加工承攬合同轉包（優秀19篇）

承攬作為一種商業行為，需要遵守法律法規和道德規范，確保合作的公平、公正和誠信。以下是我們成功承攬的一些項目，大家可以從中學習經驗。

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇一

甲方：

乙方：

一、標的、數量、價款

編號

項目名稱

說明

單價（元）

數量

合計（元）

25座21米美化塔施工

費用總計：

合計人民幣金額（大寫）：

二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

三、甲方須積極協助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。

四、交（提）貨方式、地點：交貨地點為:新疆昌吉市。

五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。

六、付款方式：合同簽訂后，預付為10萬元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔所有滯納金。

七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題，如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失，不可抗力的自然災害除外。

八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協商解決，協商達不成協議時，原合同不得變更。

九、如甲方不經乙方同意，中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容，乙方產成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

十、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔違約金，雙方發生合同爭議，由產品加工所在地法院裁判。

十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方

單位名稱：

單位地址：

法人代表：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

乙方

單位名稱：河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)

單位地址：

法人代表：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇二

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇三

甲方：(定作方)。

乙方：(承攬方)。

經甲乙雙方友好協商，就紙箱印刷事宜達成如下協議：

第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續。

第二條：交貨時間。

甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

第三條：交貨方式地點交貨方式：甲方送貨交貨地點：乙方廠區。

第四條：付款結算方式及時間。

本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30%，即元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

第五條：雙方的權利和義務。

1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項目設計后，經甲方認可，投入制作生產或下一步工作流程。

3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。

第六條：違約責任。

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇四

審判長：

針對本案雙方的爭議焦點“結算條款期限”，我作為原告的代理人補充如下代理意見：

一、被告已超過“質量與數量”的異議期限，視為符合約定。

《合同法》第158條規定：當事人約定檢驗期間的，買受人應當在檢驗期間將標的物的質量或數量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的，視為標的物的數量或質量符合約定。

本案的質量異議期限是“入庫后兩個月”，即截至期限是20xx年11月2日，被告已超出期限，同時庭審也不再堅持有質量問題，我在此不再錣述。關于數量異議期限，被告同樣也已經超過。因為通常來看，數量異議期限短質量異議期限長，這是常識。質量異議截至日期是20xx年11月2日，那么數量異議截至期只能在此之內。但遺憾的是被告直到第一次開庭，在長達6個月的時間里(20xx.9.3入庫——20xx.3.1開庭)對數量異議只字未提，因此依據《合同法》第158條之規定，應視為數量符合約定。其實被告的行為是有原因的，在整個加工過程中，被告的工作人員于成寶、劉鴻志、陳三寶等一直住在被告處，負責技術指導和監督，原告加工的每個關鍵環節必須經他們的同意方能過關;交貨時間的推遲和數量的變更這么重要的事項被告能不知道嗎?所以被告在半年多的時間里對兩項內容的異議只字未提也就不足為奇了。

二、原告對結算條款的理解，符合承攬合同的規定。

《合同法》第263條規定：“……定作人應當在承攬人交付工作成果時支付，工作成果分批交付的，應相應支付”。依此規定，被告應在20xx年9月3日支付已驗收合格的166件商品的貨款。

三、被告對結算條款的解釋于情不符，于法相悖。

按照被告對合同第九條的解釋，可以得出這樣的結論：合同約定數量是222件，若221件驗收合格，僅有一件不合格，那么被告就可以拒付221件的貨款，這一件商品永遠不合格，被告就永遠不付貨款了。這顯然是歪理，有失公平，并非是雙方真實意思表示，也與合同法相關規定相違背的。

四、原告申請價格鑒定有法可依。

被告收到家具166件，其中包括9件沒有約定價格，所以這9件家具屬于本合同的一部分，原告追要貨款于法有據。依據《合同法》第62條第(二)款之規定：價款或者報酬不明確的，原告可以要求按訂立合同時履行地的市場價格履行;被告既不同意原告提出的價格又不同意價格鑒定，于法無據。

綜上所述，被告第一次開庭咬住質量問題不放，看到希望渺茫，又以數量為借口拒付貨款，恰恰說明質量也好數量也罷都是借口，其根本目的是不想支付貨款。所以被告的行為于情、于理、于法都是站不住腳的。

以上補充意見請法庭予以考慮。

代理人：宋義凱。

20xx年3月24日。

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇五

定作方：_________________________________________________(以下簡稱甲方)

承攬方：_________________________________________________(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條加工成品

第二條服裝數量

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數量質量：

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在________________________________________________________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在_________________________________________________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

第七條包裝方式

內用_________________________________________________，外用_________________________________________________包裝，包裝費由_________________________________________________方承擔。

第八條服裝交付

2、產品的交(提)貨期限：_________________________________________________。

第九條服裝驗收

1.驗收期間：_________________________________________________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

(1)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付定金_______元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

(2)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付預付款_______元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。

未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十七條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定

甲方(章)：_______乙方(章)：_______

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇六

委托方：_________（甲方）

承攬方：_____________（乙方）

2、質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：

完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：

____________________。

7、違約責任：

甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：____________________

年 月 日

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇七

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

甲方(蓋章)：_____________

乙方(蓋章)________________

授權代理人(簽字)：_______

授權代理人(簽字)：___________

住址：_____________________

住址：______________________

聯系電話：_________________

聯系電話：__________________

開戶銀行：_________________

開戶銀行：__________________

賬號：_____________________

賬號：______________________

_________年____月____日

_________年______月____日

簽訂地點：__________________

簽訂地點：__________________

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇八

郵編：————郵編：————。

電話：————電話：————。

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。

開戶行：————開戶行：————。

賬戶：————賬戶————。

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

定作物品名或項目規格。

型號————計量————。

單位數量————價款————或酬金————交貨數量————及交貨期限————。

單價總金額————。

合計————。

郵編：————郵編：————。

電話：————電話：————。

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。

開戶行：————開戶行：————。

賬戶：————賬戶————。

———年————月———日。

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇九

甲方(定作方)：

代理人：

地址：

聯系電話：

乙方(承攬方)：

代理人：

地址：

聯系電話：

為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任，確保合同全面履行，經雙方平等協商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。

第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款。

防盜門名稱___________，規格___________，單位___________，數量___________，單價(元/m2)___________。

注：以實際安裝樘數結算，面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。

工期要求：

第二條承攬方式、材料的提供。

2.3材質標準：

2.3乙方產品必須附有產品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品，如有發生乙方無條件退貨重作。

第三條承攬范圍。

3.1乙方承攬加工范圍：

3.2工程地點：

第四條合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法：面積以現場實際測量面積為準。

4.2本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。

4.3付款方式：安裝完畢經驗收合格付總價款的95%，余5%作為質量保證金，待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。

第五條合同價款與酬金。

本合同價款共計：以實結算_________元整。

第六條加工制作安裝要求。

6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料，具體施工尺寸由乙方現場實測。

6.2乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關費用及電費由乙方承擔。

6.3乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審核簽字后方可制作生產。

6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。

6.5為了保證工程的進度和質量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

第七條工期。

7.1開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。

7.2如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

(2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工。

(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第八條工程質量標準和驗收辦法。

8.1本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。

8.2乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督和整改。

8.3乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站，一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，并經設計單位簽證后實施，所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

第九條質量保修工程竣工并經驗收合格后，乙方按規定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。

甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用，甲方全額退還質保金。

第十條安全及特別約定。

1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作，高空作業配安全帶，進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。

2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發現，甲方有權隨時解除本合同。

第十一條違約責任。

11.1工程質量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。

11.2由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。

11.3甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

第十二條爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發生爭議，應當首先通過友好協商解決。如協商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。

本合同未盡事宜，可由雙方協商一致后訂立補充協議處理，補充協議為本合同的組成部分。

第十三條合同的生效和份數。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。

甲方(蓋章)：

代理人(簽字)：

合同簽訂地：

_________年____月____日。

乙方(蓋章)：

代理人(簽字)：

合同簽訂地：

_________年____月____日。

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇十

甲方(加工方)：

法定代表人：

地址：

聯系方式：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

地址：

聯系方式：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

第1條 加工地材名稱及單價

地材名稱單位單價(元/t)備注

利用路基挖方料自行開采

砂t

碎石t

片石t

砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

第2條 原材料提供方式

甲方提供原材料開采區由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。

第3條 加工砂石料質量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發的其它相關質量標準，相關標準由甲方提供。

第4條 加工砂石料數量

本工程預計加工砂石料數量合計為 萬噸，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

第5條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。

5.2 甲方根據業主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內不計利息退還。如合同履行期發生產品質量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后 日內無答復即視為同意扣除。

第6條 甲方權利義務

6.1 指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，或終止與乙方的合同關系。

6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。

6.4 負責交納資源稅。

6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。

6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用，甲方提供地磅進行驗收。

第7條 乙方權利和義務

7.1 在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。

7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。

7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房，并承擔相應費用。

7.4 上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。

7.5 乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規的規定辦理。

7.6 在合同期內，乙方應在開采及生產加工區域內設置安全警示標志，做好砂石開采、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業主及甲方有關安全生產的各項規定，確保安全生產，對因實施本合同而發生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任，甲方有權向乙方追償。

第8條 違約責任

8.1 未按合同規定的質量交付砂石料，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。

8.2 乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產量總價的 %向甲方支付違約金。

8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售;生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔 萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。

8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

8.5 乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

第9條 履約保證

乙方采取方式 提供履約保證。

方式一：提供履約保證金 萬元;

方式二：以開采區機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定，在乙方出現違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內，甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。

第10條 爭議解決方法

在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

第11條 協議的生效

本合同經雙方簽字蓋章后生效。

第12條 附則

本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執三份;乙方執一份。

簽署時間： 年 月 日

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權代表(簽字)：

乙方(蓋章)：

法定代表人或授權代表(簽字)：

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇十一

甲乙雙方因加工款糾紛，有案件于x人民法院處理，案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商，協議如下：

一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結號案件糾紛。

三、自乙方履行協議第二條約定的全部付款義務之日起，雙方有關的號案件中的所有權利義務終結，雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。

本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，各份具有同等效力，由雙方簽字或蓋章之后生效。

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇十二

工作量：____________________

報酬：____________________

項目名稱及內容：____________________

數量：____________________

交付期限：____________________

單位：____________________

工時：____________________

單價：____________________

金額：____________________

合計人民幣金額（大寫）：____________________（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條技術標準、質量要求：____________________

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________________

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：____________________

第八條結算方式及期限：____________________

第九條定作人在______年______月_____日前交定金（大寫）____________________元。

第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇十三

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規格單位數量

第二條加工成品質量要求：

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其它

（如：根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

9、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

3、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

4、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

地址：地址：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

____年___月___日訂

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇十四

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

1、舞臺搭建和舞美設計布置；

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作；

3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；

4、活動現場的錄像。

設備的名稱：__________。

租賃用途：____________。

使用時間：_____年____月____日。

安裝時間：_____年____月____日____時。

安裝地點：___________________。

拆卸時間：_____年____月____日____時。

租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。

1、合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，合同的標準保質保量完成。

2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(費用自負)，確保演出正常使用。

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。

4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發生事故，由甲方負責。

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。

2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。

2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結清。

1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。

2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。

3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。

1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。

2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協商解決，協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

4、合同未盡事宜由雙方協商解決。

甲方（簽章）：

法定代表人：

聯系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

乙方（簽章）：

法定代表人：

聯系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇十五

經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

一、產品名稱及加工數量。

1、名稱：xxx水泥焊接軌道板。

2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

二、相關事宜:

1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、時間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

四、加工費用：該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

五、付款方式：乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

六、其他事宜：

1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。

3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

時間：________年____月____日

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇十六

甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關法規的規定，就___________玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

一、品種、規格、數量、單價：

玻璃品種：___________，規格：___________，數量：___________，單價：___________。

交貨地點：______________________

運輸方式、費用：

1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.

2）產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。

二、交貨期：

合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

三、驗收方式：

1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準.

六、結算及付款方式：

甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。

七、違約責任：

1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.

2）如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

八、其他：

本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

十、保質期及保修

1、保質期為二年（驗收之日起）

2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。

甲方：__________乙方：___________

代表：__________代表：___________

賬號：__________賬號：___________

戶行：__________戶行：___________

___________年___月___日___________年___月___日

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇十七

甲方: (委托方)

乙方: (承攬方)

經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的`運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：蓋章：

簽約人：職務：電話號碼：

乙方：蓋章:

簽約人：職務：電話號碼：

時間：____年__月__日

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇十八

經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協議，供雙方共同遵守：

一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜，具體清潔事項包括：

1、日常清潔區域：

2、定期保潔區域：

3、垃圾區域：

二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。

三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。

六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：

七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。

八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。

九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協議，并不支付甲方任何費用。

十一、乙雙方就本協議執行所發生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、?本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

加工承攬合同轉包（優秀19篇）篇十九

被告二：_______________________，男，漢族，19xx年8月22日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯系電話：_________________。

訴訟請求：_________________

1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。

2、本案訴訟費由被告承擔。

事實和理由：_________________

此致

___________人民法院

具狀人：___________

____年_____月_____日