通過簽署合同協議，可以確保雙方的權益得到保護，避免出現爭議。以下是一份標準合同協議樣板，可以根據需求進行個性化修改。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇一
甲方：(定作方)。
乙方：
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物。
服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注。
二、面料、輔料質量標準和要求。
三、服裝款式特點和制作要求。
四、服飾質量標準和驗收方法。
五、量體時間。
本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求。
七、結算方式和付款期限。
八、交貨期限、地點、方式。
乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議。
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇二
一、委托加工項目。
1、委托加工產品：_____________________。
2、數量：以甲方下單為準、
3、單價：_______________。
4、交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式。
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限。
1、面料、輔料質量的確認;。
2、顏色、尺碼規格的確認;。
3、繡制杉杉標徽工藝的確認;。
4、縫紉手工藝的確認;。
5、其他質量問題的確認;。
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;。
7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;。
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限。
2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;。
3、銷售期限：_______________________。
九、結算方式。
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________。
開戶銀行：_______________________。
銀行賬號：_______________________。
十、違約責任。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
8、每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;。
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式。
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項。
企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章)：________________。
單位地址：__________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話：______________________。
_________年_______月______日。
簽訂地點：__________________。
乙方(章)：________________。
單位地址：__________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話：______________________。
_________年_______月______日。
簽訂地點：__________________。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇三
甲方：（定作方）。
乙方：（承攬方）。
經雙方友好協商，依據《民法典》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物。
服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注。
二、面料、輔料質量標準和要求。
三、服裝款式特點和制作要求。
四、服飾質量標準和驗收方法。
五、量體時間。
本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求。
七、結算方式和付款期限。
八、交貨期限、地點、方式。
乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議。
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同。
甲方：乙方：
年月日年月日。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇四
為了保持貴我雙方良好的合作態勢，追求雙方互利共贏，長期發展，按質按量按期完成生產任務，特制定如下加工協議，以期雙方共同遵守：
凡自愿接受本“加工協議”下所有條款，并愿常年承接我司訂單的合作單位，由加工方申請，我司可提前半個月至一個月安排生產計劃，并下達“縫制外發加工計劃單”，由雙方簽字書面敲定品種、交期及價格。
“縫制外發加工計劃單”一旦簽字認可，雙方必須遵照執行。如我方臨時變更品種，須征得加工方認可，并調劑替代品種，以保證加工單位生產不脫節。如加工方原因或由于我方衣片、輔料推遲，造成加工方不能按計劃執行訂單，必須提前通知我方(最遲在提取或送達衣片當日)，征得同意后重新調整并書面確認新交期。加工方在接收衣片后，任何時候再提出不做或推遲交期的，均視為違約。有違約表現的，取消加工資格，并視損失大小承擔違約責任。
訂單補數加工方有義務按照我方要求按期完成。
衣片、輔料實行當面點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回報，并原物不動，等待我司處理。清理交接清楚后，如再有短少，實行有償追補，在加工費中扣除。
包袱布與衣片同時交接。
1、必須先封樣后生產，嚴格按照我司封樣意見和工藝要求執行。未經我司封樣，擅自生產造成的損失由加工方承擔。
2、必須服從我司品質管理人員的指導。產品開裁、投縫、整燙前一天，必須告知我廠外加工負責人，以便安排工藝人員現場排版或品質人員跟單。
3、必須保持生產機臺和現場衛生，杜絕油漬、土污漬等。
4、回修一律由加工方派人來我廠進行。如加工方不派人來，而委托我司回修的(須征得我司認可)，則按0.50元/件收取回修費，在加工費中扣除(回修工作量大的另議)。
成品交貨實行當面點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回傳，并原物不動，等待加工方來人處理(次日未來人處理的，視做認可)。清理交接清楚后，如有短少，實行成本價賠償，在加工費中扣除。
成品交貨時必須同時退回包袱布，多余縫線、輔料等。包袱布如有短少，按5元/塊計價賠償。超用面輔料按成本價收取費用。
由加工方先報價，再由我司定價下單(特殊品種可由雙方約定，待交貨后定價)。我司不接受在生產過程中要求定價或變更價格。
訂單任務完成后由加工單位與我方加工負責人核對加工數量，報總經理審批，再通知加工方開具增值稅發票。我司收到發票后，在交貨后一個月內付款。
如有爭議或糾紛，按“合同法“執行。
以上條款雙方認可后簽字蓋章，并遵照執行。
委托加工方加工方代表。
代表。
日期：
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇五
承攬方(乙方)：_____________________。
1、委托加工產品：_____________________。
2、數量：以甲方下單為準。
3、單價：_______________。
4、交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。
1、面料、輔料質量的確認;。
2、顏色、尺碼規格的確認;。
3、繡制杉杉標徽工藝的確認;。
4、縫紉手工藝的確認;。
5、其他質量問題的確認;。
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;。
7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
??????甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝。
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;。
3、銷售期限：_______________________。
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________。
開戶銀行：_______________________。
銀行賬號：_______________________。
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰。
4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。
5、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金。
6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金。
7、每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元。
8、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章)：________________。
單位地址：__________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話：______________________。
_________年_______月______日。
簽訂地點：__________________。
乙方(章)：________________。
單位地址：__________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話：______________________。
_________年_______月______日。
簽訂地點：__________________。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇六
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、簽定時間：_____年__月__日。
交貨地點：_____________。
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼________元/粒，鈕門________元/粒，打棗________元/粒，剪線________元/件。
十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計)，超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇七
法定住址：_____________________________。
法定代表人：___________________________。
職務：_________________________________。
委托代理人：___________________________。
身份證號碼：___________________________。
通訊地址：_____________________________。
郵政編碼：_____________________________。
聯系人：_______________________________。
電話：_________________________________。
傳真：_________________________________。
帳號：_________________________________。
電子信箱：_____________________________。
定作人：_______________________________。
法定住址：_____________________________。
法定代表人：___________________________。
職務：_________________________________。
委托代理人：___________________________。
身份證號碼：___________________________。
通訊地址：_____________________________。
郵政編碼：_____________________________。
聯系人：_______________________________。
電話：_________________________________。
傳真：_________________________________。
帳號：_________________________________。
電子信箱：_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費。
定作物名稱。
型號。
規格。
質量要求。
計量單位。
數量。
加工費。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標準及方法。
包裝標準。
包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔。
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱。
型號。
規格。
質量要求。
計量單位。
數量。
單價。
總價。
圖紙、技術資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數量。
包裝要求。
檢驗方法。
運輸方法和運費承擔。
第六條圖紙提供。
第七條轉包。
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密。
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助。
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監督。
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
3．雙方通過書面協議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十七條質量保證。
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任。
1．承攬人的違約責任。
（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的.有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任。
（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證。
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓。
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________。
法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______。
委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇八
甲方：(定作方)。
乙方：(承攬方)。
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物。
服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注。
二、面料、輔料質量標準和要求。
三、服裝款式特點和制作要求。
四、服飾質量標準和驗收方法。
五、量體時間。
本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求。
七、結算方式和付款期限。
『該文章由(本站)整理，版權歸原作者、原出處所有。』。
八、交貨期限、地點、方式。
乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議。
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇九
一、委托加工項目。
1.委托加工產品：_____________________。
2.數量：以甲方下單為準.
3.單價：_______________。
4.交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式。
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準。
1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2.技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）。
四、乙方對質量負責的范圍及期限。
1.面料、輔料質量的確認；
2.顏色、尺碼規格的確認；
3.繡制標徽工藝的確認；
4.縫紉手工藝的確認；
5.其他質量問題的確認；
6.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題；
7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求。
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；
3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準），并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；
2.于甲方指定的地點_________交貨。
3.運輸方式為_________；運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限。
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%；
3.銷售期限：_______________________。
九、結算方式。
1.在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________。
開戶銀行：_______________________。
銀行賬號：_______________________。
十、違約責任。
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
8.每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元；
9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式。
民法院管轄。
十二、其它事項。
企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：__________????乙方（蓋章）：__________。
授權代表（簽字）：______?????授權代表（簽字）：______。
簽訂地點：______________?????????????????。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇十
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
品名：________________貨號：_______________。
面料：________________顏色：_______________。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇十一
為了保持貴我雙方良好的合作態勢，追求雙方互利共贏，長期發展，按質按量按期完成生產任務，特制定如下加工協議，以期雙方共同遵守：
一、訂單下達。
凡自愿接受本“加工協議”下所有條款，并愿常年承接我司訂單的合作單位，由加工方申請，我司可提前半個月至一個月安排生產計劃，并下達“縫制外發加工計劃單”，由雙方簽字書面敲定品種、交期及價格。
二、交期確定。
“縫制外發加工計劃單”一旦簽字認可，雙方必須遵照執行。如我方臨時變更品種，須征得加工方認可，并調劑替代品種，以保證加工單位生產不脫節。如加工方原因或由于我方衣片、輔料推遲，造成加工方不能按計劃執行訂單，必須提前通知我方，征得同意后重新調整并書面確認新交期。加工方在接收衣片后，任何時候再提出不做或推遲交期的，均視為違約。有違約表現的，取消加工資格，并視損失大小承擔違約責任。
訂單補數加工方有義務按照我方要求按期完成。
三、衣片、輔料交接。
衣片、輔料實行當面點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回報，并原物不動，等待我司處理。清理交接清楚后，如再有短少，實行有償追補，在加工費中扣除。
包袱布與衣片同時交接。
四、品質管理。
1、必須先封樣后生產，嚴格按照我司封樣意見和工藝要求執行。未經我司封樣，擅自生產造成的損失由加工方承擔。
2、必須服從我司品質管理人員的指導。產品開裁、投縫、整燙前一天，必須告知我廠外加工負責人，以便安排工藝人員現場排版或品質人員跟單。
3、必須保持生產機臺和現場衛生，杜絕油漬、土污漬等。
4、回修一律由加工方派人來我廠進行。如加工方不派人來，而委托我司回修的，則按_____________元/件收取回修費，在加工費中扣除。
五、成品交接。
成品交貨實行當面點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回傳，并原物不動，等待加工方來人處理。清理交接清楚后，如有短少，實行成本價賠償，在加工費中扣除。
成品交貨時必須同時退回包袱布，多余縫線、輔料等。包袱布如有短少，按_____________元/塊計價賠償。超用面輔料按成本價收取費用。
六、加工價格。
由加工方先報價，再由我司定價下單。我司不接受在生產過程中要求定價或變更價格。
七、加工費結算。
訂單任務完成后由加工單位與我方加工負責人核對加工數量，報總經理審批，再通知加工方開具增值稅發票。我司收到發票后，在交貨后一個月內付款。
八、“縫制外發加工計劃單”，“成衣工藝”，“封樣意見”等，均為本協議不可分割的一部分。
如有爭議或糾紛，按“民法典“執行。
以上條款雙方認可后簽字蓋章，并遵照執行。
日期：__________________________
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇十二
對於加工。
合同。
有時定作人提供大部分原材料由承攬人負責部分輔助材料。其特點為定作人提供全部或大部分原材料承攬人收取的報酬基本為加工費。加工合同是最為常見的承攬合同之一。既常見于生產中也常見于生活中。以下是本站小編為大家精心準備的：服裝廠加工合同。
協議書。
甲方：(定作方)。
乙方：(承攬方)。
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物。
服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注。
二、面料、輔料質量標準和要求。
三、服裝款式特點和制作要求。
四、服飾質量標準和驗收方法。
五、量體時間。
本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求。
七、結算方式和付款期限。
『該文章由(本站)整理，版權歸原作者、原出處所有。』。
八、交貨期限、地點、方式。
乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議。
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
定作方(甲方)：，身份證號：。
承攬方(乙方)：，身份證號：。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。
一、委托加工項目。
品名。
規格。
單位。
數量。
(以甲方下單為準)。
單價。
備注。
二、委托加工方式。
1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，并由本站甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_______年_____月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限。
1、面料、輔料質量的確認;。
2、顏色、尺碼規格的確認;。
3、繡制商標工藝的確認;。
4、縫紉手工藝的確認;。
5、其他質量問題的確認;。
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;。
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限。
1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;。
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結算。
1、加工單價：_______元/套，大寫：
2、結算日期：按月結算，依據實際制衣件數，經雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力。
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，本站但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任。
(一)甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少于合同約定的，乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
十一、解決合同糾紛的方式。
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定：
甲方(章)：
乙方(章)：
地址：
地址：
電話：
電話：
定作方：(以下簡稱甲方)____________________________。
承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品。
品名：________________貨號：_______________。
面料：________________顏色：_______________。
尺碼：________________。
第二條服裝數量。
1、計量單位：套(上衣、褲子)。
2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
第三條原材料的提供。
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條服裝質量。
加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條服裝款式和規格。
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
第六條報酬。
1、加工單價：_______元/套。
第七條包裝方式。
內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。
第八條服裝交付。
1、交貨地：
2：運輸費用由甲方負擔。
3:產品的交(提)貨期限：________年____月____日。
第九條服裝驗收。
1.驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：__________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條定金/預付貨款。
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算。
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十七條爭議解決。
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇十三
委托方：____________________________________(以下簡稱甲方)。
法定代表：__________________________________。
受托方：____________________________________(以下簡稱乙方)。
法定代表：__________________________________。
甲乙雙方經過充分和友好的協商，在平等互利基礎上，就甲方委托乙方加工____________，一事共同達成如下協議：
甲方委托乙方為甲方加工__________，加工數量、款式、規格、單價如下表格：
產品名稱。
規格。
單位。
數量。
單價。
備注。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇十四
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。
一、在大貨投產生產前乙方任意碼制作確認樣經甲方技術部門確認后方可投產。
二、按甲方提供的樣品、品質要求操作生產，若乙方生產途中品質不合格，或工廠有變故，生產能力不足或轉發其他廠家生產，甲方有權收回訂單，終止合同，甲方不支付任何費用。
三、乙方有義務隨時向甲方自動報告生產進度和品質狀況，以便甲方向客戶反饋生產情況;并配合甲方qc不定期的檢驗、查貨，如謊報、虛報生產進度和品質狀況而無法實施驗貨或多次驗貨不合格，由此造成的`損失全部由乙方承擔。
四、檢驗方式：
甲方技術部門品檢到乙方工廠抽查、指導為隨機查貨，其結果并不能免除貨物抵達市場分發銷售出去后可能隱藏的品質問題。同時乙方加工的成品必須檢驗合格后方可送到甲方驗收。如成品質量不合格，乙方負責重新檢驗、返工，合格后包裝。
五、付款方式：
經甲方品管部門檢驗合格出貨后，先與甲方倉庫部門核實材料用料，并持該書面合同到甲方財務部門對帳確認后45天內，甲方付清乙方所有貨款。
六、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
七、本合同一式二份，甲乙雙方代表簽字確認后各持一份，并具有同等法律效力，傳真件也具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇十五
定作方：
承攬方：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式。
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。
定作方：
承攬方：
_____年_____月_____日。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇十六
乙方：____________________。
甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，在友好協商的基礎上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。
第一條：甲方接受乙方的委托生產加工以下產品：
第二條：甲方須于____________年________月________日前將乙方委托生產加工的產品交付給乙方。
第三條：乙方須先預付給甲方人民幣__________元作為生產貨物的訂金，剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條：產品質量、款式、規格按乙方的要求及提供的樣品生產。
第五條：產品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費用由乙方承擔。
第六條：發往_______________市以外的貨物，其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條：甲方須按合同約定的時間按時交貨，如逾期按合同總額的_____%付給乙方違約金。
第八條：乙方須按合同約定的時間按時付款，如逾期按合同總額的_____%付給甲方違約金。
第九條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的，本合同無效。
第十條：本合同未盡事宜，經雙方協商后可另擬補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效應。
第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議，應友好協商解決。如無法協商解決的，任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
第十三條：本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇十七
甲方：
乙方：
甲方生產過程中因部分工件需要噴漆處理，經考察，確定乙方為加工合作單位。經雙方充分協商，就合作事宜達成如下協議：
一、乙方必須具備噴漆加工的所有資質。
二、加工合作期限：自20__年__月__日起至20__年__月__日止。
三、合作期限內，甲方對乙方承攬加工件的質量、供給能力等進行監督和檢查。
四、乙方必須按照甲方下達的生產訂單進行生產，未經甲方允許，不得轉由其他單位生產。
五、乙方為甲方加工工件，原則上實行包工包料的方式。
六、甲方委托乙方加工產品的價格，按照甲方訂單核實的價格或雙方協商的`價格表執行，任何一方不得擅自變更。
七、雙方約定的結算方式：每一批次完工結賬。
八、本協議雙方蓋章或簽字生效，一式二份，具有法律效力。
甲方代表：乙方代表：
20__年__月__日20__年__月__日。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇十八
加工合同是承攬人根據定作人要求的品種、數量、質量及規格等內容，使用定作人提供的原材料，利用自己的設備、勞動為其加工特定的產品，定作人給付報酬的協議。以下是本站小編為大家精心準備的：服裝廠加工。
為了保持貴我雙方良好的合作態勢，追求雙方互利共贏，長期發展，按質按量按期完成生產任務，特制定如下加工協議，以期雙方共同遵守：
一、訂單下達。
凡自愿接受本“加工協議”下所有條款，并愿常年承接我司訂單的合作單位，由加工方申請，我司可提前半個月至一個月安排生產計劃，并下達“縫制外發加工計劃單”，由雙方簽字書面敲定品種、交期及價格。
二、交期確定。
“縫制外發加工計劃單”一旦簽字認可，雙方必須遵照執行。如我方臨時變更品種，須征得加工方認可，并調劑替代品種，以保證加工單位生產不脫節。如加工方原因或由于我方衣片、輔料推遲，造成加工方不能按計劃執行訂單，必須提前通知我方(最遲在提取或送達衣片當日)，征得同意后重新調整并書面確認新交期。加工方在接收衣片后，任何時候再提出不做或推遲交期的，均視為違約。有違約表現的，取消加工資格，并視損失大小承擔違約責任。
訂單補數加工方有義務按照我方要求按期完成。
三、衣片、輔料交接。
衣片、輔料實行當面點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回報，并原物不動，等待我司處理。清理交接清楚后，如再有短少，實行有償追補，在加工費中扣除。
包袱布與衣片同時交接。
四、品質管理。
1、必須先封樣后生產，嚴格按照我司封樣意見和工藝要求執行。未經我司封樣，擅自生產造成的損失由加工方承擔。
2、必須服從我司品質管理人員的指導。產品開裁、投縫、整燙前一天，必須告知我廠外加工負責人，以便安排工藝人員現場排版或品質人員跟單。
3、必須保持生產機臺和現場衛生，杜絕油漬、土污漬等。
4、回修一律由加工方派人來我廠進行。如加工方不派人來，而委托我司回修的(須征得我司認可)，則按0.50元/件收取回修費，在加工費中扣除(回修工作量大的另議)。
五、成品交接。
成品交貨實行當面點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回傳，并原物不動，等待加工方來人處理(次日未來人處理的，視做認可)。清理交接清楚后，如有短少，實行成本價賠償，在加工費中扣除。
成品交貨時必須同時退回包袱布，多余縫線、輔料等。包袱布如有短少，按5元/塊計價賠償。超用面輔料按成本價收取費用。
六、加工價格。
由加工方先報價，再由我司定價下單(特殊品種可由雙方約定，待交貨后定價)。我司不接受在生產過程中要求定價或變更價格。
七、加工費結算。
訂單任務完成后由加工單位與我方加工負責人核對加工數量，報總經理審批，再通知加工方開具增值稅發票。我司收到發票后，在交貨后一個月內付款。
八、“縫制外發加工計劃單”，“成衣工藝”，“封樣意見”等，均為本協議不可分割的一部分。
如有爭議或糾紛，按“合同法“執行。
以上條款雙方認可后簽字蓋章，并遵照執行。
委托加工方加工方代表。
代表。
日期：
定作方：(以下簡稱甲方)____________________________。
承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品。
品名：________________貨號：_______________。
面料：________________顏色：_______________。
尺碼：________________。
第二條服裝數量。
1、計量單位：套(上衣、褲子)。
2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
第三條原材料的提供。
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條服裝質量。
加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條服裝款式和規格。
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
第六條報酬。
1、加工單價：_______元/套。
第七條包裝方式。
內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。
第八條服裝交付。
1、交貨地：
2：運輸費用由甲方負擔。
3:產品的交(提)貨期限：________年____月____日。
第九條服裝驗收。
1.驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：__________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條定金/預付貨款。
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算。
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十七條爭議解決。
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定。
甲方：(定作方)。
乙方：(承攬方)。
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物。
服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注。
二、面料、輔料質量標準和要求。
三、服裝款式特點和制作要求。
四、服飾質量標準和驗收方法。
五、量體時間。
本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求。
七、結算方式和付款期限。
八、交貨期限、地點、方式。
乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議。
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇十九
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品。
品名：________________貨號：_______________。
面料：________________顏色：_______________。
尺碼：________________。
第二條服裝數量。
1、計量單位：套(上衣、褲子)。
2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
第三條原材料的提供。
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條服裝質量。
加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條服裝款式和規格。
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
第六條報酬。
1、加工單價：_______元/套。
第七條包裝方式。
內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。
第八條服裝交付。
1、交貨地：
2：運輸費用由甲方負擔。
3:產品的交(提)貨期限：________年____月____日。
第九條服裝驗收。
1.驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：__________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條定金/預付貨款。
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算。
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十七條爭議解決。
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇二十
甲方：___ （定作方）
乙方：___ （承攬方）
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物
服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備注
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服飾質量標準和驗收方法
五、量體時間
本合同生效之日起 天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求
七、結算方式和付款期限
八、交貨期限、地點、方式
乙方應當在量體完成之后 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式 份，各方各執 份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：___ 乙方：___
年 月 日 年 月 日
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇二十一
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：上海xx金屬材料有限公司（以下簡稱乙方）。
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方進行鋼材加工等業務達成如下協議：
1、甲方將根據生產或貿易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權歸甲方所有。
2、根據甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3、乙方根據事先約定的提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前8小時與乙方協商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準，雙方可以協商。
5、協議期限內，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協議影響的程度，由雙方協商解決是否解除協議，或者部分免除履行協議的責任，或者延期履行協議。
但因戰爭、地震等重大不可抗力因素造成協議不能繼續履行，則雙方均免于責任。
6、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。
7、本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，具有同等效力。
8、本協議有效期從簽訂之日起到年月日。
甲方：乙方：上海xx金屬材料有限公司。
代表：代表：
簽約地：
年月日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農業水利服務事項委托協議書。
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇二十二
甲方：（定作方）
乙方：（承攬方）
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物
服裝名稱： 款式面料名稱： 計量單位： 單價： 金額： 備注：
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服飾質量標準和驗收方法
五、量體時間
本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求
七、結算方式和付款期限
八、交貨期限、地點、方式
乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的`比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同
甲方：
乙方：
年 月 日
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇二十三
甲方：(定作方)。
乙方：(承攬方)。
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物。
服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注。
二、面料、輔料質量標準和要求。
三、服裝款式特點和制作要求。
四、服飾質量標準和驗收方法。
五、量體時間。
本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求。
七、結算方式和付款期限。
八、交貨期限、地點、方式。
乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議。
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
服裝廠加工合同協議書（優質24篇）篇二十四
為了保持貴我雙方良好的合作態勢，追求雙方互利共贏，長期發展，按質按量按期完成生產任務，特制定如下加工協議，以期雙方共同遵守：
一、訂單下達。
凡自愿接受本“加工協議”下所有條款，并愿常年承接我司訂單的合作單位，由加工方申請，我司可提前半個月至一個月安排生產計劃，并下達“縫制外發加工計劃單”，由雙方簽字書面敲定品種、交期及價格。
二、交期確定。
“縫制外發加工計劃單”一旦簽字認可，雙方必須遵照執行。如我方臨時變更品種，須征得加工方認可，并調劑替代品種，以保證加工單位生產不脫節。如加工方原因或由于我方衣片、輔料推遲，造成加工方不能按計劃執行訂單，必須提前通知我方(最遲在提取或送達衣片當日)，征得同意后重新調整并書面確認新交期。加工方在接收衣片后，任何時候再提出不做或推遲交期的，均視為違約。有違約表現的，取消加工資格，并視損失大小承擔違約責任。
訂單補數加工方有義務按照我方要求按期完成。
三、衣片、輔料交接。
衣片、輔料實行當面點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回報，并原物不動，等待我司處理。清理交接清楚后，如再有短少，實行有償追補，在加工費中扣除。
包袱布與衣片同時交接。
四、品質管理。
1、必須先封樣后生產，嚴格按照我司封樣意見和工藝要求執行。未經我司封樣，擅自生產造成的損失由加工方承擔。
2、必須服從我司品質管理人員的指導。產品開裁、投縫、整燙前一天，必須告知我廠外加工負責人，以便安排工藝人員現場排版或品質人員跟單。
3、必須保持生產機臺和現場衛生，杜絕油漬、土污漬等。
4、回修一律由加工方派人來我廠進行。如加工方不派人來，而委托我司回修的(須征得我司認可)，則按0.50元/件收取回修費，在加工費中扣除(回修工作量大的另議)。
五、成品交接。
成品交貨實行當面點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回傳，并原物不動，等待加工方來人處理(次日未來人處理的，視做認可)。清理交接清楚后，如有短少，實行成本價賠償，在加工費中扣除。
成品交貨時必須同時退回包袱布，多余縫線、輔料等。包袱布如有短少，按5元/塊計價賠償。超用面輔料按成本價收取費用。
六、加工價格。
由加工方先報價，再由我司定價下單(特殊品種可由雙方約定，待交貨后定價)。我司不接受在生產過程中要求定價或變更價格。
七、加工費結算。
訂單任務完成后由加工單位與我方加工負責人核對加工數量，報總經理審批，再通知加工方開具增值稅發票。我司收到發票后，在交貨后一個月內付款。
八、“縫制外發加工計劃單”，“成衣工藝”，“封樣意見”等，均為本協議不可分割的一部分。
如有爭議或糾紛，按“合同法“執行。
以上條款雙方認可后簽字蓋章，并遵照執行。
委托加工方加工方代表。
代表。
日期：