在裝修前，雙方應(yīng)當(dāng)明確裝修合同中的工程內(nèi)容、工期、費(fèi)用等關(guān)鍵要素。在網(wǎng)絡(luò)上，我們找到了一些精心編寫的裝修合同范文，特與大家分享。
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇一
甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
甲方將工程承包給乙方，依據(jù)《xxx合同法》，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特簽訂本合同，以共同信守和履行，門窗裝修合同書。
包工包料，制作安裝。
自年月日至年月日止，共計(jì)天。若出現(xiàn)停電或氣候原因影響施工，工期可做相應(yīng)順延。
本工程實(shí)行固定單價(jià)元/平方米，工程量平方米，總造價(jià)約元。工程交工時(shí)，以實(shí)際發(fā)生并雙方測(cè)量認(rèn)可的工程量結(jié)算。
乙方進(jìn)場(chǎng)甲方付工程款;門窗框安裝完甲方付工程價(jià)款的;工程完工甲方付工程款。
1、材料要求：型材玻璃：鋼襯。
2、安裝要求：按國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范、甲方提供的施工圖標(biāo)準(zhǔn)。
甲方對(duì)乙方產(chǎn)品的加工及施工過(guò)程進(jìn)行檢查監(jiān)督，乙方必須予以配合。
該工程的保修期為壹年，保修期從竣工綜合驗(yàn)收合格并取得驗(yàn)收合格證之次日算起。
1、甲方有對(duì)該工程檢查、質(zhì)量認(rèn)可、工程量確認(rèn)的權(quán)利。
2、甲方有對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理的權(quán)利。
3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時(shí)提供設(shè)計(jì)變更的義務(wù)。
4、甲方有協(xié)調(diào)乙方與樓體施工隊(duì)的工作協(xié)調(diào)的義務(wù)。
5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務(wù)。
6、甲方有對(duì)乙方所報(bào)送的樣品和分部工程及時(shí)確認(rèn)及驗(yàn)收的義務(wù)。
1、乙方有按合同的規(guī)定催要工程款的權(quán)利。
2、乙方有按合同內(nèi)容及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)進(jìn)行施工的義務(wù)。
3、乙方有自行承擔(dān)現(xiàn)場(chǎng)材料和成品的維護(hù)、安裝后工程的安全保管的義務(wù)，且承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。
4、乙方有在保修期內(nèi)及時(shí)進(jìn)行維修的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
1、甲方有對(duì)門窗進(jìn)行變更的權(quán)利，但必須以書面形式通知乙方。
2、如果因甲方的變更給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的，該費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、因甲方提供的設(shè)計(jì)變更若造成工期延長(zhǎng)，則合同工期相應(yīng)順延。
1、甲、乙雙方不能按合同約定的計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施時(shí)，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，解決結(jié)果形成書面紀(jì)要。
2、若爭(zhēng)議雙方，協(xié)商不成可申請(qǐng)人民法院裁決。
本合同一式兩份，具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代理人：
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇二
原告：
身份證號(hào)：
被告一：
身份證號(hào)：
被告二：
身份證號(hào)：
訴訟請(qǐng)求：
1、判令被告償還原告借款人民幣_(tái)_____元、及違約金_____元。（違約金為每天____%本金計(jì)算，從_____年______月_____日起計(jì)至被告付清全部款項(xiàng)之日止，現(xiàn)暫計(jì)至_____年______月_____日）。
2、判令被告對(duì)上述款項(xiàng)的清償承擔(dān)連帶責(zé)任。
3、判令兩被告承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。
事實(shí)和理由：
_____年______月_____日，第一被告因經(jīng)營(yíng)用款，向原告借款人民幣_(tái)____元。雙方約定借款期限為_____年_____月____日日至_____年_____月____日，若逾期還款則應(yīng)每天支付本金____%的違約金。
為保證還款，第二被告同意對(duì)以上借款及違約金提供連帶責(zé)任保證，但是，在借款期限屆滿后，經(jīng)原告多次催討，兩被告都拒絕償還借款。
因此，為維護(hù)原告合法權(quán)益，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)求貴院判如所請(qǐng)。
________人民法院。
起訴人：_________。
_____年_____月____日。
起訴狀副本____份；
證據(jù)材料副本____份。
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇三
原告：
被告：
訴訟請(qǐng)求：
1、依法判令被告支付租金______元，違約金_____元，以上共計(jì)______元。
2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
_____年____月____日，原告與被告在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商簽定了場(chǎng)地和房屋租賃合同，雙方約定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止，租賃費(fèi)為每年______元，并約定租金每半年交納一次，下半年租金在____月底前交清。合同生效后，被告于_____年前欠交租金_______元，_____年和_____年各欠交租金_____元，累計(jì)欠交租金______元。根據(jù)合同約定：?jiǎn)畏竭`約由違約方賠償總租賃額_____%的違約金，因此被告應(yīng)當(dāng)支付_____元的違約金（即總租賃額_____元的_____%計(jì)_____元）。
以上款項(xiàng)經(jīng)原告多次催要，但被告一直拖延不交，為了維護(hù)原告的合法權(quán)益不受損害，現(xiàn)向貴院提起訴訟，請(qǐng)求法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
_______人民法院
起訴人：_______
_____年____月____日
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇四
原告：_____市_____區(qū)_____公司，住所地：_____省_____市_____區(qū)_____街道_____門牌號(hào)_____樓_____層_____室，組織機(jī)構(gòu)代碼：____________。
法定代表人：__________，職務(wù)：經(jīng)理，電話：____________。
被告：_____市_____區(qū)_____公司，住所地：_____省_____市_____區(qū)_____街道_____門牌號(hào)_____樓_____層_____室，組織機(jī)構(gòu)代碼：___________。
法定代表人：__________，職務(wù)：經(jīng)理，電話：____________。
訴訟請(qǐng)求。
1、請(qǐng)求判令被告支付貨款________________元。
2、承擔(dān)逾期付款銀行利息_________________元。
3、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
_____年_____月_____日，原告與被告簽訂《_____合同》，被告購(gòu)買原告方鋼材八十余噸，后原告多次催收，被告僅支付部分款貨款，尚欠原告鋼材款_________________元，按照約定被告違約應(yīng)支付違約金，為維護(hù)原告合法權(quán)益，特訴至法院，請(qǐng)求依法支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
__________人民法院。
起訴人：__________公司。
_____年_____月_____日。
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇五
原告：___，女，1981年2月5日出生，漢族，無(wú)業(yè)，住____，身份證號(hào)碼__________________.
法定代表人___，系公司董事長(zhǎng)。
案由：商品房預(yù)售合同糾紛。
訴訟請(qǐng)求：
2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由：
年12月31日，原告與被告簽訂了編號(hào)為y___的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定，被告應(yīng)在年8月30日前向原告交付房屋，否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實(shí)際交付之日止，依原告全部已付款的萬(wàn)分之一按日計(jì)算，并于實(shí)際交房之日起30內(nèi)向原告支付。
年1月22日，原告向被告支付了全部購(gòu)房款，但是被告未按照合同約定時(shí)間交付房屋。年10月7日，原告與被告簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》，被告承諾在年5月30日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議，被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即年8月30日之次日起計(jì)算。
年8月18日，被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中，被告明確說(shuō)明，“我司將嚴(yán)格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到年12月10日，被告方將《商品房預(yù)售合同》項(xiàng)下的房屋交付給原告。
根據(jù)被告逾期交付房屋的事實(shí)以及雙方關(guān)于違約金的約定，被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自年8月31日起至年12月10日止的違約金及其利息。被告在實(shí)際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金，被告始終不支付。年1月，原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》，被告簽收后仍不向原告支付違約金。
綜上所述，為維護(hù)合法權(quán)益，原告根據(jù)我國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定，向貴院提起訴訟，懇請(qǐng)貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
__人民法院。
起訴人(簽字)：
__年_月__日。
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇六
原告：_________________薛某，女，漢族，1977年*月*5日出生，住北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡嘉園三里乙*號(hào)樓*室。
聯(lián)系電話：_________________、1370116**75。
被告：_________________薛乙，女，漢族，1974年*月*日出生，住北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡*號(hào)院*室。
被告：_________________北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，住所地北京市大興區(qū)寵各莊鎮(zhèn)工業(yè)西區(qū)號(hào)，法定代表人劉某。
訴訟請(qǐng)求。
1、請(qǐng)求法院判令第一被告向原告支付首付及還貸購(gòu)房款共計(jì)元人民幣;。
2、請(qǐng)求法院判令第一被告向原告支付上述購(gòu)房款利息共計(jì)元人民幣;。
3、請(qǐng)求法院判令第一被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用;。
4、請(qǐng)求法院判令第二被告對(duì)上述費(fèi)用承擔(dān)連帶責(zé)任。
事實(shí)與理由。
原告薛某與被告薛乙系姐妹關(guān)系，一直以來(lái)，雙方經(jīng)濟(jì)往來(lái)頻繁，而且，基于姐妹真情及日常行為習(xí)慣，沒有刻意對(duì)每一筆財(cái)務(wù)交割書寫憑證，更沒有專門簽訂書面合同。20__年5月30日，原告與北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《商品房買賣合同》(編號(hào)：_________________0819899)，購(gòu)買位于北京市豐臺(tái)區(qū)石榴園莊西街商品房一套，房屋單價(jià)1623000元人民幣，原告首付1282700元人民幣，余款在銀行按揭貸款支付。20__年9月14日，原告辦理入住手續(xù)，但尚未取得產(chǎn)權(quán)證。200年月日，被告薛乙聲稱自己非常喜歡原告所購(gòu)買的該房屋，并要求原告將房屋轉(zhuǎn)讓給自己。原告基于親情考慮，隨即同意但表示需要開發(fā)商北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司認(rèn)可，200年月日，三方在簽字，變更房屋購(gòu)買方為被告薛乙。200年月日，被告薛乙辦理了產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。但是，被告薛乙至今未向原告支付首付及還貸購(gòu)房款，原告多次要求其支付均未收到效果，無(wú)奈之至，惟訴諸貴院，請(qǐng)求依法保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院。
具狀人：_________________(薛某)。
200年月日。
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇七
電話：13810。
被告：上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司。
住所地北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號(hào)。
法人代表。
電話：
被告：百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店。
住所地北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號(hào)。
法人代表。
電話：
案由：裝飾裝修合同糾紛。
訴訟請(qǐng)求：
1、請(qǐng)求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》。
2、請(qǐng)求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自2007年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造價(jià)的2‰計(jì)算)。
3、請(qǐng)求法院依法判令百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內(nèi)購(gòu)材料供應(yīng)合同》。
4、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
起訴事實(shí)與理由：
原告為了裝修購(gòu)買的位于北京市大興區(qū)的房屋，于2007年4月20日與被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司(以下稱百居開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》，與百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店(以下稱百居開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內(nèi)購(gòu)材料供應(yīng)合同》。二被告同屬上海百安居公司，共同收取工程款。合同約定，由百居開發(fā)區(qū)分公司負(fù)責(zé)施工，工程款共計(jì)元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪購(gòu)材料”的.方式，原告所需裝修材料必需在被告百居開發(fā)區(qū)店購(gòu)買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的預(yù)算在2007年月日至2007年月日往二被告共用的資金卡內(nèi)付了材料款和人工費(fèi)等共計(jì)0元，此款現(xiàn)仍有余額。
2007年月日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質(zhì)量問題，經(jīng)與被告百居開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商，最后雙方于2007年10月26日達(dá)成解決方案，賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負(fù)責(zé)人變動(dòng)等原因工程一直處于半停工狀態(tài)，原告多次向百安居領(lǐng)導(dǎo)投訴、協(xié)商未果。2009年6月22日被告方店長(zhǎng)帶工人在衛(wèi)生間施工時(shí)違章操作，造成重大安全隱患，被小區(qū)物業(yè)責(zé)令整改，并告知以后由原告承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。原告與被告的爭(zhēng)議一直不能協(xié)商解決投訴至北京市工商局消保科，在該科的多次調(diào)解下百安居領(lǐng)導(dǎo)在2009年7月31日答應(yīng)保證在一周內(nèi)工程完工交付使用，可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)。
現(xiàn)在室內(nèi)原告定制的嵌入墻內(nèi)的十余組壁柜還沒有安裝，后續(xù)的電線、管道等附屬設(shè)施無(wú)法安裝。由于工程停工時(shí)間長(zhǎng)已裝修部分無(wú)人維護(hù)造成墻面乳膠漆發(fā)黃，7扇木門和4個(gè)房屋的實(shí)木地板起翹開裂，這些質(zhì)量問題難以完全修復(fù)。
北京市大興區(qū)人民法院。
起訴人：
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇八
訴訟請(qǐng)求
一、要求判令解除原、被告之間簽訂的《市房屋租賃合同》;
二、要求判令兩被告返還租用房屋;
三、要求判令兩被告支付房屋租金人民幣156,000元;
八、本案訴訟費(fèi)用由兩被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________
綜上，原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益，特訴至貴院，請(qǐng)依法支持原告訴請(qǐng)。
此致
敬禮
具狀人：_________________
____年____月____日
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇九
原告：____________，女，______年______月______日出生，______族，無(wú)業(yè)，住_____________，身份證號(hào)碼_____________.
被告：____________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，住所地_________________，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地_____________(郵編____________)，注冊(cè)號(hào)________________，聯(lián)系電話________________.
法定代表人_______________，系公司董事長(zhǎng)。
案由：商品房預(yù)售合同糾紛。
2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
_______年_______月________日，原告與被告簽訂了編號(hào)為_______________的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定，被告應(yīng)在_______年_______月________日前向原告交付房屋，否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實(shí)際交付之日止，依原告全部已付款的萬(wàn)分之一按日計(jì)算，并于實(shí)際交房之日起30內(nèi)向原告支付。
_______年_______月________日，原告向被告支付了全部購(gòu)房款，但是被告未按照合同約定時(shí)間交付房屋。_______年_______月________日，原告與被告簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》，被告承諾在_______年_______月________日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議，被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即_______年_______月________日之次日起計(jì)算。
_______年_______月________日，被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中，被告明確說(shuō)明，“我司將嚴(yán)格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到_______年_______月________日，被告方將《商品房預(yù)售合同》項(xiàng)下的房屋交付給原告。
根據(jù)被告逾期交付房屋的事實(shí)以及雙方關(guān)于違約金的約定，被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自_______年_______月________日起至_______年_______月________日止的違約金及其利息。被告在實(shí)際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金，被告始終不支付。_______年_______月________日，原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》，被告簽收后仍不向原告支付違約金。
綜上所述，為維護(hù)合法權(quán)益，原告根據(jù)我國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定，向貴院提起訴訟，懇請(qǐng)貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
起訴人(簽字)：_______________。
__________年_____月__________日。
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇十
上訴人(一審被告)：江蘇飛龍裝飾工程有限公司，法定代表人：地址：江蘇省徐州市中山北路4號(hào)，聯(lián)系電話：
被上訴人(一審原告)：內(nèi)蒙古東達(dá)加和投資有限責(zé)任公司，法定代表人：趙永亮，地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)迎春北，聯(lián)系電話：
第三人：鄂爾多斯市亞升有限責(zé)任公司，法定代表人，地址：江蘇省鄂爾多斯市，聯(lián)系電話：
上訴人因排除妨礙糾紛一案，不服鄂爾多斯市達(dá)拉特旗人民法院于2012年10月10日作出的(2012)達(dá)民初字第2272號(hào)民事判決書，現(xiàn)依法提出上訴。
上訴請(qǐng)求。
請(qǐng)求依法撤銷原審法院判決，駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求。
事實(shí)與理由。
一、被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)。
上訴人于2012月20日和2012年3月1日，先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡(jiǎn)稱亞升)有限責(zé)任公司訂立了《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》。根據(jù)上述合同的約定，上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬(wàn)元的裝飾標(biāo)的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同，因該租賃合同的解除并非自然到期，故被上訴人和亞升均無(wú)權(quán)利無(wú)償轉(zhuǎn)交裝修物。而根據(jù)添附物的處置原則，添附物應(yīng)當(dāng)歸產(chǎn)權(quán)人所有，但添附人(上訴人)應(yīng)得到補(bǔ)償，本案中，上訴人其行為是善意的，且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規(guī)劃許可內(nèi)，對(duì)被上訴人有充分利用價(jià)值。因此，被上訴人對(duì)涉案裝修施工工程所形成的裝修款有付款的義務(wù)。
二、涉案裝修施工合同正在履行過(guò)程中，被上訴人要求上訴人撤離工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)駐場(chǎng)地開始裝修截，至今年6月，上訴人完成工程價(jià)款為3329661.31元。現(xiàn)該項(xiàng)裝修工程尚未完工，該項(xiàng)裝修施工合同正在履行過(guò)程中，被上訴人在無(wú)任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)。
一審法院判決認(rèn)為，上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同，而工程施工合同可以履行的基礎(chǔ)是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同，如果租賃合同被解除，則工程施工合同即失去了履行的權(quán)利基礎(chǔ)，被告繼續(xù)占用原告房屋就失去了法律依據(jù)，屬無(wú)權(quán)占有，其與第三人基于工程施工合同產(chǎn)生的糾紛應(yīng)另行解決。上訴人認(rèn)為，被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)，而現(xiàn)被上訴人在該項(xiàng)工程尚未完工，被上訴人在未支付裝修款的情況下，機(jī)械理解合同相對(duì)性原理，屬于對(duì)法律的錯(cuò)誤理解，上訴人有權(quán)要求繼續(xù)履行合同，一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則，有可能導(dǎo)致社會(huì)矛盾的激化。
本案中，如果僅僅因?yàn)楸簧显V人解除了與第三人的房屋租賃合同，而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實(shí)，機(jī)械地認(rèn)定該裝修款應(yīng)通過(guò)上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉(zhuǎn)化而成的添附物已歸產(chǎn)權(quán)人(即被上訴人)所有，被上訴人是裝修物的實(shí)際使用者和受益者，則無(wú)疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時(shí)，上訴人進(jìn)行裝修改造的`工程的現(xiàn)值達(dá)3329661.31元，而本案的現(xiàn)實(shí)情況是，被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同，被上訴人已實(shí)際接管和控制涉案標(biāo)的物，而原審法院對(duì)這些基本案件事實(shí)熟視無(wú)睹，機(jī)械適用法律，有可能導(dǎo)致上訴人投入巨額裝修工程款所要無(wú)門。構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)是當(dāng)前我國(guó)首要的社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，一審法院的判決有可能導(dǎo)致包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的工程款所要無(wú)門，更有可能導(dǎo)致特定社會(huì)矛盾的激化。
綜上，上訴人認(rèn)為一審法院的判決在認(rèn)定事實(shí)及適用法律上均存在錯(cuò)誤。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》之規(guī)定，特提起上訴，請(qǐng)求人民法院依法改判，以維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。
此致
鄂爾多斯市中級(jí)人民法院。
上訴人：xxx。
xx年xx月xx日。
原告：廣州市*有限公司，住所地廣州市*，組織機(jī)構(gòu)代碼*。
法定代表人：*，總經(jīng)理。
被告：溫州*有限公司，住所地溫州市*，組織機(jī)構(gòu)代碼*。
法定代表人：*，董事長(zhǎng)。聯(lián)系電話：*。
訴訟請(qǐng)求：
二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
年12月8日，被告將甌海*廠房防腐工程發(fā)包給原告，并與原告簽訂了《*廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為1350㎡，總工程價(jià)約為100000元，按實(shí)際施工面積結(jié)算工程款。在原告施工過(guò)程中，被告又增加了*廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對(duì)如何支付工程款作了約定：1、合同簽訂后，被告向原告支付總款30%作為合同定金;2、工程全部完成，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，核對(duì)施工數(shù)量，被告向原告付清工程款65%，余下5%質(zhì)量保證金，待保修期滿一年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為壹年，保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。合同簽訂后，被告支付了5萬(wàn)元的定金。2012年2月21日，被告驗(yàn)收了該工程，并對(duì)原告實(shí)際施工面積和工程總價(jià)款都予以了簽字確認(rèn)。原告實(shí)際施工防腐面積為3237.7㎡，工程總價(jià)款為256409元。時(shí)至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催討該款項(xiàng)，但被告均以各種理由推脫，至今未付。
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇十一
原告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請(qǐng)求：_________________。
1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;。
2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;。
3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由：_________________。
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過(guò)后幾個(gè)月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責(zé)任，被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
為此，原告為維護(hù)自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
__________人民法院。
原告：_________。
上訴日期_________
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇十二
住所：_________________
法定代表人：_____________電話：_____________
被告：_________________有限公司
住所：_________________
法定代表人：_____________電話：______________
訴訟請(qǐng)求：_________________
1、支付設(shè)計(jì)費(fèi)__________元及逾期支付的利息__________元;
3、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由：_________________
__________年_____月_____日，原告和被告簽訂了一份《_____工程設(shè)計(jì)合同》，約定設(shè)計(jì)費(fèi)金額為人民幣_(tái)_________元，付款日期為我院全部完成設(shè)計(jì)圖紙交付被告之時(shí)，并約定逾期付款按每日_____%支付違約金。合同簽訂后，我院已按約定履行了全部合同義務(wù)，而被告卻未按合同完全履行義務(wù)，僅陸續(xù)支付__________元，尚欠設(shè)計(jì)費(fèi)__________元至今未付。經(jīng)催要未果，故原告訴至貴院，請(qǐng)求支持原告的.訴訟請(qǐng)求，以維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
___________人民法院
具狀人：_________________設(shè)計(jì)院(蓋章)
法定代表人：_________________(簽章)
__________年_____月_____日
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇十三
甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就房屋維修事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、甲方委托乙方維修的項(xiàng)目：。
二、工程總金額：(形式：包工、包料、包工期、包質(zhì)量)。
三、付款方式：合同生效后，甲方預(yù)付給乙方70%的工程款，待工程竣工驗(yàn)收合格后結(jié)清30%余款。
四、甲、乙雙方協(xié)商施工時(shí)間：20__年月日。
五、為維修工程安全順利的進(jìn)行，甲方應(yīng)協(xié)助乙方：
1、提供必要的水、電等設(shè)施及其它方便。
2、提供安全場(chǎng)所存放工具和施工材料。
六、乙方為甲方的經(jīng)營(yíng)和利益出發(fā)，施工中做到：
1、按甲方安全制度出入施工區(qū)。
2、作業(yè)時(shí)間安排不影響甲方正常營(yíng)業(yè)。
七、施工安全：乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的施工安全措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。凡在施工過(guò)程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故，均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
八、保修工程：維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復(fù)完畢，并承擔(dān)由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟(jì)賠償?shù)暮蠊Ｈ缫曳接馄谖磁扇诵迯?fù)或二次維修后仍出現(xiàn)問題的，甲方有權(quán)另行委托他人維修，所需費(fèi)用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔(dān)。
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：參照建筑施工的驗(yàn)收規(guī)范予以確認(rèn)，隨時(shí)接受甲方的檢查，并為檢查、檢驗(yàn)提供便利條件，對(duì)甲方提出的問題，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，維修工程結(jié)束后，由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格以三方簽字為準(zhǔn)。在竣工驗(yàn)收時(shí)，對(duì)于甲方或業(yè)主確認(rèn)的尚未修復(fù)的工程質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)按甲方的要求繼續(xù)維修。
十、違約責(zé)任：
1、在合同有效期內(nèi)，任意一方未經(jīng)對(duì)方同意不得隨意終止合同。
2、處罰規(guī)定：任意一方因?yàn)檫`約而造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，必須給予賠償。
十一、合同未盡事宜，雙方協(xié)商后再作補(bǔ)充。
十二、該合同一式三份，甲方二份，乙方一份，簽字后生效。
甲方：
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇十四
二：b公司地址：電話：法定代表人：案由：金融借款合同糾紛訴訟請(qǐng)求：
1、判令被告一支付原告貸款本金30,000,000元，截至________年____月____日的利息共計(jì)100,000元(按xx行同期利率計(jì)算)。
2、判令被告二對(duì)以上訴訟請(qǐng)求承擔(dān)連帶責(zé)任。
二),雙方約定被告二為上述借款提供保證擔(dān)保，但沒有明確保證方式。合同簽訂后，原告于________年____月____日通過(guò)xx行轉(zhuǎn)賬的方式將3000萬(wàn)元打入了被告一的賬戶。借款到期后，原告多次催還，但被告一以各種理由進(jìn)行拖延和推搪，至今未清償其所欠原告的借款。同時(shí)原告也致函被告二，請(qǐng)求其代被告一償還借款，但被告二卻拒絕償還。原告認(rèn)為，原、被告之間簽訂的《借款合同》和《保證合同》是合法有效的，原告已按合同的約定向被告一支付了借款，但借款到期后，被告一卻未能清償，被告二也拒絕承擔(dān)保證責(zé)任，二被告的.行為是嚴(yán)重的違約行為。根據(jù)《xxx民法典》第十九條的規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任，因此，二被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。綜上所述，原告為了維護(hù)自身的合法權(quán)益，根據(jù)《xxx民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，向貴院提起民事訴訟，希依法公判。此致人民法院具狀人：xx行法定代表人：________年月____日附：
1、本狀副本1份;。
2、書證5份。
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇十五
發(fā)包方：
承包方：
發(fā)包方承包方于______年___月________日簽訂了《______工程裝飾施工合同》(合同編號(hào)：______________，以下簡(jiǎn)稱“施工合同”)，因__________原因，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就解除施工合同事宜，簽訂本協(xié)議。
第一條雙方一致同意解除施工合同，施工合同于______年___月________日解除。
第二條施工合同解除后，對(duì)于已經(jīng)施工的工程，雙方同意(描述對(duì)于已經(jīng)施工的內(nèi)容、工程材料、臨時(shí)設(shè)施等的處理方式等內(nèi)容)。
第三條(描述工程款、已付款項(xiàng)等的處理方式)。
第四條(描述一方對(duì)合同解除的過(guò)錯(cuò)，是否需要向?qū)Ψ竭M(jìn)行補(bǔ)償、補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)用是多少，如何支付等內(nèi)容)。
第五條因本協(xié)議所引發(fā)的爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解除不了的，可向某某仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁(或者約定有利于己方的訴訟法院)。
第六條本協(xié)議一式____份，每方各執(zhí)____份。
發(fā)包人：___承包人：
法定代表：___法定代表人：
委托代理人：___委托代理人：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂日期：
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇十六
法定代表人：_________________。
被告：_________________。
法定代表人：_________________。
訴訟請(qǐng)求：_________________。
2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計(jì)人民幣_(tái)____元;。
3、判令被告承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。
事實(shí)和理由：_________________。
201*年3月7日，原告與被告于南京市*區(qū)簽署了《采購(gòu)合同》(合同編號(hào)：_________________rjch20xx0315)，約定原告向被告采購(gòu)2噸dw萃取劑，合同價(jià)款為人民幣96000元，若貨到后經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，原告有權(quán)退貨，被告應(yīng)在收到原告退貨通知后一周內(nèi)到原告處自提貨;《采購(gòu)合同》還約定，被告違反合同約定的，原告有權(quán)解除合同，被告應(yīng)在三日內(nèi)返還合同價(jià)款，并承擔(dān)由此給原告造成的損失。
合同簽訂后，原告于20xx年3月21日向被告支付了全部貨款并于20xx年3月29日對(duì)被告所供貨物進(jìn)行了取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果顯示貨物質(zhì)量不合格，原告遂通知被告解除《采購(gòu)合同》，并要求被告返還全部貨款，被告于20xx年5月23日向原告發(fā)函表示愿意在20xx年5月29日退還貨款，但此后被告并未按期退款，雖經(jīng)原告多次催收，被告對(duì)此置之不理。被告的上述違約行為已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)利。根據(jù)《xxx民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，原告依法向貴院提起訴訟，請(qǐng)求貴院查明事實(shí)，依法裁判，支持原告的訴訟請(qǐng)求。
區(qū)人民法院。
具狀人：_________________有限公司。
_____________年__________月__________日。
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇十七
通訊地址：廣州市天河區(qū)華穗路263號(hào)雙城國(guó)際東塔14層(李國(guó)偉)。
原告：，女，1977生，漢，身份證號(hào)：4413021977。
聯(lián)系方式同上，房屋買賣合同糾紛民事起訴狀書范文。
原告：，女，1977生，漢，身份證號(hào)：4413021977。
聯(lián)系方式同上。
原告：，男，1982生，漢，身份證號(hào)：4413021982。
聯(lián)系方式同上。
被告1：
住所：惠州市南壇樓。
電話：
被告2：
住所：惠州市惠城區(qū)。
電話：0752-。
訴訟請(qǐng)求。
1、請(qǐng)求判決被告1向四位原告賠償返還定金10萬(wàn)元。
2、請(qǐng)求判決被告向原告支付違約金59.6萬(wàn)元。
3、請(qǐng)求判決被告向原告支付原告產(chǎn)生的律師費(fèi)1萬(wàn)元。以上三項(xiàng)合計(jì)70.6萬(wàn)元。
4、被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)。
事實(shí)和理由。
原被告雙方于20xx年4月11日簽訂《購(gòu)房合同》，買賣位于廣州市番禺區(qū)*室的房屋，總樓價(jià)298萬(wàn)元，范文，房屋買賣合同糾紛民事起訴狀書范文。合同第三條約定“買賣雙方須于本合同簽訂之日起計(jì)10天內(nèi)前往銀行遞交申請(qǐng)借款所需的全部資料，逾期視為違約。”合同簽訂后，原告依約支付了10萬(wàn)元的定金，而被告以各種理由拖延辦理銀行的提前還款及原告的借款手續(xù)，經(jīng)原告多次催促，被告仍不理會(huì)。
原告為了全面履行合同，于20xx年11月1日向被告發(fā)出《催促辦理銀行提前還貸的通知函》，催促履行合同。
于20xx年12月1日明確表示不將物業(yè)售予原告，而于20xx年12月30日以自己的行為表示不將物業(yè)售予原告，原告便于20xx年1月1日發(fā)出《通知函》確認(rèn)相關(guān)事實(shí)。于20xx年1月7日發(fā)出《再次通知函》再次確認(rèn)相關(guān)事實(shí)。
于20xx年1月9日明確表示：如果要繼續(xù)履行合同，則必須將房?jī)r(jià)總款從298萬(wàn)元提高到350萬(wàn)元，原告便于20xx年1月11日發(fā)出《通知函(第四次)》確認(rèn)相關(guān)事實(shí)。
被告對(duì)原告發(fā)出的四封函件至今未有任何回復(fù)或?qū)ι鲜鱿嚓P(guān)事實(shí)提出異議。
被告收取定金后不依合同條款將物業(yè)售予原告，已嚴(yán)重違反合同。根據(jù)合同第11條約定，被告除返還定金外，還需按總樓價(jià)的20%支付違約金。以及第13條約定，支付原告產(chǎn)生的律師費(fèi)。
綜上所述，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，現(xiàn)提起訴訟，請(qǐng)求法院判如所請(qǐng)。
此致
廣州市番禺區(qū)人民法院。
具狀人：
20xx年月日。
起訴狀裝修合同違約（精選18篇）篇十八
大家有寫過(guò)展廳裝修合同嗎?展廳裝修的輔助區(qū)域中包括休息室，蘊(yùn)藏室等等。我們不單單要看展廳裝修是否好看，我們更應(yīng)該看展廳的設(shè)計(jì)是否方便使用。下面是小編為大家收集有關(guān)于裝修合同甲方違約金，希望你喜歡。
委托方(甲方)：__________________________。
承接方(乙方)：__________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1.工程地址：________________________________;。
2.居室規(guī)格：________________________________;。
總計(jì)：施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.工程開工日期：______年______月______日
5工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天。
第二條：工程價(jià)款。
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條：質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照浙江省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
第四條：付款方式。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(年月日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方付清工程價(jià)款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第五條：違約責(zé)任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第六條：合同的變更和終止。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第七條：合同生效。
1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
委托方(甲方)：__________________________。
承接方(乙方)：__________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1.工程地址：__________________________;。
2.居室規(guī)格：房型類型為磚混框架3層，總計(jì)施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：內(nèi)墻磚、地板磚、木地板鋪設(shè)，內(nèi)墻白灰掛灰，門窗燈飾安裝，衛(wèi)生間潔具安裝，廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。
4.委托方式：____________________________;。
5.工程開工日期：________________________;
6.工程竣工日期：________________________;
工程總天數(shù)：___________________________。
第二條：工程價(jià)款。
工程價(jià)款(金額大寫)__________元，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款____________元;。
2、工時(shí)費(fèi)____________元;。
3、施工清運(yùn)費(fèi)____________元;。
4、搬卸費(fèi)____________元。
第三條：質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的______%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費(fèi)的______%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(____________年_________月________日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的______%.剩余______%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條：工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的______%作為誤工費(fèi)支付給乙方____________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條：工程驗(yàn)收。
工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
第八條：其他事項(xiàng)。
1.甲方責(zé)任。
必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2.乙方責(zé)任。
負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
第九條：違約責(zé)任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條：爭(zhēng)議解決。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止。
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的______%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
第十二條：合同生效。
1.本合同經(jīng)雙方蓋章，簽字后生效。一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方)：_________________________。
乙方(承包方)：_________________________。
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn)：_________________________________________________。
1.2住房結(jié)構(gòu)：_________________________________，施工面積_________平方米。
1.3工程造價(jià)：家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則，約定如下：總價(jià)款：_________元，大寫(人民幣)：_________________。其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計(jì)費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
第二條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)。
1開工前提供施工期間的水源、電源，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);。
2參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;。
5因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責(zé)任，由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條乙方權(quán)利義務(wù)。
1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;。
3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;。
7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造;。
9乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;。
第五條材料的提供。
4除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)。
第六條工期延誤。
2甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延;。
3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第七條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(1)乙方必須按照設(shè)計(jì)文件和國(guó)家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。
(2)乙方所承包的工程，必須全部達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)償返工，達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。
第八條工程驗(yàn)收和保修。
1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;。
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;。
2保修。
(1)工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。
(2)在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
第九條工程款支付方式。
1竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
3雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第十條違約責(zé)任。
11.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。
11.4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十一條附則。
12.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。
12.4合同履行完后自動(dòng)終止。
12.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
12.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方(委托方)：________________________。
乙方(施工方)：________________________。
為規(guī)范裝飾裝修施工，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)-法》》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況。
1.裝飾施工地點(diǎn)：_____________________________________________。
2.建筑__________結(jié)構(gòu)，建筑面積___________平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容：詳見施工圖，工程預(yù)算書。
4.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
5.本工程由__________設(shè)計(jì)。
6.工期：工程期限_____________天，從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工。
如遇審批有關(guān)事項(xiàng)，按委托人到相關(guān)職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計(jì)算。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式。
1.總價(jià)款：(大寫)________________元(其中：設(shè)計(jì)費(fèi)____元，管理費(fèi)(____%)元，稅金(____%)元。)經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2.合同簽訂后____天內(nèi)開工前，甲方支付總價(jià)款的____%，計(jì)_______元。泥工進(jìn)場(chǎng)前或____年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的____%，計(jì)_______元;木工進(jìn)場(chǎng)前或____年_____月_____日前，甲方支付總價(jià)款的____%，計(jì)_______元;油漆工進(jìn)場(chǎng)前或_____年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的____%，計(jì)_______元：其余款項(xiàng)為本工程尾款。第三次付款時(shí)，甲乙雙方應(yīng)對(duì)已變更項(xiàng)目的工程和工程量進(jìn)行核實(shí)和計(jì)算。并按合同比例進(jìn)行支付和收款。尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后一周內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)。
(一)甲方工作。
1.甲方開工前，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案：確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前______天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
3.做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派________為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。
(二)乙方工作。
1.對(duì)甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
2.指派為________乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)。
1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無(wú)法提供有關(guān)證明的，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》。
乙方提供的材料，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備，并應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全生產(chǎn)。
甲方提供的施工圖紙或做說(shuō)明及施工現(xiàn)場(chǎng)地應(yīng)符合防火。防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運(yùn)修過(guò)程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時(shí)間堆放和清運(yùn)。如上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)賠償：屬乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期變更。
在施工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后(詳見附件四)，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此造成費(fèi)用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
七、工程質(zhì)量及竣工驗(yàn)收辦法。
1.本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.裝飾裝修工程竣工后，工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
5.甲方對(duì)工程存在的問題應(yīng)及時(shí)向乙方工程負(fù)責(zé)人反映投訴，以免造成更大返工或損失。
6.乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定時(shí)間日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員驗(yàn)收，甲方應(yīng)予書面承認(rèn)。
工期竣工后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知七日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
八、違約責(zé)任。
1.本合同簽訂生效后，甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款(包括經(jīng)雙方確認(rèn)的合同附件、預(yù)算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)的10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
2.甲方未辦任何手續(xù)，要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
3.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
九、工程保修。
1.凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗(yàn)收合格之日計(jì)算，保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題，乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修。
3.由于甲方使用不當(dāng)造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的，可以通過(guò)協(xié)商或者調(diào)解解決，不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由法定質(zhì)栓機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
十一、本合同一式____份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：________________________________________。
二、形式結(jié)構(gòu)：________________________________________。
三、工程項(xiàng)目：
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)________瓷磚，打地角線，要求平整;一個(gè)廚房，一個(gè)衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)________瓷磚，要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，______個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)________元人民幣。
八、合同生效：本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。