隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。
油漆裝修合同協議書篇一
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協商一致，就有關乙方向甲方訂購油漆及其相關制品事宜訂立本合同，以供雙方共同遵守、誠信履行。
一、雙方采用訂單式購銷方式，即乙方將所需購買的油漆及其相關制品的名稱、規格、數量、顏色等必要內容以傳真、電子郵件或快遞等雙方認可的形式告知甲方，甲方如能安排生產，應于收悉乙方訂單后個工作日內進行與乙方就報價等進一步溝通確認并回復乙方。
二、乙方應于收到甲方確認其訂單的通知后個工作日內，將訂單貨款的50%作為預付款先行支付給甲方，甲方收到預付款后立即安排生產，并應于個工作日內完成訂單生產。
三、甲方保證其生產的產品質量符合乙方的訂單要求和行業標準，生產完成后應及時通知乙方，乙方應于收到甲方通知之日起日內指派其專業技術人員前來對產品進行檢測驗收，其在驗收單上簽字的行為即表示該批訂單產品無質量問題、驗收通過，甲方即可對該批產品進行包裝，包裝費用由承擔。由于油漆產品對于儲存、施工等要求較高，此后如發生任何與該批產品的相關問題一概與甲方無關。
四、乙方專業技術人員對產品檢測驗收通過后，乙方應于個工作日內將剩余的50%貨款付清，甲方收到貨款后的個工作日內將包裝好的'產品交承運人運送至乙方處，運費由承擔。乙方如需甲方提供技術指導的，應承擔甲方技術人員的差旅費、出差補貼等合理費用)。
五、乙方未在上述約定期限內將剩余50%貨款付清的，甲方有權留置該批貨物，并書面催告乙方在日內支付剩余50%貨款，逾期仍不付的，甲方有權將乙方訂購的該批貨物采取轉售、變賣等方式處理，且預付款不予退還。
六、如乙方支付50%預付款后甲方已開始生產，乙方突然因故取消訂單的，甲方可視實際已生產情況，如實際生產量不足50%的，甲方退還乙方相應比例的預付款，如實際生產量已超過50%，乙方應補足相應的貨款。
七、雙方應對保守合同履行中彼此知悉的商業秘密、技術秘密等情況。
八、任何一方違約造成對方經濟損失，應當賠償守約方實際損失以及律師費、公證費、訴訟費等實現權利的費用。
九、發生糾紛應友好協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院管轄。
十、本協議一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力，未盡事宜可另行簽訂補充協議。
甲方：乙方：
年月日年月日
油漆裝修合同協議書篇二
聯系電話：
施工隊
聯系電話：
一、工程概況
工程地址：
使用面積：室廳衛陽臺廚
二、價格
清包工費：元，大寫：
其中水電工元
木工元
瓦工元
油漆工元
垃圾清運費元
材料搬運費元
三、付款方式
1、施工隊進場，預支生活費：元
2、木工完成，付元
3、瓦工完成，付元
4、工程竣工，付元
5、保修金元，從竣工之日起半年后支付
四、設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可
五、材料
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票
5、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性
6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場
7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程
8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作
六、工期
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化
2、垃圾應日日清
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件
2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜
3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用
4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔
5、乙方指定由為工地現場負責人，為替補負責人
6、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員
8、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費
2、因工具所產生的易耗品由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火
2、現場禁止吸煙
3、油漆材料必須和其他材料分開放置
4、工人著裝必須干凈整潔
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修
十三、合同附件
1、施工項目清單
2、雙方認可的報價單
3、乙方開出的材料采購清單
十四、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十五、附加條款
甲方：乙方：
簽章：簽章：
簽約日期：簽約日期：
油漆裝修合同協議書篇三
（以下簡稱甲方）：
聯系電話：
施工隊（以下簡稱乙方）：
聯系電話：
一、 工程概況 工程地址： 使用面積： 室 廳 衛 陽臺 廚
三、 付款方式
1、施工隊進場，預支生活費： 元
2、木工完成，付 元
3、瓦工完成，付 元
4、工程竣工，付 元
5、保修金 元，從竣工之日起半年后支付
四、 設計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作
2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可
五、 材料
3、 乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票
5、 乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性
6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場
7、 乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程
8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作
七、 材料搬運 甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運
八、 垃圾清運
1、 垃圾袋裝化
2、 垃圾應日日清
3、 垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所
九、 勞動力管理
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件
2、 未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜
3、 甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用
5、 乙方指定由 為工地現場負責人， 為替補負責人
6、 在合同價內，乙方應提供 人次跟隨甲方挑選材料
7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員
8、 未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工
十、 施工機具
一、工地現場管理
1、 現場禁止使用明火
2、 現場禁止吸煙
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置
4、 工人著裝必須干凈整潔十
二、維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在________年內無償維修
三、合同附件
1、 施工項目清單
2、 雙方認可的報價單
3、 乙方開出的材料采購清單十
四、合同爭議
1、 出現爭議甲乙雙方先協商
2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟十
五、附加條款
甲 方：
乙 方：
簽 章：
簽 章：
簽約日期：
簽約日期：
油漆裝修合同協議書篇四
乙方：__________
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、甲方將涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
3、仿瓷：______元每平方米。
4、乳膠漆：______元每平方米。
5、墻紙粘貼：______元每平方米。
6、清水漆：______元每平方米。
7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質保金，質保期為__個月。
三、甲方責任：
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任：
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求：
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查：
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任：
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除：
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________
地址：________________地址：________________
法定代表人：_________身份證號：_________
油漆裝修合同協議書篇五
乙方：(承包方)____________
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的木工工程達成以下協議。
第一條、工程概況
1、 工程地點：。
2、 施工內容：
家具上色;墻面涂刷及裝飾;補充內容： 。
3、工程承包方式：承包人包清工(包工不包料)。
4、工期月日至
第二條、工程價款
本合同工程款價人民幣___________ 元(大寫)。如增加工程量(指報價清單以外的工程項目)，按甲方確認的工程量和經雙方協商確定的工程單價為準。 補充:
第三條、付款方式
1、雙方款項往來均應出具收據。
2、合同簽訂后，在乙方進場開始施工后5個工人日內，甲方向乙方支付工程款價的10%作為生活費。
3、工程完成50%以上，甲方向乙方支付工程造價的25%的工程款。
4、工程完成90%后(主要工作基本完成，剩余施工收尾準備驗收工作)，甲方向乙方支付工程款價的30%。
5、工程竣工后,乙方向甲方移交全部竣工資料,甲方審核無誤后,甲方向乙方支付工程造價的25%工程款。
6、工程全部完工驗收后二個月內,甲乙雙方按實際工程量進行結算.甲方留下總造價的10%作為裝修質量保證金。
7、質量保證金在工程驗收12個月后，按工程質量情況，支付質量保證金。
第四條、關于工程質量及驗收的約定
1、 對于未開始施工的部分內容的樣式或風格的變更應按甲方意愿施工;乙方無權擅 自改動甲方設計、要求，擅自改動造成的后果，由乙方完全獨立承擔。
2、 本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb-20xx和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb-20xx并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
3、 質量評定驗收要求：
(2) 拼花要做到縫隙無間、保持統一，做到嚴密準確;接口、接頭銜接緊密，無空隙;
(6) 墻紙拼接準確，沒有扯裂現象，圖案紋理拼接準確，沒有錯位現象;
(7) 應多從實際應用考慮，對于設計中沒有確認的，質量要求具體按國家規范及省市地方行業規范來實施。
4、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用、材料費用由乙方承擔。
5、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。
第五條、關于材料供給的約定
1、本工程裝飾材料由甲方負責提供;施工專業工具由乙方自備，工具損壞維修，乙方自行承擔。
2、本工程裝飾材料在施工期間由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責全額賠償。
3、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發現偷盜現象按材料價格3倍賠償。
第六條、關于安全生產與防火的現場治理的約定
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染，保證裝飾裝修現場整齊，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改建筑原結構及各種設備管線。
3、乙方需負責施工現場的安全，嚴防火災，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人，萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
4、乙方須做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場;工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5、乙方施工人員的一切安全問題由乙方自行負責;乙方施工人員必須嚴格服從甲方人員的管理。
第七條、其它約定
1、不合格的工程、產品，甲方拒付工資，乙方無權領取工資，更不能無理取鬧，找客觀原因。質量輕微和少量達不到要求的，每處、每點罰款50元，按工程質量及驗收約定鑒定。
2、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以合理順延;由于乙方原因造成工期延誤，乙方須按合同總價5%支付違約金。
3、甲方在入住前有權要求乙方多次來現場配合其他工種的交叉施工。
4、保修期內由于乙方的施工技術造成的質量問題由乙方免費維修(包工包料)，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。
第八條、糾紛處理
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第九條、 合同的變更和解除
1、 合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
2、合同簽訂施工前，乙方要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款30%支 付違約金，并辦理終止合同手續。
3、施工過程中，由于乙方技術差及責任心不到位等原因，甲方有權拒付工資，甲方有權主動解除合同，并無需向乙方支付違約金。
第十條、附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
4、合同有效期至20xx年。
5、工程保修期年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
油漆裝修合同協議書篇六
聯系電話：____________________
施工隊（以下簡稱乙方）____________________
聯系電話：____________________
工程地址：____________________
使用面積：室廳衛陽臺廚
其中水電工____________________元
木工____________________元
瓦工____________________元
油漆工____________________元
垃圾清運費____________________元
材料搬運費____________________元
1、施工隊進場，預支生活費：____________________元
2、木工完成，付____________________元
3、瓦工完成，付____________________元
4、工程竣工，付____________________元
5、保修金元，從竣工之日起半年后支付
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票
5、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性
6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場
7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程
8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運
1、垃圾袋裝化
2、垃圾應日日清
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件
2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜
3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用
4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔
5、乙方指定由為工地現場負責人，為替補負責人
6、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員
8、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工
1、現場禁止使用明火
2、現場禁止吸煙
3、油漆材料必須和其他材料分開放置
4、工人著裝必須干凈整潔
1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修
1、施工項目清單
2、雙方認可的報價單
3、乙方開出的材料采購清單
1、出現爭議甲乙雙方先協商
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
油漆裝修合同協議書篇七
甲方：__________（以下簡稱甲方）
乙方：__________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
3、仿瓷： 元每平方米（含材料及人工）。
4、乳膠漆： 元每平方米（含基層膩子及人工）。
5、墻紙粘貼： 元每平方米。
6、清水漆： 元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。
7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質保金，質保期為__個月。
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量；
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠；
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
1、合同履行完畢后，本合同自動解除；
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
甲方（簽章）：__________ 乙方（手印）：__________
地址：________________ 地址：________________
法定代表人：_________ 身份證號：_________
油漆裝修合同協議書篇八
業主(以下簡稱甲方)：聯系電話：
施工隊(以下簡稱乙方)：聯系電話：
工程地址：
使用面積：室廳衛陽臺廚
清包工費：元，大寫：
其中水電工元
木工元
瓦工元
油漆工元
垃圾清運費元
材料搬運費元
1、施工隊進場，預支生活費：元
2、木工完成，付元
3、瓦工完成，付元
4、工程竣工，付元
5、保修金元，從竣工之日起半年后支付
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票
5、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性
6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場
7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程
8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作
甲方材料送至工程所在地的.樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運
1、垃圾袋裝化
2、垃圾應日日清
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件
2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜
3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用
4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔
5、乙方指定由為工地現場負責人，為替補負責人
6、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員
8、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費
1、現場禁止使用明火
2、現場禁止吸煙
3、油漆材料必須和其他材料分開放置
4、工人著裝必須干凈整潔
1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修
1、施工項目清單
2、雙方認可的報價單
3、乙方開出的材料采購清單
1、出現爭議甲乙雙方先協商
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
甲方：____（蓋章）
法定代表人簽名：____
____年____月____ 日
乙方：____（蓋章）
____年____月____日