在生活中,越來越多人會去使用協議,簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。那么一般合同是怎么起草的呢?下面我給大家整理了一些優秀的合同范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
對于裝修合同質理如何約定及收獲一
承包方(乙方):
資質等級:
甲乙雙方根據我國法律規定,在審核乙方的裝修資質后,簽訂本裝修合同,具體條款如下:
1、工程概況:
2、工程名稱 地點 承包范圍 承包方式 承包內容
3、工期
4、工程質量標準:
5、工程造價:
6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:
7、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表九:工程結算單)并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
8、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
9、違約責任
1)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失,未造成損失的,應支付合同總價的5%為違約金。;
2)、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
3)、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
5)、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
6)、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
10、合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第__________種方式解決:
1.向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2.向合同簽訂地人民法院起訴。
11、其他具體規定。
對于裝修合同質理如何約定及收獲二
鋼化玻璃門裝修合同
玻璃門安裝合同書
甲 方:xx 乙 方:xx
依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規,甲、乙雙方經友好協商,對xx進行裝修、施工等事宜達成如下協議: 一、工程概況
1、甲方將 xx 承包給乙方;
2、乙方依據甲方確認的施工方案及施工材料、安裝要求進行嚴格施工。 二、開工和竣工期限
1、施工工期:合同簽訂后 xx日內竣工。
2、本工程完工后,甲方應會同乙方相關人員于五個工作日內完成驗收工作; 3、因發生不可抗力事件或甲方的變更施工內容導致延誤工期的,乙方的竣工期限可以相應順延。 三、合同價款及付款方式
1、乙方完成承包工程的總價款為人民幣¥ xx 元(大寫: xx 元整),本價格包含xx
2、付款方式:工程完工經甲方驗收合格并開具全額正規發票后付總價的xx%,x%質保金驗收合格一年后付清。 四、甲方職責
1、負責提供施工的便利條件;
2、對工程質量、進度進行監督和驗收。 五、乙方職責
1、嚴格按照標準、規范、和甲方要求認真組織施工; 2、做好施工現場安全、保衛、消防、清潔工作;
3、施工中做到完全防火,保證現場清潔干凈,無事故隱患; 4、凡因施工不當而造成的.設備損壞和人身傷害由乙方承擔; 5、在本合同約定的保修期內對乙方的工程質量進行保修;
6、在施工過程中發生的一切安全事故全部由乙方負責。 六、技術要求 1、xx; 2、xx; 3、xx。
七、質量要求和檢測方法 1、鋼化玻璃門安裝 1.1、主控項目
(1)、玻璃門及其附件必須符合設計及有關標準的規定; (2)、玻璃門安裝的位置、開啟方向必須符合設計要求;
(3)、玻璃門框及門框頂部固定玻璃的限位槽、地面固定玻璃板的底托安裝必須牢固。 1.2、一般項目
(1)、玻璃門的固定玻璃板安裝必須牢固,對接縫處平整、光滑;
(2)、玻璃門安裝應附件齊全,安裝位置正確、牢固,靈活適用,達到各自的功能,端正美觀;
(3)、固定玻璃與門框、墻及限位槽、木底托之間的縫,必須用玻璃密封膠填嵌飽滿密實,表面平整、光滑,無裂縫;
(4)、玻璃門整體外觀應表面潔凈,無劃痕、碰傷。 2、鋼化玻璃門施工 2.1、保證項目:
(1)、鋼化玻璃的平整度,玻璃厚度一般為12mm厚,玻璃門對角線偏差≤1mm。
檢測方法:目測、尺量;
(2)、吊垂線量取玻璃垂直度,保證垂直,不允許出現偏差;
(3)、門扇磨邊須直,光滑,無粗糙感,無特殊說明的門須全部磨邊; 檢查方法:眼看、手摸。 2.2、基本項目: (1)、施工符合設計要求;
(2)、門扇開啟靈活,不出現卡、絆現象。
2.3、應注意的質量問題:
(1)、安裝下門夾時一定保證兩門扇尺寸一致,并對角復測; (2)、安裝牢固打膠飽滿美觀。八、工程保修
1、本工程質量保修期xx 個月,自甲方簽署驗收報告的次日起計算; 2、在保修期內,凡因質量引起的開膠、變形,損壞,乙方負責更換; 3、終身維修,超出保修期乙方收取配件成本費。 九、違約責任
若乙方未在本合同約定期限內竣工,每延期一日,乙方需按合同價款的1%向甲方支付違約金。 十、爭議解決
因本合同及補充協議發生的爭議,由雙方協商解決。協商不成,任何一方均可向當地法院申請處理。 十一、其它
1、本合同條款未盡事宜,由雙方另行協商作補充協議,補充協議與本協議具同等法律效力;
2、本合同附件《玻璃門報價單》與本合同具有同等法律效力; 3、本合同自雙方簽字蓋章后生效;
4、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,每份具同等法律效力。 乙方: 地址: 法定代表人: 委托代理人: 電話: 傳真: 開戶行: 賬號: 簽訂日期:
甲方: 地址: 法定代表人: 委托代理人: 電話: 傳真: 開戶行: 賬號: 稅號:
對于裝修合同質理如何約定及收獲三
在裝修旺季,選擇合適的裝修公司,裝修工程合同尤為重要,它是維護保障雙方責權和利益的約定和依據,一但發生糾紛,合同便可以起到解決矛盾的一種磚碼,然而,當一份裝潢合同在簽定時草率而隨意,往往成為糾紛矛盾誘發的真空地。
針對裝修工程合同簽訂時的草率性而引發的糾紛,相關部門提醒消費者,要做好前期的預防和后期的解決工作,以維護好自己的合法權益。要規避爭議,建議消費者可從選擇有品牌的裝修公司,慎重簽訂裝潢合同和竣工驗收后及時索要發票,必須從三方面去規避爭議。
首先,要選擇品牌裝修公司。要看公司營業執照、施工企業資質證書、設計資格證書、行業協會會員證書;了解公司質量管理、材料管理、施工管理和飾后服務等管理方面的情況;看施工現場管理是否有公示牌等應具備的資證和資格。
其次,慎重簽訂裝修合同。家庭裝修合同分為設計合同和施工合同兩部分。由于合同的專業性比較強,裝修公司在和消費者簽訂合同時,一般都占據了主導地位,所以,消費者在簽合同前,一定要對這兩份合同有一定的了解,便于日后更好地維護自己的合法權益。
再次,竣工驗收后一定要及時索要發票。消費者要裝修公司出具發票,并提供《工程保修單》和《管線竣工圖》等資料,這些單具對今后維修有依據。
最后,如果發生矛盾和糾紛尋求解決爭議途經,消費者可通過:
1、自行與企業進行協商解決;
2、請求消保委、裝飾行業協會進行調解;
3、向有關行政職能部門進行申訴;
4、向仲裁委員會進行仲裁;
5、向法院起訴等五條途徑解決糾紛。
對于裝修合同質理如何約定及收獲四
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積 平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥ 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。辦公室裝修合同范本
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:乙方單位名稱:
(蓋公章)(蓋公章)
法人代表:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
年 月 日
對于裝修合同質理如何約定及收獲五
裝修合同就是為了房屋裝修而簽訂的合同。這個合同是依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的實際情況,在雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成的協議。
甲方:xx有限公司
乙方:__________
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動,根據《北京市商場市場消防安全管理規定》、《鳳翔商廈經營管理制度》及其它各項規定,經甲乙雙方協商一致,訂立本合同。
本合同裝修場地位于懷柔區商業街2號樓鳳翔商廈內之層
號商鋪。
裝修期限自年月日起至年月日止。
乙方進入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元,裝修完成后,經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施設備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《北京市地區電氣安全工作規程》、《北京地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。
甲方: 乙方:
負責人: 負責人:
聯系電話: 聯系電話:
年月日 年月日
對于裝修合同質理如何約定及收獲六
周某為維思投資公司裝修辦公室,當時因為雙方是朋友,并沒簽合同,口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜,材料費實報實銷,人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手里)名義到物管公司處辦理了開工手續。周某隨即聯系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途,維思公司單方面提出因質量問題要求工人停工整改。在此過程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂后,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進場施工,另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,并要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。
被告周某委托我應訴答辯。本案經過了兩次開庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點代理意見:1、被告周某不是適格被告,原告應以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人(盡管桂濱公司與原告未簽書面合同,不影響雙方實際裝飾工程合同關系),因該裝飾工程產生的糾紛,與被告無關,被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協調工作,由此可能產生的相應合同責任根據合同法規定應由委托人桂濱公司承擔;2、周某是自然人,不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應屬無效。根據《建筑法》《室內裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規規定,承包人未取得建筑施工企業資質或超越資質等級的,建設工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,并無相應資質,所簽合同應屬無效合同;3、原告未經施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經鑒定機構鑒定,應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現場圖片及視頻,以及被告簽字的工程存在質量問題的說明,我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題,是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請的監理的一面之詞是不能作為本案證據采信的,只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構有權對工程進行質量認定并作為有效證據采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時也違反《合同法》的相關規定。
通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據和法律兩方面進行反復溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求,達到當事人預期,得到當事人肯定。本案得以順利結案。
屋東違約怎么辦?
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約,現用4年,尚有1年才到合同期滿。現屋主要求收回倉庫使用,由于我們是私人簽注合同,有無法律效力,請問我如何追討他的違約金。
為您解答:
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話,你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。
3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話,你可以按照你實際的損失要求賠償。
違約責任怎么算?
違約責任是違反合同的民事責任的簡稱,是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規定。
今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了(1套房子分成4戶出租的),然后房主要后天中午收房,讓我們全都搬走;我想問別的住戶違約我有責任么?可否要求違約金?另外提前收房有沒有最短期限?今天通知后天就得搬完?另外時間很緊兩天內不見得一定能找到房子,我可以最多延遲幾天?如果不能延遲,是不是租住旅館的費用可以找中介支付?
中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。
違約行為分類
根據不同標準,可將違約行為做以下分類:(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務。合同法第120條規定:當事人雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的責任。可見,在雙方違約情況下,雙方的違約責任不能相互抵銷。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實現為標準,違約行為可作此分類。其主要區別在于,根本違約可構成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實際違約與預期違約。
對于裝修合同質理如何約定及收獲七
____公司(以下簡稱甲方)為統一和提高___________________________(以下簡稱乙方)的店面和產品形象。為乙方營造更好的銷售環境,經雙方協商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達成如下協議:
自協議簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括:
門頭廣告牌的設計、制作、安裝;
產品形象墻的設計、制作、安裝;
產品展示架的設計、制作、安裝;
店內主體色調的制定、粉刷;
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
自協議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在協議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護甲方的產品形象,并無違約情況,甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。
本協議一式3份,甲方2份,乙方1份。
本協議修改由雙方協商解決。
本協議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。
推薦合同范本·建筑裝飾工程施工合同(甲種本)·辦公樓裝修合同·裝飾裝修合同·廣東省室內裝飾裝修工程施工合同·裝修合同書樣本·裝修施工協議書
甲方:乙方:
辦公地址:辦公地址:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
郵編:郵編:
電話:電話:
傳真:傳真:
代表人(簽字):__ 代表人(簽字):
__年 __月__ 日 __ 年__ 月__ 日