在現代社會中,買賣既存在于線下實體店鋪,也存在于線上電子商務平臺。在買賣中我們要注重服務質量和用戶體驗,提高顧客的滿意度和忠誠度。
房屋買賣房合同(通用17篇)篇一
原告:______________,女,1995年10月2日生,漢族,_______________市人,住__________市__________區__________路__________號__________小區_____單元_____號。
法定代理人(系原告生母)王__________,女,1969年_____月_____日生,漢族,__________市人,住址同上。
被告(系原告生父)李__________,男,1963年_____月_____日生,漢族,__________市,__________公司職工,住__________市__________區__________小區_____單元_____號。
訴訟請求:_________________。
1、判令原被告婚生女兒李某由原告撫養。
2、責令被告從起訴之日起每月支付小孩撫養費20__元。
事實與理由:_________________。
20__年_____月_____日,被告與原告之母因夫妻感情不和經__________市__________區人民法院判決離婚,小孩李某由被告撫養。
由于小孩系女性,且被告一直未再婚。隨著小孩的生理發育,小孩亦感受到不便與被告共同生活。被告一直忙于自已事業的發展,不但無暇照顧小孩的生活和學習,而且酗酒惡習,每每回家便對女兒打罵,對小孩的健康成長非常不利。
為了使小孩有一個健康、穩定的生活環境,特請求變更小孩由原原告撫養,被告每月支付小孩20__元生活費。變更后,原告能保證被告的正常探視。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
房屋買賣房合同(通用17篇)篇二
居間合同與其他勞務合同不同,居間合同的根本特性在于居間報酬請求權的實現取決于居間人是否促成委托方與第三方締約,然而并不是所有居間人和委托人都清楚這一點,從而導致居間爭議的產生。并且,在我國現行立法對居間活動涉及不多的現實狀況下,難免會造成司法程序中解決居間糾紛的無法可依狀態以及由此帶來的不確定性。
房屋居間合同是指,房屋居間人為委托人在房屋轉讓、抵押、租賃等活動中提供訂立合同的信息、咨詢或提供代理或策劃的服務,并需要委托人支付一定報酬的合同。通俗來講,房屋居間合同,也可以稱之為房屋中介服務合同,這是由房屋中介提供的一種有償服務(房屋咨詢、給他人提供房屋信息、代理房屋買賣以及房屋價格評估等)活動。
房屋居間合同包括房屋買賣居間合同。房屋買賣居間合同是指居間人在房屋轉讓、租賃活動中提供信息、咨詢或提供代理服務以獲得報酬而簽訂的合同。在房屋買賣居間合同中,居間人履行一般的居間義務,如了解房產行情,發布房屋相關信息,了解房屋使用狀況,指導買賣雙方簽約等。可以明確一點的是,在房屋買賣的過程中,居間人必須忠實居間義務,包括如實報告的義務,盡力提供居間服務的義務以及保守秘密的義務等。
1.居間合同具有有償性與雙務性。
房產買賣居間合同是一種有償合同,合同中涉及居間人與委托人的相關利益;并由居間人提供居間服務,委托人要向居間人支付居間活動報酬,作為居間人服務的對價。不要報酬促成他人訂立合同的行為,不屬于居間合同,而是一種服務性活動。居間合同的雙務性是指,居間合同一旦成立,合同雙方當事人均需承擔一定的義務。居間人履行如實報告的義務,委托人則履行與第三方簽訂合同后向居間人支付報酬的義務。
格式隨著法律觀念的深入人心,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么常見的合同書是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的買賣房......
房屋買賣房合同(通用17篇)篇三
第一條房屋的基本情況。出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于;位于第層,共(套)(間),房屋結構為,建筑面積平方米。
第二條價格。該房屋售價總金額為___________(人民幣)百拾萬千百拾元整。
第三條付款方式。分兩次付清,乙方于_____年_____月_____日向甲方付___________元,剩余元于_____年_____月_____日付清。
第四條交付期限。出賣方應于本合同生效后,將該房屋付給買受方。
第五條關于產權登記的約定。在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
第七條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第八條本合同中未規定的事項,均遵照中華人民共和國和有關法律、法規和政策執行。
第九條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由臨汾_____委員會_____。
第十條本合同(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
出賣方(甲方):__________。
買受方(乙方):__________。
_____年_____月_____日。
房屋買賣房合同(通用17篇)篇四
簽訂時間:_______________。
合同雙方當事人:_______________。
委托人甲(出賣人):_______________。
地址:_______________郵政編碼:_______________。
委托人乙(買受人):_______________。
居間人:______________________________。
根據《_____》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,委托人甲和委托人乙之間就房屋買賣、兩委托人與居間人之間就居間報酬等事項,在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議:
其設計結構為_____總建筑面積為___平方米,權屬為___,____房產證號____,房屋落成時間為___年___月,__其他情況___。
第二條委托人甲對居間人的委托事項(與委托書內容相同見附件1)。
居間人促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2、_________。
第三條委托人乙對居間人的委托事項(同委托書內容,見附件2)。
1、委托人乙欲在___市___區___地段購買___房屋___套,面積為___平方米。
委托居間人搜尋信息,并及時報告委托人乙,以便促成委托人乙購買房屋的目的。
居間人促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2、_________。
第四條居間人完成委托任務的報酬。
居間人業已完成本合同項下委托人雙方委托之事項,委托人雙方自愿選擇下列第_____種方式向居間人支付報酬:
1、按合同標的___%的比例支付(具體數額為小寫___、大寫___),其中委托人甲___%(具體數額為小寫___,大寫___),___委托人乙___%,(具體數額為小寫___、大寫___)。
2、委托人雙方一次性支付居間人人民幣小寫___元,大寫____。其中,委托人甲___元,大寫___。委托人乙___元,大寫___。
交付傭金的具體時間:_______。
交付方式:__________。
第五條居間人沒有完成委托任務的費用收取。
居間人沒有完成委托人指示的委托任務的,不得收取報酬,但可以按實際支出收取一定的費用,委托人雙方自愿選擇下列第___種方式向居間人支付費用。
1、一次性向居間人支付人民幣_____元,由委托人雙方各自分別承擔___%。
2、根據居間人的實際發生費用(以發票、車票等為證據),由委托人雙方各自承擔__%。
第六條違約責任。
1、居間人有下列行為之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;。
(2)與他人串通,損害委托人雙方的利益的;。
(4)居間人違約的,應當承擔本合同居間人預期獲得傭金總價款的_____%。居間人因違約行為,給委托人任何一方造成經濟損失,且違約金不足以彌補的,居間人應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
2、委托人雙方有下列情形之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;。
(2)相互或與他人串通,損害居間人利益的;。
(4)委托人違約的,在以下款項中選擇:
1、已經向居間人交付定金的,不得索回定金;。
2、按照居間人在本合同中應當獲得的傭金予以賠償;。
3、按照本合同標的物總價款的_____%賠償于居間人。
第七條本合同解除的條件。
1、當事人就解除合同協商一致的;。
2、因不可抗力致使合同目的不能實現的;。
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在_____個工作日內仍未履行的;。
5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現的。
第八條本合同自簽訂之日起生效,合同有效期限為天。本合同一式_____份,當事人各一份,備案一份。
第九條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人三方協商解決,也可以到當地工商行政管理部門調解;協商調解不成的,按下列第_____種方式解決:
1、提交__________委員會_____;。
2、依法向人民法院起訴。
第十條其他約定事項:
第十一條本合同未作規定的,當事人可以補充協議。補充協議有困難的,按《_____》以及相關法律法規的規定執行。
委托人甲:委托人乙:居間人:(章)。
(簽章)(簽章)(經辦人簽字)。
_______年_______月_______日。
委托人甲:(出售、出租方)____________。
居間方:______________________________。
委托人乙:(買入、承租方)____________。
第一條(訂立合同的前提和目的)。
依據國家有關法律、法規和本市有關規定,三方在自愿、平等和協商一致的基礎上,就居間方接受委托人甲、乙的委托,促成委托人甲、乙訂立房地產交易____________(買賣/租賃)合同,并完成其他委托的服務事項達成一致,訂立本合同。
第二條(提供居間房地產的座落與情況)。
委托人甲的房地產座落于___________市___________區(縣)________路_______弄_______號_______室共___________套,建筑面積為_____________平方米,權屬為____________,權證或租賃憑證編號___________,其他情況_________________。
委托人乙對該房地產情況已充分了解。
第三條(委托事項)。
(一)委托人甲委托事項(共______項)。
主要委托事項:
其他委托事項:
(二)委托人乙委托事項:(共______項)。
主要委托事項:
其他委托事項:
第四條(傭金標準、數額、收取方式、退賠)。
(一)居間方已完成本合同約定的委托人甲委托的事項,委托人甲按照下列第______種方式計算支付傭金:(任選一種)。
2.按提供服務所需成本計____________幣___________元支付給居間方。
(二)居間方已完成本合同約定的委托人乙委托的事項,委托人乙按照下列第__________種方式計算支付傭金:(任選一種)。
2.按提供服務所需成本計_____________幣____________元支付給居間方。
(三)居間方未完成本合同委托事項的,按照下列約定退還傭金:
1.未完成委托人甲委托的主要事項第項、其他事項第項的,將合同約定收取傭金的_______%,具體數額為______幣________________元,退還委托人甲。
2.未完成委托人乙委托的主要事項第項、其他事項第項的,將合同約定收取傭金的___%,具體數額為_________幣_____________元,退還委托人乙。
第五條(合同在履行中的變更及處理)。
本合同在履行期間,任何一方要求變更合同條款的,應及時書面通知相對方,并征得相對方的同意后,在約定的時限_______天內,簽訂補充條款,注明變更事項。未書面告知變更要求,并征得相對方同意;擅自變更造成的經濟損失,由責任方承擔。
本合同履行期間,三方因履行本合同而簽署的補充協議及其他書面文件,均為本合同不可分割的一部分,具有同等效力。
第六條(違約責任)。
(一)三方商定,居間方有下列情形之一的,應承擔違約責任:
1.無正當理由解除合同的;。
2.與他人私下串通,損害委托人甲、乙利益的;。
3.其他過失影響委托人甲、乙交易的。
(二)三方商定,委托人甲、乙有下列情形之一的,應承擔違約責任:
1.無正當理由解除合同的;。
2.未能按照合同約定提供必要的文件和配合,造成居間方無法履行合同的;。
3.相互或與他人私下串通,損害居間方利益的;。
4.其他造成居間方無法完成委托事項的行為。
第七條(發生爭議的解決方法)。
三方在履行本合同過程中發生爭議,由三方協商解決,協商不成的,按本合同約定的下列第項進行解決:
1.向__________________委員會申請_____〖〗。
2.向法院提起訴訟〖〗。
第八條(訂立合同數量)。
本合同壹式____份,甲、乙、丙三方各執____份。
補充條款。
委托人甲(名字/名稱):______________。
身份證號/其他證件號碼:___________。
住/地址:___________________________。
郵政編碼:___________________________。
聯系電話:___________________________。
本人/法定代表人(簽章):___________。
代理人(簽章):_____________________。
___________年__________月__________日。
簽于:_______________________________。
房屋買賣房合同(通用17篇)篇五
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在_________________________________________________________________________房產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫_____________________________________,即人民幣小寫_____________。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
七、甲方應在公證前將該房產交付乙方。屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用。無欠賬,如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
九、附加條款:
十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
(印)身份證號:___________。
住址:___________。
電話:___________。
年乙方(買方):___________。
(印)身份證號:___________。
住址:___________。
電話:___________。
房屋買賣房合同(通用17篇)篇六
乙方(買受人):身份證件號碼:
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(二)出售房屋的所有權證證號為;。
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;。
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計價方式與價款。
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣元整;房價款的支付方式、支付時間為:
乙方在年月日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)元,(小寫)元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國民法典》條款的調整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在年月日,付人民幣萬元;。
第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款萬元。;。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
第五條。
1、甲、乙雙方定于年月日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
3、甲方應在前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起日內到房地產主管部門辦理過戶手續。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第八條甲方如不按合同規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本合同。
第十條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十一條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:
第十三條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條本合同一式份。其中甲方留執份,乙方留執份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條本合同自甲乙雙方簽訂之日自之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
地址:地址:
現住址:現住址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:簽約日期
房屋買賣房合同(通用17篇)篇七
身份證號碼:______________________________。
身份證地址:______________________________。
現住址:______________________________。
家庭電話:______________________________。
手機:______________________________。
買方:______________________________。
身份證號碼:______________________________。
身份證地址:______________________________。
現住址:______________________________。
家庭電話:______________________________。
手機:______________________________。
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條房屋基本情況。
賣方所售房屋坐落為:____________【區】__________________________【小區】________【幢】【座】【號】_________單元_________號。該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條房屋權屬情況。
該房屋所有權證證號為:________________________。
土地使用狀況。
該房屋占用的國有土地使用權以________方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年該房屋性質為商品房。
該房屋的抵押情況為未設定抵押。
該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條買賣雙方通過___________公司居間介紹達成本交易。中介費用為本合同房屋總價的3%,買賣雙方各承擔一半中介費,中介費在房屋所有權證過戶到買方名下之日支付。無論任何原因導致本交易未最后完成,已支付的中介費應該全部退還。
第四條成交價格和付款方式。
經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元,________________________________元整。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
買方付款方式如下:
1、本合同簽訂后3日內,買方向賣方支付定金成交總價的10%,即人民幣___________元。
2、該房屋過戶到買方名下后3日內,買方向賣方支付成交總價的80%,即人民幣___________元。
3、該房屋驗收交接完成后3日內,買方向賣方支付成交總價的10%,即人民幣___________元。
第五條權屬轉移登記和戶口遷出。
雙方同意,自本合同簽訂之日起3日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日,買方有權解除本合同,賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條房屋產權及具體狀況的承諾。
賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款5%的違約金,并承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買方。
賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以后發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金的賬面余額在房屋過戶后10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條房屋的交付和驗收。
賣方應當在房屋過戶到買方名下后30日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字。
4、按本合同規定辦理戶口遷出手續。
5、本合同規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶。
6、本合同規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。
第八條本合同簽訂后,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本合同,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,并按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關規定。
本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
1、賣方需付稅費:營業稅城市建設維護稅教育費附加印花稅個人所得稅土地增值稅房地產交易服務費土地使用費。提前還款短期貸款利息提前還款罰息。
2、買方需付稅費:印花稅契稅產權登記費房地產交易服務費《房地產證》貼花。
因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當于房價總款5%的違約金。
第十條違約責任。
一、逾期交房責任。
除不可抗力外,賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。
逾期超過30日后,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,并按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任。
買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
逾期超過30日后,賣方有權解除合同。賣方解除合同的,買方應當自解除合同通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
第十一條不可抗力。
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十二條爭議解決方式。
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十三條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
買方:______________________________。
中介方:______________________________。
合同簽訂日期:____年____月____日
房屋買賣房合同(通用17篇)篇八
根據《 》和《 》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,就乙方借用甲方名義購買房產的相關事宜達成一致,特簽訂本協議,以資共同信守執行。
第一條甲方同意乙方以甲方名義購買由____________公司開發的座落于__________________的房產,建筑面積為_____平方米,合同價款__________元。乙方對甲方提供購買該處房產的便利表示真誠的感謝。
第二條甲方只需以自己名義與開發商簽訂商品房買賣合同并準許乙方借用自己名義繳納各種稅費、辦理相關手續,甲方無需承擔任何法律上和經濟上的風險。因購買該處房產產生的所有費用及所有法律風險均由乙方承擔。
第三條該處房產的商品房買賣合同簽訂后,乙方必須及時支付各種相關款項,不得以任何方式增大甲方的責任并確保甲方不承擔任何經濟責任。
第四條乙方以甲方名義繳納購房款、稅費等相關費用的票據由乙方收存保管,甲方同意該房產買賣合同及相關手續直接交由乙方收存管理。如果采取按揭貸款的支付方式,則亦需將所有的抵押擔保合同文件及還貸手續等全部交由乙方收存。
第五條甲方應在房開商交付房產之日即將該處房產直接交由乙方占有、管理、使用和處分。
第六條該處房產的實際所有權屬于乙方,甲方承諾自己及其繼承人不對該處房產提出任何涉及房產產權方面問題的主張。
第七條該處房產在一段時間內登記在甲方名下,待乙方確定過戶時間后甲方務必無條件將該處房產的產權手續過戶至乙方名下,過戶產生的所有費用均由乙方承擔。如果乙方決定在辦理產權證時直接辦到乙方名下則甲方亦應該無條件配合辦理變更手續。
第八條違約責任條款
1.如果商品房買賣合同簽訂后,乙方不及時支付相關款項,給甲方造成的所有直接損失均由乙方承擔。
2.如果商品房買賣合同簽訂后,甲方翻悔不愿將該房產給乙方,如乙方尚未實際支付任何款項且同意甲方擁有該房產則甲方應該在______日內向乙方支付______元的`違約金,本協議隨即終止。
3.如果房開商交付房產而甲方不立即將該房產交由乙方占有、使用、處分,則應該每逾期一天按合同總價百分之______的標準向乙方支付違約金。
5.如果乙方確定了過戶時間而甲方不同意過戶但乙方同意甲方翻悔的,則甲方應該按照該房產市場合理評估價再上浮百分之______的標準向乙方支付賠償金。
第九條本合同一式兩份份,甲乙雙方各持一份,具同等法律效力。
第十條本合同履行過程中如發生爭議,則雙方應該通過平等協商方式解決,協商不成的,任何乙方都有權通過訴訟途徑維護自己的權利。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
房屋買賣房合同(通用17篇)篇九
立協議書人買方______________(以下簡稱甲方)、賣方______________(以下簡稱乙方),茲為房屋預定買賣事宜,雙方協議訂立本協議,各條款如下:
第一條 房屋基地坐落:______________等_________號土地上,_________形式_________樓房屋約_________平方米(含陽臺、公共設施在內,以土地局核定的圖樣為準),精確面積以當地政府機關丈量結果為依據。
第二條 本約房屋預定買賣金額人民幣______________圓整(包括房屋造價以及施工用料說明所列各項在內)。
第三條 付款辦法
(一)自備款人民幣______________元整。
第一期簽約金:人民幣______________元整,于簽約時交付(包括訂金在內,不另立據)。
第二期款:人民幣______________元整,于開工時交付。
第三期款:人民幣______________元整,于地下層基礎結構完成時交付。
第四期款:人民幣______________元整,于第壹樓結構完成時交付。
第五期款:人民幣______________元整,于第貳樓結構完成時交付。
第六期款:人民幣______________元整,于第叁樓結構完成時交付。
第七期款:人民幣______________元整,于第肆樓結構完成時交付。
(二)貸款人民幣______________元整,如無需貸款的,應依下列期限按時交付。
(1)外飾完成時交付人民幣______________元整。
(2)使用許可證時交付人民幣______________元整。
(3)甲方接到乙方通知交屋日期三天內將尾款人民幣______________元整及其他應負擔的各項費用全部付清后乙方應將本約房屋交付予甲方。
第四條 前條第二項如辦理貸款時,應依另立的代辦貸款委托書的約定辦理。
第五條 前條第二項貸款,甲方應自使用許可證領到日起至貸款領到日止支付銀行放款利率計算的利息予乙方。
第六條 本約房屋的施工標準,按建筑管理機關核準的建筑圖說及本約所附施工說明辦理,不得有 省工減料現象發生,甲方對于內部裝設變更時,須征得乙方的同意,所需工料費用另行計算。
第七條 乙方應自本工程開工之日起_________工作天內完工,如有逾期,乙方愿每逾一日給付甲方人民幣_________元以作逾期罰款金,但如因天災人禍非人力所能抗拒的事故發生,或因甲方變更設計,或甲方延遲交款所致的,不在此限。
第八條 關于樓下空地及樓頂陽臺使用權屬范圍如下
(一)樓下空地除公共通行的樓梯、通道、畸零地、分割地外均屬底層所有人保管使用。
(二)四樓屋頂陽臺除公共設施外,歸頂樓所有人保管使用。
第九條 樓梯、通道、及巷道均系公共通行,任何一層住戶均不得放置影響通行的物品以利通行。
第十條 本約房屋所有權登記所需各項產權憑證由乙方負責提供,于房屋完工時,交由乙方特約的代書統一辦理,登記所需的房屋契稅、監證費、登記費、復丈費、印花稅、代理費等,按通知期限內由甲方負擔并交付予乙方。
第十一條 若因使用道路,政府課征有關道路的任何費用以及其他臨時稅捐時,均由甲方按所占的持分土地面積分擔。
第十三條 本約乙方已向土地局領得建造許可證,并依計劃施工,而甲方未及時列為起造人時,乙方已完成部分工程所需契稅,則依法由甲方負擔,但若經列為起造人,甲方不得要求變更起造人名義,以利工程順利進行。
第十四條 本約甲方應付乙方的各期價款應于接到通知書五日內給付現款,倘逾十五日仍未繳付的,即視同自愿放棄權利,本約即行作廢,所繳價款俟甲方自行另召新訂戶以一個月為限,逾一個月則乙方可沒收甲方所繳的全部價款,以及已完成的房屋,甲方均無異議。逾期損失計算標準,自逾期繳款日起至另召新訂戶之日止每逾一日以人民幣_________元計算。此外,若甲方以支票支付應付的款項,倘支票全部或一部分不能兌現時,視為違約。
第十五條 本約房屋移交甲方接管后,乙方負責保留一年(門窗、玻璃、水電配件或非因施工不良導致損壞的,不在此限)
第十六條 甲方應憑乙方所給遷入證明及本協議書始得遷入,并取得遷入證明前必須繳清各期款頂、各項稅費以及代書費。
第十七條 本約甲方全權委托乙方代為監造施工, 甲方不得因其他原因中止或片面解除本約,乙方為工程的進行及施工的監造,均應以善良管理人的注意為之,若有本約所未規定事項,雙方應本著公平合理的方式,依照一般工程慣例處理。
第十八條 本約一式兩份,雙方各執一份為憑。
委建人甲方(蓋章):_________
承建人乙方(蓋章):_________
住址:_______________________
負責人(簽字):_____________
身份證統一號碼:_____________
住址:_______________________
身份證統一號碼:_____________
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日
房屋買賣房合同(通用17篇)篇十
甲方: 身份證號:
乙方: 身份證號:
一、經甲、乙雙方反復商議達成協議,甲方將(占地面積62平方米)兩樓一底的房屋賣給乙方,其價格為玖萬捌仟元正。
二、四至界線:
甲方賣給乙方的房屋東至 為界,南至 為界(共墻),西至 為界,北至 為界(共墻)。
三、產權:甲、乙雙方房屋買賣在當地政府稅務部門辦理產權手續。
四、付款方式:乙方一次性付清甲方房屋款。
五、甲方室內一切水、電、氣全部歸乙方所有。
六、乙方在買房后辦理一切手續和費稅全部都由乙方自付,甲方不負任何費用。
七、此協議是甲、乙雙方真實意思的表達,若單方違約,所造成的一切經濟損失,由違約者自付。
八、此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,并經甲、乙雙方簽字生效。
甲方:
乙方:
xx年5月6日
房屋買賣房合同(通用17篇)篇十一
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在_________________________________________________________________________房產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
七、甲方應在公證前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付______元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方):
(印)身份證號:
住址:
電話:
年乙方(買方):
(印)身份證號:
住址:
電話:
年月日月日
房屋買賣房合同(通用17篇)篇十二
出租方:
承租方:(簡稱甲方)(簡稱乙方)。
因乙方需要,特向甲方租賃位于220國道唐店村路口東側的廠房一處,占地9畝;經雙方協商達成以下協議:
一、廠房位置:220國道北側,唐店村路口東側。
二、租賃期限:20xx年。20xx年1月19日至20xx年1月19日。
三、租金:每年租金柒萬元,每年于12月底交清下年租金。
四、在合同期間所產生的`與甲方單位的問題和村莊若有土地等糾紛問題歸甲方解決,合同簽訂之前所有債權債務與乙方無關,完全由甲方承擔。
五、合同期內乙方具有轉租權。
六、如遇開發拆遷、補償款歸甲方所有,甲方需返還乙方兩年租金做為補償。
七、甲方必須保證租賃期間沒有用于銀行抵押貸款及社會貸款使用。
八、合同期滿后,乙方有優先續簽的權力。
九、如有一方反悔違約,由違約方加倍賠償對方因違約所致的一切經濟損失。
十、本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決,協商不成時可向當地人民法院提起訴訟。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方簽字:
房屋買賣房合同(通用17篇)篇十三
賣方:________________(以下簡稱甲方)
買方:________________(以下簡稱乙方)
一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂合同如下
甲方自愿下列房屋賣給乙方所有,甲方現有位于____________北路交通局____________院內磚木結構、座北朝南、單門獨院、四界清晰的平房兩間,建筑面積____________余平方米,使用面積____________余平方米,用途為住房。今賣給乙方平分。該房屋的土地使用權取得方式為劃撥。房屋狀況按《房屋所有權證》標注為準。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣_____________元,(大寫)____________元整,由乙方各出資_____________元,(大寫)____________元整。乙方對甲方所售房屋按使用面積的的二分之一平均分配,即從東到____________邊墻、西到____________邊墻的二分之一中心線等分,東邊部分歸____________所有,西部歸____________所有。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經雙方簽字畫押后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、雙方完成售房產權移交事宜后,如辦理產權變更事宜,需甲方提供相關證明的,乙方有義務提供,發生的費用由甲方承擔。
七、本合同一式三份,甲、乙雙方各一份。
甲方(簽名或蓋章):________________
乙方(簽名或蓋章):_________________
房屋買賣房合同(通用17篇)篇十四
鑒于甲方通過丙方居間向乙方出售坐落于之房屋,三方分別或共同簽署了相關法律文件(文件名稱及編號:_________________),現經甲乙丙三方友好協商,達成如下協議:
1、本協議一經生效,甲乙丙三方此前分別或共同簽署的所有關于上述房屋買賣、代理及相關協議(無論口頭、書面或其它形式)均告解除。除本解約協議書所確定之責任外,甲乙丙三方互不承擔其它任何責任。
2、本協議生效之日起個工作日內,甲方應履行下列義務:
1)_________________
2)_________________
3)_________________
4)_________________
3、本協議生效之日起個工作日內,乙方應履行下列義務:
1)_________________
2)_________________
3)_________________
4)_________________
4、本協議生效之日起個工作日內,丙方應履行下列義務:
1)_________________
2)_________________
3)_________________
4)_________________
5、因履行本解約協議所引起的或與此相關的任何爭議,三方應友好協商解決,協商不成的,可向丙方所在地人民法院訴訟解決。
6、本協議一式________份,三方各執________份。
甲方(章):_________________
證件名稱及編碼:_________________
聯系地址:_________________
聯系電話:_________________
代理人:_________________
簽署日期:_________________
乙方(章):_________________
證件名稱及編號:_________________
聯系地址:_________________
聯系電話:_________________
代理人:_________________
簽署日期:_________________
丙方(章):_________________
住所:_________________
經辦人:_________________
聯系電話:_________________
簽署日期:_________________
房屋買賣房合同(通用17篇)篇十五
聯系電話:_____。
買受人(以下簡稱乙方):_____。
聯系電話:_____。
根據國家有關法律、法規規定,甲乙雙方在自愿、平等、誠實信用的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋訂立本合同,以資雙方共同信守履行。
一、標的房屋基本情況。
1、位置:_____。
2、戶型:_____;建筑面積:_____,套內面積:_____。
3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一并轉讓。
二、房屋價款。
房屋的交易總價為:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
本合同項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。
公共部位與公用房屋分攤建筑面積不再另行計價。
三、付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款:
2、剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾_____元整于乙方取得該房屋的《房地產權證》之日起____天內支付。
四、房屋交付及產權登記的約定。
1、甲方應于本合同簽訂之日起____天內將本合同項下房屋全部交付給乙方,并應在交房當日將_________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記后_____日內,及時辦理權屬登記(指房屋的'《房地產權證》)。
3、甲方應當在取得房地產權屬證書(指房屋的《房地產權證》)之日起_____日內,及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
五、稅費分擔約定。
1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
六、違約責任。
1、乙方如未按本合同規定的時間付款,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之的違約金。
2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付,自本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。
3、如甲方違反本合同第四條房屋交付及產權登記的約定,乙方有權選擇下列任一種方式處理:
a.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日_____內將乙方已付房價款退還給甲方,并按已付房價款的%賠償乙方房屋損失,同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
b.乙方不退房,甲方按已付房價款的_____%向乙方支付違約金。
七、爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
八、特別約定。
房屋交付后,如發生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。
九、免責條件。
2、不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
十、本合同經重慶周立太律師事務所見證。
十一、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份、律師事務所一份,具有同等法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
十二、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方約定的其他事項:附件。
簽訂日期:__________
見證人:__________。
房屋買賣房合同(通用17篇)篇十六
乙方向甲方購買一套位于該商鋪的商品房,雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同(預售)》(以下簡稱《買賣合同》),合同號為:_________,經雙方協商,達成如下協議:。
一、甲乙雙方自愿解除上述商品房買賣合同。
二、自本協議簽訂之日起,銷售合同終止,雙方就銷售合同發生爭議討論所有解決方案。甲方收回上述出售給乙方的商品房時,該商品房的產權與乙方無關。
三.雙方就已付房價款的`返還方式達成如下協議:。
1.乙方已支付_________元房款。
2.雙方退款事宜另行約定。
3.乙方應在本協議生效后三個工作日內,提交辦理抵押貸款協議、銷售合同和抵押登記注銷所需的全部材料,并配合甲方完成上述事宜。如果乙方未能按時提交相關資料,或提交的資料不充分、不合格或拒絕配合,甲方有權暫停向乙方償還全部款項。
4.乙方應承擔因解除合同而產生的手續費。
雙方同意,本協議生效后,雙方之間關于銷售合同的所有爭議將得到解決。除非本協議明確約定,否則任何一方均不得向另一方主張銷售合同項下的權利或與銷售合同相關的權利。
四、本協議自雙方簽字之日起生效,本協議一式五份,甲方執兩份,乙方執兩份。
一份由當事人持有,兩份由政府有關部門保存,均具有同等法律效力。
房屋買賣房合同(通用17篇)篇十七
甲方與乙方關系為父女關系,根據《繼承法》,雙方本著既照顧親情又體現公平,達成協議如下:
1、甲方于________________年________月________日購買_______集團有限公司“_______”小區6棟4單元402號經濟適用房一套,面積為94.791m2,總房價_______元,于________________年________月________日交房。(房產證至今未拿)
2、因甲方在________________年________月________日突發腦溢血過世,現根據甲方的生前將上面購買的房屋無償轉讓給乙方的意愿,乙方與母親和弟弟、妹妹、妹夫協商同意,將甲方上面房產無償轉讓過戶給乙方。
3、甲方的配偶和其他的子女將自愿放棄房屋的所有權,無權管理和使用該房屋。
4、因甲方現已經過世,由甲方的配偶(乙方的母親)全權代理辦理房屋繼承過戶協議相關手續。
5、至協議簽字日起房屋所有權歸乙方,產生的一切費用,包括管理費和稅費全部歸乙方承擔。
6、本協議自________年________月________日起生效,協議一式兩份,乙方和甲方的配偶各一份。
甲方:________(簽字)
日期:________
乙方:________(簽字)
日期:________