通過簽訂裝修合同，可以確保施工方和甲方之間的權益得到保障。通過閱讀這些裝修合同范文，可以了解合同中各個條款的具體要求和涵義。
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇一
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該________________家裝施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
1、工程地點：
2、工程內容：
3、工程造價：
1、甲乙雙方均同意解除年月《________________家裝施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款________元，水電輕工輔料款________元，兩項合計________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
甲方：乙方：
_____年__月__日_____年__月__日。
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇二
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
第一條工程概況。
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
裝修面積：
第二條合同工期：
1、工期概況。
開工日期：_____
竣工日期：_____
合同工期總日歷天數(按發包人現場工程進度計劃)。
2、延期開工：承包人應按協議條款約定的開工日期開始施工。承包人不能按期開工的，應在協議條款約定的開工日期7日前以書面形式向發包人提出延期開工的理由和要求。發包人在7日內答復承包人。發包人7日內未做出答復的，視為同意承包人要求，工期相應順延。如發包人不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。如因發包人原因需延期開工的，應征得承包人同意，由此造成的損失由發包人承擔，并相應順延工期。
3、暫停施工(停工)：發包人在確有必要時可要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內向承包人提出處理意見。承包人應按發包人要求停止施工，并妥善保護已完工工程。承包人實施發包人的處理意見后，可提出復工要求，發包人應在48小時內給予答復。如發包人未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內未予答復的，承包人可自行復工。停工責任在承包人的，由承包人承擔發生的費用。
4、工期延誤。
由于以下原因造成工期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
(1)發包人未能按合同約定提供開工條件的。
(2)工程量變化和設計變更。
(3)7日內由于非承包人原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(4)發包人未按時支付工程款影響正常施工的。
(5)不可抗力和其他非承包人原因造成停工的。
出現以上情況時，承包人應在以上情況發生后7天內，就延誤的內容以書面形式向發包人提出報告。發包人在收到報告后15天內予以確認、答復。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人按協議條款約定承擔違約責任。
5、工期提前。
提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。對于承包人提前竣工，發包人不再另行支付費用。
第三條質量標準。
6、工程質量標準：合格。
6.1本工程質量標準需符合國家頒發的有關建筑裝修工程施工的規定;。
6.2本工程應符合雙方認可的設計圖紙、施工文件及驗收質量要求。
第四條合同價款。
7、本合同價款為：小寫rmb,大寫：人民幣圓整。
除本合同另有約定外，對于承包人完成本合同項下的所有工作，發包人不予支付其他任何費用。
第五條雙方一般權利和義務。
8、發包人派駐的代表。
姓名：職務：職權：對本合同的履行情況，對工程進度及質量管理、造價進行控制。
發包人代表在授權范圍內向承包人項目經理發出的任何書面形式的條件和指令，項目經理應予執行。
9、承包人派駐的項目經理。
姓名：職務：項目經理。
承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，并征得發包人同意。后任項目經理繼續行使合同文件約定的前任項目經理職權，履行前任項目經理的義務。發包人可以與承包人協商，建議更換其認為不稱職的項目經理。
雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權利，履行派出方的義務。
10、發包人權利義務。
10.1發包人權利。
10.1.1有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表，但應提前7日書面通知承包人。撤換后代表的權責不變。
10.1.2有權監督承包人履行各項合同義務。
10.1.3有權審批承包人編制的施工進度計劃。
10.1.4有權對工程質量、施工進度進行監督，參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
10.2發包人義務。
(1)施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：
(2)組織有關單位進行圖紙會審，向承包人進行設計交底。圖紙會審和設計交底時間：
(3)協調承包方同第三方的關系。
(4)按約定向承包人支付工程款。
11、承包人權利和義務。
11.1承包人權利。
11.1.1有權根據合同約定要求發包人支付合同價款。
11.1.2承包人項目經理認為發包人代表的指令不合理時，有權在收到發包人代表指令后24小時內向發包人代表提出修改指令的書面報告。如發包人代表堅持執行原指令的決定，承包人應予執行，但由于指令錯誤而發生的費用和給承包人造成的損失由發包人承擔。
11.2承包人義務。
11.2.1制定并組織落實施工進度計劃。
11.2.2遵守政府和有關主管部門對施工現場的一切規定和要求，如場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定，并承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
11.2.3安全施工。
11.2.3.1承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施(此項費用已計入合同價)，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
11.2.3.2承包人應按有關規定，嚴格安全防護和防火措施，并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失。非承包人責任造成的損失，由相應責任人承擔。
11.2.3.3發生傷亡事故，應在第一時間報有關部門及通知發包人，并按政府有關部門的要求處理。發包人應提供搶救搶險的必要條件，協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。
11.2.3.4按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與發包人協商安全防護措施，經發包人同意后實施，防護費用由發包人承擔。
11.2.3.5在未騰空和繼續使用的建筑物內施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內財產和人身安全。以上措施應報發包人同意，并由發包人承擔相應費用。
11.2.4對已進場的材料設備負照管責任。對已竣工工程在未正式交付發包人之前，應負責工程成品保護工作，直至工程驗收后移交。
11.2.5負責施工場地的清潔，符合環境衛生管理的有關規定。
11.2.6自備管道、線纜，自行配備、安裝配電箱、水表電表等，向水電源管理單位繳納水電等相關費用，費用已計入合同價。
11.2.7工程竣工資料整理組卷，相關費用已計入合同價。
11.2.8服從發包人現場管理。
11.2.9工程所需政府部門的相關手續的辦理。
12、施工組織設計。
承包人應在合同簽訂后日內，將施工組織設計(或施工方案)和進度計劃提交發包人。發包人應在日內予以批準或提出修改意見，逾期不批復，可視為該施工組織設計和進度計劃已經批準。承包人必須按批準的進度計劃組織施工，接受發包人對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，承包人應按發包人的要求提出措施，發包人代表批準后執行。
第六條質量與檢驗。
13、工程質量。
13.1工程質量應當達到本協議約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任;造成發包人方人身財產損失的，承包方應承擔賠償責任。
13.2雙方對工程質量有爭議，由雙方同意確定的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別按比例承擔。
14、檢查和返工。
14.1承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及發包人代表依據合同發出的指令施工，隨時接受代表的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按發包人及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。
14.2工程質量達不到約定標準的部分，發包人代表的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
第七條合同價款與支付。
15、合同價款調整及支付。
15.1本合同價款除合同另有約定以外的不再調整。
15.2工程預付款。
發包人向承包人預付工程款的時間：合同簽訂個工作日內。
預付款占合同價款總額的比例：%，計小寫：rmb大寫：人民幣圓整。
15.3、進度款支付：
分公司需在此填寫進度款支付方式，剩余10%款項發包人扣除作為該工程保修款，待保修期滿后發包人一次性支付承包人。
15.4承包人申請支付工程款時須向發包人出具相應金額的合法發票，否則發包人有權拒絕付款并不承擔任何違約責任。
第八條材料設備供應。
16、發包人供應材料設備的約定。
16.1發包人供應的材料和設備運至施工現場時，承包人負責清點，履行交接手續后，保管責任由承包人負責，由于保管不力或施工浪費給發包人造成的損失由承包人承擔。發包人始終有權對合同內的材料及設備自行采購。
16.2發包人供應的材料設備使用前，由承包人負責檢驗或試驗，不合格的不得使用。
17、承包人采購材料設備的約定。
17.1承包人負責采購材料設備的，應按照約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，生產廠家資質及必要的檢測報告等相關文件，對材料設備質量負責。承包人在材料設備到貨前24小時通知發包人代表清點驗收。
17.2承包人采購的材料設備與設計標準要求不符時，承包人應按發包人代表要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產品，并承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。
17.3承包人采購的材料設備在使用前，承包人應按發包人代表及相關規范的要求進行檢驗或試驗。測試結果不合格的材料，凡未采購的應停止采購，凡已采購運至現場的，應立即運出現場，因此造成的全部材料采購費用，由承包人承擔。檢驗或試驗費用由承包人承擔。
17.4發包人代表發現承包人采購并使用不符合設計和標準要求的材料設備時，應要求承包人負責修復、拆除或重新采購，由承包人承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。
17.5承包人需要使用代用材料時，應經發包人代表書面認可后才能使用，由此增減的合同價款雙方以書面形式議定。
第九條工程變更。
18、工程設計變更。
18.1施工中發包人需對原工程設計變更，應提前3天書面向承包人發出變更通知。承包人按照發包人代表發出的變更通知及有關要求，進行相應的變更，并及時辦理變更手續。
18.2施工中承包人不得擅自對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
18.3承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對圖紙及作法說明、施工組織設計的變更及對材料、設備的換用，須經發包人代表書面同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，并賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。
18.4所有設計變更，雙方均應辦理書面并加蓋公章的變更確認書。
19、其他變更。
合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商確定。
第十條竣工驗收與結算。
20、隱蔽工程的驗收。
具備隱蔽條件的工程部位，承包人應在自檢合格后48小時內以書面形式通知發包人驗收，驗收合格并經發包人代表在檢驗紀錄上簽字后，承包人才可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在限定時間內修改后重新驗收.
21、竣工驗收。
21.1工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定或行業慣例，向發包人提供完整竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。
21.2發包人收到竣工驗收報告后14天內組織有關單位驗收，并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
21.3發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后14天內不組織驗收，或驗收后14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
21.4工程竣工驗收通過，承包人應將竣工工程移交發包人，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后提請發包人驗收的日期。竣工日期也視為保修起始日期。
21.5發包人收到承包人竣工驗收報告后14天內不組織驗收，從第21天起承擔工程保管及一切意外責任。
21.6承包人應在竣工驗收后14日內提供完整的竣工資料及竣工圖3套，此費用已計入合同價格。
22、竣工結算。
22.1工程竣工驗收報告經發包人認可后14天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照合同約定的合同價款調整內容，進行工程竣工結算。
22.2發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料后28天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告后30天內向承包人支付工程竣工結算價款。
22.3工程竣工驗收報告經發包人認可后14天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付，發包人要求交付工程的，承包人應當交付;發包人不要求交付工程的，承包人承擔保管責任。
23、質量保修。
23.1承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
23.2工程結算款的10%作為工程保修金。發包人在保修期滿后14天內將工程保修金退還給承包人。
23.3工程保修期內，如工程使用出現質量問題，承包人必須24小時內進場維修，不能及時到場的，發包人有權委托其他單位或人員維修，費用從保修款中扣除，不足部分由承包人承擔。
23.4保修期從竣工驗收合格之日起算。保修期為年。
第十一條違約和爭議。
24、違約。
24.1本合同中關于發包人違約的具體責任如下：
發包人未按合同支付預付款及工程進度款時，每遲延一日應按未支付金額的萬分之五支付違約金。
24.2本合同中關于承包人違約的具體責任如下：
(1)承包人不能按合同約定期限開工或竣工的，每延遲一天按合同價款的千分之三作為違約金交付發包人，最高不超過合同價的10%,并賠償由此給發包人帶來的直接和間接損失。
(2)承包人不能按合同約定質量標準竣工的，按合同價款的3%作為違約金交付發包人，并賠償由此給發包人帶來的直接和間接損失。
(3)合同履行過程承包人在出現其它違約情況時，賠償由此給發包人帶來的直接和間接損失。
24.3違約方承擔違約責任后，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應繼續履行合同，以保持工程的連續性和已施工程的完好：
(1)合同已無法履行。
(2)甲、乙方協議停止施工。
(3)調解要求停止施工。
(4)仲裁要求停止施工。
(5)法院要求停止施工。
25、爭議。
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時協商解決不成的，向發包人所在地人民法院提起訴訟。除正在訴訟的爭議事項外，雙方應繼續行使其本合同項下的其余權利，并履行其本合同項下的其它義務。
第十二條合同解除與終止。
26、合同的解除。
26.1發包人承包人協商一致，可以解除合同。
26.2發包人延期支付工程款(進度款)超過56天，承包人有權解除合同。
26.3承包人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉包給他人，發包人有權解除合同。
26.4有下列情況之一的，發包人或承包人可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同無法履行;。
(2)因另一方違約致使合同無法履行。
26.5一方依據26.2、26.3、26.4款約定要求解除合同的，應以書面形式向違約方發出解除合同的通知，違約方必須在收到通知之日起7天內作出答復，超過7天不予答復視為同意解除合同，由違約方承擔違約責任。對解除合同有爭議的，按本合同條款第25條的約定處理。
26.6合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由解除合同的責任方承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
26.7合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
27、合同的終止。
27.1除本合同另有約定外，雙方履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包人向發包人交付竣工工程后，本合同即告終止。
27.2合同權利義務終止后，雙方應當遵循誠實信用的原則、履行通知、協助、保密等義務。
第十三條其他。
28、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
29、本合同一式肆份，發包人、承包人各執貳份，每份具有同等法律效力。
第十四條補充條款：
30、承包人要保質，保量按時完成該項工程，交發包人使用。
附件：
(1)合同裝修預算。
(2)施工項目方案。
(3)相關費用表。
發包人：
承包人：
簽訂日期：
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇三
分包單位:______。
簽訂日期:______
為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針，嚴格執行勞動保護和安全生產的法律、法規，強化安全生產管理，落實安全生產責任制，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行，特簽訂本協議。
一、安全生產方面甲方的責任與義務。
1、貫徹落實國家及北京市有關施工現場安全生產、文明施工的法規和管理規定。
2、協助乙方了解甲方有關安全生產的規章制度，協助乙方解決施工過程中碰到的各種涉及安全的問題。從思想上和組織上應把乙方安全生產管理納入甲方統一的安全管理體系之中。
3、甲方對乙方進場的人員組織進行三級安全教育和經常性安全教育，并檢查乙方班組級安全教育情況。
4、甲方負責編制安全技術措施和各種專項施工方案，并監督檢查其落實情況。
5、甲方根據相關規定對分包單位進行安全技術交底，并定期檢查安全技術交底執行情況。
6、由甲方提供的機械設備、腳手架材料、臨時用電等設施，在搭設、安裝完畢交付使用前，甲方應組織有關人員按規定進行驗收，驗收合格后方可由乙方使用，嚴禁在未經驗收或驗收不合格的情況下投入使用。
7、甲方有權要求乙方立刻撤走現場內不遵守、執行安全生產法律法規、標準、操作規程、安全條例和指令的人員，無論在任何情況下，此人不得再雇傭于現場。
8、對不符合安全規定的，甲方安全管理人員有權要求停工，整改合格后方可繼續施工。
9、違反安全生產、治安、消防、文明施工規定的行為，甲方依據相關規定有權對乙方進行經濟處罰。
二、安全生產方面乙方的責任與義務。
1、乙方必須貫徹執行國家、北京市、行業主管部門的安全生產、勞動保護、消防、食品安全的法律法規、條例、規定;遵守甲方的安全生產管理制度、規定及要求，并積極參加各種有關促進安全生產的各項活動。
2、乙方應按有關規定，采取嚴格的安全防護措施。由于未執行安全生產的法律法規、規章制度或自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發生的費用由乙方承擔。非分包方責任的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
3.乙方要服從甲方的安全生產管理。乙方的負責人必須對本單位人員進行安全教育，以增強安全意識及自我保護能力，自覺遵守安全生產制度。
4、乙方必須認真貫徹執行甲方的施工安全技術措施、專項施工方案、分部分項、分工種施工安全技術交底要求，并檢查施工人員落實情況。乙方應進行了經常性的督促、指導，確保施工安全。
5、乙方應落實甲方對生活區域的消防、治安、食品安全方面的各項安全規定及要求。對生活區的消防、治安、食品安全等方面的工作負責。應經常檢查督促本單位人員自覺做好各方面工作。
6、乙方應按規定，認真開展班級安全活動。參加安全教育活動，以及安全、防火、生活衛生等檢查，并及時對事故隱患進行整改。
7、乙方人員入場一律接受三級安全教育，考試合格后方準進入現場施工。如果乙方的人員需要變動，必須提出計劃報告甲方，按規定進行教育、考核合格后方可上崗。
8、乙方的特種作業人員的配置必須滿足施工需要，特種作業人員必須持特種操作證方可上崗。
9、乙方在施工期間必須接受甲方的檢查、督促和指導。
10、乙方必須依據相關法規配備專職安全生產管理人員。必須每日上班前對作業環境、設施設備的安全狀態進行認真的檢查，對檢查發現的安全隱患，應及時上報甲方安全管理人員，整改合格后方可作業。
11、乙方的負責人和專職安全管理人員應在本隊人員作業過程中巡視檢查，隨時糾正違章行為。下班前對作業中使用的設施設備進行檢查，確認機電拉閘斷電箱門上鎖，用火熄滅，活完料凈場地清等情況無誤后方準離開現場。
12、乙方必須嚴格執行檢查整改消項制度。
13、乙方必須執行安全防護設施、設備驗收制度和施工作業轉換后的交接檢驗制度;。
14、分包方自帶的各類施工機械設備，必須是合格產品，且機械性能良好、各種安全防護裝置齊全、靈敏、可靠。
15、乙方的中小型機械設備和一般防護設施執行自檢后報甲方驗收，合格后方可使用。
16、乙方自帶或租賃的大型防護設施、材料和大型機械設備，在自檢的基礎上向甲方申報驗收，驗收合格后方可使用。
17、乙方負責提供的勞動防護用品必須是合格產品。對個人勞動防護用品如：安全帽、安全帶、面罩、眼罩、護耳、絕緣手套、絕緣鞋等定期定量供應，并建立勞動防護用品采購、發放記錄。
19、發生生產安全事故乙方必須及時向甲方報告。同時參加搶救工作，采取相應的措施保護好現場。乙方要積極配合甲方上級部門、政府部門對事故的調查和現場勘查。凡因乙方隱瞞不報、做偽證或擅自拆毀事故現場，所造成的一切后果均由乙方承擔。
20、如果發生因工傷亡事故，乙方應積極配合甲方做好事故的善后處理工作。乙方應直接負責傷亡者家屬的接待善后工作，因此發生的費用由乙方先行支付，待事故調查清楚后由責任方支付。
21、乙方要教育和約束自己的職工嚴格遵守施工現場安全管理規定，對遵章守紀者給予表揚和獎勵，對違章作業、違章指揮、違反勞動紀律和規章制度者給予處罰。
三、消防工作甲乙雙方的責任與義務：
1、甲、乙雙方必須認真遵守國家的有關法律、法規及建設部和、建委頒發的有關治安、消防、交通安全管理規定及條例。
2、甲方應建立并監督檢查施工現場、生活區的消防安全措施及消防安全管理制度的落實情況，對存在的安全隱患及時簽發安全隱患通知書，責令乙方進行整改，未按要求進行整改的，甲方有權按規定對乙方進行經濟處罰。
3、乙方應嚴格按甲方消防保衛制度的要求建立義務消防隊，負責現場初期火災的撲救工作。
四、現場文明施工及其人員管理方面甲乙雙的責任與義務：
1、甲方負責制定現場安全文明施工的各項管理規定及要求。在現場布置、設施投入、人員管理等方面統一管理。
2、乙方應對其人員加強教育，防止其勞務人員發生任何違法或妨礙治安的行為，保持安定局面。并且保護工程周圍人員和財產不受上述行為的危害，否則由此造成的一切損失和費用均由乙方自己負責。
3、乙方必須遵守甲方有關文明安全施工、消防保衛、環保衛生、料具管理和環境保護等方面的各項管理規章制度，同時必須按照要求，采取有效的防擾民、防噪聲、防空氣污染、防道路遺灑和垃圾清運等措施。
4、乙方必須嚴格執行保安制度、門衛管理制度，工人和管理人員要舉止文明、行為規范、遵章守紀、對人有禮貌，禁止喝酒作業、尋釁鬧事。
5、乙方應嚴格按照生活區管理制度、工地食堂管理制度的要求采取預防措施，確保不發生食物中毒及傳染病。
五、安全管理協議書的份數。
本協議書一式三份，由雙方各持一份，報公司工程部備案一份。
六、有效期。
本協議書自簽字(蓋章)之日起生效，待工程竣工自行解除。
甲方(總包方蓋章)：乙方(分包方蓋章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：
簽訂日期：
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇四
經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。
甲乙雙方于___年___月___日簽定的《裝修施工合同》即日終止。
甲方支付的設計定金人民幣_____元，首付工程款_____，兩項合計人民幣_____元。
乙方前期工程費用如下：
1、水電安裝工程：_____;。
現已完成工程按總價_____元。
2、設計費：123平方米*_____元/方=_____元;。
3、拆墻及清運費：_____元;。
4、材料搬運費：_____元;。
5、兔寶寶材料約_____元;。
合計人民幣共：_____元;。
前期工程的水電、板材的材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。
本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：乙方簽字：
日期：日期：
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇五
甲方：
乙方：
丙方：
乙方于_________年___月________日與________有限公司（甲方更名前公司）___簽訂了_____有限公司___項目《建設工程施工合同》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件（以下統稱為“原合同”），現甲、乙、丙三方就解除上述合同、補充協議書等原合同事宜經充分協商一致，達成以下協議。
一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的關聯方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等，包括但不限于執行中甲方的擔保責任等內容，由乙方負責自行解決，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
三、乙方、丙方必須按業主、監理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善_______年_____月____日前施工工程部分的資料，丙負責完善_______年_____月____日后施工工程部分的'資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監督，并承擔因此引起的一切責任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作內容（_____________等）工程造價：
1、_______年___月___日前完成部分：按____工程咨詢有限公司《_____公司________造價司法鑒定》的司法鑒定結果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
2、_____年___月_____日至_____年__月___日期間完成部分：按_____造價咨詢有限公司的審計結果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
五、工程款支付：
1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款（含針對本工程所支付的各項費用，包括但不限于_____年___月__日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位______工程有限公司的借款人民幣_____萬元）按其財務要求予以確認，并按要求開具正規稅務發票，否則，甲方有權不支付有關工程款項。
2、本協議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內容結算款的支付：
2.1該部分工程現存的質量問題，由乙方委托有資質的單位進行整改。整改費用合計____萬元（小寫：______元），由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關單位。
2.2本協議第2.1條質量整改工作完成，并通過有關質量檢測部門驗收后，支付至最終結算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質量保證金，保修期按國家規定執行，在整體工程驗收完兩年后按實際發生的費用結算，余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。
3、本協議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內容結算款的支付：
3.1按甲、丙雙方新合同及聯合聲明等約定支付條款支付。
3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關費用___萬元（小寫：____元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。
4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規定進行前期已支付工程款的確認并提供發票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發票后才予支付后期各項工程款。
六、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容后，與工程結算款一并無息返還。
七、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣_____元（小寫：____元）由乙方提供相關票據后同工程結算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費用人民幣_____元（小寫：____元）按甲、乙雙方于_____年____月_____日簽訂的補充協議中約定的承擔比例（即雙方各承擔一半）同工程結算款一并支付。
八、_____年___月______日后，施工的______等工程所涉及的債權債務由_____工程有限公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
九、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十、本協議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監理一份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
簽訂時間：簽訂時間：
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇六
甲方：________________有限公司(如甲方不是本公司，要調整)。
乙方：_________________(若是法人，需與營業執照名稱一致，若是自然人，則同于身份證)身份證號碼：_________________(若是自然人，即留存此項)。
5、本協議一式2份，甲乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________。
代表：_________________代表：_________________。
日期：_________________日期：_________________
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇七
依照《民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就__________________________施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
(一)工程概況：
1、工程地點：__________________________。
2、工程內容：__________________________。
(二)協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項合計_____________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費_____________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的`違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
甲方：_______________________。
乙方：__________________________。
________年___月___日。
________年___月____日。
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇八
依照《中華人民共和國民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就__________________________施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
(一)工程概況：
1、工程地點：__________________________。
2、工程內容：__________________________。
(二)協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項合計_____________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費_____________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
________年___月___日________年___月____日。
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇九
原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。
經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。
審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。
審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。
本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：
如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇十
因原租賃合同解除而產生的糾紛，如果出租人未將次承租人作為被告的，考慮到判決生效后的執行問題以及保護次承租人利益的需要，原則上可以追加次承租人作為無獨立請求權的第三人參與訴訟。如果次承租人人數過多，且各方的利益也不同，則不宜追加次承租人為第三人，可根據情況需要，由當事人另行訴訟。
次承租人要求承租人解除合同并賠償裝修等添附損失的，屬于合同當事人之間的糾紛，一般無須追加出租人為案件的第三人。
租賃房屋與其添附物，屬于動產與不動產的附合。附合是指不同所有人的物密切結合在一起而形成新的物，對原物雖然尚能分明，但無法分離或者分離后會大大降低新物的價值。民法理論認為，不動產所有人可以取得添附于不動產的動產所有權。
動產與不動產附合，一般以不動產為主物，由不動產所有人取得附合其上的從物的所有權。對于不動產所有人取得添附物后，動產所有人能享有何種權利的問題，我國臺灣地區民法第816條規定，動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。但原動產所有人可依不當得利的規定請求其動產的價值相當的補償。
德國民法典第946條規定："動產與土地附合成為土地之同一體的構成部分者，土地所有權擴充到該動產。"但應補償動產所有人的損失。最高人民法院《關于貫徹執行中華人民共和國民法通則若干問題的意見(試行)》第86條規定："非產權人在他人的財產上增添附屬物，財產所有人同意增添，并就財產返還時附屬物如何處理有約定的，按約定辦理;沒有約定又協商不成，能夠拆除的，可以責令拆除;不能拆除的，也可以折價歸財產所有人;造成財產所有人損失的，應當負賠償責任。"。
我國《合同法》第二百二十三條規定："承租人經出租人同意，可以就租賃物進行改善或者增設他物。承租人未經出租人同意，對租賃物進行改善或者增設他物的，出租人可以要求承租人恢復原狀或者賠償損失。"。
從以上規定看出，各國法律對添附物的處理都較為籠統，我國《合同法》將其區分為經出租人同意的添附和未經出租人同意的添附兩種情況，但該規定還是比較原則、簡單，不能適應司法實踐的具體情況。而且僅僅規定了是否可以進行添附或者裝修，而沒有規定對于添附物如何處理。
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇十一
乙方：______________。
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該世紀名園1—2—702家裝施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
一、工程概況：
1、工程地點：時光街與裕華路交叉口世紀名園小區1—2—702。
2、工程內容：室內設計和裝修施工。
3、工程造價：約______________。
二、協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除年月《世紀名園家裝施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款5000元，水電輕工輔料款4140.5元，兩項合計9140.5元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費5258.4元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
甲方：______________乙方：______________。
_____年__月___日_____年__月___日。
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇十二
依照《民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就__________________________施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
(一)工程概況：
1、工程地點：__________________________。
2、工程內容：__________________________。
(二)協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的.權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項合計_____________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費_____________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
甲方：_______________________。
_______年___月___日。
乙方：__________________________。
________年___月____日。
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇十三
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就__________________________施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
(一)工程概況：
1、工程地點：__________________________。
2、工程內容：__________________________。
(二)協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項合計_____________元。
3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費_____________元。
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。
________年___月___日________年___月____日。
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇十四
新蒲建設集團有限公司，新蒲建設集團有限公司許昌分公司：經公開招標，你公司中標我公司開發的溪雅苑二期13-15樓工程三標的'總承包施工。我公司與你公司分別在20xx年4月19日和20xx年4月20日簽署建設工程施工合同和補充協議。因你公司于停工后惡意停工至今，期間監理公司多次書面通知，我公司也書面送達合同履約風險告知書，催促你公司盡快復工，而你公司至今不能復工，至此你公司已停工天，造成工期延誤天，延誤竣工至今日已天，你公司此番違反合同的惡意違約行為，已造成我公司巨額經濟損失，我公司無法再容忍貴公司惡意拖延工期，決定與你公司解除于20xx年4月19日簽署的建設工程施工合同和于20xx年4月20日簽署補充協議。有關你公司惡意違約造成的我公司的巨額經濟損失，我公司將通過司法途徑維護自身合法權益。
20xx年10月24日。
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇十五
丙方：-------工程有限公司。
監理公司：-------監理中心有限公司。
乙方于200--年--月--日與-----有限公司（甲方更名前公司）簽訂了-----有限公司---項目《建設工程施工合同》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件（以下統稱為“原合同”），現甲、乙、丙、監理公司四方就解除上述合同、補充協議書等原合同事宜經充分協商一致，達成以下協議。
一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的關聯方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等，包括但不限于執行中甲方的擔保責任等內容，由乙方負責自行解決，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
三、乙方、丙方必須按業主、監理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負責完善xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監督，并承擔因此引起的一切責任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作內容（-------------等）工程造價：
1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價司法鑒定》的司法鑒定結果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分：按-----造價咨詢有限公司的審計結果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
五、工程款支付：
1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款（含針對本工程所支付的各項費用，包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬元）按其財務要求予以確認，并按要求開具正規稅務發票，否則，甲方有權不支付有關工程款項。
2、本協議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內容結算款的支付：
該部分工程現存的質量問題，由乙方委托有資質的單位進行整改。整改費用合計----萬元（小寫：------元），由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關單位。
本協議第條質量整改工作完成，并通過有關質量檢測部門驗收后，支付至最終結算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質量保證金，保修期按國家規定執行，在整體工程驗收完兩年后按實際發生的費用結算，余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。
3、本協議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內容結算款的支付：
按甲、丙雙方新合同及聯合聲明等約定支付條款支付。
乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關費用---萬元（小寫：----元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。
4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規定進行前期已支付工程款的確認并提供發票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發票后才予支付后期各項工程款。
六、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容后，與工程結算款一并無息返還。
七、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣-----元（小寫：----元）由乙方提供相關票據后同工程結算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費用人民幣-----元（小寫：----元）按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補充協議中約定的承擔比例（即雙方各承擔一半）同工程結算款一并支付。
八、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的債權債務由-----工程有限公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
九、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十、本協議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監理一份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
-----工程建設監理中心乙方（蓋章）：
有限公司（蓋章）法定代表人（簽章）：
法定代表人：委托代理人（簽章）：
委托代理人：簽訂時間：
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇十六
乙方：
丙方：
議。
一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。
所有責任及甲方因此所受損失。
三、乙方、丙方必須按業主、監理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善20xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負責完善20xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監督，并承擔因此引起的一切責任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作內容（-------------等）工程造價：
結算。
的審計結果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
五、工程款支付：
具正規稅務發票，否則，甲方有權不支付有關工程款項。
2、本協議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內容結算款的支付：
2.1該部分工程現存的質量問題，由乙方委托有資質的單位進行整改。整改費用合計----萬元（小寫：------元），由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關單位。
2.2本協議第2.1條質量整改工作完成，并通過有關質量檢測部門驗收后，支付至最終結算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質量保證金，保修期按國家規定執行，在整體工程驗收完兩年后按實際發生的費用結算，余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。
3、本協議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內容結算款的支付：
3.1按甲、丙雙方新合同及聯合聲明等約定支付條款支付。
寫：----元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。
4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規定進行前期已支付工程款的確認并提供發票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發票后才予支付后期各項工程款。
八、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容。
后，與工程結算款一并無息返還。
例（即雙方各承擔一半）同工程結算款一并支付。
公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
十、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十一、本協議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監理一份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
-----工程建設監理中心乙方（蓋章）：
有限公司（蓋章）法定代表人（簽章）：
法定代表人：委托代理人（簽章）：
委托代理人：簽訂時間：
最新裝修合同解除協議（模板17篇）篇十七
乙方：上海xx室內外設計裝潢有限公司。
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該xx路xx弄xx號xxx室裝修施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：
一、工程概況：
1、工程地點：______________。
2、工程內容：室內設計和裝修施工。
3、工程造價：______________元（大寫）。
二、協議內容：
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號xxx室裝修施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款20xx元。
3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計：
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請他人處理，并拒付垃圾清運費。
本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
甲方：______________乙方：______________。
_____年__月___日_____年__月___日。