施工合同中包括工程范圍、工期安排、施工標準、支付方式以及違約責任等內容，是確保工程順利進行的重要依據。我們為大家準備了一些常用的施工合同模板，希望能對大家有所幫助。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇一
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
經甲乙雙方平等協商，現甲方將_________科技有限公司網絡及布線工程委托乙方負責施工。為明確雙方權利和責任，特簽訂本合同，以資雙方信守執行。
_________科技有限公司網絡及布線工程。
_________工業制造城。
網絡及布線工程、弱電橋架安裝及室外光纜布放、網絡設備安裝調試、標簽識別。
見附件1，技術方案見附件2。
合同總工期為：60個工作日。
1、工程總價(含稅)：人民幣元(大寫貳拾壹萬柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程總價包干，工程造價不因國家政策、市場因素、商業風險等原因引起的人工、材料、機械設備價格變動而調整。
乙方按工程造價以包工、包工期、包質量、包安全、包設備安裝調試以及標簽識別的方式承包。
1、在雙方簽訂合同之日3個工作日內日，甲方預付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
乙方開工后3個工作日內，甲方預付合同總價的35%即元(大寫柒萬陸仟零壹拾壹元貳角伍分整)。
3、乙方施工完畢后，甲方組織驗收;工程驗收合格之日起3個工作日內，且在乙方開出正式發票后，甲方付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
4、余款即合同總價的5%即元(大寫壹萬零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作為工程的質量保證金(不計利息，自驗收合格之日起);一年質量保證期內工程無質量問題，且乙方全面、適當履行質保義務，期滿后支付乙方。
付款賬號：
開戶銀行：
銀行帳號：
地址：
甲方責任。
1)負責檢查工程進度、質量，及時按照相關規范組織工程驗收工作。
2)配合現場協調工作。
3)按照合同約定支付工程款項。
乙方責任。
1)乙方應按照施工圖紙/要求編制施工計劃、施工質量檢驗計劃，經審定蓋章后，送甲方審核，做好各項施工準備工作，施工期間嚴格按照各項計劃進行施工。
2)施工過程中，乙方不得隨意變更施工圖紙/要求及說明書，如對設計圖紙/要求有異議須變更時，應取得甲方及設計單位的同意，取得甲方書面認可后，方可進行施工。
3)乙方在施工期間，如有技術問題或需甲方解決的問題時，必須書面上報甲方，否則，甲方不予答復。
4)乙方在施工期間，必須加強施工管理。落實一切安全措施，確保安全施工，在施工過程中，如發生設備、人身事故及非因甲方責任引起的第三方的人身、設備事故，均由乙方負責。如乙方沒有按規定落實各項安全措施，甲方有權責令停止工程的進行。
網絡及布線工程安裝完畢、設備安裝調試完畢試運營后，技術方案中的工程、設備安裝要求確立的標準進行驗收。隱蔽性工程在施工過程中，甲方按技術方案標準驗收。
1、從工程驗收合格之日起算，工程的質保期期為1年，從工程驗收合格之日起算。在質量保證期內，因工程質量所產生的問題，乙方應免費修復。
2、乙方服務響應時間：緊急維護請求2個工作日內上門響應;非緊急維護請求，乙方維護人員必須在維護請求發出后的5個工作日內上門響應。
3、乙方應向甲方提供技術支持，并根據甲方的需要對甲方工作人員進行免費培訓。
4、質保期滿后，甲方有權要求乙方繼續擔此工程維護工作，乙方僅收取材料費用。
1、乙方未按約定的時間完工的，每延期一天應向甲方支付工程總價萬分之五的違約金。遲延超過30個工作日的，甲方有權解除合同。如因甲方原因造成工期延誤的，總工期將往后順延。
2、甲方延期付款超過7個工作日的，每延期一天應向乙方支付當期應付款項萬分之五的違約金。如因乙方原因造成付款延誤的，付款時間將往后順延。
3、因一方違約導致合同解除的，違約方應支付合同總價20%的違約金，違約金不足以彌補損失的，違約方仍應承擔損失賠償責任。
當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。
本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均適用中華人民共和國法律。雙方因本合同發生爭議，應協商解決，協商不成，任何一方可向深圳市南山區人民法院提起訴訟。
本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
1、甲方指派專人作為本合同的執行者，由其負責本合同履行的行為。
2、乙方指派_________作為本合同的執行者，指派_________作為本合同工程施工的執行者。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇二
建設單位：（以下簡稱甲方）施工單位：（以下簡稱乙方）依據《_經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把改造工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
一、工程項目。
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：
4、承包方式：包工包料。
5、承包造價：元（大寫：）。
二、工程期限。
根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后，工期相應順延）。
開工日期為20xx年月日至20xx年月日，總工期天。
三、本工程竣工質量為一次性合格工程。
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工；
四、工程價款支付及結算。
本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。
五、其它約定。
1：甲方承擔的安全責任、權利。
（一）甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程；
（三）甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，并按規定給予處罰；
（四）乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。
六、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方：
代表人：
身份證號：
乙方：代表人：身份證號：公章年日日月。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇三
發包方（以下稱甲方）：
法定代表人：
身份證號碼：
承包方（以下稱乙方）：
法定代表人：
身份證號碼：
依據《_合同法》及相關法律、法規，結合________省有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于《________》（合同編號________，以下簡稱原合同）甲乙雙方就其中未盡事宜經充分協商，達成一致，形成本補充協議。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、工程承包方式：
5、工程范圍。
計劃竣工日期：____年____月____日。
工期總日歷天數：____天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
1、暫估合同價款為____________萬元（人民幣大寫：____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量（綜合單價和暫估工程量見工程量附件）。
2、付款方式：按原合同相關條款執行。
補充協議所列工程量為暫估工程量，工程量計算規則以經甲方確認的實際工程量為準，按原合同計量條款執行。
嚴格按照原施工合同執行。因工程質量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現場情況進行施工監督管理。
1、對本協議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用_法律。
2、本協議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協議與原合同相抵之處，以本協議為準。
3、凡因本協議的簽訂、履行而發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份，均具有同等法律效力，發包人執____份，承包人執____份。
發包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
承包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇四
合同編號:甲方（發包單位）：江蘇xx公司乙方（承包單位）：無錫xx公司根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就鋼構雨篷加工與安裝事項協商一致，簽訂本專業分包合同，雙方共同遵照執行。
1.工程名稱：住宅小區一期工程（17樓）。
2.工程地點：安徽____市紅十字會醫院南邊。
3.工程結構：框剪結構。
4.承包內容：小區單元門的鋼構雨篷加工與安裝。
二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包質量、包竣工驗收。
三、材料要求：
1、工字鋼、圓鋼管及玻璃爪等必須按照圖紙施工，并且必須達到國家標準要求。
2、玻璃采用66夾膠鋼化玻璃。
四、工藝要求：鋼結構連接平整、防銹漆兩遍、面漆采用氟碳漆兩遍必須光澤顏色一致，面漆顏色以選樣為準。
五、加工、制作形式：按照圖紙加工安裝，乙方根據實際需要對圖紙進行修改時要及時通知甲方.
六、結算方式：
1、950元2，該報價含設計、加工制作費、運輸、安裝和稅金。
2、最后以竣工實際面積結算并提供正式稅務發票。
3、付款方式:工程量完工驗收合格一次性結算，雨棚主鋼構安裝完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,驗收合格后支付全部的10%，全部安裝費的5%為質保金，________年后無質量問題全額無息返還。
1、工期：合同簽訂后按甲方編制進度計劃實施。
2、暫停施工：甲方應以書面形式要求乙方停止施工，提出書面處理意見，乙方整改后以書面形式提出復工要求。
3、工期延誤：以下原因造成的工期延誤，經甲方代表確認后，可考慮工期順延：
（1）施工現場未能達到開工條件；
（2）其它工種施工施工交叉而影響施工。
（3）發生重大設計變更，造成工程量增加或返工發生的天數。
（4）人力不可抗拒的因素而延誤工期。
八、質量標準符合以下有關鋼結構規范：
（3）質量要求：使用的原材料符合國標及圖紙要求。
十、雙方義務：甲方義務：
（1）配合乙方協調設計單位確保圖紙無誤。
（2）甲方負責提供施工現場所需的施工條件、施工所需水、電。乙方義務：
（1）乙方負責提供施工所需的全部機械以及二級箱以下的電纜等，所有焊條、切割片、油漆、鋼絲刷等輔料。配合甲方完成監理及施工所需的有關技術資料，檢驗資料和檢驗報告，報驗資料等等。
（2）乙方現場施工人員服從甲方及有關單位的管理。
（3）及時接受并完成監理單位提出的整改意見。十。
乙方：無錫xx公司甲方代表（簽名）：
乙方代表（簽名）：甲方法人代表或授權人（簽名）。
乙方法人代表或授權人（簽名）：地址：
地址：電話：
電話：開戶銀行：開戶銀行：帳號：
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇五
發包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本協議。
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數天。
四、質量標準。
五、合同價款：
金額（大寫）：元（人民幣）。
六、發包人向承包人承諾按協議約定的期限和方式支付協議價款及其他應當支付款項。
七、協議生效。
協議訂立時間：年月日。
協議訂立地點：
本協議雙方約定生效，本協議生效后承包方和發包人各持一份。
發包人：（公章）承包人：（公章）。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
年月日年月日。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇六
發包方（甲方）：貴陽金輝電力實業總公司。
承包方（乙方）：貴州省遵義市正業電氣安裝工程有限責任公司。
第一條合同依據。
本合同的法律依據是_《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容。
一、工程名稱：清鎮寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮寒坡嶺110kv變電所內。
三、工程范圍及內容:。
1：清鎮寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：清鎮寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式。
本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經[20xx年。
第四條雙方協作事項。
甲方負責：
一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關部門審核。
第五條違約責任。
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第六條發生經濟糾紛處理方式。
如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期。
本工程年月日前完工。
第八條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十條工程造價。
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（），本工程包工包料按實結算。
第十一條合同份數。
本合同正本2份，雙方各執正1份。
第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：（公章）乙方：
負責人：（簽章）負責人：（簽章）。
日期：年月日日期：年月日
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇七
甲方：
乙方：
身份證號碼：
甲方承建的農田機械道路及河道工程，需使用挖掘機等機械作業，乙方就近有機械，經甲乙雙方協商就挖掘機使用等相關事項達成如下協議：
1、工程地點：
2、作業內容：根據甲方需要挖掘機所能從事的作業。
3、機械型號：60型挖掘機。
4、計量方式：按實際工程進行計量，精確到分鐘，計時時間以及機械進入甲方指定地點，并指令開始工作時，甲方指定專人計量時間(說明：無論夜間或加班使用機構計量方式不變)。
5、計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數，單價為_______/小時(合同期單價不再調整)。
6、付款方式：經甲方及甲方相關人員驗收合格后一次性付清。
7、安全責任：乙方應加強安全檢查及防范工作，凡發生一切安全事故(包括車輛本身安全、駕乘人員安全對他人造成安全、開往或退出工地安全等)均由乙方負責(包括法律或經濟責任)。
8、駕乘人員食宿自理，機械設備自行保管。
9、本協議一式二份，雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇八
我單位擬新建xx大廈室內裝修工程，為確保工程質量、安全，提高經濟效益，本著公開、公正、公平競爭的原則，根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關規定，并報經市計委批準，該工程項目擬采用公開招標形式招標，擇優選定施工隊伍。現將該項目的招標條件及投標要求說明如下：
1、工程名稱：xx大廈室內裝修。
2、建設地點：xx路1。
3、計劃投資1700.00萬元，投資性質：單位自籌，已到位資金1700.00萬元。
4、功能布局：詳見業主提供的裝修設計施工圖。
5、工程類別整棟裝飾工程。
詳見業主提供的裝修設計施工圖（含燈飾、衛生潔具及相應管線）。
1、本工程根據《招標投標法》等有關規定，按中標價、投標工期、投標質量等級和本招標書的其它條款、以及《合同法》的有關規定由建設方與施工單位簽訂合同，采取包工、包料、包工期、包質量的承包方式。
2、取費標準。
2-1、土建工程：按現行定額及其配套的取費標準，材料預算價格執行x建價〔20xx〕08號文；取費標準執行湘建〔1999〕價字第296號文；人工調整暫調系數按x建定〔20xx〕第09號文進行調整，列入稅前報價；施工現場安全、文明施工及職業衛生增加費執行郴建定〔20xx〕第011號文。
2-2、安裝工程（含水電安裝、采暖通風、管線敷設）：按現行定額取費，材料預算價格按現行市場價執行。
2-3、裝飾裝修工程：按現行定額取費，材料預算價格執行x建價〔20xx〕第08號文，取費標準執行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關配套文件規定執行。
1、本工程報價不含勞保統籌基金（開標前，建設方按有關規定預繳勞保基金，開標后按實際規模核算，多退少補并納入總造價）。
四、主要材料供應及質量要求：材料的采購由業主和乙方共同考察后，經業主和監理同意后方可使用。
本工程施工工期（日歷天數）參照國家現行工期定額、結合業主實際情況確定為xxx天；投標人可根據自己的實際情況自行確定投標工期。
按國家現行施工驗收規范規程和質量標準施工，工程質量必須符合工程設計和現行規范要求。竣工時，經當地質量監督部門核定，質量等級必須達到優良標準。
1、中標人不得將工程轉包；如發現有轉包行為，由建管部門按規定予以查處，建設單位報經市招標辦批準，有權從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
2、嚴格按國家的有關規定和《合同法》的有關要求簽訂建設工程施工承包合同。
3、工程結算：本工程以中標價作為工程價款結算的依據；增減部分（即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量），以及合同工期內因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動，應予以調整。
本工程結算委托xxxxx審定。
4、工程價款的撥付：本工程在施工合同簽訂后、開工前10天，按中標價的10%預付工程備料款；其后，每月按上月實際完成的建安工作量的60％撥付。
工程款（含備料款、進度款）撥至中標價的60%時，停止撥付；其余40%待工程竣工驗收合格并符合合同要求，工程結算后兩年內付清。
5、違約責任和獎罰辦法：
5-1、本工程實行優質優價，工程竣工驗收評定為優良工程的，按中標價的2%獎勵；質量等級未達到中標承諾的，按中標價的2%處罰。
5-2、本工程要求按中標工期完工；每提前或推遲一天交付使用，按中標價的萬分之二予以獎罰。
5-3、本工程如因建設方延誤工期，每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
1、投標人在獲取招標書的同時應按規定向招標人交納投標保證金xxx萬元。
2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同，以保證投標人一旦中標，即按招標文件的有關規定簽約并完成其中標工程；對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕，其投標保證金不予退還。
2-1、履約擔保形式：現金擔保。
2-2、擔保額度：采用現金方式，其履約擔保額度為xxxx萬元，投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
2-3、履約擔保有效期：投標擔保的有效期為其中標工程經認可的竣工工期。
3、工程現場勘察和招標答疑：
3-1、本工程于20xx年xx月xx日16：00時，在市交易中心召開發標會，并組織工程現場勘察。
3-2、本工程于20xx年xx月xx日09：00時，在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見，而后由招標人會同設計單位書面答復。
4、投標報價的取值：
投標報價的上限值為xxxx.00萬元；
投標報價的下限值為xxxx.00萬元。
5、投標書的編制、密封和投送。
5-1、投標書包括商務標書和技術標書。
5-2、商務標書的內容包括：
經理部組成人員明細表；以及其它需要說明的文件和證明材料。
5-2-2、商務標b：投標報價、承諾表。
將以上資料裝訂成冊，一式貳份（其中正本壹份，副本壹份）。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
5-3、技術標書主要是施工組織設計；本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份；其要求如下：
5-3-1、技術標書中的章節編排按如下順序和要求制作：
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇九
甲方：
乙方：
應甲方要求，在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：
一、工程范圍：20xx年12月3日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執行。
六、其它：施工合同補充協議1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
簽約日期：年月日
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇十
發包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本承包合同，以資雙方共同信守。
1、項目名稱：
2、座落地點：
3、材料說明：詳見報價清單。
2.1承包方式：乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工，向甲方交付勞務成果。
2.2具體的承包范圍如下：
本工程屬交鑰匙工程，乙方應按時完成電梯土建、基坑施工；電梯井道工程安裝施工；電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量，包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
嚴格執行現行有效且的電梯安裝驗收規范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工，保證質量。
4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場，實施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中，如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的，經甲、乙雙方協商同意，可對工期進行調整。
5.1本工程的包干總價(含稅)為：
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工，電梯井道工程安裝施工，電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用，甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
6.1xxx付款方式。
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方，由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案，交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監督與管理，并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的，有及時下發《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利；有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。
7.4協調業主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7.7施工過程中，甲方有監督按照圖紙施工的權力。
7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方，由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續及政府有關部門的驗收手續，相關費用乙方負責。
8.1乙方指定的項目代表為：________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質，并保證其資質的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前，須根據工程規范編制設計及施工詳圖，并提交甲方審批，所有施工圖紙均應得到甲方確認。
8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間，乙方應作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后，在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。
8.7負責施工所需的水電費，按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責，并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內加設保護板，試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續前的所有保管工作。如發生損壞，乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛生文明施工和施工噪音等管理規定，辦理有關手續，因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰，由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工，保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人，做好現場施工管理和安全管理，將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后，由甲乙雙方辦理正式工程移交手續。
8.15竣工驗收合格后，乙方須按甲方規定提交正式的竣工結算報告，經過甲方審定后作為確定結算款的依據。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續，以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗，費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任，并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。
9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規范要求和工程質量要求，相關規定如下：
9.1.1乙方所采購的材料，由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設計和規范要求不符的材料，甲方代表有權拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規范和質量要求的材料，并承擔由此發生的費用，工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經甲方驗貨，乙方不得擅自開工。否則，應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的，乙方還應承擔相應的責任。
10.1隱蔽工程驗收：工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時，乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行此后工程施工。驗收不合格，乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽，甲方有權要求剝離或開孔，乙方應進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復，乙方應承擔有關費用，且工期不得順延。
10.2竣工驗收：本工程完成安裝調試后，乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格，故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后，雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格，同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的，乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產生糾紛，由工程所在地質量監督檢查部門核驗為準。
11.1甲方如不能按時付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金，若乙方逾期竣工超過三十天的，甲方有權單方解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規范和甲方的指令嚴格進行施工，保證質量，如不符合上述要求，甲方有權拒絕驗收，且對乙方進行處罰，金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓，違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據本合同的約定解除合同后，乙方應在甲方發出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作，包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經甲方書面同意，乙方不得將本合同轉包或分包，否則，乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金，因此造成甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發生爭議的，除雙方協議停止施工外，乙方都應繼續履行合同，保持施工連續，并在任何情況下，均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
12.4當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜，可另行協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，每份均具有同等法律效力。
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯系電話為有效的聯系方式，若聯系方式發生變更，應及時以書面形式通知對方，未以書面形式通知的，任一方按本合同上注明的聯系方式發送有關通知、文件，即視為該有關通知、文件送達對方。
甲方聯系人：聯系電話：通信地址：
乙方聯系人：聯系電話：通信地址：
甲方：乙方：
簽約代表：簽約代表：
____年____月____日____年____月____日。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇十一
甲方：
乙方：
為確保哈爾濱公路主樞紐道外客運站項目按期開工，甲方委托乙方承擔本工程項目基坑降水工程，為工程基礎土方開挖及基礎施工做準備。現雙方在平等自愿的原則基礎上就該工程事宜達成如下協議：
8.0米。
四、工程造價的確定根據招標文件以中標價格確定工程造價70.66萬元（人民幣）；工程造價包括基坑降水工程費23.1萬元、辦理基坑降水手續費47.56萬元；上述工程造價在工期要求時間內一次包死。
五、工程決算及付款方式：付款方式：施工降水設施完成后甲方支付乙方工程款工程總價90%；基坑降水要求工期結束后，乙方基坑降水達到要求標準，甲方將尾款一次性支付乙方。
六、雙方責任。
1、乙方中標后，乙方負責辦理基坑降水手續。
2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水費用由甲方負責。
5、乙方應確保在總包單位基礎施工期間，作好維護及監測工作，與總包單位作好配合；
6、乙方應作好現場文明施工工作；
七、其他：本協議具有法律效力，雙方嚴格遵守。如果發生合同糾紛，雙方可向____市仲裁委員會申請仲裁。本協議壹式陸份，甲乙雙方各執兩份，建設單位兩份。
甲方：
法人代表：
授權委托人：____。
日期：________年____月____日
乙方：黑龍江xx公司法人代表：
授權委托人：____。
日期：________年____月____日
建設單位主管部門意見：建設單位（章）。
經辦人：________年____月____日。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇十二
發包方（以下稱甲方）：
法定代表人：
身份證號碼：
承包方（以下稱乙方）：
法定代表人：
身份證號碼：
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合________省有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于《________》（合同編號________，以下簡稱原合同）甲乙雙方就其中未盡事宜經充分協商，達成一致，形成本補充協議。
2、工程地點：
計劃竣工日期：____年____月____日。
工期總日歷天數：____天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
1、暫估合同價款為____________萬元（人民幣大寫：____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量（綜合單價和暫估工程量見工程量附件）。
2、付款方式：按原合同相關條款執行。
補充協議所列工程量為暫估工程量，工程量計算規則以經甲方確認的實際工程量為準，按原合同計量條款執行。
嚴格按照原施工合同執行。因工程質量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現場情況進行施工監督管理。
1、對本協議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
2、本協議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協議與原合同相抵之處，以本協議為準。
3、凡因本協議的簽訂、履行而發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份，均具有同等法律效力，發包人執____份，承包人執____份。
發包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
承包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇十三
（以下簡稱甲方）發包方：
（以下簡稱乙方）承包方：
一、甲方責任1、負責三通一平，場地須保證樁機作業的條件及順利進出場。
2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理，乙方概不負責．。
3、派施工員一名參與現場質量管理及數量簽證，并負責放樣及抽鑒工作。
4、施壓由甲方負責，協調各相關單位之間和周邊的關系。
二、乙方責任1、乙方根據地質資料及現場出現異常，應及時通知監理及甲方等待處理。2、施工作業時聽從甲方指揮，按時填寫記錄，并保證施工安全。
3、乙方工程完工后，負責向申方提供現場打樁記錄。
三、工程款的支付。
1、此工程為包工包料，打樁單價c-300215;75a樁，單價為。
元米，如需配送8米以下（含8米）短樁，按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費，此單價不含樁尖，不含稅，不開發票。
2、如需送樁，只計取送樁費30元米計算。
3、冒樁計算：如超過1米，歸乙方負責。如未超過，則由甲方負責。
4、進場付10萬元，打完20米付清80%，樁打完全部付清。
5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔，乙方協助施壓、測壓。
6、如因甲方原因造成工地停工，超過三天，則由甲方負責工人的生活費和工資500元天。
四、解決合同糾紛的方式甲、乙雙方在履行合同時發生的糾紛，雙方可通過協商或協調解決，協商或協調不成的，向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。
五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
六、本合同甲、乙雙方簽字生效。
甲方：電話：乙方：電話：________年____月____日。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇十四
在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”
第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇十五
發包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
經雙方協商，甲方將廠房工程部分防水卷材、防水涂料分項工程交由乙方承包施工，為明確雙方責任，特訂立本施工合同，具體條款如下：
一、工程地點及承包范圍：廠房屋面防水項目。
二、承包方式：按雙方協商的內部包工包料方式承包。
三、用料約定：經乙方推薦，采用4mmsbs防水卷材。
四、工程質量等級及驗收約定：本工程質量應達合格標準。乙方應嚴格按照福建省防水工程新規范標準和甲方要求施工，防水工程應保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度。如不能達到驗收等級標準，乙方自愿返工至驗收合格并承擔由此給造成的任何責任。
五、工期要求：乙方應配合土建施工工期，確保不耽誤土建施工。
六、工程價款的核算和支付：
1、工程量計算：按實鋪面積計算。
2、單價：4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式：工程完工，工程量經甲方確認后，甲方在20天內付工程結算總造價50%給乙方，其余50%在工程經質檢部門驗收合格后付清。
七、甲方職責：
（1）提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
（2）提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
（4）有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，可要求乙方整改至合格。
八、乙方職責：
（1）服從甲方管理，接受甲方的監督。施工前應向甲方提供本工程的施工方案、技術保證措施文件。自行做好放樣、測定、抄平、質量自查工作，提交完整的施工資料包括防水工程隱蔽工程驗收資料。
（2）確保提供本工程使用的防水卷材質量合格。即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、出廠證、檢測報告等內業資料原件。材料如不合格，自愿承擔由此引起的任何責任。
（3）配合本工程整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
（4）遵守施工現場的各項規章制度，確保安全、文明施工。不得有違規行為，否則自愿接受甲方的處罰。
（5）嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到合格標準，并對工程保修三年。三年內如有質量問題，甲方應在24小時內到場承擔保修義務。
（6）對本班組施工操作人員進行上崗考核，所有施工人員均應有身份證、暫住證、建筑防水施工人員崗位合格證書，嚴禁使用童工和未成年人。施工操作期間，管理人員不得離開現場。
（7）對本分項工程的質量、安全、工期負全部責任。
九、其它事項：如乙方不服從甲方管理，不能保證工程質量、安全生產、文明施工，故意拖延工期，甲方有權終止本合同，由此引起的損失由乙方自行承擔。
十、本合同未盡事宜，雙方可另定補充協議，經雙方簽字后與本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，本合同自簽字后生效，至工程保修期滿時終止。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽訂日期：年月日
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇十六
發包人：（以下簡稱甲方）
承包人：（以下簡稱乙方） 身份證號：
依照中華人民共和國《合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。現將甲方經營權在本合同期限內供乙方以供經營，甲、乙雙方就經營合同有關事項協商一致，并達成如下條款：
一、承包經營區域范圍：
二、承包經營期限 年，自 年月 日起，至 年月日止，期間可享用甲方現有資質，即（公路工程施工總承包壹級、公路路面工程專業承包壹級、公路路基工程專業承包壹級、橋梁工程專業承包貳級、市政公用工程施工總承包壹級、園林綠化貳級、）在規定的區域內進行投標承接工程。
三、承包經營條件
（1）乙方每年必須確保固定上交甲方的經營權使用 叁拾 萬元整，須在每年初交清（第一次在合同簽訂時一星期內交清）。
（2）乙方投標承接工程后，必須按照甲方規定，另行上交相應比例的項目管理費（以中標價為準）：即高速公路工程3% 、市政工程1.5% 、園林綠化工程2%。
四、在承包經營期間：甲方下文任命乙方為分公司經理，副經理以下人員由分公司經理自行聘任組成，并由分公司經理報甲方備案。甲方所聘任成員在承包期滿或合同解除后即告解體。
五、乙方分公司的成立，甲方提供相關證件、證書、由乙方負責向當地建設、建筑主管部門和工商行政部門辦理注冊登記等手續。
六、甲方提供營業執照、資質證書、介紹信、授權委托書等資料，為乙方辦理投標和施工事宜，相關費用由乙方承擔，乙方需要甲方編制標書的費用另行商定。
七、乙方在承包經營期間必須依法建立財務制度，所經營的業務一切稅費均以甲方名義如期向有關部門繳納，并定期向甲方遞交財務報表和有關完稅憑證，隨時接受甲方的財務審計監督。
八、乙方中標后應及時向甲方報告中標工程具體內容，并向甲方遞交投標資料和中標通知書正本、施工合同正本、一套完整的施工圖紙以便存檔，工程竣工后一個月內，向甲方遞交相關的竣工資料備案。
九、乙方承包經營期間，必須認真全面履行所承接的工程施工合同的各項條款（任務），按質、按量完成合同內容，并做好工程回訪服務，全面維護甲方信譽和合法權益，工程施工項目經理部由甲方監督乙方組建，若需甲方派駐工程管理及技工人員，工資、待遇由乙方負責。工程管理由乙方全權負責，工程款必須做到專款專用，若乙方未能妥善處理好工程款用途，甲方有權對該項目賬戶予以管制。
十、乙方有責任編制項目管理實施規劃，建立健全質量和安全保證體系，抓好現場的施工生產，乙方在施工、經營中發生的工傷事故、安全、質量及拖欠員（民）工工資等其他侵權事件及經營中發生的一切糾紛均由乙方承擔，因此對甲方造成的影響和損失，甲方有權向乙方追償。
十一、乙方必須認真執行國家有關法律、法規和甲方的各項管理制度，負責協調當地工商、稅務、建設單位、監理、質檢及各級建設行政主管部門的關系，積極主動接受相關職部門的檢查與監督，并及時向甲方反饋有關信息。
十二、乙方應有計劃地安排員工參加相關的培訓，具備條件的員工由甲方統一申報技術職稱，所需費用由乙方承擔。
十三、乙方必須對經營的工程項目按照國家有關規定承擔相應的經濟和法律責任。
十四、甲乙雙方應相互為對方保守商業秘密，乙方在確保甲方利益的基礎上有獨立確定投標價的權利。
十五、乙方在承包經營期間，若不能自覺地履行上述職責及義務的，甲方有權終止合同，并且不退還當年上交的費用。
十六、違約責任
甲乙雙方應認真全面履行本合同，除不可抗力外違約的，責任方在賠償對方相應的損失后，必須另支付壹拾萬元違約金。
十七、其他條款
1、乙方超出本區域的投標須報經甲方同意方可進行。
2、經營承包期滿后，若乙方履行本合同情況良好，在同等條件下享有優先續簽權。
3、本合同在實施過程中如有爭議且協商不成的，可依法向甲方所在地法院起訴。
4、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商后，簽訂補充協議（合同），補充協議與本合同具有同等效力。
5、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：乙方：
法人代表簽字： 簽字：
年月 日 年月日（附身份證復印件）
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇十七
電話：_________________。
住址：_________________。
通訊地址：_________________。
乙方（承包方）：_________________。
法定住址：_________________。
法定代表人：_________________。
職務：_________________。
聯系人：_________________。
身份證號碼：_________________。
電話：_________________。
通訊地址：_________________。
郵政編碼：_________________。
1、工程地點：_________________市_____________區（縣）_____________路_____________號_____________樓_____________室。
2、住房結構：_________________房型_____________房_____________廳_____________套，施工面積_____________平方米。
3、工程造價：_________________家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：_________________總價款：_________________元，大寫（人民幣）：_________________。其中：_________________材料費：_________________，人工費：_________________，管理費：_________________，設計費：_________________，垃圾清運費：_________________，稅金：_________________，其他費用：_________________。（詳見附表三：_________________家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
4、工程承包方式：_________________雙方商定采取下列第_____________種方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表）。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表）。
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表）。
第二條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_____________種方式提供：
1、甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____________年_____________月_____________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：_________________家庭裝飾裝修工程設計圖紙）。
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：_________________家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）。
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權利義務。
1、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。
2、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。
3、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業管理所需的相關材料。
4、房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運。
5、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條乙方權利義務。
1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程。
2、安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全。
3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通。
4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。
6、乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。
7、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8、乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造。
9、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全。
第五條材料的提供。
1、由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續。若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。
2、由乙方提供的材料、設備的（見附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收。若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提。
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的_____________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）。若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任。
4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。
第六條工期延誤。
1、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
2、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第七條質量標準。
（1）乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。
（2）乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。
（3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。
第八條工程驗收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收。
（2）油漆、面層涂料施工前驗收。
（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
2、保修。
（1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：_________________工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：_________________工程保修單）。
（2）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條工程款支付方式。
1、竣工驗收后_____________日內，甲方支付相當于總價款_____________%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
2、因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3、雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
第十條違約責任。
1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_____________%的違約金。若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
2、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
3、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十一條附則。
1、本合同簽訂后工程不得轉包。
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。
4、合同履行完后自動終止。
5、本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
6、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字）：_________________。
乙方（蓋章）：_________________。
法定代表人（簽字）：_________________。
委托代理人（簽字）：_________________。
簽訂地點：_________________。
簽訂地點：_________________。
_________________年__________月__________日。
_____________年__________月__________日。
委托代理人（簽字）：_________________。
聯系電話：_________________。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇十八
甲方（全稱）：
乙方（全稱）：
本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于________年 ____月 ____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》（以下簡稱“原施工合同” ）中的定義相同。 鑒于： 甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原施工合同基礎上變更施工合同條款部分內容，特訂立以下補充協議。
一、協議內容變更部分為：
1、因乙方新購置一批自卸車輛，甲方應保證乙方土方總運量，不低于 方。
2、因甲方原因導致車輛停工，每天補償車輛誤工費500元。
具體包括：
4、甲方保證施工工地內有人發貨、驗收，因甲方工作不到位造 成乙方不能夠正常施工，因此造成乙方經濟損失的由甲方按乙方實際生產的經濟損失向乙方進行賠償。
3、付款方式及價格按原有施工合同條款執行。如有新標段，價格另 議。
二、本協議生效后，即成為原施工合同不可分割的組成部分，與原施工合同具有同等的法律效力。 除本協議中明確所作修改的條款之外，原施工合同的其余部分應完全繼續有效。 本協議與原施工合同有相互沖突時，以本協議為準。
三、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：乙方： （公章）
（公章） 法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
________年____月____日________年____月____日
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇十九
身份證號碼：
乙方：______________。
身份證號碼：
為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任和權利，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規之規定，結合工程具體情況，經甲乙雙方協商一致，同意訂立本合同并嚴格遵守履行。
1、工程名稱：武西高速桃花欲黃河大橋過路頂管工程。(具體位置雙方現場指定)。
2、質量等級。
乙方必須按甲要求和有關操作規程、技術規程、技術規范施工;嚴格按照有關工程質量標準、工程質量控制標準、工程評定標準、工程質量檢驗評定統一標準、施工質量驗收統一標準、工程質量檢驗評定標準進行檢驗評定;工程質量必須達到有關標準的合格等級。
3、合同價款：
3.1合同造價定為。
3.2簽約后，按照本合同約定的計價標準執行，無論任何價格上漲或其他任何原因，雙方均不做任何調整。
4、工程結算：
4.1頂管長度以頂管的入土點到出土點的直線距離長度計算，出土點入土點的位置由雙方共同商定。
4.2每完成一處頂管工程付該處頂管工程的頂管費用，工程結束時頂管費用全部結清。
5.進度計劃：乙方于開始施工，中間不得間斷停工，隨時接受甲方檢查、監督。
6、質量與檢驗：乙方所頂的管道，必須保證管道暢通，無變形，乙方負責穿過12鐵絲，否則甲方將不同意接收。施工過程中如有拖斷等情況甲方不承擔任何費用及責任。
7、(1)乙方必須遵守《中華人民共和國安全生產法》，按照國家和有關行業的規程、規范、規則、要求、方法及中華人民共和國國家標準《建筑施工安全檢查標準》jgj59-99和甲方安全生產管理制度等實施安全生產管理，確保安全施工。乙方應自行辦理其自身范圍內的施工人員的意外保險。
7、(2)乙方必須設立施工現場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業務、經過安全管理培訓的安全管理人員在現場施工。施工過程出現任何安全問題有乙方負責。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇二十
甲方：乙方：
甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的預算工程造價在20元以內）發包給乙方施工，經甲乙雙方平等友好協商，簽訂以下合同：
一、工程地點：
隨甲方指定的施工任務確定，在主____區范圍。
三、工期：
四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準：或包工包料，或單包工，質量合格。執行現行國家規范、標準。
六、工程價款和結算方式：以派工單上的約定為準。
七、付款方式：施工完畢經甲方驗收合格后，憑發票一周內付清全款。
雙方責任：
（一）、甲方責任：
1、協調工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
（二）、乙方責任：
1、按照雙方確定的維修方案，按時完成施工任務；工程保修期________年（如法律法規規定保修期超過________年的執行法律法規的規定），保修期負責無償保修。
2、按規范要求組織施工；負責對施工人員進行安全教育和監督；采取安全措施，做到安全文明施工。現場若發生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托：履行本合同。
八、違約責任：按《民法典》有關規定執行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：
法人代表：
經辦人：
乙方：
法人代表：
經辦人：
________年____月____日。
________年____月____日。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇二十一
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本消防工程施工事項協商一致簽定本合同。
2、工程地點：
3、工程內容：貴溪汽車城室外道路、給排水管網施工，包含溝槽開挖、雨水、污水、廢水排水、強電、弱電、給水閥門檢查井（含消防給水閥門井）砌筑工程；給排水管道安裝、強電管路預埋、弱電管路預埋工程；給水閥門安裝；混凝土墊層施工（含消防設施基礎澆筑工程）、土方平衡、土方回填、土方外運、土方換填；道路基層、道路砼工程及路面裝飾面層施工等；本工程分二期施工，第一期從5#樓西南角至11#西北角連接10#樓東北角及1#樓東南角范圍內，第二期施工剩余項目范圍。（其中不包含消防給水管道安裝及設施安裝工程）。
4、承包形式。
1、開工日期：以甲方開工通知為準。
2、竣工日期：三、工程造價（竣工結算方式）：
1、合同總價暫為元，大寫（人民幣）。
單價包干項目清單詳見附件1。
2、本次使用施工材料的規格、型號、技術參數及材料價格見附件2。
1、施工資質應符合當地管理部門要求，因上述問題造成的一切后果由乙方承擔；
2、乙方由擔任駐工地負責人，合同負責其承包范圍中的施工和管理，并對施工技術、質量、工期、安全文明施工、防火、保衛等進行全面負責。
3、乙方必須按甲方批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表及監理工程師對進度的監督、檢查。工程實際進度與進度計劃不符時，乙方應按甲方代表及監理工程師的要求提出改進措施，并報甲方代表及監理工程師批準后實施。
4、施工用水、用電由乙方自行承擔費用，甲方負責提供接駁點。
1、乙方每月日前向甲方上報上月施工進度總量，甲方于每月日前按審批后的該期施工進度總量的70%支付進度款（每次付款前，乙方提供經當地稅務部門認可的稅收發票）。
2、工程完成后經甲方、監理驗收合格，支付至該期工程合同總額的90%。
3、由政府相關部門驗收合格，辦理竣工結算后七日內支付至決算總價的95%（同時提供至決算總造價全額的經當地稅務部門認可的稅收發票）。
4、剩余的5%作為質保金，保修期二年，保修期政府部門驗收合格后開始計算，二年后一次性無息付清。
施工用主要材料在進場施工前須報甲方審批。（主要材料相關資料詳見附件主材表）。
1.1乙方采購材料設備的約定：乙方必須在材料及設備進場前三天向監理單位及甲方報送材料設備每月進場計劃，含材料設備名稱、品牌、規格/型號、生產廠家、產地、數量、單價（主材須按甲方指定的品牌、規格、要求采購），經監理單位及甲方審定后方可購進，材料進場的同時，必須提供該材料的質保書、出廠證明及檢測報告等，否則，甲方將不允許進場堆放。
工程設計變更須經甲方、監理和設計單位叁方代表簽字并蓋章確認后生效。
1、竣工驗收：
1、協調乙方與參建單位的關系，盡量為乙方的工作提供方便。
2、及時辦理工程款的結算與支付。
3、甲方在合同簽訂之后即免費向乙方提供經總包審查的施工設計圖一式四份。
1、本消防工程未交付甲方前，負責對甲方成品工程的保護工作（未驗收交工、但甲方已使用的除外）。
2、整理本工程綜合要求的竣工資料共捌份（電子版壹份）交付建設單位；
3、保證施工場地符合環境衛生的相關規定。
4、服從甲方、監理單位現場管理及工期要求。
5、乙方必須在合同工期內提供全部的配合工作。
6、乙方保證不損壞甲方已完成項目（含原市政工程），如有損壞，乙方自費予以修復并承擔相應的工期延誤責任。（除工程施工必須，但須報甲方、監理審批）。
7、乙方負責本工程所用的材料（包括甲方限價材料）、半成品、成品的場內運輸及看管、堆放、倉儲、裝卸車的工作，費用自理。
8、乙方項目經理必須參加由甲方組織的工程例會，甲方提前一天通知。
1、按照國家有關施工、驗收規范執行，并根據實際情況進行施工安裝，乙方確保工程質量并通過相關政府部門驗收合格。
2、所有材料進場時乙方向甲方提供檢驗報告、合格證，甲方有權進行隨機抽樣并進行送檢，再次檢測費用由乙方承擔。
3、工程質量達不到相關標準的，由乙方按甲方限定的時間返修至達到標準，工期不予延順，并由乙方承擔全部費用。
4、乙方應認真按照標準、檢驗、并按要求返工、修改、承擔由自身原因導致工程質量未達到本合同約定的標準而發生的費用。
5、隱蔽工程具備隱蔽條件時，乙方進行自檢，并在進行隱蔽前24小時以書面形式通知甲方及監理驗收。乙方準備驗收記錄，如驗收合格，甲方及監理方代表在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽，驗收不合格，乙方必須在二日內修改完畢至重新驗收合格。
1、甲、乙雙方在履行合同期間，任何一方不得無故終止合同，違約方向對方交納人民幣伍萬元違約金。
2、甲、乙雙方在合同期間發生糾紛，友好協商解決，協商不成，任何一方可以申請工程所在地的仲裁機構仲裁或直接向合同履行地人民法院提起訴訟。
1、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期(甲方要求的總工期、日歷天數)或任何允許延長竣工期期限內竣工,則每逾期一天乙方應向甲方支付3000元/天的違約金。
最終實際延誤的工期扣除工期違約金外，中間付款所扣除的工期違約金不予退還；若乙方竣工日期無法滿足甲方要求的竣工日期，但最終延誤的工期小于中間延誤的工期時，竣工決算除按最終實際延誤的工期扣除工期違約金外，中間付款所扣除的工期違約金按50~80%無息退還。
1、甲、乙雙方遵守社會市場規則，信守商業道德，保守商業機密，相互支付，相互配合。
2、合同中未盡事宜，雙方協商解決或按合同法有關規定執行。
3、保修期內，乙方接到甲方的維修通知后二十四小時內到場，超過或不來甲方有權請第三方施工，費用從保修金里扣除。
本合同一式陸份，甲方執四份、乙方執兩份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方履行完合同規定的義務和責任后自行失效。
甲方（章）乙方（章）。
代表：代表：
簽訂日期：年月日
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇二十二
3、按獲得承包任務的途徑分：計劃分配、投標競爭、委托（協商）承包、指令承包。
4、按合同類型和計價方法分：固定總價合同、單價合同、成本加酬金合同。
1、建設全過程承包。
承包方對工程全面負責，發包方僅需提出工程要求和工期。適用于各種大中型建設項目，要求施工企業實力雄厚、技術先進、經驗豐富。
優點：充分利用技術經驗、節約投資，縮短工期，保證質量。
２、階段承包。
n包工包料：承包工程施工所用的全部人工和材料。是一種很普遍的施工承包方式，多由獲得等級證書的施工企業采用。
n包工部分包料：承包方只負責提供施工的全部人工及部分材料，其余部分由建設單位負責。
n包工不包料：廣泛應用于各類工程施工中，指承包人僅提供勞務而不承擔提供任何材料的義務，在園林工程中尤其適用于臨時民工承包。
３、專項承包。
指某一建設階段的某一專門項目，由于專業性強，技術要求高，如地質勘察、古建結構、假山修筑、雕刻工藝、音控光控設計等需要由專業施工單位承包。
４、招標費用包干。
通過招投標而取得的承包方式，這是國際上通用的獲得承包任務的主要方式。分為：招標費用包干、實際建設費用包干、施工圖預算包干等。
５、委托包干。
也稱為協商承包，即不需要經過投標競爭，而由業主與承包商協商，簽訂委托其承包某項工程的合同。多用于資信好的習慣性客戶。這在園林工程建設中也較為常用。
６、分承包。
指承包者不直接與建設單位發生了關系，而是從總承包單位分包某一分享工程（如土方工程、混凝土工程等）或某項專業工程（如假山工程、噴泉工程等），并對總承包商負責的承包方式。這在園林建設工程中也經常用到。
概念：工程施工承包合同是工程建設單位（發包方）和施工單位（承包方）根據國家基本建設的有關規定，為完成特定的工程項目而明確相互間權利和義務關系的協議。施工單位承諾按時、按質、按量為建設單位施工；建設單位則按規定提供技術文件，組織竣工驗收并支付工程款。合同一經簽訂，即具有法律約束力。
１、原則。
（１）合法原則：訂立合同嚴格執行《建設施工合同（示范文本）》，通過《合同法》與《建筑法》規范雙方的權利與義務關系。
（２）平等自愿、協商一致的原則。
主體雙方均依法享有自愿訂立施工合同的權利。
（３）公平、誠實信用的原則。
合同簽訂中，要誠實信用，當事人應實事求是向對方介紹自己訂立合同的條件、要求和履約能力；要充分考慮對方的合法利益和實際困難，以善意的方式設定合同的權利和義務。
（４）過錯責任原則。
合同中除了規定的權利義務，還要必須明確違約責任，必要時，還要注明仲裁條款。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇二十三
依照《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量治理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，通過協商簽訂本合同。
(一)工程名稱：_______________________________。
(二)工程地點：_____________________。
安全維護及整改。
工程造價為：____________元整。
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)。
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地點的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地點標準、規程必須符合湖南省標準規程。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規范》(gb50500-2017)，《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設工程計價方法》，2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災難，工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方緣故造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期能夠按實際情況順延。
8.3因乙方緣故造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方緣故造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量咨詢題15天內全額返還，保修金不計利息。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關治理要求，并做好安全治理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
盤龍區工程施工合同范文（24篇）篇二十四
企業在對外開展各類業務活動的基本載體就是合同，有位法學家曾經說過：“財富的一半是合同”，這形象地說明了合同在企業中的重要性。工程施工合同作為一種典型合同，具有它自身的特殊性和復雜性，標的物特殊、履行周期長，條款內容多、涉及面廣，如何對其進行有效管理是擺在我們面前的課題。
整的、自成系統的管理方式。
1.對合同認識及重視不夠。
現階段，各施工企業基本上都是按合同管理的要求認真進行合同的標前及標后的評審，對合同的履約進行檢查，力求通過嚴格的組織程序、嚴密的合同評審，把自己能否按期履約、業主的能力及不穩定狀態消滅在萌芽狀態。但在工程施工時如何有效地把合同貫徹執行下去，有的單位執行的不夠。另外，有些企業領導對合同管理的重要性認識不夠，沒有建立完善的合同管理機構。企業領導對合同風險缺乏防范意識，沒有認識到合同管理是企業管理不可或缺的重要組成部分。因此在機構設置、人員配備和經費等方面支持不夠。
2.合同執行力度不夠。
合同作為維系雙方當事人的紐帶，任何一方均須按合同辦事。但由于雙方均沒有按合同辦事，且又不進行及時、必要的經濟技術簽證，造成雙方均違約。工期不能按期交工，工程款不能按時撥付，致使合同管理流于形式。
3.招標監督機構和合同管理機構缺乏權威性。
中標結果的。合同管理機構不僅應有監督職能、仲裁職能，而且對不合理的條款應有糾正職能。
4.合同管理制度不健全，權責不分明。
有些企業沒有規定嚴謹統一的合同管理制度。由于缺乏統一的依據，各部門權責不分明，意見很難統一，造成權力大家爭、責任大家推的局面。這是企業管理之大忌，最終將給企業帶來重大的隱患。
5.合同管理人員素質不高。
一部分企業合同管理人員思想品德不過硬，文化水平不高，業務不精通，沒有受過正規的法律教育，缺乏系統的法律知識，無法對合同涉及的各項法律問題作出正確判斷，無法對合同進行有效的管理。
1.建立合同實施的保證體系。
（1）建立合同管理體系，配備高素質的人才。
（2）加強法制宣傳教育力度，培養全面合同管理理念。大力貫徹全面合同管理觀念。
（3）組織項目小組成員和各工程小組負責人學習合同文件和合同分析文件，對合同的主要內容做出解釋和說明，使大家對合同概況、主要精神、合同總目標有較為深刻的理解，樹立全局觀念，避免施工中的違法行為。
（4）將合同事件責任分解落實到人，并做出問題的說明完不成責任的影響和法律后果。
（1）對合同文件和各種工程文件資料進行分析整理，或通過對施工現場的直接了解得到反應工程實施狀況的信息。
（2）分析工程實施狀況與合同、合同分析文件等的差異和差異程度。如未完成合同責任、工期拖延、成本超支、質量不合要求等。
（3）分析工程中存在的問題，評價合同履行情況，提出分析報告。
3.根據合同分析結果，實施有效的合同監督。
（1）現場中對各工程小組、項目小組或分包單位工作的監督，給它們以合同方面的幫助，如落實計劃、提供工作保證、協調他們之間的關系，對出現的問題進行合同方面的解釋。
（2）對建設單位及監理單位進行合同監督，協調與他們的關系，如督促他們完成合同職責，檢查對方合同責任情況，追究其違約責任，進行合同索賠與反索賠，處理合同糾紛。
（3）參與各種檢查驗收，并提出相應的報告。
（4）對各種來往信件、請示、簽字指令、會議紀要、索賠文件、合同變更文件等做合同方面的審查和控制，并記錄在案，及時預防行為的法律后果，彌補自己工作中的漏洞，而且有利于尋找對方工作中的漏洞，及時提出索賠要求。
（5）經常性地解釋合同，對工程中出現的特殊問題進行合同擴展分析。
（6）收集、整理、保存各種工程資料。
（1）謹慎訂立合同、減少瑕疵合同以減少違約的發生。
（2）業主、承包商在合作中存在目標分歧的情形下，應借助各種制度安排來協調合作中的目標分歧以實現合作的潛在利益：包括工程監理制度，質量保修制，質量事故處罰制度等。
（3）要讓監理發揮良好作用，抑制承包商的風險。
（4）加快信用制度建立，提高故意違約成本。
（5）可重新定位工程合同主體的關系。
使合同管理貫穿于從投標到工程竣工的全過程，既有利于合同目標的實現，又使技術和經濟相結合，產生良好的經濟效益。參考文獻：
[1]崔寶霞,黃焦偉.淺談建設工程施工合同管理[j].包鋼科。
技,20xx(s1).
作者簡介：
孫洋（1990－），男，湖北荊門人，現就讀于中南大學土木工程學院，主要從事土木工程方面研究。
劉漢云（1990－），男，湖南邵陽人，現就讀于中南大學土木工程學院，主要從事土木工程方面研究。