承攬工作需要具備相關的專業知識和技能，以確保任務的順利完成。以下是小編為大家搜集的承攬失敗案例，希望能夠提醒大家注意避免類似的問題。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇一
發建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗原則，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發生的一切費用。如出現任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。
4、保證施工現場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工，違規作業，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農歷8月11日開始施工算起，到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農歷4月前完工。
七、工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結頂，驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經雙方復驗，確無質量問題且經雙方簽字確認后，甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后，7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇二
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書，經標價結果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數增減，其總價應按實際頁數核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業務，保證人應繼續完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限：本合約訂立后，經對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇三
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）。
代表人：（簽名）。
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業所。
帳號：
乙方：××縣百貨公司。
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行。
帳號：
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇四
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務。
1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。
1．本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日。
簽訂地點:。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇五
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，經協商一致，簽訂本合同。
第一條乙方承包經營________大酒店，_____________大酒店的經營范圍見營業執照。
第二條酒店的坐落、面積、裝修、設施情況。
2.該酒店現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據。
3.本合同簽訂后______日內，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。
第三條承包期限、用途。
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權收回該酒店，乙方應如期交還。
乙方如要求續承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條承包金用支付方式。
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
a分二次付款，自本同生效后________幾天內付清，第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。
b一次性付清，至本合同生效______天內全部繳清。
第五條承包期間相關費用及稅金。
1.甲方應承擔的費用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，由甲方負擔。
(2)__________________________。
2.乙方交納以下費用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用，如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________。
第六條酒店房屋修繕與使用。
1.在承包期限內，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
a.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應積極協助配合。
b.對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條對酒店的裝修部分各自應承擔的責任。
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權選擇以下權利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發生的費用。
第八條酒店的轉讓與轉租。
1.在承包期間，甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續有效。
2.未經甲方同意，乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優先購買權。
第九條合同的變更、解除與終止本合同。
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經雙方協商一致達成新的書面協議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經營。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經甲方書面同意，轉租、轉讓該酒店。
(2)未經甲方書面同意，拆遷變動酒店結構。
(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內未修復的。
(4)未經甲方書面同意，不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條酒店交付及收回的驗收。
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應于______日內向對方提出異議。
3.乙方應于承包期滿后，將承包酒店及附屬設備、設施如數交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態，不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品，甲方有權處置。
第十一條違約責任。
1.甲、乙雙方應全面實際履行本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權終止合同，收回酒店的經營權，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條保險。
在承包期限內，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇六
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）。
計量單位。
數量或工作量。
報酬。
單價。
總價。
第二條技術標準、質量要求：_____________________。
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________。
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任：_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）。
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________。
定作人。
定作人（章）：住所：
營業執照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬人。
承攬人（章）：住所：
營業執照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇七
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯系方式：
上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時間：年月日。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇八
定作方：_______(簡稱甲方)。
承攬方：_______(簡稱乙方)。
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目。
規格、型號。
單位。
數量。
單價。
價款或酬金(元)。
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分。
1.產品的質量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：
3.履行的期限、地點和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結算方式：
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____承攬方：_____。
法定代表人：_____法定代表人：____。
開戶銀行：______開戶銀行：_____。
帳號：_______帳號：_______。
____年__月__日。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇九
甲方：委托方代表：
乙方：承攬方代表：
根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：
乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告制作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業務，全部交由乙方進行承攬統一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業務費。
二、合同期限。
本承攬制作發布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協商再行簽訂。
三、承攬制作業務費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業務，具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后，甲方應在規定時間里，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成制作業務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。
六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇十
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計：____總金額（大寫）____元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：____承攬方：____
單位：____單位：____
法定代理人：____法定代理人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
開戶行：____戶名：____
帳號：____卡號：____
郵編：____郵編：____
簽訂時間：_____年____月____日
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇十一
簽訂日期:________經甲乙雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫):
1.質量標準:___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔:__________
5.結算辦法及期限:_____________
6.原材料供應辦法:____________
7.其他:_______________
違約責任:
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要
要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________
地址:________
開戶銀行:_____
帳號:________
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇十二
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。()。
(對、錯)。
正確答案:對。
答案解析:。
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
運輸合同中，因托運人托運貨物時的過錯造成多式聯運經營人損失，如果托運人已經轉讓多式聯運單據，則托運人不再承擔責任。()。
(對、錯)。
正確答案:錯。
答案解析:。
因托運人托運貨物的過錯造成多式聯運經營人損失的，即使托運人已經轉讓多式聯運單據，托運人仍然應當承擔損害賠償責任。
承攬合同是諾成、有償、雙務、非要式合同，具有以下特征：
也可以是腦力勞動成果;既可以是物，也可以是其他財產。
2.承攬合同的標的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的特殊要求而訂立的，因而定作人對工作質量、數量、規格、形狀等的要求使承攬標的物特定化，使它同市場上的物品有所區別，以滿足定作人的特殊需要。
3.承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受定作人的指揮管理，獨立承擔完成合同約定的質量、數量、期限等責任，在交付工作成果之前，對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性，這種獨立性受到限制時，其承受意外風險的責任亦可相應減免。
4.承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔風險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成，且對完成工作過程中遭受的意外風險負責。但是如果經過定做人的同意，承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人，但注意的是工程成果承攬人還是要負責的人。
承攬合同具有多種多樣的具體形式。按照合同法第251條[1]的規定，承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作，因而也就有相應類型的合同。
5.承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務合同。
7.承攬合同的雙方是相互獨立的責任主體。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇十三
定作方：
承攬方：身份證號碼：
聯系電話：
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。
第二條承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經驗收合格后支付相應的報酬。
第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。
第十條報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的.報酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
定作方（簽字或蓋章）：
承攬方（簽字摁?。?/p>
簽訂日期：年月日
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇十四
甲方：委托方代表：
乙方：承攬方代表：
根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：
乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告制作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業務，全部交由乙方進行承攬統一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業務費。
二、合同期限。
本承攬制作發布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協商再行簽訂。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業務，具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后，甲方應在規定時間里，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成制作業務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。
六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇十五
廣告客戶或代理單位名稱（簡稱甲方）：
廣告發布單位名稱（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定，為明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，簽訂本合同，并共同遵守。
第一條廣告發布事項。
甲方委托乙方以的形式發布戶外廣告。
1、展示牌。
2、電子顯示裝置。
3、燈箱。
4、霓虹燈。
5、交通工具。
6、水上漂浮物。
7、升空器具。
8、充氣物。
9、模型。
10、旗幟。
11、條幅。
12、其他：
第二條廣告費用、支付期限和方式。
（一）本合同廣告費用為：設計費用（人民幣，下同）元，制作費用元，發布費用元，合計元，大寫：
（二）本合同簽訂后，甲方應于年月日前支付廣告費用的％即元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
第一次付款：年月日前支付元。
第二次付款：年月日前支付元。
第三次付款：年月日前支付元。
補充約定：
（三）按下列第項方式支付。
1、支票2、轉賬3、現金。
其他：
第三條雙方權利義務。
（一）甲方權利義務。
1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件：
（2）質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件；
（4）確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業執照和委托協議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的日內，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發布廣告的，應在廣告發布日的天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發布的，甲方有權要求乙方順延發布，如延遲發布無法實現合同目的的，甲方有權解除合同。
（二）乙方權利義務。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格，本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批準的事項發布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起日內，發布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的，或者規格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的，乙方有權解除合同，不視為乙方違約。
7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發布日的天前，將廣告發布樣件交給甲方，經甲方確認并辦理登記審批后方可發布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的，乙方應在廣告發布日的天前以書面形式通知甲方，重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發布設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發布效果。戶外廣告發布設施損毀和發生故障的，乙方應在日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條違約責任。
（一）本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的%支付違約金。逾期付款時間超過日的，乙方有權解除合同。
（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
（四）因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的，乙方給予補發，補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的，乙方應按廣告費用的%賠償。
（五）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
（六）乙方未盡法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
（七）因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果，致使無法實現廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。
（八）因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。
第五條合同爭議解決方式。
雙方在履行合同中發生的爭議，由雙方協商解決。協商不成的，雙方同意按以下第種方式解決：
１、向仲裁委員會申請仲裁；
２、向人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項。
（一）。
（二）。
（三）。
第七條附則。
本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規規定，由雙方協商做出補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式份，甲、乙雙方各執份。
甲方（章）：___________乙方（章）：___________。
電話：___________電話：___________。
郵政編碼：___________郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________開戶銀行：___________。
賬號：___________賬號：___________。
年月日年月日。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇十六
定作方：______________（簡稱甲方）。
承攬方：______________（簡稱乙方）。
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目。
規格、型號。
單位。
數量。
單價。
價款或酬金（元）。
金額：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________承攬方：____________。
法定代表人：__________法定代表人：________。
開戶銀行：____________開戶銀行：__________。
帳號：________________帳號：______________。
________年____月____日。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇十七
經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區域：
2、定期保潔區域：
3、垃圾區域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協議，并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協議執行所發生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
2023年承攬合同注意點范文（18篇）篇十八
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
定作物品名或項目規格。
型號————計量————。
單位數量————價款————或酬金————交貨數量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
———年————月———日。