通過簽訂合同協議，雙方可以明確約定合作事項、責任分工、履行方式等內容。以下是小編為大家收集的合同協議范文，僅供參考，希望對大家有所幫助。
消防通風的合同（精選18篇）篇一
甲方：乙方：
消防系統維修、保養工程。依據《中華人民共和國消防法》、《合同法》，公安部[]21號文件《關于抓緊和認真落實建筑消防設施檢查維修、保養制度通知》和《河南省消防條例》的相關規定，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同：
一、工程地點及概況：
1、工程結構：
2、工程地點：
二、消防系統維修、保養內容。
1.火災自動報警系統及相關連動系統的維修、保養：火災自動報警系統探測器的清洗、檢測。
2.消防栓系統及維修、保養。
3.自動噴水滅火(噴淋)系統的維修、保養。
4.消防泵房設施的維修、保養。
5.防排煙系統的維修、保養。
三、合同日期：依據消防法規的有關規定，本合同為：自年月日起至年月日終，合同期為。
四、合同造價。
本消防維修、保養工程合同總價為(人民幣)：大寫。
五、付款方式。
1.合同簽定時，乙方按要求對所屬消防系統進行全面維修保養前的檢查并出具消防運行報告，甲方在收到消防運行報告之日起一次性向乙方支付清工程款。
六、甲方責任。
1.甲方消防值班人員應具備專業技術操作知識能力，具有消防上崗證。
2.甲方值班人員發現消防故障應在第一時間內通知乙方。
3.消防系統損壞所需更換的配件，由甲方購買或甲方以書面形式委托乙方按相同型號標準采購，費用由甲方承擔，乙方免費提供安裝和技術服務。
4.乙方在施工過程中，甲方應派人進行現場配合。
5.按合同約定支付工程款。
七、乙方責任。
1.嚴格按照維護、保養內容進行施工，確保在合同期內消防設備處于正常的工作狀態。
2.按時出具一份《建筑消防設施維修保養報告書》遞交交甲方。
3.乙方應免費對甲方消防控制人員進行技術培訓，直至達到正確掌握操作規程。
4.乙方接到甲方維修通知時，乙方在4小時內響應，24小時內趕到現場進行緊急處理。因乙方原因造成的配件損壞，所產生的費用由乙方支付。
5.簽訂合同之日起十五日內乙方對消防系統全部檢查，建立消防維護、保養檔案。
八、其它。
1.乙方不得將其承包的全部工程轉包他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。
2.乙方應配合甲方的管理。
3.因乙方原因給甲方消防設施造成損壞，乙方應寫書面材料說明原因，無條件維修達到使用標準，因甲方值班人員操作不當，設備配本身存在的質量問題，設備使用年限到期的或出現不可預見的情況(如地震、冰雹、洪水、戰爭等情況)乙方不承擔任何責任。
九、本合同一式貳份，雙方各持壹份，具有同等法律效力。(本合同不具有法律效律，乙方簽章收貳仟元，不去和甲方履行合同條文)。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
甲方代表(簽字)：乙方代表(簽字)：
年月日年月日。
消防通風的合同（精選18篇）篇二
依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經甲乙雙方協商同意，達成如下協議：
第一條工程概況。
1．工程名稱：_________。
2．工程地點：_________。
第二條承包范圍：
第三條工程承包方式：_________。
第四條合同工期。
開工日期：_________
第五條工程造價、付款方式及價款調整。
工程造價：_________。
付款方式：_________。
價款調整：_________。
第六條工程質量及驗收標準。
1．本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家（行業）的相關標準、規范為標準共同驗收。
2．工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-xx．《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-1992．《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》（xx年版）gb50261-1996．《機械設備安裝工程施工及驗收規范》gb50231-．《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303-xx．《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512-xx．及其他的國家和行業現行的相關標準、規范。
第七條安全施工。
1．乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時，還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。
2．乙方在施工過程中，違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。
第八條質量保修。
1．本工程免費質量保修期限為_________年，終身維護保養。
2．乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。
3．在免費保修期內，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
4．保修金支付方法。
4．1質量保修金在規定的質保期滿后，如無任何質量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4．2在免費質量保修期內，出現質量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規定時間內進行維修，則視為授權甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除后，乙方負責補足質保金。
4．3在免費質量保修期內，出現質量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯系，按照上一款執行。
第九條雙方的權利和義務。
1．甲方負責為乙方協調施工用水、用電，由乙方承擔費用。
2．乙方在合同簽訂前向甲方提供企業資質證書、營業執照副本、法人代碼證等相關資質證明。
3．乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告、與甲方指定的設計單位溝通等工作。
4．乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
消防通風的合同（精選18篇）篇三
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根據中華人民共和國經濟合同法和有關政策規定，經雙方協商一致簽訂本合同。
一、品名、規格、數量、價格、交（提）貨日期
二、質量標準：按消防部門要求。
三、驗收方法：貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。
四、結算方式及期限：甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。
五、運輸方式：由乙方負責。
六、費用承擔：由乙方承擔。
七、違約責任：
1、乙方所提供的消防器材必須是經公安消防機構認可的產品
2、乙方無條件把關合同中消防器材本身的質量保證。
3、乙方對上述消防器材確保維修期內免費上門檢修維保，確保 產品設備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報故或訴求必 須及時上門服務。
4、乙方對所承諾的技術標準或充灌標準必須明確在標簽上如實填寫。
附注：
1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得
擅自變更或解除，因需要變更或解除時，應經雙方協商一致，依法另立協議。
2、本合同正本二份，雙方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
消防通風的合同（精選18篇）篇四
乙方：
1.工程概述。
xxxxxxxxx項目人防戰時通風安裝工程，委托（乙方）施工。按照“中華人民共和國合同法”和“中華人民共和國建筑法”的有關要求及本工程施工范圍的有關條款，經甲乙雙方代表友好協商簽訂本合同。
2.承包范圍。
2.1本合同承包范圍：
2.1.1人防戰時通風工程：包含戰時各類通風風機風管、風口、風閥、過濾器。
等一切設備均需安裝到位。具體詳見解放軍理工大學人防工程設計研究院人防通風施工圖戰時部分工程量。
2.1.2平戰時轉換接口需安裝到位，不好安裝的位臵，需制作好擺放在現場。
2.1.3所有人防設備型號規格，若圖紙設計要求與現行驗收標準有偏差的，最終以現行驗收標準為準。
2.1.4負責整個人防戰時工程（給排水工程、戰時通風工程、戰時電氣工程、
人防卷簾門）與當地人防部門協調工作。
3.合同工期。
3.1開工日期：5月6日。
3.2交工日期：206月15日。
3.3本工程合同絕對工期為41天，工期以日歷日為準，因氣候影響工期概不順。
延，為此請乙方在施工組織設計中突出搶工期的具體有力措施。
4.工程質量標準。
符合現行江蘇省人防工程施工驗收規范和標準要求，并滿足當地人防部門。
驗收標準以及建設單位、甲方的竣工驗收。
5．合同總價。
5.1本工程的合同總價為人民幣xx萬元（大寫人幣：xx整）。合同總價包括完成承包范圍內工程項目的全部費用，包括全部分項工程費、措施項目費、其他項目費和規費等；根據施工圖紙、技術標準或政府（包括主管職能部門）文件規定應當由乙方負責實施的所有檢驗、檢測、試驗費，已綜合測算后包括在合同總價中。
5.2本合同總價包括從投標開始到完成本項目承包范圍內所有內容直至保修結束為止所需的所有費用，一次包定。
6．合同價款的支付方式。
本工程無預付款，乙方根據甲方工程進度采購人防通風設備及材料。風閥、雙連桿手電動密閉閥、超壓排氣活門、油網過濾器、過濾吸收器、插板閥等人防通風設備到場后即付清設備款；風管管材、風機等風管及附件到場后付清材料款的50%；完工后通過甲方、建設單位及泰興人防部門初驗后付至合同總價的85%，所有資料原件交至泰興人防辦、復印件交至甲方，在人防辦出具竣工驗收單的同時付清尾款。
7．甲、乙雙方的職責。
7.1甲方責任：
7.1.1配合解決施工過程中出現的各種技術問題；
7.1.2施工現場配合協調工作；
7.1.3按合同付款要求撥付工程款；如未能按時支付，按10%利息計算，延誤工期由甲方負責。
7.1.4施工全過程的質量監理；
7.1.5組織工程竣工驗收。
7.2乙方責任：
7.2.1嚴格按設計文件，現行國家、行業和江蘇省人防工程最新版本的規范、標準、規程、管理規定及甲方相關項目建設管理制度規定組織施工，當相互要求不一致的，由甲方明確或按最嚴格的條款執行。乙方應與其它施工單位相互配合，服從甲方及建設單位現場管理人員和監理單位的協調與管理。
7.2.2乙方必須嚴格遵守江xxxxxxxxx有限公司及項目指揮部制定的《建設工程質量監督檢查告知書》、《項目工程技術質量管理制度》、《項目建設安全管理考核規定》、《項目建設工程進度管理制度》、《新、改、擴建項目安全管理規定》、《危險作業安全管理制度》、《協作單位安全管理規定》、《項目隱蔽工程檢查驗收規定》等涉及項目建設管理的各項規定，如有違反、自愿接收這些管理制度的處罰。
7.2.3乙方所用的人防材料必須是江蘇人防網備案的優質合格產品，并附有該產品的說明、檢測報告、質量證明書等保證資料。甲方發現乙方所購建材，不符合設計要求或存在產品質量問題，有權終止使用，由此發生的一切損失均由乙方承擔。
7.2.4配合甲方現場施工管理人員的跟蹤監理工作，提供工作方便。
7.2.5施工現場的安全管理及安全保衛工作并負責人身設備事故的協調處理工作。
7.2.6嚴格按甲方認可的施工組織設計布臵施工現場，施工區域內道路通暢，秩序井然。不得擅自修改經甲方認可的施工組織設計，不得任意到處堆放建筑材料和更改大臨設施位臵。施工現場附近的'主要交通干道，應保持整潔干凈，必須每日做到工完料凈場地清。
7.2.7乙方項目經理應當在開工前5天到位，如不能按投標承諾到位或中途撤換，乙方應承擔違約責任。
7.2.8乙方項目經理主要工作時間應當在施工現場，離開項目所在地范圍的，應向甲方合同執行部門主要負責人請假；施工期間，乙方項目經理手機必須確保暢通。
7.2.9乙方開工前應根據合同總工期要求編制施工總進度計劃，施工總進度計劃中每月應明確2-4個主要進度節點，經甲方審批后作為進度考核的依據；應向甲方提交本周工作完成情況和下周工作計劃安排及本周未完成計劃的主要原因；甲方每周主持召開由乙方項目經理等相關人員參加的工程例會對乙方所報的下周工作計劃進行審定，甲方在審定時有權增加或修改乙方周工作計劃，乙方應當接受。
7.2.10隱蔽工程驗收、材料設備進場驗收乙方均應留下驗收過程的原始圖片，做好隱蔽工程驗收和材料設備進場驗收臺帳，每天應把臺帳和圖片報甲方合同執行部門（星期日和國家法定節假日與假期過后的第一個工作日合并報送）。
7.2.11施工中出現的任何非甲方原因造成的人身傷亡、質量和設備事故等，甲方不承擔因此造成的任何責任和經濟損失，由此造成的甲方一切損失由乙方承擔。
7.2.12乙方必須嚴格按合同約定進行施工、按時竣工。
8、驗收條款。
乙方完成合同規定的全部內容，整理齊全主要質量保證資料，初驗后乙方應完成交工驗收中甲方及當地人防辦提出的整改項目，全面負責整理并提交完整的人防工程竣工驗收資料，滿足當地人防部門資料移交手續。
9.違約、索賠和爭議。
9.1違約責任。
9.1.1工程質量達不到合格標準，乙方應負責整改或返工，由此延誤的工期由乙方承擔工期延誤的違約責任；達不到合格標準，甲方有權拒絕接收工程，由乙方承擔一切責任和賠償甲方的一切損失。
9.1.2乙方在施工中違反合同規定和國家相關標準，有偷工減料、以次充好、使用假冒偽劣產品、不合格產品，違反強制性條文規定等嚴重質量違約行為的，甲方將對乙方處以不少于合同總價2-4%的質量扣款。如造成甲方損失的，乙方還應承擔甲方相應的損失。
9.1.3如乙方拒不執行合同，乙方須向甲方支付合同總價的5%作為違約補償，并承擔對甲方造成的損失。
9.2爭議的解決。
9.3.1甲方乙方在履行本合同過程中發生的任何爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解，雙方不愿和解、調解或者和解、調解不成的，則向當地人民法院提出訴訟。
9.3.2發生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程，乙方無權以爭議沒有及時解決而單方面停工或減慢施工進度，否則乙方應承擔工期延誤的全部責任：
9.3.2.1單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工。
9.3.2.2調解要求停止施工，且為雙方接受。
9.3.2.3法院要求停止施工。
10.轉包、分包本工程不允許轉包、違法分包。禁止分包單位將其承包的工程再次分包。
11.其它。
11.1本工程乙方項目經理為：，全權代表乙方負責本合同的履行。
11.2在履行本合同過程中，乙方現場項目部蓋章或項目經理簽字的任何書面文件均視為得到乙方法定代表人和法人的授權。
11.3乙方授權本工程項目部可以直接參加甲方廠區內其它所有項目的投標，蓋有乙方本工程項目部印章或乙方本工程項目經理簽字的投標文件或簽訂的合同，均視為得到乙方法定代表人和法人的授權。
11.4本合同一式四份，甲方執兩份，乙方執兩份。
11.5本合同未盡事宜，經甲、乙方決定需要補充或修改后，書寫《合同修改意見書》一式四份(經甲、乙雙方蓋章簽字)，視為本合同的補充。
11.8任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應盡早（最遲不超過兩周）告知對方并提供有效證明，雙方協商解決。
11.9本合同自甲乙雙方簽字、蓋章之日起生效，簽約雙方要嚴格遵守《中華人民共和國合同法》，切實執行合同條款。
甲方：（公章）乙方：（公章）。
法定代表人：法定代表人：授權代表：
項目負責人：
日期：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
住所：
授權代表：項目負責人：日期：電話：傳真：開戶銀行：賬號：住所：
消防通風的合同（精選18篇）篇五
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
簽定時間：年月日。
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《中華人民共和國消防法》以及有關規定，為明確雙方在工程施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽定本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容：自動報警系統、自動噴淋系統、消火栓系統及防火卷簾。
四、工程造價：萬元整(元)。
第二條施工準備。
一、甲方：協助乙方安排現場施工的用水、用電等合理要求，水、電費由甲方負責。
二、乙方：乙方協助甲方火災自動報警項目的消防建審工作，乙方應提供所需資料。組織好施工管理人員和材料、施工機具進場。
三、乙方必須注意安全施工，在施工過程中由于乙方原因所發生的一切不安全事件由乙方負責。
第三條工程期限。
根據國家工期定額和甲方使用需要。
第四條工程質量。
一、乙方必須按照甲方提供的圖紙和國家有關規范、標準及現場實際施工;。
二、乙方保證承包范圍內的工程通過當地公安消防監督部門的驗收;。
三、工程用消防設備產品需具有產品檢測報告、產品合格證。
第五條工程價款的支付與結算。
工程完工后甲方應付給乙方總工程款的%，工程通過省消防檢測中心檢驗合格后應付給乙方總工程款的%，工程通過消防驗收合格后付至總工程款的%，留%作為質保金。
第六條工程驗收。
工程竣工報當地消防監督部門驗收，乙方負責協助甲方整理有關報驗收資料。
工程在一年質保期內提供免費維保服務(人為因素除外)，質保期滿后乙方可以對本系統工程進行有償維保服務。
第七條違約責任。
一、乙方的責任：工程質量不符合規定負責賠償修理或返工，費用自理;。
二、甲方的責任：未能按合同的規定履行自己應負的責任，應賠償由此給乙方造成的損失。
第八條附則。
一、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份;。
二、本協議自雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜，經雙方協商同意后可簽定補充條款，補充條款和本協議具有同等法律效應。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
消防通風的合同（精選18篇）篇六
甲方：
乙方：
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：
1、乙方必須按規范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工，不違規作業，聽從現場施工人員安排，不得浪費材料。
3、甲方負責施工所需機具、工具、勞保、住宿。
4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現場實際長度為準。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方：
乙方：
消防通風的合同（精選18篇）篇七
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙雙方經友好協商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據國家《合同法》和有關政策法規的規定，簽訂本合同，雙方共同遵守：
一、產品名稱、型號、數量、金額：
二、質量要求和保證：乙方保證以上產品為全新未使用過的產品，產品質量符合國家標準、消防標準、行業標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產品出廠標簽、身份認證標簽，經公安部消防產品合格評定中心網站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區為 市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產品實行三包，保修一年。
三、驗收標準、方法及期限：所交產品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。
四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。
五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發票， 甲方支付貨款。
八、合同有效期： 至產品保修期結束或消防部門對該類產品其它要求。
九、違約責任：乙方所交貨物品種、規格型號、質量不符合本合同規定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。
十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協商解決，協商不成，提交甲方所在地法院裁決。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
消防通風的合同（精選18篇）篇八
工程名稱：
委 托 方：
公司監制
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規程(ga503—20xx)》的規定，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經充分協商達成如下協議。
一、檢測的內容、形式和要求：
對該工程現有的建筑消防設施進行技術檢測，并出具科學公正的檢測報告。
對該工程建筑消防設施的保養維護。
對該工程建筑消防設施的技術咨詢。
二、委托方的協作事項：
1、甲方應在乙方進入施工現場檢測時提供下列文件：
(1)消防系統安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”。
(2)申檢單位技術負責人、相關技術人員、施工單位等應到現場配合。
(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現場與施工單位進行技術交底。
(4)甲方應書面通知乙方進行現場檢測，檢測工期為_________天。
三、收費標準：
依據陜西省物價局經營性服務價格收費證 證號 省090823為標準。
1建筑電氣設備檢測標準按 元每平方米收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
2 系統項目檢測列下：
1、火災自動報警系統。
2、消火栓滅火系統。
3、自動噴淋滅火系統。
4、消防給水系統。
5、消防電源。
6、正壓送風系統。
7、機械排煙及通風空調防火系統。
8、應急照明及疏散指示。
9、防火門。
10、防火卷簾及防火隔斷。
11、消防電梯。
12、消防通訊。
13、消防廣播。
14、氣體滅火系統。
15、泡沫滅火系統。
16、其它。
系統檢測費按建筑面積每平方米 元收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
3該工程建筑消防設施的保養維護費按該工程消防設備造價的8%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 元。
4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 。
該工程建筑消防設施檢測費總計：
大寫________________________________________。
四、該工程建筑消防設施技術檢測報告 份，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責。
五、建筑消防設施檢測費支付方式：
本合同簽訂之日付合同總價款的 %，計 元
進場檢測時付總價款的 %，計 元 ，
檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結清。
六、工程檢測完畢竣工后由 消防設施檢測有限公司出具檢測報告
七、違約金：
違反本合同約定，按國家合同法的規定，承擔違約責任。
爭議的解決辦法：
在合同履行過程中如發生爭議，雙方應本著友好協商的原則解決，雙方協商不成的，經雙方商定，可采用以下方式解決：
1.因本合同所發生的爭議，申請當地仲裁委員會仲裁。
2.按司法程序解決。
八、其它(含甲乙雙方權利、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：
3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現有建筑消防設施的檢測，檢測后，若現狀發生改變，乙方概不負責。
(甲方) (公章)
受 托 方：
(乙方) (公章)
簽訂地點： 省 市(縣)
簽訂日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
消防通風的合同（精選18篇）篇九
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙雙方經友好協商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據國家《合同法》和有關政策法規的規定，簽訂本合同，雙方共同遵守：
一、產品名稱、型號、數量、金額：
二、質量要求和保證：乙方保證以上產品為全新未使用過的產品，產品質量符合國家標準、消防標準、行業標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產品出廠標簽、身份認證標簽，經公安部消防產品合格評定中心網站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區為市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產品實行三包，保修一年。
三、驗收標準、方法及期限：所交產品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。
四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。
五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發票，甲方支付貨款。
八、合同有效期：至產品保修期結束或消防部門對該類產品其它要求。
九、違約責任：乙方所交貨物品種、規格型號、質量不符合本合同規定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。
十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協商解決，協商不成，提交甲方所在地法院裁決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
關于消防通知匯編八篇。
消防通風的合同（精選18篇）篇十
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續，導致原告無法辦理電玩城開業前所需手續，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發生法律效力。
消防通風的合同（精選18篇）篇十一
經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：產品的名稱、品種、規格、數量、單價和金額。
116415.00元）2、產品的技術標準（包括質量要求）,按下列第（1）項執行：
（1）以上產品均按照國家標準執行，乙方提供產品的出廠檢驗報告、合格證等。
證明。
（2）乙方保證以上產品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗收。第二條：產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、交貨地點。
1、產品的交貨單位：華能鐵嶺風力發電有限公司平頂堡風電場升壓站。2、交貨方法，按下列第(1)項執行：
（1）由乙方免費送貨到甲方平頂堡風電場（平頂堡鎮小紅石村）。第三條：對產品提出異議時間和辦法。
1、經甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責任。合同。
一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。
甲方：（簽字）乙方：（簽字）。
（蓋章）（蓋章）。
甲方：華能鐵嶺風力發電有限公司安全監察室乙方：鐵嶺市銀州區嘉合消防器材商店。
簽訂時間：二〇一一年七月。
消防通風的合同（精選18篇）篇十二
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方經協商一致，達成如下協議：
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統。
2、自動噴淋系統。
3、自動報警系統;。
以上內容以施工圖設計及預算范圍為準，承包方的施工內容包括以上各系統的安裝，設備安裝及調試。
三、合同工期:。
開工日期:以發包方通知的正式進場施工時間為開工日。
四、質量標準:。
工程質量標準:合格。
承包人必須嚴格按施工圖紙(含設計變更通知)等技術資料及現行國家、本地區有關施工技術規范、規程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規范和標準進行驗收。
五、合同價款。
合同價款為：。如在施工中因發生設計圖紙變更或工作聯系單，依據變更單增減工程價款。
組成本合同的文件包括：
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標準、規范及有關技術文件。
5、施工圖紙。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含議與本協議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、合同生效。
合同簽訂時間:年月日。
合同簽訂地點:。
本合同雙方約定經雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
消防通風的合同（精選18篇）篇十三
依照《中華人民共和國合同法》,結合國家和天津市有關法律、法規，經雙方充分協商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。
1.乙方負責在合同有效期內定期對施進行檢測維修保養。
2.檢測維修保養內容包括(自行選擇)：
a.消防供配電設施。
b.火災自動報警系統。
c.自動噴水滅火系統。
d.消防供水設施。
e.室內消火栓系統。
f.?室外消火栓及消防炮系統。
g.水噴霧滅火系統。
h.細水霧滅火系統。
i.氣體滅火系統。
j.泡沫滅火系統。
k.干粉滅火系統。
l.機械排煙系統。
m.機械送風系統。
o.消防電話系統。
q.防火分隔系統。
r.安全疏散及應急照明系統。
1.檢測維修保養期間由甲方負責提供原消防設施的有關圖紙資料。
2.甲方負責系統的日常值班、巡查、建檔并認真填寫《消防控制室值班記錄》，向乙方提供詳細的故障情況記錄。
3.甲方負責提供圖紙資料不全或有誤、情況介紹不全或有誤，造成乙方檢測漏項或者失誤均由甲方負責。
4.甲方負責維護保養現場各部門的協調，并派專人協助乙方掌握、了解甲方維護保養消防系統的性能與存在問題，提供檢測、維修、保養所需水、電、氣等必要條件，并全程配合乙方確保維護保養工作順利進行。
5.乙方檢測出損壞的消防設備后，由乙方負責提供所需設備(器件)規格、型號、數量，甲方負責購買或由乙方代購，費用由甲方支付。
6.甲方應保證其各項責任的履行，由于甲方原因影響檢測、維修保養工作進行所產生的后果，由甲方承擔。
1.乙方根據提供圖紙，依據中華人民共和和國國家標準gb25201——20xx《建筑消防設施的維護管理》及天津市地方標準db12-097-1998《自動消防系統質量檢驗評定規程》中相關的規程及標準要求，在合同有效期內乙方負責系統的日常檢測維修、保養工作;定期對甲方的消防設施進行功能檢測，并提交給甲方檢測報告。
2.乙方應在合同規定的期限內，對甲方消防設施維護保養每月進行一次回訪，并填寫《建筑消防設施月檢查記錄表》保質保量地完成甲方所委托的項目。
3.乙方應對建筑消防設施進行每季度不少于一次的聯動檢查，檢查內容包括(可選擇)：
a.消防供配電設施。
b.火災自動報警系統。
c.自動噴水滅火系統。
d.消防供水設施。
e.室內消火栓系統。
f.室外消火栓及消防炮系統。
g.水噴霧滅火系統。
h.細水霧滅火系統。
i.氣體滅火系統。
j.泡沫滅火系統。
k.干粉滅火系統。
l.機械排煙系統。
m.機械送風系統。
o.消防電話系統。
q.防火分隔系統。
r.安全疏散及應急照明系統。
4.檢測維修保養期內系統如出現故障，甲方應及時通知乙方，乙方接到甲方通知后應立即到場查看測試，并及時消除故障，確保建筑消防設施正常運行。存在一般故障的，乙方必須在接到維保要求后小時內到場維護保養;存在嚴重故障的，乙方必須在接到緊急維保要求后小時內到場維護保養.。
5.乙方應保證其檢測維修保養的系統符合本合同規定的標準，因乙方原因質量達不到合同規定標準，乙方在合理的期限內無償返工。
6.凡乙方在檢測維修保養中違反有關規定而造成質量事故、財產損失、人員傷亡事故、均由乙方承擔全部責任。
7.在檢測維修保養過程中，乙方人員應遵守甲方的相關制度規定。
維修保養時間自年月日開始，至年月日結束，有效期個月。
系統檢測費rmb：元維修保養費rmb：元合同總費用共計rmb：元。
人民幣大寫：
2.合同款付款方式。
(1)合同簽訂日內，甲方支付乙方合同款的%，即rmb：元，
合同完成50%時，甲方支付乙方合同款的%，即rmb：元，合同結束后日內甲方付清余款即rmb：元。(2)其它付款方式：
3.本合同任何一方不得擅自改變，如工作量發生變化，雙方另行簽訂補充合同。
任何一方違約應按照國家有關法律規定承擔違約責任并賠償對方損失。在履行合同時雙方如發生爭議，應本著友好協商的原則解決，協商不成，可通過()方式解決。
1.天津仲裁委員會申請仲裁;2.向人民法院訴訟。
1.本合同一式份，甲乙雙方各執正本壹份，副本份。
2.本合同自雙方簽訂之日起生效。
3.與本合同有關的協議條款及附件，與本合同具有同等的效力。
合同簽訂時間：年月日。
合同簽訂地點：消防監督部門：
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人:委托代理人:。
電話：電話：傳真：傳真：
郵編：郵編：開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
消防通風的合同（精選18篇）篇十四
第一條：
1.編制目的：
為加強消防安全管理，預防火災，減少火災危害。
2.編制依據：
根據《中華人民共和國消防法》編制本制度。
3.適用范圍：
本制度適用于各賓館及全體員工。
第二條：各人員應當遵守消防安全法律、法規，貫徹預防為主、防消結合的消防工作方針，履行消防安全責任，保障消防安全。
第三條：第一負責人是該單位的消防安全責任人，對消防安全工作全面負責。
第四條：各人員應當落實班組消防安全責任制和崗位消防安全責任制。明確班組和崗位消防安全職責，確定班組，崗位的消防安全責任人。
第五條：各人員消防安全責任人應當履行下列消防安全職責：
1.貫徹執行消防法規、保障消防安全符合規定，掌握消防安全情況;。
2.將消防工作與管理等活動統籌安排，執行賓館年度消防工作計劃;。
4.組織人員積極參與公司組織的應急疏散和實戰滅火演練。
第六條：落實下列消防安全管理工作：
1.擬訂年度消防工作計劃，組織實施日常消防安全管理工作。
2.組織制訂或修訂消防安全管理制度，并檢查督促落實。
3.組織實施防火檢查和火災隱患整改工作。
4.擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案。
5.組織實施對公司所有的消防設施、滅火器材和消防安全標志的維修保養，確保完好有效。
組織管理公司義務消防隊。
第七條：將容易發生火災，且一旦發生火災可能嚴重危及人身和財產安全以及對消防安全有重大影響的部位確定為重點部位，應根據上述情況確的重點部位，并設置明顯防火標志，實行嚴格管理。
第八條：動火管理。禁止在具有火災，爆炸危險的場所用火;因特殊情況需要進行動火作業的，應分別落實監護人在確認無火災、爆炸危險后方可動火作業。動火人員應當尊守消防安全規定，并落實相應的消防安全措施。
第九條：保障防火責任區域內的疏散通道，安全出口暢通，保持防火門、防火卷簾，消防安全疏散指示標志，應急照明、消防廣播等設施處于正常狀態。
第十條：對易燃易爆危險物品的使用、儲存、運輸或銷毀應遵守國家相關規定，實行嚴格的消防安全管理。
第四章防火檢查。
第十一條：重點部位由保衛巡邏人員每小時一次巡查，重點部位由所在的部室、確定人員每日一次巡查，公司每周組織一次大檢查，巡查、檢查的內容包括：
1.用火，2.用電有無違章情況。
3.消防設施、器材和消防安全標8.志是否在位、完整;。
4.常閉式防火門是否處于關閉狀態，10.防火卷簾下是否堆放物品影響使用;。
5.消防安全重點部位的人員在崗情況;。
6.消防車通道、消防水源情況;。
7.滅火器材配置情況;。
第五章火險隱患整改。
第十二條：對下列違反消防安全規定的行為，責令有關人員當場改正并督促落實：
1.違章使用，儲存易燃易爆危險物品的;。
2.違章動火作業或者在具有火災、爆炸危險的場所吸煙等違反禁令的;。
3.遮擋，鎖閉安全出口，占用、堆放物品影響疏散通道的;。
4.消防栓、滅火器材被遮擋影響使用或被挪作他用的;。
5.常閉式消防門處于開啟狀態、防火卷簾下堆放物品影響使用的;。
6.消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的。
第十三條：對不能當場整改的火險隱患，保衛科應及時下發《火險隱患整改通知書》限期整改，并定期復查。
第十四條：應建立健全消防安全檔案，并能全面詳實地反映賓館消防工作的基本情況，根據情況變化及時更新，統一保管，備查。
第十五條：消防檔案包括以下內容：
1.賓館基本概況和消防安全重點部位情況。
2.消防管理組織體系和各級消防安全負責人。
4.消防設備、設施、器材的分布情況。
6.滅火預案。
第七章獎懲。
第十六條：將消防安全工作納入月獎、風險金、年終考核的內容。對消防安全工作成績突出的，予以表彰獎勵。對未依法履行消防安全職責或者違反消防安全制度的行為，根據消防安全分項制度條款予以罰款、警告、降職、撤職、直至追究刑事責任。
必備抵押借款合同。
【必備】合作合同九篇。
【必備】運輸合同八篇。
消防通風的合同（精選18篇）篇十五
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條：工程概況
工程名稱：中凱辦公樓
工程地點：貞豐縣永豐大道
承包范圍：消防栓系統及管道安裝
承包方式：包工包料
開、竣工日期：本合同簽訂的3天內進場施工，竣工日期為進場施工后的15天內(即20xx年月日)。
合同價款：本合同采用干包制，共計人民幣：玖萬肆仟元(94000.00元)整。
第二條：本合同文件使用語言和選用標準及法律。合同語言：漢語選用標準、規范：建筑安裝行業標準和消防工程施工規范。適用法律、法規：《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》。
第三條：甲方工作
甲方提供具備開工條件施工場地的'水、電給乙方施工。
第四條：乙方責任
施工場地防護工作的要求：(1)嚴禁材料亂堆亂放;(2)嚴禁在工地上大小便;(3)嚴禁垃圾亂倒;(4)嚴禁違章操作;(5)嚴禁外來人員進入。符合施工場地規定的要求;嚴格遵守工地的一切規章制度和操作規范，對違反或經教育不改的人員進行處罰或開除。乙方必須注意施工安全，若發生安全事故，全部由乙方自行負責，甲方不負任何責任。
乙方要保護建筑物結構及相應管線和設備的設施，不準在施工中亂打洞和開槽，必須先作出可行的保護和防范措施。
第五條：檢查和返工
若因材質、設備、施工工藝等方面的原因不合格，乙方負全責。
第六條：質量評定部門名稱：以消防部門驗收合格為準。
第七條：工程款支付方式：(現金或支票)材料進場當天甲方支付乙方伍萬元整，剩余待消防部門驗收合格并合到消防部門驗收合格證后一次性付清(本合同不含稅金)。
第八條：違約方應承擔以下責任：
違約的處理：本合同簽訂后，雙方須共同遵守，若出現違約，受損方以通過法律程序追究違約方的法律責任，并根據實際受損程度向違約方索賠一切經濟損失和追討違約金，若工程驗收不合格，造成的返工及一切損失，由乙方全部負責，直至經消防部門驗收合格為止。
第九條：生效與終止：本合同經雙方簽字或蓋章后生效，至乙方完成全部合同內容并經消防部門驗收全格止和取得消防部門出具的合格證時，本合同終止。
合同份數：本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
消防通風的合同（精選18篇）篇十六
發包方：（以下簡稱甲方）承包方：上海xx公司（以下簡稱乙方）。
經甲乙雙方協定，就甲方消防系統的維護保養事宜達成如下協議：
系統、系統、系統、和系統，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負責維護保養，保養期為________年。
（一）、本合同簽字生效后，乙方在日內完成對消防系統的全面檢查，檢修。
（二）、本合同生效后________年內，乙方對本消防系統進行4次全面例行檢查、維護，分別在每季度的第一個月進行。
（三）、遇到突發火災報警系統故障，甲方應及時通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障，乙方人員在24小時內到達進行維修。
（四）、消防主管部門進行年檢時，乙方人員到場，并保證系統工作正常。
（五）、甲方應為乙方工作人員現場工作提供方便及相應安全措施，乙方工作人員應遵守甲方的規章制度。
（六）、乙方在提供技術服務時，不負責任何間接責任或由此引起的其它責任（如間接損壞、損失及營業利益之損失）。
（七）、乙方維修保養范圍不包括人為損壞、更改裝修而產生的損壞。
（八）、每次維護保養后，甲方有關負責人需在維修記錄表上簽字，一式份，雙方備案。
（一）、本合同總價為：元整。
（二）、在完成對消防系統每季度一次的全面檢查、測試及維修后，甲方預付給乙方合同總價的%，即：元整。以此按每季度類推。
（一）、本合同以簽字日起生效，有效期為________年。
（二）、本合同一式份，甲、乙雙方各執份。
（三）、合同中未盡事宜，通過友好協商解決。
甲方：乙方：上海xx公司法人代表：法人代表：
聯系人：聯系人：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真。
消防通風的合同（精選18篇）篇十七
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家（行業）的相關標準、規范為標準共同驗收。
2．乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書，試驗、化驗報告單，使用說明，檢測、檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，并有權對其進行化驗、檢測（化驗、檢測的費用由乙方承擔），不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝。
3.工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx、《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-20xx、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》gb50261-20xx、《機械設備安裝工程施工及驗收規范》gb50231-20xx、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303-20xx、《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512-20xx及其他的國家和行業現行的相關標準、規范。
第八條進度計劃。
1.乙方于開工前十日內向甲方提供施工組織及進度計劃。
2.甲方應在送達后一周內予以批準或提出修改意見。逾期不批，視為有效。
3.乙方按甲方審批的進度計劃進行施工，并且接受甲方及消防部門的檢查和監督。
第九條工程設計變更。
1.施工中甲方要對工程設計進行變更，應提前十天以書面形式向乙方發出變更通知。乙方按照工程師發出的變更通知及有關要求進行工程變更。
2.因變更導致合同價款的增減，按實際發生進行結算，工期相應延長或縮短。工程變更價款作為追加合同價款，按工程款支付方式支付。
第十條工程調試。
1.甲、乙雙方約定的調試內容應與乙方承包的范圍一致。
2.乙方準備調試記錄，甲方根據乙方要求為調試提供必要條件。調試合格，甲方工程師在調試記錄上簽字。
3.乙方工程調試周期為個工作日，在調試工作開始前，各相關配合工種應竣工。
第十一條工程質量等級。
達到國家或消防專業質量檢驗評定部門的驗收標準及合格條件。
第十二條安全施工。
1.乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施（包括乙方自身的防火、防盜、人身、設備等），乙方在施工過程中，違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔有關費用及相關責任。對事故責任存在爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
2．乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時，還必須執行甲方的相關要求。
第十三條工期延誤因乙方原因導致的竣工日期推遲，乙方除應按甲方要求搶工并承擔因搶工費用外，還應承擔因此而致甲方的一切損失，但對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以順延：
1.工程量變化和設計變更；
2.不可抗力；
3.非乙方原因及其它工種配合不當造成工期延誤；
4.甲方未能按合同規定提供圖紙及形式條件；
5.甲方未能按約定日期支付預付款及進度款，致使施工不能正常進行。
工期提前：無。
第十四條工程停建或緩建。
1.由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，致使合同不能繼續履行，乙方應妥善處理好已經完成的工程并組織人員安全撤出施工現場。
2.本合同任何一方由于臺風、地震、罷工和雙方認可的不可抗力事故而影響本合同執行時，則延遲合同義務的期限應相當于事故所影響的時間。如因不可抗力事由導致本合同不能履行或部分不能履行，則可相應免除合同相對方全部或部分合同所列義務，但當事方應在不可抗力事由發生后10日內書面告知相對方，并提交有關部門證明的文件。
第十五條隱蔽工程和中間驗收。
1.驗收部位：隱蔽工程、中間驗收項目由雙方商定。
2.驗收方法：上述部位具備驗收條件并經乙方自檢合格后書面通知甲方參加驗收。驗收合格甲方應在記錄上簽字，乙方可繼續施工；驗收不合格，乙方應修改并重新驗收，乙方應承擔以上費用，工期不順延。工程質量符合規范要求，驗收48小時后，甲方不在驗收記錄上簽字或在接到乙方通知后的48小時內甲方不參加驗收可視為甲方已經批準，乙方可繼續施工。
第十六條竣工驗收。
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：
2.乙方提交竣工圖的時間和份數：驗收后七日內提供貳套竣工圖紙和資料。
第十七條質量保修。
1．本工程免費質量保修期限為_________年，終身維護保養。
第3頁共6頁。
2．乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。
3．在免費保修期內，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
乙方聯系電話：_________乙方聯系人：_________。
4．質保金使用及返還。
4.1質量保修金在規定的質保期滿后，如無任何質量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質量保修期內，出現質量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規定時間內進行維修，則視為授權甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除后，乙方負責補足質保金。質保金不足以支付的，由乙方另行支付。
4.3在免費質量保修期內，出現質量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯系，按照上一款執行。
4.4出現質量問題后，甲方是否與乙方指定的聯系人取得聯系及聯系時間以甲方聯系記錄為準，維修項目及費用以甲方、實際施工方雙方簽字的發票為準。
4.5乙方維修人員到達現場后，必須按照甲方規定的時間、材料、工藝進行維修，對同一問題重復維修兩次以上者（含兩次），甲方有權視乙方為責任心不強，技術不過關而自行解決，費用由質保金中扣除。
1．甲方負責協調解決乙方的施工場地，并為乙方協調施工用水、用電，由乙方承擔費用。
2.負責協調處理乙方同其他施工單位之間的施工配合。
3.對乙方進入工地現場的施工人員進行甲方工地有關制度的培訓。
4．乙方在合同簽訂前向甲方提供企業資質證書、營業執照副本、法人代碼證等相關資質證明。
5．乙方必須向甲方提施工組織設計、質保服務措施等相關文件和資料，不得以任何理由隱瞞。
6.乙方應按規定向甲方提供全部工程進度計劃及相應進度統計報表。
7.乙方應保證施工現場清潔，符合甲方施工現場管理制度的有關規定。
8．乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告等工作。
第4頁共6頁。
9．乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
10．乙方提出的變更必須經甲方書面確認后，方可組織施工，否則后果自負，如給甲方造成經濟損失的乙方應予以賠償。
11．乙方必須遵守防火設計、施工和驗收規范以及行業標準進行施工，發現違規和缺陷要主動及時向甲方報告。
12．乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統負責。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續并主動做好工程的后期維護保養工作。
13．工程竣工驗收合格后未移交甲方前，乙方應負責工程未交付前的成品保護工作，并應妥善保護甲方提供的設備，造成損壞的由乙方負責賠償。
第十九條違約責任、索賠。
1．甲方無正當理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內仍未支付的，應從催告期滿之日起，向乙方支付應付款項的2‰的違約金。
2．工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔相應責任，工程本身質量原因造成的除外。
3．工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的5‰的違約金。
4．由于乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因，導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。
5．工程未達到合同規定的質量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過消防驗收。
6．乙方在工程竣工后七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第二十條爭議的解決。
本合同發生爭議，雙方協商解決；協商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第二十一條合同的生效及終止。
1、合同自雙方簽章之日起生效。
消防通風的合同（精選18篇）篇十八
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》建設部《建筑安裝工程總分包實施辦法》經雙方協商一致，簽訂本合同并嚴格執行。
第一條：工程項目。
(1)工程名稱：德清寶豐冷藏冷凍有限公司。
(2)工程地址：禹越鎮九里港。
(3)承包工程范圍：室內電氣管線、室內給排水管道、防雷接地、雨水管、所有圖紙內包含的消防工程。
(4)實施安裝日期年月日至年月日止。
第二條：工程進度付款方式一層水電安裝結束付總工程款的20%，二層水電安裝結束后付總工程款的20%，封頂結束，竣工完成驗收合格后，甲方應支付總工程款的50%，6個月內付總工程款的10%。
第三條:計算工程款方式為29萬，所含內容外的工程量另行計算。
第四條：保證金。
合同簽定三日內，應向甲方交納一層主體封頂一次性返還。
五第五條：工程質量。
甲方根據國家質量驗收規范和評定標準進行技術交底和組織驗收(消防工程自行負責驗收，甲方不負擔任何驗收費用)，乙方按照施工圖紙和說明要求精心組織施工，保證工程質量，如工程質量不合格必須返工的人工費、材料費由乙方負責。反之如果甲方圖紙需變更引起的返工由甲方按工程量、人工費、材料費支付給乙方。
第六條：
(1)甲乙雙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人統一的領導下組織施工，有計劃的材料供應，土建施工進度等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。
(2)乙方應加強施工人員的安全教育，對乙方的施工人員不按規范進行違規操作所引起的安全事故，違規罰款，若造成安全事故有乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
第七條：違約責任。
(1)乙方承包工程項目，在施工過程中經驗收達不到國家驗收規范標準，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。
(2)合同簽到訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除本合同，如乙方單方面解除合同時，甲方因影響施工計劃造成經濟損失由乙方負責賠償。如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。
(3)甲方不得借故拖欠各項應付款項，如甲方拖欠應付款項，乙方有權停止施工。
第八條：附則。
(1)本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時可向當地仲裁委員會申請仲裁或向人展法院提出訴訟。
(2)本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。