合同協議在商業活動中是防范風險、保障合法權益的重要手段。為了更好地理解合同協議的寫作方法,不妨看看以下范文。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇一
居間方:___________________________。
地址:______________________________。
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關居間服務、顧問服務等事項,經協商一致,簽訂本合同。
第一條:合同標的物。
居間方向委托方提供______________土地的轉讓。
第二條:居間方義務。
1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業主,并及時溝通情況。
2、居間方協助委托方做好該宗土地項目的.前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應積極努力做好居間介紹,協調有關矛盾,促成委托方與項目業主方簽訂合資或轉讓合同。
4、居間方應協助項目當事人做好有關部門對項目的技術指標的審批工作,促成項目成功簽約。
第三條:委托方義務。
委托方一旦本項目業主與委托方簽訂項目合資或轉讓合同,并實際支付土地款項后,委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
第四條:居間服務費。
1、居間服務費的標準:
委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉讓合同總金額(不論何種形式)的_____________(居間方開具正式合法發票)。
2、居間服務費的支付辦法:
委托方與項目業主簽訂合資或項目轉讓合同,并實際支付土地款項后(包括定金),居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。
第五條:誠信原則。
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內,未能達成合作協議,沒有征得居間方的書面同意,委托方不應再與該投資方進行協商并簽訂合作協議,否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
2、如果委托方以相關企業或在重慶當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與_____________(土地項目的業主單位)簽訂本合同標的物的轉讓合同,居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
3、本合同的有效期(委托期)為_____天(自本合同簽字生效之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動本項目業主與委托方進行實質性洽談,并協助委托方和本項目業主達成實質性成交合同。
4、委托期內委托方未能與項目業主方達成協議時,委托方將不支付居間方任何費用。
5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方,如在談判過程中,委托方發現居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時,委托方有權向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。
第六條:合同成立及修改。
本合同經雙方簽字蓋章后生效,未經雙方書面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
第七條:違約責任。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。
本協議共貳頁,一式兩份,雙方各執一份。
委托方:______________________________。
法人代表或委托代理人:________________。
簽字或蓋章:______________。
日期:____________________
居間方:______________________________。
法人代表或委托代理人:________________。
簽字或蓋章:______________。
日期:____________________
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇二
甲乙方為了發揮雙方的優勢,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與_______簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。
甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的(10)%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為合同額的3%(三個居間人共計),即萬元。
3、甲方可以轉帳的方式支付,并且按照不同比例分別轉入三個居間人賬戶,(共計合同額的3%)。
居間人居間費用的%;。
居間人居間費用的%;。
居間人居間費用的%.
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。
乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔費用)。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居間人各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______乙方(簽字):_______。
(居間人共同簽字)。
法定代表人或委托代理人:_______法定代表人或委托代理人:_______。
合同簽訂地:_____________________。
合同簽訂日:____年____月_____日。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇三
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,依平等、自愿、等價有償的原則,經過充分協商達成如下協議:
1、甲方接受乙方委托,負責就項目(以下簡稱“該工程項目”),向乙方提供關于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位洽談,協助乙方投標,并最終促成乙方與招標單位簽訂該工程項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供信息,或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
從________年____月____日至________年____月____日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間報酬為項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應在收到第一筆工程預付款三日內,向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預付款三日內,向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應以的方式支付居間報酬。
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負擔,并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
1、甲方向乙方提供有關該工程項目的信息,并保證其提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
2、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
3、居間成功的,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任,均與甲方無關。
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密,包括但不限于雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
1、經雙方協商一致,可以變更或解除本協議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的,本合同終止。
1、甲方未按本合同的約定履行其義務,隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的,應向乙方支付違約金人民幣元(大寫____________________圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應當按日以逾期未付金額的向甲方支付違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的向甲方支付違約金。
4、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應向對方支付違約金。在前述違約金支付完成后,雙方應繼續履行本合同。
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方均應協商解決,協商不能達成一致的,雙方應提請北京仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協商并達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):________________。
乙方:(蓋章):________________。
________年____月____日。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇四
居間人:_____________________。
第一條:委托事項及具體要求:____________________________________________________。
第二條:居間期限:從____年____月____日至____年____月____日。
第三條:報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的____%或者(大寫)_________元。委托人應在合同成立后的_____日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條:居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的'費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條:本合同解除的條件:
1、當事人就解除合同協商一致;
2、因不可抗力致使不能實現合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第八條:合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(一)提交_____________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條:本合同未作規定的,按《_____》的規定執行。
文檔為doc格式。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇五
乙方(居間人)________________________。
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《_____》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的________%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的________%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付________元整;在正常施工的'兩個月內,應支付________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按________%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔________差________等________費用)。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
1、本合同簽字生效后,如果至________年________月________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地_____委員會_____。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
法定代表人或委托代理人:________法定代表人或委托代理人:________。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇六
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依照平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就項目(以下稱該項目),引薦甲方和項目的建設單位直接洽談/推薦參與工程項目,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包合同。甲方與建設單位未簽訂書面的工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的基本信息或獲取項目基本信息的渠道,并盡可能提供和協助獲得資料。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成承包合同,那么在甲方的工程執行過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同簽訂。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和項目委托單位所簽訂的工程(設計/咨詢等)合同。甲方因履行工程(設計/咨詢等)合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
1、本項目居間報酬為甲方與建設單位簽定項目合同金額的________。
2、居間成功后,居間報酬按甲方與建設單位簽定的合同支付方式同比例進行支付。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為。
1、本合同簽字生效后,如果未完成居間任務,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交深圳市仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、委托主體和最終項目簽合同主體為同一主體。
3、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
__________年_____月_____日。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇七
居間方:______________。
工程名稱:______________。
工程地點:______________。
第一條:事項確認。
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息,并確認居間方為委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該項目施工合同的居間人。
第二條:委托方責任:
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人,具有能夠承擔該工程項目的施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的`居間協議,誠實信用履行該工程項目的居間協議。
第三條:居間方責任:
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任,直至委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間,居間方應積極配合委托方處理,施工事務時,以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。
第四條:委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起,居間人的居間活動結束,此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效,雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目:重晶石開采,石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅礦。
第五條:付款方式。
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時,在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后,委托方得到建設方支付的結算款后,三個工作日內一次性付清居間費,不得任何理由拖欠余款。
第六條:如委托人不按時支付居間費,居間人可憑此合同向人民法院起訴,仲裁或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算,居間人所得的居間費,另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。
委托人:______________居間人:______________。
身份證:______________身份證:______________。
電話:______________電話:______________。
_______年_______月_______日。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇八
委托方:_______________________________(以下簡稱甲方)。
法定代表人:____________________________。
通訊地址:______________________________。
聯系方式:______________________________。
銀行戶頭:______________________________。
銀行卡號:______________________________。
居間方:________________________________(以下簡稱乙方)。
法定代表人:____________________________。
通訊地址:______________________________。
聯系方式:______________________________。
銀行戶頭:______________________________。
銀行卡號:______________________________。
風險告知:居間合同的主體具有特殊性。法律和法規應當對居間人的資格作出限制,要求居間人具有相應的知識、能力和從業條件,并規定國家機關、領導干部等有特殊職權的人不得作為居間人從事居間交易。
甲、乙為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》等相關法律規定,經雙方充分協商,本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則,特訂立如下協議,以資共同遵守。
第一條委托事項。
1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核,乙方接受甲方委托。
2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接,其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。
第二條居間人的權利和義務。
1、乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹公司的相關情況,但甲方書面確認是商業秘密的除外。
2、乙方應該認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。
風險告知:居間人故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況,損害委托人利益的,不得要求支付報酬并應當承擔損害賠償責任。
4、乙方在前期辦理本受托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
第四條居間費用及支付方式。
1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為:賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用,稅費甲方自愿承擔。
2、付款時間:甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元,作為居間首期款,其余居間費根據發包方工程進度比例分_____次支付,所收款以收據或轉賬憑證為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同,乙方無權要求甲方支付酬金,其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。
第五條合同的解除。
1、委托期限屆滿,約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除。
2、本合同約定目的實現,乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除。
3、委托期限屆滿之前,不論任何原因,甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的,或因不抗力致使本合同約定目的不能實現的。
4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現的。
5、在本合同履行過程中,乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
第六條違約責任。
甲方應按時支付相應費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金,乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
風險告知:《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法典〉若干問題的解釋(二)》第二十九條第二款規定了一個一般性參考標準,即“損失的百分之三十”,此處的“超過造成損失的百分之三十”,應理解為約定的違約金數額大于損失的百分之一百三十時,可認定為“過分高于”。故違約金的范圍最好是在30%以下。
第七條聲明及保證。
甲方:
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有能力簽署并履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、甲方保證自有資質的真是性及合法性。
乙方:
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第八條保密。
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。為經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務或有損客戶利益的活動。
第九條爭議的處理。
如甲乙雙方發生合同爭議,由雙方協商解決,協商不成,雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。
第十條合同解釋、補充及附件。
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
第十一條合同效力。
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份,雙方各執二份,具有同等法律效力。
第十三條備注。
如工程量增加,則居間費用可依照增加工程量的工程款,按百分之四點五支付居間費。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇九
委托方:
居間方:
工程名稱:
工程地點:
第一條:事項確認。
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息,并確認居間方為委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該項目的居間人。
第二條:委托方責任:
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人,具有能夠承擔該工程項目的施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議,誠實信用履行該工程項目的居間協議。
第三條:居間方責任:
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的.安全責任,直至委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間,居間方應積極配合委托方處理,施工事務時,以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。
第四條:委托方與礦主方龍里縣。
巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起,居間人的居間活動結束,此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效,雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目:重晶石開采,石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅礦。
第五條:付款方式。
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時,在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后,委托方得到建設方支付的結算款后,三個工作日內一次性付清居間費,不得任何理由拖欠余款。
第六條:如委托人不按時支付居間費,居間人可憑此合同向人民法院起訴,仲裁或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算,居間人所得的居間費,另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。
委托人:居間人:
身份證:身份證:
電話:電話:
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇十
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
乙方接受甲方委托,負責就______省______工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
二、乙方的義務。
2、乙方向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金______萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的______%.
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付______元整;在正常施工的兩個月內,應支付______;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按______%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔______費用)。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付______元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至______年______月______日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式______份,雙方各持______份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:__________________。
乙方:__________________。
______年______月______日。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇十一
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息,并確認居間方為委托方與礦主方xx縣xx礦產品有限公司簽訂該項目施工合同的居間人。
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人,具有能夠承擔該工程項目的施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議,誠實信用履行該工程項目的居間協議。
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任,直至委托方與礦主方xx縣xx礦產品有限公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間,居間方應積極配合委托方處理,施工事務時,以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。
巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起,居間人的居間活動結束,此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效,雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目:重晶石開采,石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅礦。
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時,在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后,委托方得到建設方支付的結算款后,三個工作日內一次性付清居間費,不得任何理由拖欠余款。
第六條:如委托人不按時支付居間費,居間人可憑此合同向人民法院起訴,仲裁或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算,居間人所得的居間費,另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。
委托人:_____________________。
居間人:_____________________。
_______年_____月_____日。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇十二
甲乙雙方為滿足國內外市場需要,發展外向型經濟,根據《中華人民共和國中外合資經營企業法》等相關法規,本著平等互惠互利的原則,經雙方友好協商,就合資經營“環保紙制品研發與生產”項目,達成如下意向,并共同遵守執行:
1、合作公司名稱;。
2、合作地點:
3、項目投資數額為,其中甲方投入占70%,乙方占30%,成立合資公司。公司成立后設立股東大會,股東大會是合資企業的最高權力機構,決定合資企業的一切重大問題,股東大會及組織機構以《中華人民共和國中外合資經營企業法》及《中華人民共和國中外合資經營企業法實施細則》為法律依據。
甲方責任:
1、負責提供建立中外合資企業所需的相關文件材料;。
2、負責資金的安全注入,并承擔資金移動的相關費用;。
3、負責聘請或委托獨立的權威機構及專家對乙方提供的項目(包括相關文件材料)進行論證和審查,向乙方提出相關意見。
乙方責任:
2、提交的相關文件材料必須真實、完整、合法、有效;。
3、負責甲方項目考察人員、專家在北京的交通及食宿;。
5、本意向正式簽定后未經甲方許可,不得在本意向書有效期內尋求第三方進行合作。
1、甲、乙雙方應遵守本保密條款,履行保密的責任和義務;。
6、若雙方在此項目運作過程中一致同意終止該項目,則雙方應協商將對方提供的一切關于該項目的資料及復制品還給對方,接受方關于這些資料所做的記錄等文件也應立即銷毀。
4、任何一方如違反本意向書第四條(保密條款)的規定,而給對方造成相關影響及損失的,則違反方承擔相關賠償責任。
6、本意向書一式兩份,甲乙雙方各執一份,由雙方代表簽字蓋章后生效,未盡事宜,雙方另行協商。
甲方(蓋章):
代表(簽字):
地址:
電話:傳真:
乙方(蓋章):
代表(簽字):
地址:
電話:傳真:
簽訂地點:中國·簽訂時間:
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇十三
聯系電話:__________。
乙方(居間人):__________。
聯系地址:__________。
聯系電話:__________。
甲乙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的__________‰向乙方承擔違約金。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的__________。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后的日內付清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。在本合同簽定時甲方向乙方支付__________萬元,做為乙方居間活動費用。居間人促成合同成立的',居間活動的費用,由居間人負擔;居間人未促成合同成立的,有權不予返還居間活動費用。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
1、本合同簽字生效后,如果至__年__月__日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:__________。
甲方:__________(蓋章):
__________乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:__________。
法定代表人或委托代理人:__________。
__年__月__日。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇十四
甲方:
乙方:
乙方委托甲方策劃中介xxxxx(xxxx)一級公路建設工程(一標段)k000+000至k000+000施工項目,經友好協商,簽定如下協議,共同嚴格履行。
一、甲方責成專人負責前期聯絡、了解情況,尋找可靠關系,聯絡乙方同項目單位領導見面,并從中策劃,幫助乙方同項目單位簽定施工協議或合同。
二、中介成功,合同簽定之日,乙方付給甲方中介費(項目合同金)額xx%;項目施工單位預付乙方工程款5日內,乙方再付給甲方中介費xx%。
三、甲方幫助乙方聯系中介業務過程中發生的一切費用由乙方承擔,甲方該不負責。
四、甲方幫助乙方聯系業務成功并簽定了有關協議,乙方不能按協議規定按時支付中介費用,同意甲方從項目單位撥付的工程款中代扣。
五、此協議一式兩份,從簽定之日起生效。未盡事項,另行協商。若有爭議,提請xxxx市中級人民法院仲裁。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:。
日期:
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇十五
現針對xxxxxxxx小區消防工程項目,雙方本著平等互利的共同合作精神,為確保項目的實施,按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的規定,結合具體情況,經過友好協商,特訂立本合同書。
一、合同簽訂人:
xxxxxxxxxx開發有限公司(以下簡稱甲方)。
江加帥(以下簡稱乙方)。
二、項目名稱:
xxxxxxxx小區中小高層及地下車庫消防工程。
三、項目實施地址:
安慶市大橋開發區。
項目內容:消防給水系統自動噴淋系統、自動報警系統、正壓送風系統、風管系統、室外消防管網(具體見施工圖紙及包干價預算工程內容)。
四、工程施工期限:
本項合同工程施工進度應根據具體情況,與土建、裝飾施工單位積極配合,協調同步進行,以不影響土建、裝飾工程施工進度為準。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工時間,施工工期相應順延。
1、甲方職責。
(1)甲方應向乙方提交該項目工程的施工圖紙,并在施工中監督;
(2)甲方應及時向乙方提交開工通知書,項目施工整體工程進度表;
(4)線路敷設和設備安裝、調試完成后,甲方及時協調乙方組織有關部門驗收。
2、乙方的職責。
(1)乙方應保證施工符合消防管理部門標準要求,乙方必須在項目施工現場完成本合同書中規定的所有工作。
(2)乙方在本合同正式簽訂后,應根據甲方的要求,及時做好施工前的各項準備工作,并根據甲方提供的總體進度要求,制定分階段的施工進度計劃和具體施工方案(包括安全措施)、施工工藝、施工組織結構、施工管理、主要施工員的名單和施工質量保證措施等文件,并報甲方核校和確認。
(3)根據甲、乙雙方協商確定的技術交底日期,乙方應及時派出該項目的主管人員,技術人員及主要施工人員參加施工圖紙技術交底會。
(4)乙方在收到甲方開工通知后,應立即組織項目管理人員和施工人員進場。
(5)乙方在整個施工期間應做到文明施工(其中施工垃圾須及時清除)、安全施工;在施工期間若發生人員傷亡或其它工傷事故均由乙方自己負責,甲方不承擔連帶責任。
(6)在整個施工期間,乙方不得損壞土建結構及現場正在運行的設施、設備等,若造成損失由乙方負責賠償,若由于施工的需要必須開槽或鑿洞時,必須事先征得甲方及土建、裝飾單位的同意。
(7)本項目工程施工中所用的工具、儀器、儀表等由乙方自備。
(8)乙方在施工現場所用的設備,材料和工具由乙方自己派人妥善保管,如發生損壞、被盜、丟失等情況,由乙方自己負責,甲方不承擔責任。
(9)在整個施工過程中,當乙方與其它施工單位在進度上或施工現場占用發生沖突時應服從甲方及監理的統一協調和安排。
(10)在整個施工過程中,乙方應嚴格按照施工圖紙和有關規范施工,若乙方的施工人員發現施工圖紙有錯誤,疏漏或與現場正在運行的設備相矛盾之處,應及時與甲方人員或設計人員交流,找出合理的解決辦法。
(11)在施工過程中,若由于乙方的施工不當而造成材料損壞和浪費由乙方自行承擔。
(12)所有設備及材料進場時應及時辦理報驗手續,監理認可后方可進場施工,嚴禁使用偽劣產品。
(13)工程驗收后,進行技術交底,讓甲方人員了解系統功能和操作方式。
五、質量管理。
1、本項目工程的質量目標為:合格。
乙方應嚴格遵循《火災報警自動控制系統施工及驗收規范gb50116—92》、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范gb50261—96》,確保本項目工程質量符合要求。
2、乙方在施工現場應設有質量檢查員,并服從甲方和質量監督檢驗部門的現場管理,對于施工中發現的質量問題,甲方應及時通知乙方,乙方必須按照甲方的通知和要求及時妥善處理和整改,使之達到質量要求。
3、乙方應按照施工進度,分階段向甲方申報階段性驗收報告,這些階段包括:設備和材料進場驗收,隱敝工程階段驗收,設備安裝的驗收,管道焊接的驗收,布線測試的驗收,系統的整體驗收。
六、竣工驗收。
1、驗收依據的標準。
《火災報警自動控制系統施工及驗收規范哪50116—92》、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范gb50261—96》。
2、項目工程系統設備安裝調試完成后,乙方必須做好系統驗收竣工資料,保證消防驗收通過,并承擔消防驗收費用。
七、質保期。
自項目驗收合格后,交工之日起乙方為甲方提供24個月的質量保證期,質量保證期內免費為甲方提供本項目相關的維修服務,服務響應時間為6小時。質保期內,不定期對系統進行檢查和保養,確保系統工作正常,并隨時提供必要的技術咨詢服務。質保期滿后,乙方承諾終身以優惠價格提供設備及配件,并負責給予更換(僅收取工人工資)。
八、違約責任。
1、合同簽訂后,除法律規定的不可抗拒力外,任何一方均不得單方面中止本合同。
2、任何一方違反本合同規定的條款時均視構成違約,受損方有權依據法律的有關規定向違約方提出訴訟,并要求違約方賠償受損方的一切經濟損失。
3、施工中,若發生質量問題,乙方不能按照甲方或質量監督檢驗部門或工程監理部門的意見在規定的時間內進行處理,使之達到質量要求時,由此造成甲方損失,由乙方負責賠償,賠償金額在每次支付工程款時扣除。
九、合同價款和付款方式。
1、合同價款:本工程按本合同約定的工程內容及范圍實行總價包干。
合同總包干價為人民幣:叁佰柒拾萬元整。包干總價不含部分主材(部分主材見清單),部分主材由發包人統一采購。包干范圍:施工圖。若今后圖紙變更,二次設計、主材及設備暫定價發生變化,或甲方現場調整工程內容導致工程量發生變化,乙方應及時按招標說明的要求編制工程量清單及報價(報價應按投標書的優惠比例同比下浮),經甲方簽證同意后,方可相應調整工程造價。
2、付款方式:甲方撥付工程款時由乙方開具正規建安稅務大票。本工程按季付款,按季完成工程量的60%付款,工程完工后付至包干總價的80%,消防驗收合格后付至包干總價的95%,余下5%作為質保金(無息),二年后返還。
十、其它事宜。
1、雙方協商約定的有關修改建筑設計變更文件,洽談記錄、會議紀要以及料圖表等,亦為本合同的組成部分。
2、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,可依法向安慶市中級人民法院提交訴訟。
3、本合同的其它未盡事宜甲、乙雙方共同協商解決。
4、本本同書由甲、乙雙方代表簽字并加蓋公章生效。
5、本合同一式肆份,雙方各執貳份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇十六
甲方:
身份證號:
通訊地址:
聯系電話:
乙方:
身份證號:
通訊地址:
聯系電話:
甲、乙雙方經平等協商,就合伙承包河南焦作南水北調工程事宜,達成如下一致,供各方信守。
在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。
合伙項目以xxxxxxxxxxxxxxxx公司中標合同確認的項目內容及范圍為準。
甲、乙雙方合伙承包的項目,對外以xxxxxxxxxxxxxx公司名義出現。
合伙期限至合伙施工的項目完工,雙方結算完畢為止。
1、甲方以現金出資,出資額為人民幣xx萬元。該款為啟動項目的前期費用,占全部出資比例%。
2、乙方以設備出資(含協調項目當地的社會關系),占xxxxxxxxxxxxxxxxxx%。
1、盈余分配,以出資為依據,按比例分配。
2、合伙如產生債務,先由合伙財產償還;合伙財產不足清償時,以各合伙人的出資為依據,按比例承擔。
合伙期間,一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的,不得退伙。
退伙需經對方同意,方可實行。
未經合伙人同意而自行退伙給另一方造成損失的,應進行賠償。
1、甲方為合伙期間的財務負責人,合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時,甲方參與合伙項目的日常管理。
2、乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調,并參與日常管理。
3、甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。
1、未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動。
2、禁止合伙人在對合伙項目不利時退伙。
1、在退伙的情況下,另一合伙人有權繼續以公司名稱繼續經營該項目,也可以選擇、吸收新的合伙人入伙經營。
2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情況下,依死亡合伙人的繼承人的選擇,既可以退繼承人應繼承的財產份額,繼續經營;也可依照合伙協議的約定或者經全體合伙人同意,接納繼承人為新的合伙人繼續經營。
合伙因下列情形解散:
1、合伙期限屆滿。
2、全體合伙人同意終止合伙關系。
3、合伙事務完成或確定不能完成。
4、項目被依法撤銷。
5、出現法律、行政法規規定的合伙企業解散的其他原因。
合伙的清算:
1、合伙解散后應當進行清算。
2、清算人由全體合伙人擔任或經全體合伙人過半數同意指定xxxxxxxxxxxx合伙人或委托第三人,擔任清算人。
3、合伙財產在支付清算費用后,按下列順序清償:合伙所欠招用的職工工資和勞動保險費用;合伙所欠稅款;合伙的債務;返還合伙人的出資。
4、清償后如有剩余,則按本協議第五條第一款的辦法進行分配。
5、清算時合伙有虧損,合伙財產不足清償的部分,依本協議第五條第二款的辦法辦理。各合伙人應承擔無限連帶清償責任,合伙人由于承擔連帶責任,所清償數額超過其應當承擔的數額時,有權向其他合伙人追償。
1、合伙人未按期繳納或未繳足出資的,應當賠償由此給其他合伙人造成的損失;如果逾期xxxxxxxxxx年仍未繳足出資,按退伙處理。
2、合伙人未經其他合伙人一致同意而轉讓其財產份額的,如果他合伙人不愿接納受讓人為新的合伙人,可按退伙處理,轉讓人應賠償其他合伙人因此而造成的損失。
3、合伙人私自以其在合伙企業中的財產份額出質的,其行為無效,或者作為退伙處理;由此給其他合伙人造成損失的,承擔賠償責任。
4、合伙人嚴重違反本協議、或因重大過失而導致合伙解散的,應當對其他合伙人承擔賠償責任。
5、合伙人違反第八條規定,應按合伙實際損失賠償勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。
凡因本協議或與本協議有關的一切爭議,合伙人之間共同協商,如協商不成,提交xxxxxxxxxxxx仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力。
1、經協商一致,合伙人可以修改本協議或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協議相沖突的,以補充、修改后的內容為準。
2、入伙合同是本協議的組成部分。
3、本合同一式xxxxxxxxxxxx份,合伙人各執一份。
4、本合同經全體合伙人簽名、蓋章后生效。
(以下無正文)。
合伙人(簽章):
xxxxxxxxxxxx年xxxxxxxxxx月xxxxxxxxxx日。
合伙人(簽章):
xxxxxxxxxxxx年xxxxxxxxxx月xxxxxxxxxx日。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇十七
甲方:
身份證號:
通訊地址:
聯系電話:
乙方:
身份證號:
通訊地址:
聯系電話:
甲、乙雙方經平等協商,就合伙承包河南焦作南水北調工程事宜,達成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨。
在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。
二、合伙經營項目和范圍。
合伙項目以________公司中標合同確認的項目內容及范圍為準。
甲、乙雙方合伙承包的項目,對外以_______公司名義出現。
三、合伙期限。
合伙期限至合伙施工的項目完工,雙方結算完畢為止。
四、出資額、方式及比例。
1、甲方以現金出資,出資額為人民幣萬元。該款為啟動項目的前期費用,占全部出資比例%。
2、乙方以設備出資(含協調項目當地的社會關系),占_________%。
五、盈余分配與債務承擔。
1、盈余分配,以出資為依據,按比例分配。
2、合伙如產生債務,先由合伙財產償還;合伙財產不足清償時,以各合伙人的出資為依據,按比例承擔。
六、退伙。
合伙期間,一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的,不得退伙。
退伙需經對方同意,方可實行。
未經合伙人同意而自行退伙給另一方造成損失的,應進行賠償。
七、權利與義務。
1、甲方為合伙期間的財務負責人,合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時,甲方參與合伙項目的日常管理。
2、乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調,并參與日常管理。
3、甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。
八、禁止行為。
1、未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動。
2、禁止合伙人在對合伙項目不利時退伙。
九、合伙營業的繼續。
1、在退伙的情況下,另一合伙人有權繼續以公司名稱繼續經營該項目,也可以選擇、吸收新的合伙人入伙經營。
2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情況下,依死亡合伙人的繼承人的選擇,既可以退繼承人應繼承的財產份額,繼續經營;也可依照合伙協議的約定或者經全體合伙人同意,接納繼承人為新的合伙人繼續經營。
十、合伙的終止和清算。
合伙因下列情形解散:
1、合伙期限屆滿。
2、全體合伙人同意終止合伙關系。
3、合伙事務完成或確定不能完成。
4、項目被依法撤銷。
5、出現法律、行政法規規定的合伙企業解散的其他原因。
合伙的清算:
1、合伙解散后應當進行清算。
2、清算人由全體合伙人擔任或經全體合伙人過半數同意指定______合伙人或委托第三人,擔任清算人。
3、合伙財產在支付清算費用后,按下列順序清償:合伙所欠招用的職工工資和勞動保險費用;合伙所欠稅款;合伙的債務;返還合伙人的出資。
4、清償后如有剩余,則按本協議第五條第一款的辦法進行分配。
5、清算時合伙有虧損,合伙財產不足清償的部分,依本協議第五條第二款的辦法辦理。各合伙人應承擔無限連帶清償責任,合伙人由于承擔連帶責任,所清償數額超過其應當承擔的數額時,有權向其他合伙人追償。
十一、違約責任。
1、合伙人未按期繳納或未繳足出資的,應當賠償由此給其他合伙人造成的損失;如果逾期_____年仍未繳足出資,按退伙處理。
2、合伙人未經其他合伙人一致同意而轉讓其財產份額的,如果他合伙人不愿接納受讓人為新的合伙人,可按退伙處理,轉讓人應賠償其他合伙人因此而造成的損失。
3、合伙人私自以其在合伙企業中的財產份額出質的,其行為無效,或者作為退伙處理;由此給其他合伙人造成損失的,承擔賠償責任。
4、合伙人嚴重違反本協議、或因重大過失而導致合伙解散的,應當對其他合伙人承擔賠償責任。
5、合伙人違反第八條規定,應按合伙實際損失賠償勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。
十二、合同爭議解決方式。
凡因本協議或與本協議有關的一切爭議,合伙人之間共同協商,如協商不成,提交______仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力。
十三、其他。
1、經協商一致,合伙人可以修改本協議或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協議相沖突的,以補充、修改后的內容為準。
2、入伙合同是本協議的組成部分。
3、本合同一式______份,合伙人各執一份。
4、本合同經全體合伙人簽名、蓋章后生效。
(以下無正文)。
合伙人(簽章):
______年_____月_____日。
合伙人(簽章):
______年_____月_____日。
工程項目居間協議書(優秀18篇)篇十八
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
身份證號:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協助甲方為其(有限公司)進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
別墅及相關配套設施的工程施工總分包權。
二、居間任務:
根據《民法典》第九百六十三條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按按約定支付報酬”的規定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,并順利的按施工總分包合同約定的時間、約定的內容開工后,收到工程進度款時本合同才生效,反之則無效自動終止該合同。
合同生效后甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款方式:
4該居間費在甲方第五次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。
與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
乙方促成甲方與該幅土地使用權所有者談判后,甲方不得以任何理由單方面終止與
乙方的委托關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
如是次乙方為甲方介紹的施工總分包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由乙方介紹的該工程發包人(廣州南沙建安);如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功論,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的.一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:
乙方:
法人代表簽章:
日期:日期