙方應彼此友好合作,配合完成解除協議等相關的后續工作。
3、本協議一式貳份,雙方各執一份。
乙方:________。
法定代表人:________身份證號:________。
建設工程合同版(精選16篇)篇十六
聯合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設和施工》項目招標中,如果我方有幸中標,非常感謝評委及建設單位的信任,在該項目建設和施工過程中,我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內容外,并對工程售后服務做出如下承諾:
6、現場響應:
6.3發生緊急搶修事故的,我方在接到通知后,確保做到立即到達事故現場;。
6.4對于涉及安全的質量問題,按照《建筑工程質量管理條例》的規定,做到立即報告,及時采取防范措施。