施工合同的簽訂應符合相關法律法規和標準規定，確保合同的合法性和合理性。以下是小編為大家搜集的施工合同范文，僅供參考，請根據具體項目需求進行適當調整和修改。
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇一
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本地坪項目相關事項協商一致，訂立本合同。
第一條項目概況。
1.1項目名稱：
1.2項目地點：
1.3項目面積：約計m(結算按實際測量數據為準)。
2.1乙方進場日期為20xx年月日至20xx年月日交付驗收，合同期限總日歷天數天。
2.2如遇到下列情況，合同期限天數應予自動順延：
2.2.2甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作;。
2.2.6甲方未按合同規定付款;。
2.2.7其它影響合同條款執行的情況出現。
備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。
4.2工程竣工時根據實際施工面積和數量進行按實調整后結算。
4.3如果經甲乙雙方協商同意，在施工中增加了新項目或工藝發生變更，合同單價及工期應作相應調整。
第四條雙方配合。
4.1甲方指定為本項目駐現場代表，乙方指定為本項目駐現場代表，代表雙方在遇到各種問題時協調解決。
4.2甲方應使現場具備作業條件，必須在乙方進場前一天對作業區域進行出空、潔凈處理，以保證項目如期進行。
4.3甲方應提供標準混凝土基面，質量應符合國家標準或乙方要求(詳見乙方技術方案及資料)，混凝土已做過耐磨和其他養護處理的，甲方應做出書面通知，若做過水性養護處理的基礎，會有產生與硬化劑反應的可能性。否則由此出現的一切問題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現有混凝土基面存在嚴重的質量問題足以影響乙方施工質量時，雙方應在經過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結算。
4.4甲方免費提供安排現成220v或380v用電連接點及照明設備，供應量必須保證項目正常進行的需要。
4.5甲方應協調處理現場，保證場地無其它項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業及運輸的需要，約束其它非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響作業。
4.6甲方應負責辦理施工許可證及其它作業所需證件、批件或臨時申請批準手續。
4.7甲方保證在作業過程中及保養期內現場無漏水、滲水問題，門窗齊全可阻擋戶外風雨，乙方應指定專人監護。
4.8在乙方完成作業后的初步養護期內，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
4.9地面使用過程中，地面發生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔。
4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔、道路暢通，項目完成后清理現場。
4.12如因現場作業條件變化或因其它原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。
4.13乙方應按照雙方規定的驗收標準及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方于接到通知后應提供無條件保修。
4.15乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。
4.16如雙方未能履行以上義務，導致給對方造成損失的，責任方應賠償對方的有關損失及誤工費。
第五條項目驗收。
5.1在項目完成后三個工作日內，甲方須組織相關人員驗收并確認實際作業數量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應作好此期間的現場保護工作。
5.3本項目做為單項專業項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結算。
5.4如有下列情形之一，應視為本工程已事實上完成驗收并經甲方確認合格：
5.4.1甲方已在乙方作業材料層的基礎上進行其它工序的操作;。
5.4.2甲方超過規定的時間不做驗收的;。
5.4.3乙方的作業區域已經被投入使用的。
第六條質量保證。
6.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為十二個月整。
6.2保修范圍：由于環氧地坪漆本身材料質量問題造成的不達標情況。
6.3保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4保修期后，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取工本費。
6.5以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：
6.5.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其他交叉施工，影響工程質量;。
6.5.3完工后，地面遭到甲方人為損傷、超負荷使用。
第七條付款方式。
7.1合同簽訂生效后，甲方應支付合同總造價的——%備料款。
7.2乙方材料、人員進場后當日內，甲方再支付合同總造價的備料款60%。
7.3施工進度過半時，甲方再支付合同總造價的20%。
7.4施工完畢，按實際結算面積總價結清余款。
7.5甲方將采取現金方式向乙方支付款項。
第八條違約與爭議。
8.1如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。
8.3如甲方不按照合同規定的進度支付合同款，乙方有權停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進駐現場人數計算，每人每天叁佰元標準)，甲方每拖延一天按照應支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應順延。
8.4甲方不按照合同規定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應向乙方支付違約金、滯納金。
8.5因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條合同生效與終止。
9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十條附則。
10.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關法律規章執行，或雙方協商解決。
10.2本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：地址：地址：
法定代表人/委托代理人(簽字)：法定代表人/委托代理人(簽字)：
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇二
甲方：乙方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權力、義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽訂本合同，共同遵守。
承攬名稱、方式、地點。
1-1承攬項目名稱：/。
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料承攬標的(加工成品)編號名稱規格顏色單位數量sp/2環氧樹脂砂漿地坪合計(m2)注：數量以實際測量為準。
承攬標的(加工成品)。
3-1承攬方按提供規格工藝進行施工:。
4.價款及付款方式。
4-1單價：
4-2總價：
4-3付款方式：
4-3-1預付款：
1、合同簽訂后日內，定作方應向承攬方支付合同總額的元的工程預付款;。
2、承攬方進場后，正式施工前，定作方應向承攬方支付總額的元的工程預付款。
4-3-2進度款：當工程完成50%時，定作方應向承攬方支付合同總額元的工程進度款。
4-3-3完工款：工程完工后天內，付清全部工程款。
4-4結算方式：4-4-1一般采用轉帳支票或銀行匯款的形式結算，支票或匯款的收款方必須是承攬方，定作方應寫清承攬方的'開戶行和帳號。
4-4-2現經雙方商定采用方式付款。
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;。
5-3水泥素地表面含水率小于8%。
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度不低于0;。
5-6施工期內定作方不安排交叉施工;。
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。
6.驗收標準與方法。
6-1按照合同規定的質量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應當向定作方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定作方質監中心等有關單位發出驗收通知單，定作方接驗收通知后應在三十天內(逢法定節假日可以順延)驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督檢驗機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用由異議方承擔。
6-4保修期12個月，保修期內因承攬方施工原因出現漆面與水泥面分層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其他原因(如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質量事故可由承攬方計費維修。
7.工期7-1本合同總工期為天(從開工之日算起);7-2本工程開工期為7-3如遇下列情況，工程工期相當順延，并以書面形式確定順延期限;環氧地坪工程承攬合同7-3-1因甲方原因不能如期騰出施工場地者;7-3-2施工中因停電、停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電、停水三天以上者。
8.安全施工管理條例8-1承攬方應向定作方有關人員進行有關的特殊安全管理規定了解，由于承攬方未進行有關特殊安全管理規定了解造成安全事故，仍由承攬方承擔一定責任。
8-2承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度8-3由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9.違約責任。
9-1承攬方交付的地坪如出現嚴重的質量問題，定作方同意利用的，應當按質論價，酌情減價，不同意利用的，應由承攬方負責修整。
9-2承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格0.5%償付定作方違約金。
9-3承攬方已完成地坪，應由承攬方負責協調保護，因定作方原因造成地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的，則由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工現場所提供予承攬方進場施工，不安排交叉作業，如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。
9-6定作方超過合同規定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的0.5%償付承攬方違約金。
10.不可抗力環氧地坪工程承攬合同在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任，在定作方遲延接受或接受其間發生的，定作方應當承擔責任并且賠償承攬方由此造成的損失。
11.補充條款。
12.期限與其他本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正式承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權代表：授權代表：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
地址：地址：
電話：電話：
日期：日期：
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇三
甲方：電話：乙方：電話：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環氧砂漿地坪。
第三條：工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方：乙方：
簽訂地點：日期：
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇四
甲方：電話：
乙方：電話：
根據《民法典》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環氧砂漿地坪。
第三條：工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。開工日期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇五
6.8在乙方完成作業后四十八小時的初步養護期，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
6.9乙方編制施工組織設計和施工方案，項目總進度計劃，進場計劃，作業進度和作業量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現場代表簽收后視同確認。
6.10乙方遵守地方政府和有關部門對施工現場交通、施工噪音、施工現場環境衛生和場外污染等管理規定。
6.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔，道路暢通，項目完成后清理現場。
6.12如因現場作業條件變化或因其他原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。
6.13在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方接到通知后無條件保修。
6.14乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。
第七條項目驗收。
7.1在項目完成后的三個工作日內，甲方需組織相關人員驗收并確認實際作業面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應做好此期間的現場保護工作。
7.2如甲方認定某區域有質量問題需要維修的，必須書面通知乙方協商解決。
7.3本項目作為單項專業項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結算。
第八條質量保證。
8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。
8.2保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。
8.3保修期后，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取成本費。
8.4以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：
8.4.1在上一道工序未完全達到要求時，甲方要求乙方趕工或現場交叉施工而影響質量。
8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其它交叉施工，影響工程質量。
第九條工程款支付。
9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進廠之日，甲方向乙方支付合同總款。
9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的%。
9.3乙方施工面層之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。
9.4項目完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。
第十條合同生效與終止。
11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
11.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十一條附則。
12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關法律規定執行，或雙方協商解決。
12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
12.3乙方提供的施工技術方案作為本合同的附件。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規經甲、乙雙方友好協商，結合本工程的實際情況和使用單位的實際要求，為更快、更好地按時、按質完成本工程，經雙方同意協議，簽訂本合同：
第一條：工程內容和承包范圍。
1.工程名稱：
2.施工地址：
4.工期：天，月日至20月日。
第二條：工程造價及承包方式。
2.承包方式：包人工、包材料、包工具、包工期。
第三條：工程質量、檢查和驗收。
1.乙方必須按照甲方確認的施工工藝施工，厚度，圖案,顏色及尺寸按甲方要求，否則造成的損失由乙方承擔。
2.完工后整個地面光亮潔凈、顏色均一，五年內不變色。
3.環氧地坪的平整度是隨著原地面順平，不空殼、無明顯色差、不發白、不龜裂，無劃傷和齒痕、表面平整，并符合項目方案標準。
第四條：保修期及維修。
1.產品交付使用后，保修期限為一年(自然磨損和人為因素除外)，期間因施工品質的原因而出現起殼、剝落，乙方無償進行維護、修補。
2.如乙方施工完成后，因甲方使用不當造成的損壞，如需乙方負責維修，乙方需收取材料費和人工費。
第五條：其它。
1.乙方材料進入甲方施工現場，必須按甲方指定地點存放。涂料中含有大量的溶劑，并多為易燃液體，嚴禁堆放在施工現場，施工時應根據需要領取，并設專人保管。施工現場嚴禁動用明火和吸煙，并設置co2滅火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆燈。施工場地必須設置排通風裝置，使空氣中有害氣體的含量少于允許含量的極限，施工人員要載好防護裝備(工作服、風鏡、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防護油膏，以防急性和慢性中毒。
2.乙方進入甲方公司內施工，乙方必須遵守甲方公司的各項規章制度。
4.由于不可抗拒的自然災害所造成的經濟損失，應由甲、乙雙方協商解決;。
5.乙方應在甲方的統一安排下施工，服從現場調配及協調，保證工程按時保質交付使用;。
9.保證施工場地清潔，安裝完畢后及時清場，遺留的各種垃圾由乙方及時清除，并承擔費用。
10.乙方按確定工期時間完成施工任務，每延遲一天罰款500.00元。
11.凡與本合同有關而引起的一切爭議，雙方應首先通過友好的協商的方式解決，如經協商仍不能達成協議時，任何一方均可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。合同一式叁份，甲、乙雙方代表簽名并加蓋單位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保養期滿后，合同方才失效。每份具有同等法律效應。未盡事宜協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇六
甲方：
乙方：
經甲乙雙方共同協商，根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規、結合本工程的具體情況，簽定本合同。
第一條工程概況。
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程內容：
第二條工程承包范圍。
3.1開工日期：20xx年月日。
3.2竣工日期：20xx年月日。
3.3如遇到下列情況，合同期限天數應予自動順延：
3.3.1甲方在合同規定進場前一天，未能將待施工區域場地交給乙方，或有非本項目服務人員及物品進入或存放于待施工區域。
3.3.2甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作。
3.4.5天氣影響、一些突發事件以及其它影響合同的條款的情況出現。
3.4.6甲方未按合同進度付款。
第四條合同價款。
4.2結算時根據實際施工面積和數量進行核算。
4.3如果經甲乙雙方協商同意，在施工中增加了新項目或工藝發生變更，合同單價應作相應調整。
第五條施工技術標準。
乙方提供的工程材料符合國家工業地坪行業環保標準。
第六條雙方配合。
6.1甲方指定為本項目駐現場代表，乙方指定為本項目現場代表，代表雙方在遇到各種問題時協調解決。
6.2甲方應使現場具備作業條件，必須在乙方進場前一天對作業區域進行空出，潔凈處理，以保證項目如期進行。
6.3甲方應提供標準新作混凝土基面，質量應符合國家標準或乙方要求(詳見乙方技術方案及資料)，否則出現一切問題乙方不承擔責任。
6.4甲方免費提供安排現成220v用電連接點及照明設備，供應量必須保證項目正常進行的需要。除工程用電外，不得將電用于其他用途，否則按用量計費。
6.5甲方應協調處理現場，保證場地無其他項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業及運輸的需要，約束其他非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響工作。
6.6甲方應負責辦理施工許可證及其它作業所需證件，批準或臨時申請批準手續。
6.7甲方保證在作業過程中及保養期內現場無漏水，滲水問題，乙方應指定專人監護。
6.8在乙方完成作業后四十八小時的初步養護期，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
6.9乙方編制施工組織設計和施工方案，項目總進度計劃，進場計劃，作業進度和作業量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現場代表簽收后視同確認。
6.10乙方遵守地方政府和有關部門對施工現場交通、施工噪音、施工現場環境衛生和場外污染等管理規定。
6.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔，道路暢通，項目完成后清理現場。
6.12如因現場作業條件變化或因其他原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。
6.13在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方接到通知后無條件保修。
6.14乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。
第七條項目驗收。
7.1在項目完成后的三個工作日內，甲方需組織相關人員驗收并確認實際作業面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應做好此期間的現場保護工作。
7.2如甲方認定某區域有質量問題需要維修的，必須書面通知乙方協商解決。
7.3本項目作為單項專業項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結算。
第八條質量保證。
8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。
8.2保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。
8.3保修期后，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取成本費。
8.4以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：
8.4.1在上一道工序未完全達到要求時，甲方要求乙方趕工或現場交叉施工而影響質量。
8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其它交叉施工，影響工程質量。
第九條工程款支付。
9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進廠之日，甲方向乙方支付合同總款。
9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的%。
9.3乙方施工面層之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。
9.4項目完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。
第十條合同生效與終止。
11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
11.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十一條附則。
12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關法律規定執行，或雙方協商解決。
12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
12.3乙方提供的施工技術方案作為本合同的附件。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇七
2.2.7其它影響合同條款執行的情況出現。
第三條合同價款。
備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。
4.2工程竣工時根據實際施工面積和數量進行按實調整后結算。4.3如果經甲乙雙方協商同意，在施工中增加了新項目或工藝發生變更，合同單價及工期應作相應調整。
第四條雙方配合。
4.1甲方指定為本項目駐現場代表，乙方指定為本項目駐現場代表，代表雙方在遇到各種問題時協調解決。
4.2甲方應使現場具備作業條件，必須在乙方進場前一天對作業區域進行出空、潔凈處理，以保證項目如期進行。
4.3甲方應提供標準混凝土基面，質量應符合國家標準或乙方要求(詳見乙方技術方案及資料)，混凝土已做過耐磨和其他養護處理的，甲方應做出書面通知，若做過水性養護處理的基礎，會有產生與硬化劑反應的可能性。否則由此出現的一切問題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現有混凝土基面存在嚴重的質量問題足以影響乙方施工質量時，雙方應在經過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結算。
4.4甲方免費提供安排現成220v或380v用電連接點及照明設備，供應量必須保證項目正常進行的需要。
4.5甲方應協調處理現場，保證場地無其它項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業及運輸的需要，約束其它非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響作業。
4.6甲方應負責辦理施工許可證及其它作業所需證件、批件或臨時申請批準手續。
4.7甲方保證在作業過程中及保養期內現場無漏水、滲水問題，門窗齊全可阻擋戶外風雨，乙方應指定專人監護。
4.8在乙方完成作業后的初步養護期內，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
4.9地面使用過程中，地面發生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔。
4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔、道路暢通，項目完成后清理現場。
4.12如因現場作業條件變化或因其它原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。
4.13乙方應按照雙方規定的驗收標準及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方于接到通知后應提供無條件保修。
4.15乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。
4.16如雙方未能履行以上義務，導致給對方造成損失的，責任方應賠償對方的有關損失及誤工費。
第五條項目驗收。
5.1在項目完成后三個工作日內，甲方須組織相關人員驗收并確認實際作業數量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應作好此期間的現場保護工作。
5.3本項目做為單項專業項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結算。
5.4如有下列情形之一，應視為本工程已事實上完成驗收并經甲方確認合格：
5.4.1甲方已在乙方作業材料層的基礎上進行其它工序的操作;。
5.4.2甲方超過規定的時間不做驗收的;。
5.4.3乙方的作業區域已經被投入使用的。
第六條質量保證。
6.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為十二個月整。
6.2保修范圍：由于環氧地坪漆本身材料質量問題造成的不達標情況。
6.3保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4保修期后，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取工本費。
6.5以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：
6.5.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其他交叉施工，影響工程質量;。
6.5.3完工后，地面遭到甲方人為損傷、超負荷使用;。
第七條付款方式。
7.1合同簽訂生效后，甲方應支付合同總造價的——%備料款。
7.2乙方材料、人員進場后當日內，甲方再支付合同總造價的備料款60%。
7.3施工進度過半時，甲方再支付合同總造價的20%。
7.4施工完畢，按實際結算面積總價結清余款。
7.5甲方將采取現金方式向乙方支付款項。
第八條違約與爭議。
8.1如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。8.3如甲方不按照合同規定的進度支付合同款，乙方有權停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進駐現場人數計算，每人每天叁佰元標準)，甲方每拖延一天按照應支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應順延。
8.4甲方不按照合同規定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應向乙方支付違約金、滯納金。
8.5因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條合同生效與終止。
9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十條附則。
10.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關法律規章執行，或雙方協商解決。
10.2本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：電話：
乙方：電話：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環氧砂漿地坪。
第三條：工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇八
簽訂時間：
合同編號：
出賣單位(甲方)：
承包單位(乙方)：
根據《中華人民共和國經濟合同法》有關規定，出賣單位和承包單位本著互利共贏、平等自愿的原則，經一致協調同意簽訂本合同。
第一條：施工項目與地點第二條：承包形式甲方以包工包料的形式把工程承包給乙方，施工總面積：m2，材料規格型號：，單價：元m2，人工費用：元，工程總造價：元。
施工面積需施工完畢后以實際測量為準，施工顏色為色，光澤：。
第三條：施工工藝。
1)全場清理除污，打磨，清潔地面。
2)刮涂打底油。
3)全場刮涂環氧砂漿一遍，固化干燥打磨，清潔。
4)全場刮涂環氧膩子兩遍，固化干燥打磨，清潔。
6)雙方共同檢查驗收。
第四條：工程標準質量工程質量需要雙方人員進行評定，評定準備為：無裂紋、無分層、顏色均勻、平整一致即可。
第五條：工程時間乙方應于年10月日進場施工，于2011年10月日完工。
施工期內，如發生下雨，地面回潮，停電等不可抗拒因素，工期順延。
如甲方不按期付工程款，乙方有權停止施工所耽誤工期由甲方負責。
第六條：工程款支付方式合同經雙方簽訂之時，甲方需支付乙方40%工程款施工中期付30%工程完后付款30%，工程完成驗收合格后，甲方需按實際施工面積計算，日內付清余下30%工程款。
甲方在未辦理工程驗收手續而擅自使用，乙方視同工程驗收合格。
乙方開具正式收據給甲方(如開發票加收6%款)。
第七條：保養保修期為12個月，乙方在保修期內地面應無起泡、油漆層無裂紋無剝離;人為或機械損壞、及地面首層無防水處理而造成地面回潮、漆膜起水泡脫落乙方不負任何責任。
由此而返修之費用由甲方負責。
深圳倍特麗建材有限公司第八條：甲方應負責事項：甲方在開工前三天，應清理施工現場，無油污、無積水，并接通施工現場電源，提供照明設備，水電費由甲方負擔。
第九條：其它約定。
本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方：乙方：代表：代表：地址：地址：電話：電話：簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇九
2.2.6甲方未按合同規定付款;。
2.2.7其它影響合同條款執行的情況出現。
備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。
4.2工程竣工時根據實際施工面積和數量進行按實調整后結算。4.3如果經甲乙雙方協商同意，在施工中增加了新項目或工藝發生變更，合同單價及工期應作相應調整。
第四條雙方配合。
4.1甲方指定為本項目駐現場代表，乙方指定為本項目駐現場代表，代表雙方在遇到各種問題時協調解決。
4.2甲方應使現場具備作業條件，必須在乙方進場前一天對作業區域進行出空、潔凈處理，以保證項目如期進行。
4.3甲方應提供標準混凝土基面，質量應符合國家標準或乙方要求(詳見乙方技術方案及資料)，混凝土已做過耐磨和其他養護處理的，甲方應做出書面通知，若做過水性養護處理的基礎，會有產生與硬化劑反應的可能性。否則由此出現的一切問題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現有混凝土基面存在嚴重的質量問題足以影響乙方施工質量時，雙方應在經過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結算。
4.4甲方免費提供安排現成220v或380v用電連接點及照明設備，供應量必須保證項目正常進行的需要。
4.5甲方應協調處理現場，保證場地無其它項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業及運輸的需要，約束其它非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響作業。
4.6甲方應負責辦理施工許可證及其它作業所需證件、批件或臨時申請批準手續。
4.7甲方保證在作業過程中及保養期內現場無漏水、滲水問題，門窗齊全可阻擋戶外風雨，乙方應指定專人監護。
4.8在乙方完成作業后的初步養護期內，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
4.9地面使用過程中，地面發生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔。
4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔、道路暢通，項目完成后清理現場。
4.12如因現場作業條件變化或因其它原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。
4.13乙方應按照雙方規定的驗收標準及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方于接到通知后應提供無條件保修。
4.15乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。
4.16如雙方未能履行以上義務，導致給對方造成損失的，責任方應賠償對方的有關損失及誤工費。
第五條項目驗收。
5.1在項目完成后三個工作日內，甲方須組織相關人員驗收并確認實際作業數量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應作好此期間的現場保護工作。
5.3本項目做為單項專業項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結算。
5.4如有下列情形之一，應視為本工程已事實上完成驗收并經甲方確認合格：
5.4.1甲方已在乙方作業材料層的基礎上進行其它工序的操作;。
5.4.2甲方超過規定的時間不做驗收的;。
5.4.3乙方的作業區域已經被投入使用的。
第六條質量保證。
6.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為十二個月整。
6.2保修范圍：由于環氧地坪漆本身材料質量問題造成的不達標情況。
6.3保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4保修期后，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取工本費。
6.5以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：
6.5.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其他交叉施工，影響工程質量;。
6.5.3完工后，地面遭到甲方人為損傷、超負荷使用;。
第七條付款方式。
7.1合同簽訂生效后，甲方應支付合同總造價的——%備料款。
7.2乙方材料、人員進場后當日內，甲方再支付合同總造價的備料款60%。
7.3施工進度過半時，甲方再支付合同總造價的20%。
7.4施工完畢，按實際結算面積總價結清余款。
7.5甲方將采取現金方式向乙方支付款項。
第八條違約與爭議。
8.1如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。8.3如甲方不按照合同規定的進度支付合同款，乙方有權停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進駐現場人數計算，每人每天叁佰元標準)，甲方每拖延一天按照應支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應順延。
8.4甲方不按照合同規定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應向乙方支付違約金、滯納金。
8.5因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條合同生效與終止。
9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十條附則。
10.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關法律規章執行，或雙方協商解決。
10.2本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：電話：
乙方：電話：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環氧砂漿地坪。
第三條：工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇十
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定,經友好協商， 甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：
第二條：材料：
第三條：工程質量標準
本工程質量經雙方研究達到：
乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色 均勻;基本平整;但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其他質 量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25, 地面要平整，有 光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的 室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執 意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工 3 出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收 施工開始日期，甲方必須通知乙方 。
開工日期 總 工程期 天 。
甲方應在工程施工完成后3 天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日 內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地 坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。
甲方應當根據本合同規定進行付款。
第五條：付款方式 合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的` ，計人民幣大寫 第六條：終則 1：本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。
一方違約，賠付對方一切損失。
合同雙方因本合同的內容解釋或行等 方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出 訴訟。
本合同自簽字或蓋章即日起生效至全款項付清后為止
甲方代表簽字;
乙方代表簽字;
年 月 日
簽訂時間：
合同編號：
出賣單位(甲方)：
承包單位(乙方)：
根據《中華人民共和國經濟合同法》有關規定，出賣單位和承包單位本著 互利共贏、平等自愿的原則，經一致協調同意簽訂本合同。
第一條：施工項目與地點 第二條：承包形式 甲方以包工包料的形式把工程承包給乙方，施工總面積： m 2 ，材 料規格型號： ，單價： 元m 2 ，人工費用： 元，工程 總造價： 元。
施工面積需施工完畢后以實際測量為準，施工顏色為 色，光澤： 。
第三條：施工工藝
1) 全場清理除污，打磨，清潔地面
2) 刮涂打底油
3) 全場刮涂環氧砂漿一遍，固化干燥打磨，清潔
4) 全場刮涂環氧膩子兩遍，固化干燥打磨，清潔
5) 全場涂環氧地坪漆兩遍
6) 雙方共同檢查驗收
第四條：工程標準質量 工程質量需要雙方人員進行評定，評定準備為：無裂紋、無分層、顏色均勻、 平整一致即可。
第五條：工程時間 乙方應于 2011 年 10 月 日進場施工，于 2011 年 10 月 日完工。
施 工期內，如發生下雨，地面回潮，停電等不可抗拒因素，工期順延。
如甲方 不按期付工程款，乙方有權停止施工所耽誤工期由甲方負責。
第六條：工程款支付方式 合同經雙方簽訂之時，甲方需支付乙方 40%工程款施工中期付 30%工程完 后付款30% ，工程完成驗收合格后，甲方需按實際施工面積計算， 日 內付清余下30% 工程款。
甲方在未辦理工程驗收手續而擅自使用，乙方視 同工程驗收合格。
乙方開具正式收據給甲方(如開發票加收6%款)。
第七條：保養 保修期為 12 個月，乙方在保修期內地面應無起泡、油漆層無裂紋無剝離; 人為或機械損壞、及地面首層無防水處理而造成地面回潮、漆膜起水泡脫落 乙方不負任何責任。
由此而返修之費用由甲方負責。
深圳倍特麗建材有限公司 第八條：甲方應負責事項：甲方在開工前三天，應清理施工現場，無油污、 無積水，并接通施工現場電源，提供照明設備，水電費由甲方負擔。
第九條：其它約定 。
本合同一式二份，雙方各執一份。
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇十一
合同有哪些要點需要特別注意呢？下面是小編為您精心整理的環氧地坪工程承攬合同，希望大家喜歡。
環氧地坪工程承攬合同
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在 合同執行中的權力、義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽訂本 合同，共同遵守。
承攬名稱、方式、地點
1-1 承攬項目名稱： http:///
1-2 承攬項目地點：
1-3 承攬方式：包工包料 承攬標的(加工成品)編號 名稱 規格 顏色 單位 數量 sp/2 環氧樹脂砂漿地坪 合計 (m2) 注：數量以實際測量為準。
承攬標的(加工成品)
3-1 承攬方按提供規格工藝進行施工:
3-2 采用材料為： 環氧樹脂 環氧地坪工程承攬合同
4.價款及付款方式
4-1 單價：
4-2 總價：
4-3 付款方式：
4-3-1 預付款：
1、合同簽訂后 日內，定作方應向承攬方支付合同 總額的 元的工程預付款;
2、承攬方進場后，正式施工前，定作方應向承攬方支 付總額的 元的工程預付款。
4-3-2 進度款：當工程完成 50%時，定作方應向承攬方支付合同總額 元的工程進度款。
4-3-3 完工款：工程完工后 天內，付清全部工程款。
4-4 結算方式： 4-4-1 一般采用轉帳支票或銀行匯款的形式結算，支票或匯款的收款方 必須是承攬方，定作方應寫清承攬方的'開戶行和帳號。
4-4-2 現經雙方商定采用 方式付款。
5.素地標準及施工條件
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3 水泥素地表面含水率小于8%
5-4 施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度不低于0;
5-6 施工期內定作方不安排交叉施工;
5-7 施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。
6.驗收標準與方法
6-1 按照合同規定的質量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應當 向定作方提供必需的技術資料。
6-2 承攬方應向定作方質監中心等有關單位發出驗收通知單，定作方接 驗收通知后應在三十天內(逢法定節假日可以順延)驗收，無故 拖延或未經驗收而提前投入使用者視同驗收合格。
6-3 當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監 督檢驗機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費 用由異議方承擔。
6-4 保修期12 個月，保修期內因承攬方施工原因出現漆面與水泥面分 層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其他原因 (如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質量事故可 由承攬方計費維修。
7.工期 7-1 本合同總工期為 天(從開工之日算起); 7-2 本工程開工期為 7-3如遇下列情況，工程工期相當順延，并以書面形式確定順延期限; 環氧地坪工程承攬合同 7-3-1因甲方原因不能如期騰出施工場地者; 7-3-2 施工中因停電、停水連續影響24 小時以上，或連續間歇性停電、 停水三天以上者。
8.安全施工管理條例 8-1 承攬方應向定作方有關人員進行有關的特殊安全管理規定了解，由 于承攬方未進行有關特殊安全管理規定了解造成安全事故，仍由 承攬方承擔一定責任。
8-2 承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度 8-3 由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9.違約責任
9-1 承攬方交付的地坪如出現嚴重的質量問題，定作方同意利用的，應 當按質論價，酌情減價，不同意利用的，應由承攬方負責修整。
9-2 承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格 0.5%償付定作方違約金。
9-3 承攬方已完成地坪，應由承攬方負責協調保護，因定作方原因造成 地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原 因造成損壞的，則由承 攬方負責。
9-4 定作方應及時將所需施工現場所提供予承攬方進場施工，不安排交 叉作業，如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進 行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。
9-6定作方超過合同規定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的0.5% 償付承攬方違約金。
10.不可抗力 環氧地坪工程承攬合同 在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量 減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任，在定作方遲延接 受或接受其間發生的，定作方應當承擔責任并且賠償承攬方由此造成 的損失。
11.補充條款
12.期限與其他 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本 合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事 宜，應由雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有 同等效力。
本合同正式 承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權代表：授權代表：
開戶行：開戶行：
帳號： 帳號：
地址： 地址：
電話： 電話：
日期： 日期：
環氧地坪工程承攬合同
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇十二
甲方：電話：
乙方：電話：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧樹脂地坪的供應和施工，達成如下協議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：
第三條：工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的'質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期，總工程期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的%，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方：乙方：
簽訂地點：日期：
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇十三
乙方。
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定,經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：
第二條：材料：
第三條：工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：
乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻;基本平整;但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其他質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25,地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的'質量問題與乙方無關。
即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工3出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期總工程期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。
甲方應當根據本合同規定進行付款。
第五條：付款方式合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣大寫第六條：終則1：本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。
一方違約，賠付對方一切損失。
合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。
本合同自簽字或蓋章即日起生效至全款項付清后為止。
甲方代表簽字;。
乙方代表簽字;。
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇十四
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規經甲、乙雙方友好協商，結合本工程的實際情況和使用單位的實際要求，為更快、更好地按時、按質完成本工程，經雙方同意協議，簽訂本合同：
第一條：工程內容和承包范圍。
1.工程名稱：
2.施工地址：
4.工期：天，20xx年月日至20xx年月日。
第二條：工程造價及承包方式。
2.承包方式：包人工、包材料、包工具、包工期。
第三條：工程質量、檢查和驗收。
1.乙方必須按照甲方確認的施工工藝施工，厚度，圖案,顏色及尺寸按甲方要求，否則造成的損失由乙方承擔。
2.完工后整個地面光亮潔凈、顏色均一，五年內不變色。
3.環氧地坪的平整度是隨著原地面順平，不空殼、無明顯色差、不發白、不龜裂，無劃傷和齒痕、表面平整，并符合項目方案標準。
第四條：保修期及維修。
1.產品交付使用后，保修期限為一年(自然磨損和人為因素除外)，期間因施工品質的原因而出現起殼、剝落，乙方無償進行維護、修補。
2.如乙方施工完成后，因甲方使用不當造成的損壞，如需乙方負責維修，乙方需收取材料費和人工費。
第五條：其它。
1.乙方材料進入甲方施工現場，必須按甲方指定地點存放。涂料中含有大量的溶劑，并多為易燃液體，嚴禁堆放在施工現場，施工時應根據需要領取，并設專人保管。施工現場嚴禁動用明火和吸煙，并設置co2滅火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆燈。施工場地必須設置排通風裝置，使空氣中有害氣體的含量少于允許含量的極限，施工人員要載好防護裝備(工作服、風鏡、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防護油膏，以防急性和慢性中毒。
2.乙方進入甲方公司內施工，乙方必須遵守甲方公司的各項規章制度。
4.由于不可抗拒的自然災害所造成的經濟損失，應由甲、乙雙方協商解決;。
9.保證施工場地清潔，安裝完畢后及時清場，遺留的各種垃圾由乙方及時清除，并承擔費用。
10.乙方按確定工期時間完成施工任務，每延遲一天罰款500.00元。
11.凡與本合同有關而引起的一切爭議，雙方應首先通過友好的協商的方式解決，如經協商仍不能達成協議時，任何一方均可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。合同一式叁份，甲、乙雙方代表簽名并加蓋單位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保養期滿后，合同方才失效。每份具有同等法律效應。未盡事宜協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇十五
甲方： 乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本地坪項目相關事項協商一致，訂立本合同。
第一條 項目概況 1.1 項目名稱： 1.2 項目地點：
1.3 項目面積：約計 m(結算按實際測量數據為準) 第二條 合同期限
2.1 乙方進場日期為2013年 月 日至2013年 月 日交付驗收，合同期限總日歷天數 天。
2.2 如遇到下列情況，合同期限天數應予自動順延：
2.2.2 甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作;
2.2.7 其它影響合同條款執行的情況出現。
第三條 合同價款
2
備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。
作相應調整。
第四條 雙方配合
4.1 甲方指定 為本項目駐現場代表，乙方指定 為本項目駐現場代表，代表
雙方在遇到各種問題時協調解決。
以保證項目如期進行。
料)，混凝土已做過耐磨和其他養護處理的，甲方應做出書面通知，若做過水性養護處理的基礎，會有產生與硬化劑反應的可能性。否則由此出現的一切問題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現有混凝土基面存在嚴重的質量問題足以影響乙方施工質量時，雙方應在經過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結算。
進行的需要。
業及運輸的需要，約束其它非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響作業。 4.6 甲方應負責辦理施工許可證及其它作業所需證件、批件或臨時申請批準手續。
乙方應指定專人監護。
作業區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
4.9 地面使用過程中，地面發生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔。 4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔、道路暢通，項目完成后清理現場。
4.12如因現場作業條件變化或因其它原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。 4.13乙方應按照雙方規定的驗收標準及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方于接到通知后應提供無條件保修。
4.15乙方有義務將地坪的`養護及注意事項提供給甲方。
4.16 如雙方未能履行以上義務，導致給對方造成損失的，責任方應賠償對方的有關損失及誤工費。
第五條 項目驗收
5.1 在項目完成后三個工作日內，甲方須組織相關人員驗收并確認實際作業數量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應作好此期間的現場保護工作。
5.3 本項目做為單項專業項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結算。
6.1 以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為 十二 個月整。 6.2 保修范圍：由于環氧地坪漆本身材料質量問題造成的不達標情況。
6.3 保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4 保修期后，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取工本費。
第七條 付款方式
7.1 合同簽訂生效后，甲方應支付合同總造價的 —— %備料款。
7.2 乙方材料、人員進場后當日內，甲方再支付合同總造價的備料款 60 %。 7.3 施工進度過半時，甲方再支付合同總造價的 20 %。 7.4 施工完畢，按實際結算面積總價結清余款。 7.5 甲方將采取現金方式向乙方支付款項。
第八條 違約與爭議
8.1 如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2 如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。 8.3 如甲方不按照合同規定的進度支付合同款，乙方有權停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進駐現場人數計算，每人每天叁佰元標準)，甲方每拖延一天按照應支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應順延。
8.4 甲方不按照合同規定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應向乙方支付違約金、滯納金。
8.5 因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條 合同生效與終止
9.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2 雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。 第十條 附則
10.1 未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關法律規章執行，或雙方協商解決。 10.2 本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 地址： 地址： 法定代表人/委托代理人(簽字)： 法定代表人/委托代理人(簽字)：
環氧樹脂地坪合同
甲方：四川xxxx納米科技有限公司
乙方：成都瑞志交通工程技術有限公司
第一條 工程名稱：環氧樹脂自流平
第二條 工程地址：成都市金堂縣淮口鎮成阿工業集中發展區xxxx9號。
第三條 工程詳細：乙方為甲方共計4200平方米生產車間完成環氧樹脂自流平施工。
第四條 施工方法：
1、以強力打磨機清除地坪表面雜質，掃除地坪的突出物和表面之浮漿粉塵。
2、底涂涂布：表面清理干凈后，使用滾筒涂布環氧樹脂底涂一道。
3、修 補：使用環氧樹脂中涂填加耐磨粉先修補破損處。
4、中 涂：環氧中涂加石英砂混合均勻后整體批涂一道。
5、研磨中涂：中涂固化后整體細致打磨一遍。
6、批 涂：面涂環氧樹脂加耐磨粉，使用鏝刀批涂一道。
7、面涂涂布：面涂環氧樹脂，使用鏝刀批涂一道。
8、總涂層高度：不能低于3mm.
第五條 施工注意事項：
1、現場必須待地干透，不得有水氣、油漬，若地面場地不具備條件，乙方施工時需告知甲方將來會有可能出現的品質問題。
2、平整度及瀉水坡度要求由甲方土建單位完成后交乙方施作。
3、不能夜間施工。
4、施工區域不得交叉施工并由甲方派人管制。
5、環氧樹脂面涂完工后，甲方應派人員管制48小時，才可開放使用， 7日后重型機械方可進入。
6、材料設備放置地點由甲方提供，場地須干燥防潮濕水氣。
第六條 付款方式：
一、合同簽訂生效后，乙方待甲方通知進場作業，每平方米單價48元，總計施工面積為：4200平方米，總價：201600.00元，優惠后合同款項為：200000.00元(大寫：貳拾萬元整)。
二、乙方在甲方處購進同等價值的高純硅微粉共計200000.00元(大寫：貳拾萬元整)，貨款采用相互抵消的方式支付;乙方為甲方按合同條款完成施工，甲方按乙方要求的進度供應合格高純硅微粉，直至貨款相互抵消完畢為止。
第七條 甲乙雙方的責任：
一、甲方承擔責任：
1.提供安全可靠的施工用料存放室內地點。
2. 提供水源、電源，保障室內滿足施工溫度
3. 及時進行竣工驗收。
二、乙方承擔責任：
1.乙方負責材料按期進場，保證施工。
2. 負責按工藝要求施工。
3. 嚴格遵守甲方現場規章。
4. 保障按工期完工。
第八條 施工期：合同簽定生效后，待甲方通知乙方人員、設備及材料進場之日算起，施工工期不超過30天。
第九條 竣工驗收;
1、 外觀光滑平整、無大顆粒、雜質等不良現象。
2、 無脫層、起鼓等不良現象。
3、 無塌陷、細孔等缺陷。
第十一條 其它約定事項：
1、質量保證：保修1年。
2、合同一式二份，雙方各持一份。
4、其它未盡事宜：協商解決。
甲方：四川xxxx納米科技有限公司
簽字(蓋章)：
日期：
乙方：成都瑞志交通工程技術有限公司
簽字(蓋章)：
環氧地坪漆施工合同（精選16篇）篇十六
甲方：電話：
乙方：電話：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環氧砂漿地坪。
第三條：工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。