勞務居間服務合同（模板21篇）

在居間合同中，雙方應當明確約定交易的主要內容和各自的義務。如果您正在尋找一份適用于居間合同的模板，以下內容或許能滿足您的需求。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇一

甲方（施工方）：

乙方（居間方）：

根據《中華人民共和國經濟法合同法》第二十三條居間規定，在互惠、互利、自愿、誠信的原則下，就相關事宜達成如下條款，甲、乙雙方做出不可撤銷的承諾。

一、乙方受甲方委托：并通過前期工作投入大量的人力、財力促進甲方與業主方達成協議并簽字 工程項目開挖的正式合同，工程地址： 簽訂項目合同建設工程任務交由甲方負責，與乙方無關，并約定無論合同名稱或工程負責人發生變化，甲方自愿付給乙方居間費用。并承諾：

1、土石方的開挖：

（1）石方按每1立方提取 元支付給乙方。

（2）土方按每1立方提取 元支付給乙方，按實際工程量計算。

2、公路的修建：公路按 %提取支付給乙方。

3、綠化含《金果園》 %提取支付給乙方。

在開挖期間，如更換承包人，只要在此工程項目投入建設，居間費用仍由承包方承擔，無條件按約定付清乙方居間費。

二、付款方式：簽訂合同同時支付給乙方前期費用 萬

元整，在進場7天支付的費用中扣除。1、土石方甲方與業主方簽訂正式承包施工合同與協議進場后 天內支付人民幣 萬元，余下的勞務居間費隨每月進度款按比例支付。2、公路的修建：甲方與業主簽訂正式承包施工合同與協議進場后 天內支付人民幣 萬元，余下的勞務居間費隨每月進度款按比例支付。3、綠化建設：甲方與業主簽訂正式承包施工合同與協議后 天內支付人民幣 萬元，余下的勞務居間費隨每月進度款按比例支付。

三、甲方不得以任何理由推辭兌現居間費，如因甲方不履行承諾，由此造成的一切后果由甲方負責。

四、發生嚴重糾紛，由乙方指定法律途徑仲裁。

五、本合同與甲方簽訂的施工合同與協議同時生效，并具有同等法律效力。

六、本合同承諾書一式四份，甲方執一份，乙方執三份，效力均等。

甲方： 乙方：

身份證號碼： 身份證號碼：

年 月 日

勞務居間服務合同（模板21篇）篇二

甲方(委托人)：

乙方(受托人)：

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《_合同法》，經雙方充分協商，依照平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項。

乙方接受甲方委托，負責就工程項目，土方工程量約200萬m3。引薦甲方和該項目的總包單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

二、乙方的義務。

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。

三、甲方義務。

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和進行合同談判。

2、由甲方全面履行和總包單位所簽訂的專業施工單位合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

1、本項目單價：土方為壹拾肆零伍角每方;石方為貳拾壹元每方。

2、居間報酬在甲方進場施工七天內，先支付元給乙方，其余玖拾萬元在開工后月內付清。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、如委托人不按時或不支付報酬給受委托人時，受委托人可憑居間合同向人民起訴、仲裁或申請支付令，委托人不可抗辯。

六、其他事項。

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式肆份，雙方各持貳份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇三

勞務居間服務合同（模板21篇）篇四

銀行賬戶：___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：

第一條合意事項雙方依本合約之約定成立居間關系，不適用其它勞務關系相關約定或規定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。

第二條居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效，并于契約撤銷期限經過，確定生效后，乙方始得按甲方「展業制度」之相關報酬標準支領報酬。

第三條合約期間本合約自甲方完成相關程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期，每期屆滿后個月內如乙方無異議則視同續約。

第四條權利義務雙方同意遵守本合約之規定，乙方倘有違反本合約及其它相關辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致損及甲方或第三人權益時，應負損害賠償責任。

第五條爭議的處理

本協議的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協議有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律的`約束。

2。本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

（1）提交_______仲裁委員會仲裁。

（2）依法向_______人民法院起訴。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

法定代表人（簽章）： 法定代表人（簽章）：

委托代理人（簽章）： 委托代理人（簽章）：

______年___月___日______年___月___日

勞務居間服務合同（模板21篇）篇五

甲方(委托人)：

乙方(居間人)：

甲乙方為了發揮雙方的`優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項。

1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和業主直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與業主簽訂該工程項目的承包施工協議。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。

二、乙方的義務。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

3、乙方向甲方提供必須完全能夠成為甲方與業主所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬。

三、甲方義務。

1、甲方負責提供相關資料;負責和業主公司進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和業主所簽訂的總承包施工協議。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

1、本項目居間費用為工程施工造價總金額：2%稅后價2、居間成功后，甲方進場搭臨后3日內支付乙方30萬元，余下按同比例支付(甲方拿到工程款95%時支付完乙方居間費)。

3、甲方可以現金的方式或銀行轉賬支付。

五、居間費用的承擔。

六、保密事項。

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

七、合同終止。

1、本合同簽字生效后。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式。

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項。

1、本合同一式四份，雙方各持二份，雙方簽字蓋章后生效。

合同簽訂地：

合同簽訂日：

甲方：(蓋章)：乙方(蓋章)：

身份證號：

電話：

勞務居間服務合同（模板21篇）篇六

合同編號：

簽定時間：_________年_________月_________日。

合同有效期：__________________。

委托方(甲方)：__________________公司。

居間方(乙方)：__________________。

居間方(以下簡稱乙方)受委托方(以下簡稱甲方)的委托，就___________________________委托事項協商一致，簽訂本合同。

1、委托事項：__________________。

2、居間報酬：__________________。

1、乙方居間工作成功的標志為__________________;乙方在居間工作成功后取得居間報酬。

2、雙方同意乙方的居間報酬為該同業存款總額的_________%，甲方需在乙方居間工作成功后1個工作日內完成乙方居間報酬的支付。

3、甲方需將乙方的居間報酬支付到乙方指定的帳號，并提供支付成功的憑證作為完成支付的證明。

4、本居間合同簽定，甲方需將等同于乙方居間報酬總額的銀行承兌匯票(背書后)，連同本合同一份，押至雙方指定之律師事務所。乙方居間工作成功并甲方完成乙方居間報酬支付后，甲方取回該承兌匯票，如果甲方違約，則乙方取走該承兌匯票。

3、保密條款：

1、如果沒有雙方明確表述的書面許可，雙方及其任何附屬機構都不應在任何情況下要求或接受任何來自對方已提供的資源的業務，也不應在任何情況下接近、聯系、要求或操作與上述資源的交易。雙方應確保有關對方的業務和其附屬機構信息的完全的機密性，除非在對書面許可同意和承認的情況下才可透露與合作方有關的信息。

2、雙方在任何情況下都不應欺騙對方或嘗試欺騙對方或意欲加入此交易的相關方面，并應盡全力保證原始的交易代碼、數據和私人信息不受改變。

3、雙方都不應向任何第三方透露任何一方提供的聯系人的信息，并且不應直接或間接地與對方提供的聯系人進行議價、協商或交易。

4、違約責任：

1、一旦簽約的任何一方發生了欺騙的行為和事件，不管是直接的還是間接的，欺騙的一方有法律義務承擔與交易中應提供的最大服務相當價值的金錢賠償，還應加上包括賠償所需的法律費用等在內的各種費用。

2、甲方和興業銀行北京分行的貸款關系，和乙方無關。

3、雙方進一步贊同與本協議的任何部分有關的或導致的任何矛盾、糾紛、爭吵或違約行為，如不能在雙方內部解決的話，應根據法規交由仲裁和決斷。任何由仲裁者所作的決定或判斷都應是最終的和由強制執行的。

5、其他：

本合同一式五份，雙方各執二份，一份交由指定律師行保管。本合同雙方簽字蓋章后即時生效。

委托方_________。

地址：___________________________。

電話：__________________。

郵政編碼：__________________。

開戶銀行：__________________。

帳號：__________________。

居間方_________。

地址電話：___________________________。

郵政編碼：__________________。

開戶銀行：__________________。

帳號：__________________。

_________年_________月_________日。

_________年_________月_________日。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇七

有學說認為，居間合同為準委托合同，適用有關委托的一般規定。下面是小編搜集的勞務居間合同范xx篇，希望對你有所幫助。

(一)。

甲方：_________。

乙方：_________。

根據《中華人民共和國民法典》。

第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供?施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下：

第一條：合同事項。

1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會，促成簽定合同媒介服務。

2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。

第二條：報酬。

乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額?%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)。

第三條：付款方式。

第四條：特別約定。

1、甲方末促成合同成立，所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。

2、如乙方的單位法人代表變更，受權代理人因工作等原因發生變更，所簽定的合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。

3、甲方向乙方提供信息必須屬實，方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同，視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬，否則甲方有權向人民申請強制執行。

第五條違約責任及合同生效。

1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費，視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外，同時還承擔逾期支付的違約責任，按甲方應得勞務報酬總額的?%乘以逾期天數計得金額，作為罰金迫加支付給甲方。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字蓋x(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋x簽字)一份，委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。

乙方(章x)：_________?甲方(章x)：_________。

法人代表：_________?法人代表：_________。

授權代理人：_________?授權代理人：_________。

________年?____月?____日。

(二)。

合同編號：

委托人：(個人寫明姓名、性別、年齡、住址，單位寫明名稱、法定代表人和地址)。

居間人：(個人寫明姓名、性別、年齡、住址，單位寫明名稱、法定代表人和地址)。

委托人與居間人就下列事項達成協議如下(也可以寫為：委托人與居間人經過協商一致，簽訂本合同)：

第一條?委托事項。

(寫明委托事項的內容、范圍等，例如，委托對方提供訂約機會等情況)。

第二條?時間范圍。

(寫明在什么期限內提供的媒介有效)。

第三條?報酬。

(寫明居間報酬的數額、計算方法、支付時間和方式)。

第四條?保密條款。

(寫明需要保密的內容)。

第五條?違約責任。

第六條?(雙方約定的其他事項)。

第七條?本合同一式份，當事人雙方各執份。本合同自雙方簽字之時起生效。

委托人：(簽章)。

居間人：(簽章)。

(如果是法人單位，可以附雙方法定代表人、電話、電報掛號、開戶銀行、戶名、帳號等內容。)。

2.說明。

居間合同也稱為中介合同。它是指當事人雙方約定，一方為另一方提供成交機會或者充當訂立合同的媒介，另一方支付相應的報酬的協議。在居間合同關系中，提供居間服務的一方為居間人，另一方為委托人。訂立居間合同應當注意的問題有：

(1)委托人應當在合同中載明所委托居間從事的活動內容，包括種類、范圍和要達到的要求，給付酬金的數額、方式和時間。

(2)居間人應當如實向委托人說明自己能夠做到什么程度、需要什么條件完成委托人的委托事項。

(3)合同中應當訂明違約責任條款。居間人不盡職守而給委托人造成損失的，應當承擔違約責任，并賠償委托人的損失。居間人對所提供的信息、成交的機會負有保密的義務。

(三)。

甲方(委托人)：

乙方(居間人)：

工程名稱：

甲乙雙方為了發揮各自的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，及相關法律法規，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項。

1.1乙方接受甲方委托，負責就(以下稱該工程項目)，引薦甲方，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與總承包單位簽訂該工程項目的專業分包合同，取得施工權。

1.2居間成功是指完成甲方與總承包單位簽訂專業分包合同，即視為乙方全部完成居間服務委托事項。甲方未簽訂專業分包合同以取得實質性施工權，則視為委托事項未完成。

二、乙方的義務。

2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息，并提供相關的業務咨詢服務，開展與總承包方有效的協調，并促成甲方取得工程施工分包權。

2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息真實可靠。在乙方促成甲方與總承包方見面溝通后，由甲方自行向總承包方咨詢，乙方對其完整性、真實性等不具進一步核實義務，不承擔連帶責任，最終促成甲方能夠如約進場進行實質性施工。否則，視為乙方提供信息不真實，居間服務不成功，甲方不予支付任何居間服務報酬。

2.3乙方應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務，協助甲方做好各項前期準備工作。為甲方協調爭取并達成專業分包合同后，乙方仍有義務協助甲方協調好與建設單位、總承包單位的關系(前提是甲方已經及時的履行了本合同約定的義務，向乙方足額支付了相應的居間服務報酬。且如需乙方出差，其差旅費、交通費、食宿費等一切費用均由甲方承擔，否則乙方有權不予協調。

2.4在居間服務過程中，乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節，不必向甲方匯報溝通，不屬于本合同履行之前提條件。

三、甲方義務。

3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責施工所需的各類資金的籌措，并做好簽訂合同前所需的手續準備。

3.

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和總包單位所簽訂專業分包合同。甲方履行專業分包合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3.2和。

3.3條的執行，甲方已支付給乙方的居間服務報酬不得索還。

3.

3.1?甲方將此工程予以轉包、分包或與。

第三方公司個人合作的;。

3.

3.2?因甲方技術、資金等原因，導致甲方無法繼續履行專業分包合同的;。

3.

3.

3.4其它非不可抗力原因導致的停工、中止。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

4.1根據《中華人民共和國民法典》第426條關于居間人促成合同成立的，委托人應當按照約定支付報酬的規定，甲方完成簽訂該工程項目專業分包合同時，本合同立即生效。合同生效后甲方必須按如下方式支付居間服務費：

4.

1.1本項目居間服務報酬合同金額為人民幣(大寫)：?萬元，小寫：?元(稅后)，作為甲方支付給乙方的居間服務報酬。

4.

1.2本合同簽字生效，甲方與總承包方簽訂專業分包合同后，總承包方。

第一次支付甲方工程款的同時，一次性全部支付清乙方的間服務報酬?萬元，特殊情況延遲支付不得超過____日。

4.

1.3甲方支付乙方居間服務報酬時不需要居間人開具任何，具體賬號、方式等，由乙方指定，甲方無條件服從。

五、特別約定。

5.1甲方承諾向乙方、建設方及總包方提供的相關資料是真實、有效、合法的，是可查詢、可驗證的。

5.2甲方支付給乙方的居間服務報酬如需納稅，由甲方承擔，乙方所得居間服務報酬為稅后的合法資金，擁有永久性支配和使用權。

3(2日);按所欠居間服務報酬部分的二倍收取罰金;追索期間所產生的一切費用(含律師費、訴訟費、執行費、財產保全費、公證費、違約金、罰金、差旅費等)均由甲方承擔。

5.4居間服務成功完成后，在工程建設期間，若建設方、總包方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等，與居間人無關，居間人不承擔任何責任，一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。

5

3.5?本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件合同、保證兌現的見索即付憑證，與甲方其他相關義務不相抵觸，獨立執行，不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東而影響，具有永久法律效力。

六、保密事項。

6.1甲、乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密，包括甲方的財務信息、技術專利、經營信息等，也包括乙方對居間服務報酬的支配權等。任何一方以任何形式泄露本合同內容，由泄承擔一切后果。但法律法規另有規定或雙方另有書面約定的除外。

6.2?保密期為________年。

七、合同終止。

7.1本合同簽字生效后，本工程項目專業分包合同由。

第三方獲得，乙方未完成居間任務的，本合同自動終止。

7.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式。

8.1?有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決;如協商不成，雙方同意提交乙方所在地仲裁委員會或當地提起訴訟解決。

九、其他事項。

9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

9.2?本合同一式貳份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

9.3?本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破損等，均以另一方完好的合同為準。如有未盡事宜，雙方可通過協商，達成一致后簽訂書面協議予以補充，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日?________年____月____日。

(四)。

甲方：_________。

乙方：_________。

鑒于甲方承諾并具備簽訂合同的主體資格。根據《中華人民共和國民法典》及相關規定，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下勞務費支付協議：

一、委托事項。

乙方接受甲方委托：引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供項目工程的重要信息，并最終促成甲方與該項目建設單位?成功簽訂合同，勞務報酬按發生的量計算(即總造價)。報酬按本合同實施。

二、勞務報酬計算方式、支付時間和支付方式。

1、本項目勞務費報酬為本承包工程所發生的量計算(即總造價)的?_________%，乙方不承擔一切稅收、管理費。

2、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，給項目建設方付履約保證金的同時，甲方向乙方提前支付勞務費?萬元人民幣，進場____日內甲方向乙方提前支付勞務費?萬元，余款按建設方每月撥款比例支付，直至完工時一次性付清所有的勞務費用。

三、乙方義務。

1、乙方向甲方提供有關工程真實、合法信息外，乙方有義務協助甲方對該工程進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供關于該項目工程的上述信息真實、合法、可靠，具體的相關資料審核由甲方親自審核并與該項目建設方直接洽談。

3、乙方承諾所居間介紹該項目工程，履約保證金甲方向建設單位繳納。具體合同內容以甲方與建設單位簽訂合同為準。甲方與建設單位簽訂合同，乙方完成了勞務居間任務。乙方有權從甲方處取得勞務居間報酬。

4、如所介紹項目不真實，乙方承擔甲方為此工程所花實際費用。

四、甲方義務。

1、甲方負責提供資質證書等相關資料;負責和建設單位直接洽談。

2、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，甲方應全面履行和建設單位簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，則甲方應按本合同總額約定時間支付乙方勞務居間報酬，如果甲方不履約或拒絕支付時，乙方向該項目部申請扣除，乙方有權在建設方下撥甲方工程款中扣收，并按居間勞務報酬費總額的5%向乙方承擔違約金。

五、合同生效與終止。

1、本合同雙方簽字生效。

2、本合同雙方完全履行所有工程完工后結束終止。

六、爭議解決方式。

如發生合同爭議，雙方協商解決，如協商不成，雙方同意提交合同簽訂地所在轄區?人民訴訟。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋x后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日________年____月____日。

(五)。

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項。

1、乙方接受甲方委托，負責就收購_________公司(以下簡稱_________公司)100%股份，引薦甲方和_________公司單位直接洽談，向甲方提供_________公司的重要信息，并最終促成甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議。

2、居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_________公司單位未簽訂書面的股份轉讓合同，視為委托事項未完成。

二、乙方的義務。

1、乙方必須向甲方提供有關_________公司的有關信息，內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況(主要資產有：_________)、股份轉讓價格為_________元，大寫：_________元等。乙方有義務協助甲方對_________公司進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于_________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

3、乙方向甲方提供的營業執照復印件、現有主要資產情況，必須完全能夠成為甲方與_________公司單位所簽訂股份轉讓的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬。

第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與_________公司單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成_________公司將100%股份轉讓給甲方。

三、甲方義務。

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和_________公司單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和_________公司單位所簽訂的股份轉讓合同。甲方因履行股份轉讓合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

1、本項目居間報酬為萬元。

2、本協議簽訂后3個工作日內，甲方向乙方支付居間報酬萬元，存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議并辦?理工商變更登記手續后2個工作日內，甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒，此款歸乙方所有并可自由支取。

3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方沒有促成甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議，視為乙方居間不成功，乙方應將居間報酬萬元退還甲方。

4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定：甲方負責保管賬戶的法人專用章，乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間，甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前，乙方不得對法人專用章進行掛失處理。

5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后，應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務，實際取得居間報酬后，須向甲方開具有效的稅務，相關的所得稅由乙方自行承擔。

五、居間報酬的承擔。

居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

六、誠信原則。

第四條支付居間報酬。

第四條支付居間報酬。

3、本合同的有效期(委托期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動_________公司與甲方進行實質性洽談，并協助甲方和_________公司達成實質性成交合同。

七、本合同解除的條件。

1.當事人就解除合同協商一致;。

2.因不可抗力致使不能實現合同目的;。

3.在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;。

4.當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;。

5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

1、本合同簽字生效后，在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方仍未完成居間任務促成甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

九、爭議解決方式。

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地處理。

十、保密事項。

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

十

一、其他事項。

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋x后生效。

甲方：_________(蓋x)乙方(蓋x)：_________。

合同簽訂地：__________________。

合同簽訂日。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇八

根據《中華人民共和國民法典》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下：

第一條：合同事項。

1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會，促成簽定合同媒介服務。

2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。

第二條：報酬。

乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)。

第三條：付款方式。

第四條：特別約定。

1、甲方末促成合同成立，所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。

2、如乙方的單位法人代表變更，受權代理人因工作等原因發生變更，所簽定的合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。

3、甲方向乙方提供信息必須屬實，方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同，視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬，否則甲方有權向人民申請強制執行。

第五條違約責任及合同生效。

1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費，視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外，同時還承擔逾期支付的違約責任，按甲方應得勞務報酬總額的%乘以逾期天數計得金額，作為罰金迫加支付給甲方。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋x簽字)一份，委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。

乙方：_________甲方：_________。

法人代表：_________法人代表：_________。

授權代理人：_________授權代理人：_________。

________年____月____日。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇九

甲乙雙方為發揮雙方的優勢，根據《_合同法》及相關法律、法規的規定，經雙方充分協商，依據自愿、平等、公平、誠實信用原則，就乙方為甲方提供融資居間服務達成如下協議條款，以資共同遵守：

1、甲方承諾。

甲方提供的與本協議有關的一切文件資質報表及陳述均是合法真實準確完整。甲方承諾在融資活動中所署公章財務印章法人章真實有效，否則自愿承擔融資不能的責任。

甲方在本協議有關的融資活動中委托代理人已經獲得甲方特別授權，有權代表甲方簽署與融資有關的全部法律文書，甲方對其代理行為所產生的結果承擔法律責任。

甲方在本協議項下的全部意思表示是自愿真實的。

2、乙方承諾。

乙方是依法成立的法人或其他組織，具有簽訂和履行本協議所必須的民事權利能力和行為能力，能獨立承擔民事責任。

乙方在本協議項下的全部意思表示是自愿真實的。

3、委托事項。

甲方委托乙方尋找介紹融資方，乙方接受甲方委托，為甲方融。

乙方接受委托，為甲方介紹引薦符合其融資條件的機構或個人(以。

乙方居間服務內容包括:甲方按乙方要求將所需資料提交給乙方，

甲方借款期限為個月，若采取先息后本方式，每月借款。

乙方對甲方所融資借款事項不承擔任何性質的擔保責任。

4、居間報酬、費用及支付方式。

若乙方促成目標融資人與甲方簽署(包括但不限于貸款借款等)。

甲方支付的居間費的有關稅款均由甲方承擔(包括但不限于應由。

甲方應在目標融資人向其發放首筆貸款到達甲方賬戶或甲方指定。

5、居間成功的認定。

乙方引薦的目標融資方與甲方簽訂貸款(借款)協議時，即為本。

如甲乙雙方未簽訂《融資居間服務成功確認書》，則乙方引薦的目標融資方向甲方賬戶或甲方指定賬戶轉款時,即為本合同居間服務成功,甲乙雙方不再簽訂《融資居間服務成功確認書》。

6、甲方權利、義務。

甲方應向乙方提供辦理融資貸款事宜所需的一切相關文件(包括但不限于資質報表審計報告評估報告等)，并對所提供資料的真實性準確性及有效性負責。乙方對甲方提供的全部資料的真實性合法性不承擔責任。

甲方提供辦理融資貸款事宜相關文件(包括但不限于資質、報表、審計報告、評估報告等)的費用由甲方自行承擔，乙方不予墊付。如甲方不能提供有效文件，導致融資不能，由甲方自行承擔責任。

未經乙方事先書面同意，甲方不得將本協議的內容和履行本協議過程中所獲取的目標融資人的信息(屬于公共領域的信息除外)向本協議居間業務直接相關人員之外的任何第三方泄露或非因履行本協議而使用。

不得與乙方介紹的意向融資人或目標融資人進行私下交易。

甲方不得要求乙方做出有違國家法律法規及部門規章的事項。

7、乙方權利、義務。

乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹甲方融資的相關情況。

乙方認真完成甲方的委托事項，即按照本合同的約定為甲方尋求機會，并為甲方與目標融資人簽署合同或協議提供聯絡協助撮合等服務。

乙方在代理甲方的委托事項過程中，因甲方的過錯造成損失時，乙方有權要求甲方承擔賠償責任。

甲方應配合乙方與融資目標人的談判，不得無故推遲或拒絕。

乙方居間成功后，有權要求甲方應按本協議向乙方支付相應居間費。

如乙方居間未成功，不得要求甲方支付誤工費差旅費交通費招待費酬金等任何居間費用;甲方不得以居間未成功而要求乙方支付其提供融資文件(包括但不限于審計報告評估報告財務報表等)交通費差旅費誤工費等因融資而產生的費用。

8、違約責任。

如甲方與乙方介紹的意向融資人或目標融資人進行私下交易時，視為乙方完成甲方委托的融資居間服務，由甲方按本合同約定向乙方全額支付居間費。

乙方向目標融資方提供甲方借款資料，并經過目標融資方審批同意借款(貸款)給甲方后，如甲方放棄借款(貸款)，則視為乙方居間成功，甲方應按本合同約定向乙方全額支付居間費。

甲方在目標融資人向其發放首筆借款(貸款)資金到甲方賬戶或甲方指定賬戶之日起兩個工作日內未按時足額向乙方支付居間費，則自應支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之叁向乙方支付懲罰性違約金，直到付清全部居間費及違約金時為止。甲方自愿放棄請求降低違約金的抗辯理由。

若甲方違反本合同之約定，未及時足額向乙方支付居間費時,乙方為追要居間費而產生的一切費用(包括但不限于律師費誤工費差旅費訴訟費等)均由甲方承擔。

9、合同的生效、解除。

本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。

發生下列情形之一，甲方或乙方需通過書面形式通知對方解除本合同。

因不可抗力致使合同目的不能實現的;。

國家政策法規調整致使本合同履行可能違法的。

10、爭議解決及其他。

若在履行本合同中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，可向合同簽訂地成都市武侯區人民法院提起訴訟解決。

未盡事宜由雙方簽訂補充協議，補充協議與本協議條款理解不一致時，以補充協議為準。

本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇十

甲方(委托人)：

法定代表人：

聯系地址：

乙方(居間人)：身份證號：

住址：

甲乙雙方為了發揮雙方的優勢，根據《_合同法》等有關法律、法規的規定，經雙方充分友好協商，在公平自愿的原則上，達成如下合同，以資雙方共同遵守：

一、委托事項。

1、乙方接受甲方委托，利用自己的渠道優勢促成甲方銷售貨物，具體銷售貨物范圍如下：

銷售貨物范圍：(以下簡稱：貨物)。

2、乙方向甲方提供需要購買客戶的重要信息，最終促成甲方向客戶出售該貨物，促成銷售后甲方應向乙方支付居間報酬。

二、乙方的義務。

1、乙方必須向甲方如實報告促成銷售貨物的情況。

2、乙方承諾向甲方提供的有關居間合同的事項的信息真實可靠。

三、甲方義務。

1、甲方負責向乙方提供甲方的資質證書、營業執照等相關資料;并承諾銷售的貨物符合行業的質量標準及客戶的要求。

2、乙方促成銷售貨物的，甲方應按本合同的約定，向乙方支付居間報酬。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

1、居間報酬按同類貨物的按實際單價確定報酬比例計算，計算公式為：居間報酬=該類產品銷售總額×以單價范圍確定的報酬比例;具體報酬比例如下：

貨物名稱。

單價范圍。

報酬比例。

該產品全部銷售額的%。

該產品全部銷售額的%。

該產品全部銷售額的%。

該產品全部銷售額的%。

2、自甲方收到銷售貨物的每筆貨款(含預付款)之日起3日內，應向乙方支付該筆銷售貨物的居間報酬。

3、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方指定的賬戶或乙方接受甲方支付現金后，乙方為甲方出具收條或收據，但不提供發票。

五、乙方為完成居間事項所支出的費用由方承擔。

六、乙方向甲方提供居間客戶信息后，至本合同期滿后月內甲方不得私自與乙方交易(判斷標準為未按約定時間向乙方支付居間費用)，否則乙方有權要求甲方支付本合同約定的倍的居間費用，且可要求甲方承擔乙方為居間事務支付的全部費用。

七、如一方違反本合同約定，違約方除應賠償守約方損失外，還應承擔守約方因實現權利所支出的合理費用包括但不限于律師費、訴訟費、擔保費、差旅費、保全費等。

八、居間期限：本合同有效期為年;自年月日至年月日止。

九、如履行合同發生爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交深圳市寶安區人民法院訴訟解決。

十、保密事項。

1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為。

十一、本合同一式貳份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字或蓋章后生效，具同等法律效力。

甲方：乙方：

代表人：

合同簽訂日：

勞務居間服務合同（模板21篇）篇十一

住所地：__________________。

代理人：______________律師事務所__________律師。

被上訴人（原審原告）：_________________某某股份有限公司。

住所地：_________________省某某市某某縣某某街某某號。

上訴請求。

1、依法撤銷某某縣人民法院（20__）來民二初字第00099—1號民事裁定書；

2、將本案移送至山東省濟南市某某區人民法院進行審理。

事實和理由。

一、原審認定事實和適用法律錯誤。

_________________。

二、某某縣人民法院對本案無管轄權。

_________________。

三、本案應移送至上訴人的住所地人民法院管轄，即_______________某某區人民法院。

本案中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效，故應該以法定管轄界定本案管轄權；根據《民事訴訟法》第二十二條確定的`“原告就被告”的原則，由于本案的上訴人山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區，因此上訴人認為該案應移送至山東省濟南市某某區人民法院審理即符合法律規定，也充分體現了合同雙方當事人的真實意愿，顯得更為合適。

綜上所述，上訴人認為：_________________原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。

此致

___________人民法院。

具狀人：___________。

____年_____月_____日。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇十二

中介方：______________執照注冊號_______(以下簡稱甲方)。

委托方：______________身份證號_________(以下簡稱乙方)。

經甲、乙雙方平等協商。現就乙方委托甲方介紹出國勞務的有關事項達成如下條款：

1.1甲方負責介紹具有對外勞務經營資格或具有境外就業中介資格的單位與乙方簽訂出國勞務或境外就業合同。

1.2甲方介紹的單位必須具有對外勞務經營資格或具有境外就業中介資格，具體事項以營業執照核準的經營范圍為準。

1.3甲方介紹的單位已經與甲方簽訂勞務中介委托合同。且甲方已核查對方具有合法的主體資格。

1.4甲方介紹的出國勞務事項。已經甲方查證對方相關資料，確保其真實、合法、有效。

1.5甲方依照乙方的特長介紹相關勞務。乙方的特長為：____________.

1.6乙方意向出國勞務的國家為：________________________________.

1.7出國勞務事項由乙方承擔的總費用在____________內(合被介紹方收取的費用)。

1.8乙方出國勞務的年收入不少于____________萬元人民幣.

1.9自本合同簽訂之日起.乙方在天內與有權單位簽訂出國勞務合同。并在天內辦結各類出國勞務或境外手續.出國勞務或境外就業的具體時間在_______年___月___日前。

2.1甲方必須具備向有對外經營權的企業提供勞務中介的主體資格，與乙方簽訂本合同時。應向乙方提交具有相應經營范圍的營業執照副本復印件。

2.2甲方有義務向被介紹方素要與其主體資格、簽約項目、信用狀況等相關的證、照、證書、文件及資料。并通過相關渠道進行核查。對不能確定其真實性和合法性的，不得向乙方介紹。

2.3甲方向乙方介紹的單位，必須符合乙方的委托事項和具體要求。與乙方簽訂本合同時應當向乙方出示被介紹單位的營業執照副本復印件、出國勞務項目及相關證明材料。本合同簽訂后。應當向乙方提交被介紹單位的`營業執照副本復印件、出國勞務項目及相關證明材料.

2.4甲方必須向乙方如實介紹本單位和枝介紹單位的相關信息，包括主體資格、項目實情、履約能力及上年度信用狀況等。

2.5甲方有權查證乙方主體資格，對不符合出國勞務要求的人員，有權拒絕與其簽訂出國勞務中介合同。

2.6甲方履行本合同后，有權全額收取本合同約定的傭金。

2.7甲方有義務為乙方提供的個人信息保密。

2.8甲方不得收取本合同傭金以外的任何費用。

3.1乙方有義務如實向甲方告之與出國勞務有關的個人信息。包括個人晨歷、身體狀況、履約能力、個人信用狀況等。

3.2乙方必須符合出國勞務的相關條件，并配合甲方在簽訂合同前查證相關信息，對不符合條件的不得要求簽訂本合同。

3.3乙方有權從甲方處獲得甲方及被介紹方的相關信息。包括主體資格、項目實情、晨約能力及上年度信用狀況等，并有權素要相關證明材料。

3.4乙方在簽訂本合同時。應向甲方提交以下相關材料。

____________________________________。

3.5乙方應當依照本合同的約定，如期向甲方繳納傭金。

3.6乙方有義務為甲方提供的信息保密。不得將已得知的信息告之他人或用于謀取利益。

3.7乙方有權拒絕繳納本合同傭金以外的任何費用。

4.1本合同的傭金總額為________________________元人民幣。

4.2本合同簽訂后乙方付給甲方傭金______________元人民幣.

4.3甲方介紹乙方與被介紹方簽訂合同后.乙方付清全部傭金。

4.4非乙方因素致使乙方不能與被介紹方簽訂合同的。甲方退還已收取的傭金。

5.1除法定的不可抗力因素外。雙方應當誠實、全面履行本合同。合同履行中如涉及合同事項的變化。應當在5日內通知對方。未經對方同意。不得擅自變更合同內容。

5.2經雙方協商一致，可以不履行或解除本合同。除法定的不可抗力因素外，提出不履行或解除合同的一方。除依照本合同的約定承擔速約責任外。甲方提出時，應當退還已收取的傭金.乙方捉出時，應當全額繳納傭金。

6.1合同一方選反本合同約定.不履行或不完全履行本合同約定的事項。依照本合同傭金全額的5%向對方承擔違約責任。給對方造成損害的，還應承擔相應的賠償責任。

6.2甲方提供信息不實、不盡職守或誤導乙方簽訂本合同，致使乙方不能與被介紹方簽訂合同，或簽訂合同后。被介紹方不能履行合同的甲方退還已收取的傭金，承擔傭金全額5的造約責任。并承擔乙方由此所產生的實際損失費用。

6.3甲方的行為被行政機關認定屬于行政違法的，雙倍退還已收取的傭金。并承擔乙方由此所產生的實際損失費用。

6.4不屬于甲、乙雙方主觀因素，致使乙方不能與被介紹方簽訂合同的。甲方收取相關勞務費用100元人民幣，不承擔其它項造約責任。

6.5因乙方因素不與被介紹方簽訂合同的乙方應全額支付合同約定的傭金。并承擔傭金全額5%的違約責任。

7.1履行本合同所產生的任何爭議.由雙方當事人協商解決：也可申請當地工商行政管理機關調解;若協商或調解不成的。按下列第_____種方式解決：

1、提交_________伸裁委員會仲裁.

2、依法向人民法院起訴。

7.2甲方如敗訴或被行政機關確認行政違法后，不晨行判決(裁決)或不按照本合同約定承擔違約責任時。負責保管信用保證金的部門可以依據生效的判決(裁決)、處罰決定書或有管轄權的部門認定的文書從已繳納的信用保證金中先行給付。

___________________________。

9.1與本合同相關的許可證、營業執照、項目文件等證明材料一并作為本合同的附件。

9.2本合同一式三份。雙方當事人各執一份。送交屬地工商部門備案一份。

9.3本合同自簽字(益章)之日起生效。

甲方簽字：___________乙方簽字：___________。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇十三

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項。

1、乙方接受甲方委托，負責就收購_________公司(以下簡稱_________公司)100%股份，引薦甲方和_________公司單位直接洽談，向甲方提供_________公司的重要信息，并最終促成甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議。

2、居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_________公司單位未簽訂書面的股份轉讓合同，視為委托事項未完成。

二、乙方的義務。

1、乙方必須向甲方提供有關_________公司的有關信息，內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況(主要資產有：_________)、股份轉讓價格為_________元，大寫：_________元等。乙方有義務協助甲方對_________公司進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于_________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

3、乙方向甲方提供的營業執照復印件、現有主要資產情況，必須完全能夠成為甲方與_________公司單位所簽訂股份轉讓的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬。

第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與_________公司單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成_________公司將100%股份轉讓給甲方。

三、甲方義務。

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和_________公司單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和_________公司單位所簽訂的股份轉讓合同。甲方因履行股份轉讓合同而產生的'權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

1、本項目居間報酬為萬元。

2、本協議簽訂后3個工作日內，甲方向乙方支付居間報酬萬元，存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內，甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒，此款歸乙方所有并可自由支取。

3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方沒有促成甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議，視為乙方居間不成功，乙方應將居間報酬萬元退還甲方。

4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定：甲方負責保管賬戶的法人專用章，乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間，甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前，乙方不得對法人專用章進行掛失處理。

5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后，應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務，實際取得居間報酬后，須向甲方開具有效的稅務，相關的所得稅由乙方自行承擔。

五、居間報酬的承擔。

居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

六、誠信原則。

第四條支付居間報酬。

第四條支付居間報酬。

3、本合同的有效期(委托期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動_________公司與甲方進行實質性洽談，并協助甲方和_________公司達成實質性成交合同。

七、本合同解除的條件。

1.當事人就解除合同協商一致;。

2.因不可抗力致使不能實現合同目的;。

3.在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;。

4.當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;。

5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

1、本合同簽字生效后，在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方仍未完成居間任務促成甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

九、爭議解決方式。

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地處理。

十、保密事項。

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

十一、其他事項。

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋_后生效。

甲方：_________(蓋_)乙方(蓋_)：_________。

合同簽訂地：__________________。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇十四

電子郵箱：____________銀行賬戶：__________。

乙方：________法定代表人：________聯系方式：________。

銀行賬戶：___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：

第一條合意事項雙方依本合約之約定成立居間關系，不適用其它勞務關系相關約定或規定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。

第二條居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效，并于契約撤銷期限經過，確定生效后，乙方始得按甲方「展業制度」之相關報酬標準支領報酬。

第三條合約期間本合約自甲方完成相關程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期，每期屆滿后個月內如乙方無異議則視同續約。

第四條權利義務雙方同意遵守本合約之規定，乙方倘有違反本合約及其它相關辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致損及甲方或第三人權益時，應負損害賠償責任。

第五條爭議的處理。

本協議的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協議有關的'糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律的約束。

2。本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

（1）提交_______仲裁委員會仲裁。

（2）依法向_______人民法院起訴。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：

委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：

______年___月___日______年___月___日。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇十五

鑒于甲方承諾并具備簽訂合同的主體資格。根據《中華人民共和國民法典》及相關規定，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下勞務費支付協議：

一、委托事項。

乙方接受甲方委托：引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供項目工程的重要信息，并最終促成甲方與該項目建設單位成功簽訂合同，勞務報酬按發生的'量計算(即總造價)。報酬按本合同實施。

二、勞務報酬計算方式、支付時間和支付方式。

1、本項目勞務費報酬為本承包工程所發生的量計算(即總造價)的_________%，乙方不承擔一切稅收、管理費。

2、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，給項目建設方付履約保證金的同時，甲方向乙方提前支付勞務費萬元人民幣，進場____日內甲方向乙方提前支付勞務費萬元，余款按建設方每月撥款比例支付，直至完工時一次性付清所有的勞務費用。

三、乙方義務。

1、乙方向甲方提供有關工程真實、合法信息外，乙方有義務協助甲方對該工程進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供關于該項目工程的上述信息真實、合法、可靠，具體的相關資料審核由甲方親自審核并與該項目建設方直接洽談。

3、乙方承諾所居間介紹該項目工程，履約保證金甲方向建設單位繳納。具體合同內容以甲方與建設單位簽訂合同為準。甲方與建設單位簽訂合同，乙方完成了勞務居間任務。乙方有權從甲方處取得勞務居間報酬。

4、如所介紹項目不真實，乙方承擔甲方為此工程所花實際費用。

四、甲方義務。

1、甲方負責提供資質證書等相關資料;負責和建設單位直接洽談。

2、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，甲方應全面履行和建設單位簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，則甲方應按本合同總額約定時間支付乙方勞務居間報酬，如果甲方不履約或拒絕支付時，乙方向該項目部申請扣除，乙方有權在建設方下撥甲方工程款中扣收，并按居間勞務報酬費總額的5%向乙方承擔違約金。

五、合同生效與終止。

1、本合同雙方簽字生效。

2、本合同雙方完全履行所有工程完工后結束終止。

六、爭議解決方式。

如發生合同爭議，雙方協商解決，如協商不成，雙方同意提交合同簽訂地所在轄區人民訴訟。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋_后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日________年____月____日。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇十六

茲為乙方推薦下列甲方產品和介紹客戶給甲方，雙方同意簽訂本居間合約書，并共同遵照下列各條款。

第一條相關甲方產品______________________（以下簡稱產品）

第二條服務區域和排他性

1．乙方推薦產品的區域為_____地區。乙方若需增加區域，須提前書面通知甲方并得到甲方書面同意。如有違反，甲方有權隨時取消本合約。

2．乙方所介紹之客戶經甲方書面確認后，甲方亦不得以直接方式繞過乙方向其銷售產品，除非乙方同意或乙方已放棄該客戶。

3．未經甲方書面同意，乙方合約期限內不得推薦、介紹、代表、制造或銷售除e-saver節電裝置以外的任何節電產品。

第三條服務內容

1．乙方推薦產品和介紹客戶給甲方，甲方視乙方要求協助接觸洽談。

2．甲方對乙方介紹之客戶提供（1）售前產品解說、客戶用電測量計算及產品導入方案規劃。（2）產品安裝、施工及保固（保固年限：產品節能主機_____年，其它零件_____年）。

3．甲方向乙方提供的任何資料屬于甲方的財產，乙方不得為非履行本合約目的而使用。本合約終止時，乙方應主動歸還剩余資料給甲方。

第四條產品瑕疵

甲方交付之產品若有瑕疵，由甲方自行對銷售之客戶負責，與乙方無涉。

第五條付款

1．甲方于買賣成立并交貨安裝驗收完畢且收到全部貨款后，三日內通知乙方清款，甲方在收到乙方正式發票后七日內按該筆貨款總價（未含稅）百分之_____給乙方作為傭金。

2．乙方居間活動所需要的一切費用，由乙方自行承擔。

第六條管轄法院和違約責任

1．乙方中的兩公司向甲方承擔連帶責任，其中任何一公司的違約均視為乙方兩公司的共同違約，甲方有權向其中的任何一家公司或兩公司追償。

2．乙方履行本合約過程中（包括簽訂本合約前）所獲得的甲方任何經營或技術信息均屬甲方商業秘密。一旦乙方泄密，應向甲方賠償違約金人民幣_____萬元，另甲方保留進一步索賠的權利。

3．本合約的部分無效不影響其余條款的效力。甲乙雙方如因本和約有關事項發生訴訟時，均同意以_____市人民法院為一審管轄法院。

第七條合約期限

1．本合約有效期限自公元________年________月_______日起至________年________月________日止，為期一年。

2．合約期滿前一個月內雙方均無終止合約書表示時，本合約自動生效一年，其后亦同。

3．正常情況下，若任一方有特殊原因，欲提前終止本合約時，應于一個月前，以書面形式通知對方，并在得到對方書面同意后，終止本合約。

第八條合約生效

1．本合約經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

2．本合約一式丙份，甲乙雙方各持一份。

甲方：______________乙方：______________

地址：______________地址：______________

電話：______________電話：______________

代表人：____________代表人：____________

蓋章：______________蓋章：______________

日期：______________日期：______________

勞務居間服務合同（模板21篇）篇十七

法定代表人：______________某某，董事長

住所地：__________________

代理人：______________律師事務所__________律師

被上訴人（原審原告）：_________________某某股份有限公司

法定代表人：______________某某，董事長

住所地：_________________省某某市某某縣某某街某某號

上訴請求

2、將本案移送至山東省濟南市某某區人民法院進行審理。

事實和理由

一、原審認定事實和適用法律錯誤

_________________

二、某某縣人民法院對本案無管轄權

_________________

三、本案應移送至上訴人的住所地人民法院管轄，即_______________某某區人民法院。

本案中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效，故應該以法定管轄界定本案管轄權；根據《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則，由于本案的上訴人山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區，因此上訴人認為該案應移送至山東省濟南市某某區人民法院審理即符合法律規定，也充分體現了合同雙方當事人的真實意愿，顯得更為合適。

綜上所述，上訴人認為：_________________原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。

此致

___________人民法院

具狀人：___________

____年_____月_____日

勞務居間服務合同（模板21篇）篇十八

被訴人（原審被告）：_________________有限公司

上訴請求

請求貴院依法撤銷__________人民法院（__________）民字第某某號民事判決，發回重審或依法改判。

事實與理由

原審法院認定事實錯誤

1、我與被上訴人存在事實勞動關系。

_____年_____月_____日，我到被上訴人處工作，雙方未簽訂書面勞動合同。每天的工作時間是從8：00至14：_________________00，18：00到22：00，除此時間外，還經常再延長工作時間。被上訴人給我辦理了工資卡，并發放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資，派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認定我自主支配自己的勞動，我與被上訴人存在勞動關系是無事實根據的。

2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的.，會員卡明表均已涂改，該證據均不能作為定案的依據。

被上訴人將不在一個工作地點上班的員工名字混雜在一起，甚至將不再上班的人員名字也寫上湊數，考勤表上的制表和考勤人員的簽字都不是本人簽字，記賬憑證沒有附有相應的憑證，會員卡辦理人員登記表將我的名字故意涂改，顯然都是臨時應對上訴人的虛假行為。但原審法院竟然無視上訴人的質證意見和要求相關人員到庭質證的申請，無端的采信了被上訴人制造的虛假證據。

二審法院適用法律錯誤

1、原審法院無視上訴人工資卡的存在，認定我與被上訴人存在勞務關系，屬于適用法律錯誤。

2、原審法院未要求被上訴人承擔證明其向我發放勞務報酬的依據及我在被上訴人的工作記錄屬于分配舉證責任錯誤。

3、原審法院未認定我的各項請求金額140630。77元，屬于適用法律錯誤。

綜上所述，原審法院認定事實及適用法律均有錯誤，請求貴院依法撤銷濟寧市中級人民法院（20__）民字第1618號民事判決，發回重審或依法改判。

此致

_______________中級人民法院

上訴人：_________________

_____年_____月_____日

勞務居間服務合同（模板21篇）篇十九

甲方:。

乙方:。

銀行賬戶：___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：

第一條　合意事項雙方依本合約之約定成立居間關系，不適用其它勞務關系相關約定或規定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。

第二條　居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效，并于契約撤銷期限經過，確定生效后，乙方始得按甲方「展業制度」之相關報酬標準支領報酬。

第三條　合約期間本合約自甲方完成相關程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期，每期屆滿后個月內如乙方無異議則視同續約。

第四條　權利義務雙方同意遵守本合約之規定，乙方倘有違反本合約及其它相關辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致損及甲方或第三人權益時，應負損害賠償責任。

第五條　爭議的處理。

1.本協議的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協議有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律的約束。

2.本合同在履行過程中發生的.爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

(1)提交_______仲裁委員會仲裁。

(2)依法向_______人民法院起訴。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇二十

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

1、乙方接受甲方委托，負責就收購_________公司(以下簡稱_________公司)100%股份，引薦甲方和_________公司單位直接洽談，向甲方提供_________公司的重要信息，并最終促成甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_________公司單位未簽訂書面的股份轉讓合同，視為委托事項未完成。

1、乙方必須向甲方提供有關_________公司的有關信息，內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況(主要資產有：_________)、股份轉讓價格為_________元，大寫：_________元等。乙方有義務協助甲方對_________公司進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于_________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

3、乙方向甲方提供的營業執照復印件、現有主要資產情況，必須完全能夠成為甲方與_________公司單位所簽訂股份轉讓的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬。

4、乙方應保證_________公司及其主要資產情況真實可靠、各種手續齊全。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與_________公司單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成_________公司將100%股份轉讓給甲方。

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和_________公司單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和_________公司單位所簽訂的.股份轉讓合同。甲方因履行股份轉讓合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

1、本項目居間報酬為萬元。

2、本協議簽訂后3個工作日內，甲方向乙方支付居間報酬萬元，存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內，甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒，此款歸乙方所有并可自由支取。

3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方沒有促成甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議，視為乙方居間不成功，乙方應將居間報酬萬元退還甲方。

4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定：甲方負責保管賬戶的法人專用章，乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間，甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前，乙方不得對法人專用章進行掛失處理。

5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后，應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務，實際取得居間報酬后，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自行承擔。

居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

1、如果甲方與_________公司在本合同委托期內，未能達成股份轉讓協議，沒有征得居間方的書面同意，甲方不應再與_________公司進行協商并簽訂股份轉讓協議，否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。

2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與_________公司簽訂股份轉讓合同，居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。

3、本合同的有效期(委托期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動_________公司與甲方進行實質性洽談，并協助甲方和_________公司達成實質性成交合同。

當事人就解除合同協商一致;。

因不可抗力致使不能實現合同目的;。

在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;。

當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;。

當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

1、本合同簽字生效后，在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方仍未完成居間任務促成甲方與_________公司簽訂股份轉讓協議的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地法院處理。

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：_________(蓋章)乙方(蓋章)：_________。

合同簽訂地：__________________。

合同簽訂日：_________。

勞務居間服務合同（模板21篇）篇二十一

合同編號：

委托人：(個人寫明姓名、性別、年齡、住址，單位寫明名稱、法定代表人和地址)。

居間人：(個人寫明姓名、性別、年齡、住址，單位寫明名稱、法定代表人和地址)。

委托人與居間人就下列事項達成協議如下(也可以寫為：委托人與居間人經過協商一致，簽訂本合同)：

第一條委托事項。

(寫明委托事項的內容、范圍等，例如，委托對方提供訂約機會等情況)。

第二條時間范圍。

(寫明在什么期限內提供的媒介有效)。

第三條報酬。

(寫明居間報酬的數額、計算方法、支付時間和方式)。

第四條保密條款。

(寫明需要保密的內容)。

第五條違約責任。

第六條(雙方約定的其他事項)。

第七條本合同一式份，當事人雙方各執份。本合同自雙方簽字之時起生效。

委托人：(簽章)。

居間人：(簽章)。

(如果是法人單位，可以附雙方法定代表人、電話、電報掛號、開戶銀行、戶名、帳號等內容。)。

2.說明。

居間合同也稱為中介合同。它是指當事人雙方約定，一方為另一方提供成交機會或者充當訂立合同的媒介，另一方支付相應的報酬的協議。在居間合同關系中，提供居間服務的.一方為居間人，另一方為委托人。訂立居間合同應當注意的問題有：

(1)委托人應當在合同中載明所委托居間從事的活動內容，包括種類、范圍和要達到的要求，給付酬金的數額、方式和時間。

(2)居間人應當如實向委托人說明自己能夠做到什么程度、需要什么條件完成委托人的委托事項。

(3)合同中應當訂明違約責任條款。居間人不盡職守而給委托人造成損失的，應當承擔違約責任，并賠償委托人的損失。居間人對所提供的信息、成交的機會負有保密的義務。