綜上所述,居間合同在現代經濟活動中具有重要的地位和作用,值得我們深入研究和重視。如果您對居間合同的撰寫和執行有任何疑問或困惑,請參考以下的相關文獻和專業建議。
工程施工居間合同(熱門17篇)篇一
建筑工程施工是工程從開始到完成的總體實施過程,也是完成所有設計工序的重要階段,建筑工程施工居間合同怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的建筑工程施工居間合同范文,感謝您的閱讀。
委托人(以下簡稱甲方):
居間人(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方經過友好協商,按照《中華人民共和國合同法》的相關規定,達成本合同。
第一條甲方因與建設工程。
(以下簡稱建設工程施工合同),委托乙方提供居間服務(以下簡稱居間服務)。
第二條甲方簽訂建設工程施工合同時,視為乙方完成居間服務。建設工程施工合同作為本合同的附件,在甲方簽訂后三個工作日內交復印件一份(加蓋甲方公章)給乙方保存。本合同簽訂后,甲方簽訂建設工程施工合同的,均視為由乙方提供居間服務所簽訂,甲方不得提出任何異議。
第三條甲方應當提供確切的需求和真實的信息,以便乙方提供居間服務。
甲方應當向乙方提供建設工程施工合同相關的甲方文件及信息,包括但不限于營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份信息、甲方的施工資質等。乙方需要其他文件的,應當書面通知甲方,甲方應當及時提供給乙方,一般不超過三個工作日。
第四條乙方的居間報酬為人民幣十萬元。
第五條乙方完成居間服務的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居間報酬。
2、甲方按照建設工程施工合同的約定開始施工并收到第一筆工程款后三個工作日內,再支付乙方人民幣五萬元的居間報酬;乙方應當提供相應的賬號供甲方支付居間報酬,該賬戶信息作為本合同的附件。乙方變更賬號的,應當及時書面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方違約金一千元。
第六條甲、乙雙方均應保守所知悉的本合同相關的信息,不得對外泄露,否則,泄露方應支付違約金人民幣三萬元,但乙方為了完成居間服務或者取得本合同相對方書面授權的除外。國家法律、法規或者有關國家機關要求提供本合同的,依照相關規定執行。
第六條本合同在履行過程中發生的爭議,甲、乙雙方應當協商解決;協商不成的,依法向乙方所在地人民法院起訴。
第七條如有未盡事宜,甲、乙雙方可以另行簽訂補充協議進行約定,補充協議與本合同具有同等法律效力。
第八條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:(以下簡稱:甲方)身份證號碼:
乙方:(以下簡稱:乙方)身份證號碼:
甲、乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
乙方接受甲方委托,負責就達萬高速wd11合同段橋梁等工程(以下簡稱:達萬高速項目),引薦甲方和達萬高速項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程的施工合同。如合同未能簽訂乙方不得向甲方索取任何費用。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括:合同條件、工程量清單總價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%/天向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為:250萬元(大寫:貳佰伍拾萬元整)。
2、付款方式:
3、甲方必須以現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(代表):
乙方(代表):
經甲、乙雙方協商,達成如下居間協議,共同遵照執行。
一、居間事項:乙方協助甲方取得位于山西省交城縣開發區天鑄鑄造有限公司檢測中心工程施工項目總分包權。
二、居間任務:乙方為上述項目提供信息、推介服務,并促成甲方取得工程施工總分包權。根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按按約定支付報酬”的規定,按如下方式支付居間費用:
1、當乙方協助甲方取得該工程施工總分包權,土建部分按工程總造價下浮三個點做為居間費用支付給乙方,鋼結構部分按工程總造價下浮六個點做為居間費用支付給乙方。
2、付款方式:甲方收到預付款時,付給乙方15萬元。
三、本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。甲方不得以任何理由單方面終止與乙方的委托關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費,作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、制約條件:甲方如不履行本居間協議,乙方有權直接通過發包方扣取居間費,居間費用翻倍。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工居間合同(熱門17篇)篇二
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就**省***工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠
找律師就上律師365
實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的.工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的**%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付***元整;在正常施工的兩個月內,應支付***;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按***%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔**差*等**費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
找律師就上律師365
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
甲方(委托人):
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與 簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料,并保證提供的資料真實有效;甲方負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程合同金額(剔除建設單位直供材料價格,指定材料價格及指定專業分包造價)的 %作為酬金。
2、居間成功后,在甲方每次收到建設單位撥付工程款后3個工作日內,按建設單位撥款同等比例進行計算支付乙方居間費。當整個工程項目安裝并調試完畢,通過項目驗收階段后即可支付乙方全部的居間費用(原按質保金支付比例的部分甲方不予扣留)。
3、甲方以轉帳的方式支付到乙方指定賬戶。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
工程施工居間合同(熱門17篇)篇三
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,甲方將_______環境景觀工程委托給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據《中華人民共和國民法典》之規定,結合本工程的具體情況,達成如下合同條款,雙方共同遵照執行。
第一條工程名稱:
第二條工程范圍和內容工程范圍:按甲方批準的施工圖為準。工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條設計周期本合同簽訂以后于________年____月____日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計合同。
第四條設計價款及支付方式該項目乙方按______萬元(大寫:______元正)人民幣包干進行設計取費。合同簽訂后____日內甲方支付乙方______萬元(大寫:______元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計并經甲方認可后,甲方支付乙方剩余設計尾款即______元(大寫:______元正)人民幣。
第五條施工工期開工日期:以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過________年____月____日)。竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為______天。因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,并作相應順延?。
第六條取費原則。
1、?本工程執行____省建設工程造價管理總站發行的______定額:gd1-20至gd7-20,收費級別按四類工程二級檔。
2、?苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,并經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算范圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實后協商解決。
第七條工程施工價款及支付方式。
1、本工程總造價暫定為?萬元(大寫:)人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、?本合同備料款為合同總價的______%,其中______%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場____日后,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩余______%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。
3、乙方每月25號上報已完成的工程產值,甲方____日內審核并撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、工程竣工經甲方驗收合格后,雙方于____日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩余工程款支付給乙方。
5、?本工程質保金為工程總造價的______%,在相應項目質保期滿后,如未出現質量問題,甲方于____日內付清全部尾款,質保金不計利息。
第八條材料供應該工程所有材料原則上由乙方采購,甲方認質認價。乙方采購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后,認為個別材料、設備或植物高于市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。
第九條工程質量及質保期。
第六條。
第一、二款執行。
2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由于乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。
3、質保期:質保范圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝________年、草坪養護______個月、灌木養護半年、喬木保活________年。
4、苗木在質保期內由乙方保活,若出現死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。
第十條雙方協作事項。
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規范,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。
2、甲方現場負責人?,乙方現場負責人,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關系。
第十一條甲方職責及義務。
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,并做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品,______小時之內進行認質認價。
3、?對隱蔽工程______小時之內進行驗收。
4、?甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。
5、?接到乙方交工驗收通知后,甲方應于____日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格后,辦好驗收手續。乙方職責及義務:
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度采取措施,發現影響工程進度因素在______小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除合同,并由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規范要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改后仍達不到要求,甲方有權解除合同。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。竣工驗收:工程具備竣工條件后,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后____日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。結算辦法:
1、本合同價款為暫定價。
2、結算范圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條違約責任。
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過____日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條本合同未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協議,與本合同具有同等法律效力。
第十四條本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程竣工并結清工程款后,本合同自行失效。
第十五條本合同一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
發包人:(章)承包人:(章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
地址:地址:
開?戶?銀?行:?開?戶?銀?行:
賬號:賬?號:
郵?政?編?碼:?郵?政?編?碼:
簽訂合同地點:
簽訂合同日期:________年____月
工程施工居間合同(熱門17篇)篇四
甲方(委托人):
地址: 電話:
法定代表人:
乙方(居間人):
地址: 電話:
法定代表人:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就秦俑館綜合服務樓改造項目標段1—建筑改造施工標段工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項:甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等與工程相關的信息及資料。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的`關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金 萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能
夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的3%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的15%。
2、居間成功后,在甲方簽訂合同時向乙方支付 整, 正常施工的一個月內,應向乙方支付 元整;在正常施工的兩個月內,應支付 ;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按 %的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式:如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地人民法院依法解決 。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:西安市雁塔區 合同簽訂日:2017年
甲方:(蓋章):
法定代表人(簽字) 身份證號:
委托代理人(簽字) 身份證號:
時間:
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字) 身份證號:
委托代理人(簽字) 身份證號:
時間:
日 月
工程施工居間合同(熱門17篇)篇五
甲方(委托人):乙方(居間人):
聯系地址:聯系地址:
聯系電話:聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦衡陽市天嘉置業發展有限公司“天嘉。翰廷”消防工程項目給甲方和衡陽市天嘉置業發展有限公司單位直接洽談,(以下“衡陽市天嘉置業發展有限公司”簡稱“天嘉置業”)向甲方提供“天嘉置業”的重要信息,并最終促成甲方與“天嘉置業”簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“天嘉置業”公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關天嘉置業公司的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“天嘉置業”公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于“天嘉置業”公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“天嘉置業”公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和“天嘉置業”公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和“天嘉置業”公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為30萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬10萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方沒有促成甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與xxxx公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與xxxx公司進行協商并簽訂股份轉讓協議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與xxxx公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方仍未完成居間任務促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
工程施工居間合同(熱門17篇)篇六
甲方(承包方):
乙方(居間方):
根據《中華人民共和國合同法》第23章,居間部份第424條之規定,居間方和承包方共同配合簽訂在四川廣元旺蒼鑫泓皓水利電公司投資的“水利水電開發項目”,東河明珠水利水電有限責任公司主建的水利水電項目的建設合同,為保障雙方的合法利益,特達成以下條款:
一、由甲方參予投標,并與東河明珠水利水電有限責任公司簽定工程承包合同合書,工程造價為項目真實可靠。
二、乙方不參與甲方的管理,甲方自愿向乙方交給居間費,按合同總造價7%甲方向乙方繳納勞務報酬費。
三、甲方向乙方支付居間費共分三次,第一次簽定意向協議書時,甲方向乙方支付式合同進場15日內,甲方向乙方支付 人民幣,第三次甲方施工三月內向乙方支付 萬人民幣。
四、乙方收取的居間費用不出具任何收款手續的票據。此居間費屬稅后款項。
五、甲方不得以任何理由拖欠乙方的居間費。居間費履行
完畢,此合同自動終止。
六、甲方收到工程款后未按時支付居間費用。若拖欠,按所欠金額每月8%向乙方了承擔違約金,直至向乙方付清為止。
七、因履行本協議發生糾紛,由乙方所在地人民法院管轄仲裁。
八、本協議一式三份,甲方一份,乙方兩份,經甲方簽字蓋章,乙方簽字蓋手印后生效。
甲方:
法定代表人(簽字、印):
身份證號碼:
聯系電話:
乙方(代表簽字、手印):
身份證號碼:
2017年 月 日
甲方(委托人): 某某建筑公司
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就**省***工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的'義務
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠
找律師就上律師365
實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的**%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付***元整;在正常施工的兩個月內,應支付***;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按***%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔**差*等**費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
找律師就上律師365
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
工程施工居間合同(熱門17篇)篇七
甲方:
聯系地址:
乙方:
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就__省___工程項目,引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的__%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付___元整;在正常施工的兩個月內,應支付___;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按___%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至_________年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方::乙方:
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
工程施工居間合同(熱門17篇)篇八
甲方委托乙方為其提供、招攬工程業務,甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務,經雙方充分協商,訂立合同如下:
一、甲方委托乙方,為其單位提供、招攬工程業務,雙方其他業務,不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯系,以促成甲方實際與建設方簽訂工程合同。
三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程合同簽訂后,甲方承諾將工程單價元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式:建設方每向甲方支付一筆工程款后三日內,甲方即向乙方支付相應的報酬,以此類推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應付報酬的日萬分之五的滯納金。
四、乙方保證:在未促成甲方與建設方簽訂工程施工合同之前,不得向甲方收取任何費用。
五、目前確定乙方為甲方提供的工程為:
六、甲方依據相關法律、法規履行與建設方簽訂的建設合同,因此合同與建設方發生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據相關法律、法規合法經營,因甲方違法、違規等原因造成乙方為其提供、招攬的業務喪失,甲方仍應參照本合同第三條的規定一次性給付乙方報酬。
八、乙方保證為甲方提供業務的合法性,對違法業務,甲方有權拒絕,并不對乙方支付任何費用。
九、本合同對甲、乙雙方長期有效。
十、本合同未盡事宜,由雙方協商解決。解決不成的,可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
雙方簽字:
___年___月__日
工程施工居間合同(熱門17篇)篇九
甲方(委托人):
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就xx省xxx工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。 6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的xx%.
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付xxx元整;在正常施工的兩個月內,應支付xxx;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按xxx%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。 3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔 居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔xx差x等xx費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
工程施工居間合同(熱門17篇)篇十
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就**省***工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
好甲方與建設單位的關系。 6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的**%.
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付***元整;在正常施工的兩個月內,應支付***;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按***%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。 3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔**差*等**費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的`居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就**省***工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
《建筑工程施工居間合同范本》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
工程施工居間合同(熱門17篇)篇十一
法定代表人:
聯系地址:
聯系電話:
乙方(居間人): 廣州市某樓盤的`代理公司
法定代表人:
聯系地址:
聯系電話:
甲乙雙方為了根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就____省____市_________裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。
提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金_____萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關
的所得稅由乙方自承擔。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的____%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金40%時,甲方將支付乙方全部裝修工程5%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔____費用)。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
合同簽訂日: 合同簽訂日:
法定代表人:
法定代表人:
工程施工居間合同(熱門17篇)篇十二
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下:
第一條:合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會,促成簽定合同媒介服務。
2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。
第二條:報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額____%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)
第三條:付款方式
第四條:特別約定
1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實,方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬,否則甲方有權向人民法院申請強制執行。
第五條違約責任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費,視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外,同時還承擔逾期支付的違約責任,按甲方應得勞務報酬總額的____%乘以逾期天數計得金額,作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋章簽字)一份,委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。
乙方(章印)甲方(章印)
法人代表:_______________
法人代表:_______________
授權代理人:_______________
授權代理人:_______________
身份證號:_______________
身份證號:_______________
聯系電話:_______________
聯系電話:_______________
___年___月__日
___年___月__日
工程施工居間合同(熱門17篇)篇十三
委托方:(以下簡稱甲方)。
居間方:(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》的相關規定,在互惠互利和自愿誠信的原則下,雙方達成以下合同條款:
一、甲方委托乙方:聯系承攬開發區萬達廣場公寓室內裝修工程。
二、項目、工程概況(以正簽項目,施工合同為準)。
1、項目工程名稱:
2、項目工程地點:
3、項目工程內容:
4、項目工程造價:
三、居間費用:
1、乙方前期投入了大量的'人力物力財力促成甲方與正簽合同甲方自愿付給乙方費用(報酬)。
2、無論合同名稱或項目,工程負責人及法人發生變化,甲方付給乙方的報酬都要如約履行。
3、本合同在執行過程中結束,甲方在上述發包方繼續簽訂裝修工程合同也要按合同執行。
四、居間費用(報酬)付款方式:
1、工程報酬:按本工程總造價3%提取報酬(稅后),以實際發生工程量為準。
2、付款方式:年完工結算剩余50%一次性付清。
五、違約責任:
甲乙雙方發生爭議時,乙方有權向仲裁機構和法院起訴。
六、合同及法律生效:
本合同一式貳份,甲乙雙方每人各執一份,經甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
工程施工居間合同(熱門17篇)篇十四
委托方:
居間方:
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》的相關規定,在互惠互利和自愿誠信的'原則下,雙方達成以下合同條款:
一、甲方委托乙方:聯系承攬開發區廣場公寓室內裝修工程。
二、項目、工程概況。
1、項目工程名稱:
2、項目工程地點:
3、項目工程內容:
4、項目工程造價:
三、居間費用:
1、乙方前期投入了大量的人力物力財力促成甲方與正簽合同甲方自愿付給乙方費用。
2、無論合同名稱或項目,工程負責人及法人發生變化,甲方付給乙方的報酬都要如約履行。
3、本合同在執行過程中結束,甲方在上述發包方繼續簽訂裝修工程合同也要按合同執行。
四、居間費用付款方式:
1、工程報酬:按本工程總造價3%提取報酬,以實際發生工程量為準。
2、付款方式:年完工結算剩余50%一次性付清。
五、違約責任:
甲乙雙方發生爭議時,乙方有權向仲裁機構和法院起訴。
六、合同及法律生效:
本合同一式貳份,甲乙雙方每人各執一份,經甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
工程施工居間合同(熱門17篇)篇十五
甲方(委托人):聯系地址:聯系電話:
乙方(居間人):聯系地址:聯系電話:證件號碼:
乙方(居間人):聯系地址:聯系電話:證件號碼:
乙方(居間人):聯系地址:聯系電話:證件號碼:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就省市(縣)的工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的'工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為合同額的%(居間人共計),即萬元。
3、甲方可以轉帳的方式支付,并且按照不同比例分別轉入居間人賬戶,(共計合同額的%)。
居間人居間費用的%;。
居間人居間費用的%;。
居間人居間費用的%.
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔費用)。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居間人各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(簽字蓋章):
合同簽訂地:
合同簽訂日:年月日。
合同簽訂地:
合同簽訂日:年月日。
工程施工居間合同(熱門17篇)篇十六
甲方(委托人):乙方(居間人):甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的`原則,達成如下協議:
一、委托事項1、乙方接受甲方委托,負責就()工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作,保障合同的順利實施。2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。二、乙方的義務1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內),乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系,特別是在工程結算問題上,乙方全面負責協調,乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元(叁元)結算(完稅后)。2、甲方每周為乙方結算一次,每周一為乙方結算上周居間費用,乙方有權向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現不實結算乙方有權索回,并保留雙倍賠償的權利。3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據,甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償。4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。
五、保密事項1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密,任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
七、合同終止本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結束。
八、爭議解決方式如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地址:合同簽訂日:甲方:(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
工程施工居間合同(熱門17篇)篇十七
甲方(委托人):
聯系地址:
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、"居間成功"是指完成本條所列全部委托事項:甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的`組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的3%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的3%。
2、居間成功后,在甲方簽訂合同時向乙方支付整,正常施工的一個月內,應向乙方支付*元整;在正常施工的兩個月內,應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差*等費用)。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:合同簽訂日:
甲方:(蓋章):法定代表人或委托代理人:
乙方(蓋章):法定代表人或委托代理人: