隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。
土方工程發包合同篇一
乙方：_____________
經甲乙雙方協商，遵循平等自愿、誠實守信的原則，甲方將____________工程土石方開挖平場承包給乙方，責、權、利分清，就有關事項達成協議如下：
一、工程名稱：____________。
二、工程地點：____________。
三、工程內容：乙方負責土石方開挖、爆破、回填、碾壓及運送到甲方指定的1km范圍，沿線道路清掃等工作。
四、工程量及計算方式：
1、土石方開挖工程量為150萬立方米以上。
2、工程量計算方式：甲乙雙方測量員實際測量核實后簽認為準。
五、工程工期：甲乙雙方簽認的進場日期為準，工期為七個月，因自然災害造成乙方無法施工所耽誤的工期經甲乙雙方簽認后，工期可順延，否則超期甲方將罰款乙方，按叁萬元每天計算，在當月支付工程進度款時扣除。
六、結算單價及支付方式：
1、單價：甲乙方現場簽認的實際開挖方量，綜合單價按19元/ m3 (開挖方量全按石方計算，此單價含7.5元/m3的石方爆破價)計算。
2、支付方式：乙方在每月的25日上報工程進度，經甲方簽認后15日內支付乙方80%的工程進度款，余下20%的工程進度款在撥付第二個月80%的工程進度款時一并支付，以此類推，直至工程完工后，甲方結清全部費用，甲乙雙方互不拖欠。
七、甲方責任：
1、甲方負責派專人到施工現場進行質量進度監督與指導，乙方必須準確掌握高程，按甲方指定的深度開挖及回填。
2、甲方的原因造成乙方停工3天以上，經甲方簽認后，補償乙方：機械設備每臺20xx元/天、車輛每臺200元/天、施工人員每人100元/天。
3、甲方承擔乙方所需的臨時設施搭建及租賃費用(此費用含水電費，按20xx元每月包干計費)。
乙方：_____________
簽于：_____________
土方工程發包合同篇二
乙方：_______________________
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有關法律、行政法規，結合本工程具體情況，經雙方協商、達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱：寶雞項目
2、工程地點：寶雞市
3、工程質量標準：按甲方施工方案、指令及施工圖紙施工，達到合格。
二、工程承包范圍
龍居1區1#、2#、4#室外土方回填(含土源采購、挖、裝、運輸到場內指定地點，進行分層壓實)
三、承包方式
包工、包料、包機具、包運輸車輛、包洗車、保潔、包安全、自帶機械、不得轉包等。
四、合同價款
1、合同總價按照實際用量進行結算。固定綜合單價：23元/立方(含一切包干費用，不另計取任何費用)
2、合同中未標出工程細目，已包含在合同單價中。乙方必須按甲方指令完成未標出工程細目，但不能得到工程結算和支付。
五、付款方式
所有土方完成經甲方驗收合格后，15天內付清全部工程款。每支付一筆工程款時乙方必須提供甲方所屬地地稅正式建安稅務發票。否則，甲方不予付款。
六、合同工期
施工有效工期分兩個施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分為5天(遇暴雨天與政府禁運日等不可抗力因素工期順延)。
七、工程質量及驗收標準
要求所有部位必須合格。嚴格按照甲方安排及圖紙、國家現行有關規范要求組織施工，乙方必須無條件接受甲方質量檢查和管理，共同把好質量關。建立健全質量保證體系，以保證工程質量達到合格標準。隱蔽工程必須經甲方驗收合格后方可進行下一道工序施工。驗收不合格，乙方必須予以返工直至驗收合格，損失由乙方承擔。
八、雙方有關義務及違約責任
1、甲方負責向乙方提供施工用電、水。
2、甲方在施工中負責排水。
3、甲方按照合同約定及時足額付款。
4、乙方在施工期間必須遵守甲方統一管理、規范施工，如有違反，甲方有權終止合同，所產生一切損失由乙方承擔。
5、回填土方時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后密實度應達到設計要求。
6、乙方必須按甲方指定取土場取土，土質不得含垃圾雜物、20cm以上大石塊、淤泥。
7、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按 200元支付給甲方違約金。
8、如非乙方原因或不可抗力自然災害造成停工，工期順延。
9、乙方負責辦理所有施工相關手續，承擔政府和其它一切相關費用并獲得所有與本工程相關所需文件，在施工中遵守市容、城管、當地相關管理部門有關規定，如發生違章、處罰等經濟罰款問題由乙方自行承擔和解決。
10、乙方為顯示信守合同及承包工程誠意和實力，自愿要求在合同簽定后，向甲方交 5000元保證金。待結算時若乙方無任何過錯，沒違反合同條約后一并返還。
九、工程結算(按實結算)
1、施工圖、設計變更。
2、甲乙雙方現場測量資料。
3、經甲方規定程序審核工程量。
4、甲方實際簽收數量。
十、安全施工
施工中必須注意安全，做到文明施工，乙方施工中如發生傷亡事故，甲方協助乙方做好善后事宜，乙方承擔全部事故責任和經濟損失。
十一、違約責任
施工過程中乙方如未經甲方同意擅自停止施工，甲方有權要求乙方自甲方發出撤場通知起三日內自動撤場，且已完工程量不予結算，本合同失效。因乙方不作為使得無法完成本合同交付任務或因乙方行為使甲方名譽、工期等受損，乙方除需自行承擔其全部責任外，還應承擔由此給甲方造成一切損失，乙方保證甲方發出撤場通知起三日內自動撤場，本合同自動失效。
十二、爭議解決
本合同履行過程中出現爭議，甲、乙雙方應協商解決，雙方協商不能達成一致，可向本合同履行地(土方工程所在地)人民法院提起訴訟。
十三、其它
1、工程結算完后本合同自動失效。
2、乙方車輛及材料在運輸途中及到達甲方現場后應遵守國家和地方現行關環境保護、職業健康和安全法律、法規。
3、本合同未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
4、本合同自甲乙雙方簽字并蓋單或(手印)后生效。
5、本合同一式 貳 份，雙方各執 壹 份。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
甲方代表： 乙方代表：
土方工程發包合同篇三
九、售后服務及保修
1、在工程驗收后，乙方負責對其提供的______________實施保修及售后服務，免費維修期為________年。 ______年后，乙方定期負責____________的維護保養，以保證設備正常運行，且只收取施工費和設備成本費。
2、在本合同規定的保修期外，若甲方需要乙方提供維護維修指導，雙方可另行商定。
3、售后服務其他細則詳見公司售后服務保障體系。
4、甲方對售后服務有其他合理要求，需與乙方另行商定，經乙方認可后可作為合同條款。
十、不可抗力
1、不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲方乙方責任造成的爆炸、火災，以及風雨、雪、洪、震等自然災害。
2、不可抗力事件發生后，乙方應立即通知甲方，在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方采取措施。不可抗力事件結束后48小時內乙方向甲方通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，乙方應每隔7天向甲方報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內，乙方向甲方提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。
3、因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：
(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失，由甲方承擔;
(3)乙方機械設備損壞及停工損失，由乙方承擔;
(4)延誤的工期相應順延。
十一、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同文本;
2、清單(詳見合同附件);雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分，與本合同同樣具有法律效力。
十二、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
十三、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。
十四、違約處理
1、 甲方違約。當發生下列情況時：甲方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況;甲方承擔違約責任，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，順延延誤的工期。
2、乙方違約。當發生下列情況時：
(1)因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;因乙方原因造成工程延誤，則被視為延期行為，每延期一天，甲方有權扣除違約合同部分款額的0.1‰(千分之一)。
(2)乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。乙方承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、其它違約責任或未盡事宜，按合同法有關規定執行。
4、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十五、合同生效
本合同由合同雙方簽字蓋章后生效。本合同正本兩份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》的規定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經協商一致，簽訂本合同。
一、甲方開發的 土方分項工程由乙方承包施工。
二、承包范圍：
1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。
2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。
三、承包價格：
1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。
2、施工時遇到體積大于0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米 元。
3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米 元，含破碎物清理外運。
四、工程量、計量方式：
原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數，由甲、乙雙方共同測量并做好記錄。(監理單位進場后可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好后，基底標高再測量記錄，經參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格采用土方測量記錄單(甲方提供)。
五、施工質量和進度：
乙方在施工進度中應根據甲方和監理人員指定的時間、施工范圍和施工圖要求進行施工，工作完成后應 甲方和監理對質量認可后雙方測量簽單。
六、安全、文明施工：
1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產和文明施工教育，并做好安全工作
2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現場管理人員或甲方領導，待事情處理后再施工。
七、付款方式：
1、考慮到施工周期(各棟房屋不一定同時開工)，定于每月的 號結算一次，結算根據施工時每棟房子已經簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，余款待小區改期工程全部完工1個月后的3個月工作日內結清。
2、付款時憑稅票并經相關人員簽字注明已完成付款的房屋樓號。
八、其它事項：
1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。
2、由于甲方付款不到位，乙方可順延工期。
九、本合同經雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權解除合同。 如在合同履行過程中發生爭議，應協商解決。如協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土方工程發包合同篇四
為貫徹執行“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保十一冶建設集團有限責任公司辦公樓工程在施工中人身和設備安全，根據國家有關法律、法規，經雙方協商一致簽訂本協議。
甲方：
乙方：
一、甲方安全責任
1、開工前甲方有關人員對乙方施工人員進行安全教育及安全技術交底，并應有書面記錄或資料。
2、甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書、處罰單，直至清退出場。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的事故由甲方承擔責任。
4、發生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：
(1)發生違章作業、冒險作業不聽勸告的。
(2)施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。
二、乙方安全責任
乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：
1、乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規及施工現場安全生產規定、制度。
2、乙方應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律、法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品并提供施工人員的相關證件。
3、施工期間，乙方應設有兼職安全人員，以便安全工作聯系。
4、乙方一切施工活動，根據甲方要求，施工前對全體施工人員進行安全教育和全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執行。
5、乙方用于本工程項目的施工機械、器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，乙方對因使用施工機械、器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
6、乙方特種作業人員必須提供具有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。
7、乙方施工過程中需使用電、水源，應事先與甲方取得聯系，不得私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。
8、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工。
9、乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。
10、乙方施工過程中發生安全事故或危及生產運行的不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。
三、安全保證金及發生事故相關費用
甲方預留工程款的10%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身輕傷、重傷、人員死亡事故，于工程竣工驗收后將該保證金全額退還;若施工過程中發生下列有乙方責任的安全事故，乙方承擔相關費用的比率：
1、發生人員輕傷、重傷、死亡事故
(1)相關費用在10000元(含10000元)以下的由乙方全部承擔。
(2)相關費用在10000元—30000元(含30000元)的乙方承擔60%(但不少于10000元)。
(3)相關費用超過30000元以上的乙方承擔50%。
2、乙方人員發生違章行為的經濟處罰，按處罰規定從安全保證金或工程款內扣除。
四、甲乙雙方必須嚴格執行本協議，本協議經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
___年___月___日 ___年___月___日
土方工程發包合同篇五
乙方; 四川省搗砼班
工程名稱;雍翠新城 28、29號樓
工程地址;佛山市三水區樂平鎮中心科技工業區b區
單項分包工程名稱;搗制砼
依據《勞力合同法》制定本合同。
一、承包方式;
二、 承包單價;
砼搗制按建筑每平方米30元單價計算，單價已包括工資、勞保、工具、車費、保險、工傷、病假、雨天誤工、管理費及其它費用。甲方不再另行補貼。
三、 施工管理要求
分項工程承包后由乙方自行組織施工，并按有關施工規范標準組織施工，積極配合甲方要求進行施工，自負盈虧 ，不得違法轉包，所有人員要聽指揮，服從管理，所有工人必須持證上崗，電線嚴禁亂拉亂接，嚴禁違章作業，嚴禁破壞安全設施。如有意破壞安全設施出現安全事故，由公安機關處理。
四、質量要求;
乙方在施工過程中必須嚴格按國家有關規范要求、工程質量標準及當地有關部門的要求進行施工，現場施工時由現場施工員驗收后，交監理驗收，以區建委質監站驗收為準，有不合格的返工到合格為止，所有損失的材料由乙方負責。
五、工期要求
從本合同生效后，工人進場之日算起，到 年 月 日止。
六、付款方式;
按工程進度的80%結算，余下的20%待工程初檢驗收合格后，10天內一次性付清。
七、安全措施;
工人進場后必須進行三級安全教育，班長要做好班前安全教育工作，班長要督促工人注意安全，并做好安全防范工作，班長要督促工人遵守勞力紀律服管理人員的指揮，嚴禁違章作業，如有意破壞安全設施而造成他人發生安全事故的，必須承擔一切法律后果及經濟損失，凡違章作業造成的安全事故，由違章者自已承擔，在施工過程中發現有不安全因素，要及時向施工員或質安員報告。
八、安全管理指標;
1、安全職責;
本工程杜絕重大傷亡事故，班長負有對工人安全責任
2、傷亡事故控制指標;
無傷死亡事故，無重傷事故，月工傷率在0、3‰以內，年工傷率在36‰以內，月直接經濟損失500元以下，年直接經濟損失6000元以內。
九、違約責任;
由于一方的過失，造成合同不能履行或不能完全履行時，由有過失的一方承擔違約責任，如雙方都有過失時根據實際情況，由雙方各自分別承擔相應的違約責任，協商不成時由法院判決。
甲方代表;
乙方代表;
年 月 日