在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧
監理內部勞務分包協議書篇一
承包方
茲有乙方現承包甲方發包的裝修工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包內容：工作量清單。
4、承包范圍：水電工、木工、漆工、瓦工。
5、承包方式：包清工，電動工具及零配件由乙方自備。
7、工期要求：
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因業主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
1、雙方商定本工程合同承包價格元
2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式：
開工后8日內，甲方付款30%元作為乙方的前期進場費。
水電工程隱蔽驗收后，甲方付款30%元
瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時，甲方付款15%元。
竣工驗收合格后，甲方付款20%元。
余款5%元待壹年保修期滿后結清。
1、甲方負責同業主聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。
3、所有進場的業主供材，乙方不得擅自挪用。
1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。
1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金元。
3、乙方必須給進場施工的'工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方：
乙方：
日期：
監理內部勞務分包協議書篇二
甲方:
乙方:
因工程需要，甲方將 標段的渠道的工作分包給乙方施工，為了維護雙方的權利和利益，明確雙方的責任、權利、義務經雙方共同協商達成如下協議:
一﹑承包方式:單包工。
二﹑工作內容及單價:
1. 渠道，單包人工費 元/米;
2. 渠道，單包人工費 元/米;
3. 渠道，單包人工費 元/米;
4. 渠道，單包人工費 元/米;
5. 渠道，單包人工費 元/米;
6. 渠道，單包人工費 元/米;
7. 渠道，單包人工費 元/米;
8. 渠道，單包人工費 元/米;
9. 渠道，單包人工費 元/米。 三﹑付款方式:
四﹑工期和人員要求力爭在 年 月 日內完成。
五﹑安全要求:乙方施工人員在甲方施工現場發生意外事故，醫療費用由乙方自己承擔。
六﹑質量要求
觀感質量按照 驗收規范及現行的驗收規范執行; 乙方所做的所有渠道等其他工程保證能夠通過農業綜合縣、市和省級的驗收;工完場清，愛護現場成品。
七、其它未盡事宜，雙方協商解決。
八、一式二份，雙方各執一份：工完款清合同自動失效.
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
監理內部勞務分包協議書篇三
甲方：項目部(以下簡稱甲方)
乙方：勞務工班(以下簡稱乙方)
為認真貫徹《中華人民共和國建筑法》和國務院《建設工程質量管理條例》，執行實施公司和項目部的質量管理制度，加強項目部質量管理工作，落實項目部各管理層次的質量責任，減少質量問題/事故給項目部及公司造成的信譽損失和經濟損失，規避項目及公司施工生產/經營的質量風險，全面提升項目部質量管理水平，經協商，簽訂本責任書。
第一條責任目標
1、____________________施工棟號單位工程竣工驗收合格率100%，并滿足工程勞務分包合同質量要求。
2、滿足(業主)、上級部門和項目部質量目標。
3、杜絕四級及以上工程質量事故，遏制一般工程質量事故。
第二條責任內容
1、認真貫徹落實國家、省(市)和中鐵五局集團公司的有關質量方針、政策、法規及中鐵五局建筑公司和項目部的相關文件，并組織宣傳學習實施和做好相關記錄。
2、項目部工程勞務分包責任人依法對所承建的工程質量管理工作全面負責，是承建工程施工質量管理的第一責任人，對所承建的工程施工過程中出現的質量事故負直接的領導責任和管理責任。應按照項目部質量管理要求制訂勞務分包隊伍的質量管理責任制和質量管理制度，以制度約束行為，把質量責任貫穿到每個施工過程。
3、分包勞務隊伍應建立各自隊伍的專職質量管理員、資料員，落實分項工作責任人，應把質量管理工作和職責分解并落實到每個分項工程管理人員和施工作業人員。
4、分包勞務隊伍負責做好承建工程的質量管理工作，防止質量通病，消滅質量事故。單位工程一次驗收合格率100%，交驗工程質量達到國家、行業驗收標準，符合設計和有關技術規范要求，單位工程質量滿足(業主)要求，工期履約率100%。
5、遵守項目部質量管理體系，加強質量過程控制，對項目部下發的質量整改??書及時整改，確保項目部質量管理體系有效運行。
6、按照工程設計圖紙和有關施工技術標準精心組織施工，嚴禁擅自修改工程設計，自覺接收項目職能部門、公司職能部門和行業主管部門的檢查，在檢查中發現的質量問題，應及時進行整改。
7、熟悉施工圖紙，合理組織施工，接收項目的技術交底和嚴格組強實施，努力克服施工中的質量通病。
8、認真組織勞務分包隊伍作業人員進行質量教育、業務知識技能培訓工作，提高施工作業人員素質，增強質量意識。
9、嚴禁在施工過程中偷工減料，如有違規，將追究工程勞務分包責任人的責任。
10、在施工過程中，配合項目及時收集和整理工程技術資料，確保工程資料的真實、有效、完整。
11、發生重大質量事故應及時上報，并執行四不放過原則。
第三條獎懲標準
1、單位工程合格率100%，一次性通過獎1000元，否則罰1000元。
2、無工程質量事故獎20xx元，發生一起四級工程質量事故罰20xx元;三級以上工程質量事故罰5000元。
第四條其他
1、因不可抗拒自然災害造成的質量事故不追究責任。
2、有下列情況之一的，可以從輕處罰或減輕處分。
(1)工程質量事故發生后，主動采取有效措施防止事故擴大，減少了事故損失的。
(2)采用四新(新工藝、新技術、新材料、新設備)技術，在施工過程中已按相關規定施工而發生質量事故的。
3、本責任書自雙方簽字之日起生效，按年度考核。本責任書一式二份，雙方各執一份。
中鐵五局集團建筑工程有限責任公司工程勞務分包隊伍
經理部
項目經理：
____年____月____日
承包責任人：
____年____月____日
監理內部勞務分包協議書篇四
乙方：xxxxxxxxxxxxxxxx（勞務輸出單位）
乙方同意為甲方在xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程項目提供勞務，經雙方協商達成勞務安全管理協議如下：
一、甲方是工程的總包單位，負責施工現場安全生產的綜合管理工作，乙方為勞務輸出單位，負責提供合格的勞務人員，并遵守甲方施工現場安全管理的各項規章制度。
二、乙方必須按甲方有關勞務用工的規定辦理用工手續，入場前向甲方提供相關安全生產資質證件和勞務人員名冊及人員合法證件，并接受甲方的審核。
三、甲方和乙方的責任：
1、甲方責任：
1.1 甲方要按照國家和北京市的有關規定履行安全生產管理的職責，對乙方人員進行項目級入場安全教育、培訓、考核、并留有記錄。
1.2 甲方應及時向乙方進行分部、分項工程的安全技術交底，并履行簽字手續。
1.3 甲方應為乙方指派有經驗、懂技術、懂安全、責任心強的領工員，負責乙方日常的安全管理，做好班前講話工作，使安全生產活動處于受控狀態。
1.4 甲方應根據施工生產的實際為乙方提供安全生產所需的安全防護設施、器具和用品。
1.5 甲方應適時組織乙方作業人員開展安全生產活動，并積極征求采納安全方面的合理化建議。
1.6 發生傷亡事故，按照有關程序及時上報。
2、乙方責任：
2.1 乙方負責人必須常駐施工現場，負責對所屬人員的日常管理和公司級、班組級入場安全教育及日常安全教育活動。成立施工現場安全管理小組，指定專（兼）職安全員并與甲方現場負責人保持密切聯系，及時發現解決施工生產中的違章行為和隱患。
2.2 乙方必須嚴格履行勞務用工手續，并保持人員的穩定，如更換增加新人必須向甲方及時匯報，補辦相關手續（注冊登記、安全培訓教育等）。
2.3 乙方必須根據甲方施工生產計劃安排、安全技術交底內容要求組織施工生產，嚴格遵守各項操作規程。甲方未進行安全交底或防護不到位，存在安全隱患，乙方有權拒絕施工。
2.4 乙方對各作業班組每天都要進行班前安全講話，并做好施工過程中的安全巡視和檢查，并留有記錄。
2.5 乙方必須保證作業場所安全防護到位，自覺接受甲方管理人員的監督、檢查，及時解決存在的隱患和問題。
2.6 乙方必須保證作業人員佩戴、使用符合國家規定的勞動保護用品。
2.7 由于作業人員違章操作、違犯勞動紀律等或自身管理不到位造成的人員傷害事故，由乙方承擔全部責任。
2.8 乙方在施工過程中發生傷害事故，應立即向甲方現場負責人匯報，雙方組織搶救、保護事故現場。乙方負責通知家屬，做好事故善后處理工作。
四、其他未盡事宜：xx
五、附則
1、本協議自雙方簽字蓋章后生效，至勞動關系終止時結束。
2、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方單位：xx（蓋章）
法人代表：xx（簽字）
（或代理人）
乙方單位：xx（蓋章）
法人代表：xx（簽字）
（或代理人）
20xx年x月xx日
監理內部勞務分包協議書篇五
甲方：(以下簡稱為甲方)
電話：
乙方：(以下簡稱為乙方)
電話：
為確保基礎質量，依照《中華人民共和國民法典》及相關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
1、工程名稱：
2、工程地點及范圍：
3、分包內容：
4、分包方式及價款：經甲、乙雙方友好協商，以包干。
(1)_________
(2)_________
(3)_________
(4)_________
4.1工程量以實際完成的數量為依據。
4.2本合同附屬文件所列單價中，不包含稅金。
4.3除包含了完成分包內容而發生的全部費用外(包含人工費、材料費、工器具等一切費用)，還包含了施工隊伍調遣、機械設備進退場、工程一切險、第三方責任險、分包人裝備險及職工的(人身)事故險等為了本工程的順利實施而可能發生的一切費用。
5、計量及支付：
結算方式：進度款和結算款以結算。
5.1、當工程量完成_________%，甲方應支付乙方%的工程款作為進度款。
5.2、全部工程完成后，經甲方驗收合格，依據甲方單位與乙方現場簽認的合格匯總數量確認單經甲方總工最后簽認的工程匯總數量對乙方進行計量，一次支付剩余價款_________%，缺陷責任期滿付剩余價款至%(扣除預付款及_________%的質量保證金)。
5.3、工程驗收合格后__日內，憑經甲方有關部門審核簽字的結算單和合同書進行末次債務債權清理，工程余款根據甲方資金的實際情況一次支付，不計息。
6、乙方進場施工日期為：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。
7、因不可抗力造成的工期延誤，雙方互不追究違約責任;
8、工程質量：
8.1、甲方相信乙方是有經驗的施工隊伍，無論何種原因造成的工程質量缺陷，均不免除乙方的責任。
8.2、乙方對未達到上款約定的質量等級的工程和有缺陷的工程進行無償返工或修補，并承擔因此而發生的全部費用。如返工或修補后仍達不到本合同約定的質量等級，乙方應按工程的實際損失進行賠償;甲方有權自行或委托他人對不合格工程和有缺陷的工程進行返工或修補，其返工或修補費用由乙方承擔。
9、施工安全、職業健康、環境保護：
9.1、乙方必須對全體施工人員的安全負責，開工前必須進行崗前培訓和安全教育，特殊工種必須按國家法律、法規要求持證上崗。乙方必須將崗前培訓、安全教育記錄以及特殊工種操作證復印件報甲方備案。
9.2、乙方必須嚴格按照國家有關安全規定及操作規程組織施工，教育、督促全體施工人員認真落實各項安全制度、措施和要求，特別是要遵守針對本工程施工特點的施工安全規定。
9.3、乙方在施工過程中，必須制定出嚴密的安全防范措施及應急預案，消除事故隱患，杜絕各種事故;加強對人員駐地、施工現場的安全管理及各項措施和設施落實。確保人員、設備、物資、工程的安全，費用自理。承擔因管理不善、防護設施不全以及違章操作等原因造成進入現場的施工人員、非施工人員傷亡事故責任及費用。
9.4、乙方應嚴格執行國家和地方有關部門的法規、法令、政策、職業健康及環保條例，按施工操作規程，文明施工;制定合理的環境保護措施，做好現場的管理及布置，生活、建筑垃圾和廢棄物要妥善處理，集中堆放，不得隨意堆放。如果發生各種環境污染、人身傷亡、機械設備及其他事故均由乙方自行負責處理并承擔費用，甲方可以協助但不承擔任何費用及連帶責任。
10、雙方權利與義務：
10.1、甲方
10.1.1、全面負責與設計單位、業主、監理的聯系和協調工作。
10.1.2、負責該工程項目控制試驗工作，及時提供施工方案及有關資料，負責施工、安全技術交底書，協助解決施工中出現的技術難題。
10.1.4、向乙方派出工地管理代表，代表甲方履行本合同。
10.1.5、向乙方派出質量監督員，監督乙方施工質量、現場管理、原材料使用。對不符合技術規范及質量要求的行為，有權要求乙方停工整頓或依據甲方的管理規定進行罰款。甲方質量監督員受甲方工地代表領導。
10.1.7、負責按本合同約定辦理結算、決算、支付。
10.2乙方
10.2.1、復核甲方提供的設計圖紙、技術交底等有關技術文件和資料，并對甲方提供的設計圖紙、技術交底等有關技術文件和資料提出改進意見(但實施前必須經甲方同意)。嚴格執行甲方的施工計劃和現場安排。
10.2.2、按照國家現行法律法規和當地政府規定與勞務人員簽訂勞動合同，乙方的作息時間、作業方式與甲方同步。
10.2.3按照國家現行有關法律法規自行制定勞務人員的工資待遇，并定期將發放的工資表上報甲方。
10.2.4、自主解決勞務人員居住和生活設施。為勞務人員提供必要的勞動保護用品或費用。按照國家或當地政府的規定為勞務人員提供保險。
10.2.12、未經甲方書面授權，不得以甲方名義從事任何活動。
10.2.13、遵照甲方各項管理辦法的要求及規定，安排組織施工管理并上報資料。若對各項管理辦法有異議，應以書面形式上報甲方，雙方協商解決。否則必須無條件執行。
11、索賠：在合同實施過程中，不論因何種因素影響，甲方均不接受乙方提出的任何調價索賠申請。因不可抗力因素引起損失的，互不賠償責任。但乙方應在事件發生后12小時內書面告知甲方，必須在事件發生之日起5天內上報有關資料。
12、履約及違約：
12.1如發生下列情況之一者，視為乙方嚴重違約，除沒收乙方履約保證金外，甲方可以采取相應的措施，并要求乙方承擔由此給甲方造成的一切經濟損失。
12.1.1、工期嚴重滯后，連續兩個月不能完成甲方施工計劃，甲方有權單方面終止合同。
12.1.2、工程質量達不到第8.1條的約定。
12.1.3、乙方和按現場施工實際需要進場的人員、設備，若乙方不能按時組織到位，則甲方有權根據施工的整體需要，另行安排施工隊伍和機械設備進入本合同所列工程范圍內加快施工進度。
12.1.4、乙方不服從甲方工地代表的調度指揮或不執行甲方的管理規定。12.1.5、乙方出現嚴重的偷工減料行為，屢教不改者，甲方有權將乙方驅逐出場。
12.1.6、乙方施工管理混亂，施工中出現嚴重的安全事故、質量事故、進度嚴重滯后受到業主的黃牌警告、通報或紅牌，合同自動終止，乙方無條件自行撤出現場。
12.1.7、乙方將其分包的全部或部分工程分包、轉包給他人，則甲方有權單方面終止合同。
13、工程保修：
13.1、本工程自工程正式驗交業主始，保修期為__年，缺陷責任期為半年，缺陷責任期滿，保修期開始。保修金為工程結算總價的__%，保修金待保修期滿款到甲方賬戶后結算支付。
13.2、如保修期間發生保修事件，乙方應按甲方通知的時間及時維修。若乙方不及時到場維修，甲方有權自行維修或委托他人維修。甲方自行或委托他人維修所發生的費用由乙方承擔。
14、合同解除
14.1、甲乙雙方協商一致，可以解除合同;
14.2、因不可抗力致使合同無法履行，可以解除合同;
14.4、本合同其他條款約定的合同解除條款。
14.5、一方要求解除合同應以書面形式告知對方。合同解除后有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
15、爭議的解決：
15.1、在合同執行期間如發生爭議，由雙方本著公平、合理的原則協商解決，協商不成時，雙方自愿約定：任何一方只能向仲裁委員會申請仲裁。
16、其他：
16.1、無論何種原因造成乙方人員、機械設備停窩工，所發生的損失均由乙方自行承擔。
16.2、一旦甲方有指令(基于乙方有違約事件發生的前提)，乙方應按要求的時間和方式暫時停止本工程或部分工程的施工，在暫時停工期間，乙方應妥善保護本工程或其部分工程的施工，并保障其安全無損。因此而發生的工期延誤和費用損失，乙方無權要求甲方予以賠償。
16.3、本合同未盡事宜雙方另訂補充協議。
16.4、本合同自雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格，工程價款結算完畢，除保修條款外，其余條款自動終止。保修條款待保修期滿后自動終止。
16.5、本合同一式份，其中甲方_______份，乙方_______份。
甲方： 乙方：(單位全稱)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
監理內部勞務分包協議書篇六
注冊地
法定代表人：_________________
電話：_________________
被告：_________________
地址：_________________
電話：_________________
訴訟請求：
2、請求法院判決被告支付違約金__________元;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
原告根據合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。
此致
__________區人民法院
__________省置業有限公司
20__年月日
監理內部勞務分包協議書篇七
乙方：(勞務輸出單位)
乙方同意為甲方在工程項目提供勞務，經雙方協商達成勞務安全管理協議如下：
一、甲方是工程的總包單位，負責施工現場安全生產的綜合管理工作，乙方為勞務輸出單位，負責提供合格的勞務人員，并遵守甲方施工現場安全管理的各項規章制度。
二、乙方必須按甲方有關勞務用工的規定辦理用工手續，入場前向甲方提供相關安全生產資質證件和勞務人員名冊及人員合法證件，并接受甲方的審核。
三、甲方和乙方的責任：
1、甲方責任：
1.1 甲方要按照國家和北京市的有關規定履行安全生產管理的職責，對乙方人員進行項目級入場安全教育、培訓、考核、并留有記錄。
1.2 甲方應及時向乙方進行分部、分項工程的安全技術交底，并履行簽字手續。
1.3 甲方應為乙方指派有經驗、懂技術、懂安全、責任心強的領工員，負責乙方日常的安全管理，做好班前講話工作，使安全生產活動處于受控狀態。
1.4 甲方應根據施工生產的實際為乙方提供安全生產所需的安全防護設施、器具和用品。
1.5 甲方應適時組織乙方作業人員開展安全生產活動，并積極征求采納安全方面的合理化建議。
1.6 發生傷亡事故，按照有關程序及時上報。
2、乙方責任：
2.1 乙方負責人必須常駐施工現場，負責對所屬人員的日常管理和公司級、班組級入場安全教育及日常安全教育活動。成立施工現場安全管理小組，指定專(兼)職安全員并與甲方現場負責人保持密切聯系，及時發現解決施工生產中的違章行為和隱患。
2.2 乙方必須嚴格履行勞務用工手續，并保持人員的穩定，如更換增加新人必須向甲方及時匯報，補辦相關手續(注冊登記、安全培訓教育等)。
2.3 乙方必須根據甲方施工生產計劃安排、安全技術交底內容要求組織施工生產，嚴格遵守各項操作規程。甲方未進行安全交底或防護不到位，存在安全隱患，乙方有權拒絕施工。
2.4 乙方對各作業班組每天都要進行班前安全講話，并做好施工過程中的安全巡視和檢查，并留有記錄。
2.5 乙方必須保證作業場所安全防護到位，自覺接受甲方管理人員的監督、檢查，及時解決存在的隱患和問題。
2.6 乙方必須保證作業人員佩戴、使用符合國家規定的勞動保護用品。
2.7 由于作業人員違章操作、違犯勞動紀律等或自身管理不到位造成的人員傷害事故，由乙方承擔全部責任。
2.8 乙方在施工過程中發生傷害事故，應立即向甲方現場負責人匯報，雙方組織搶救、保護事故現場。乙方負責通知家屬，做好事故善后處理工作。
四、其他未盡事宜：
五、附則
1、本協議自雙方簽字蓋章后生效，至勞動關系終止時結束。
2、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方單位：(蓋章)
法人代表：(簽字)
(或代理人)
乙方單位：(蓋章)
法人代表：(簽字)
(或代理人)
20xx年x月xx日
監理內部勞務分包協議書篇八
2.雙方確認：_________________本協議是雙方共同協商的結果,其內容是雙方真實意思表示,合法有效,雙方共同遵守。
3.乙方已清楚了解本協議所以條款的含義,無異議和不明確之處,愿意按協議約定嚴格執行。
4.本協議即雙方簽章生效,協議書一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
法定代表人：_________________
經辦人：_________________
簽訂日期：_________________
簽訂地點：_________________