在生活中,越來越多人會去使用協議,簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
訴訟合同撤銷能勝訴嗎篇一
合同編號:______________________
合同雙方當事人:______________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理?法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條?項目建設依據。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地?塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】?【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為______________________。
該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。?建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
第二條?商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關?為___________,商品房預售許可證號為___________。
第三條?買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,?房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的:?第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,?建筑層數地上___________層,地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共___________平方米,其中,?套內建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________?平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
第四條?計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,?總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____?拾_____元整。
2、按套內建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米?__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____?千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____?百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、__________________________________________________________?。
第五條?面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】?(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付后,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第?__________種方式進行處理:1、雙方自行約定:
(4)________________________________________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退?還給買受人,并按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以?內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,?產權歸買受人。產權登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以?內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由?出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產權登記面積-合同約定面積)?/(合同約定面積)?×100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第六條?付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款
___________________________________________________________?_______________________。
2、分期付款
3、其他方式
_____________________________________________________________。
第七條?買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(2)逾期超過_____日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,?經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該?比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.___________________________________________________________________________?__________。
第八條?交付期限。
出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5.____________________________________________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的;
3、____________________________________________________________________________________。
第九條?出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該?商品房交?付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(2)逾期超過_____日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之?日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2.?________________________________________________________________________________。
第十條?規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內,?書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(7)________________________________________________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人?已付款退還給買受人,并按?__________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協議。
第十一條?交接。
商品房達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙?方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋?交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交?接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
_______________________________________________________________?_______________。
第十二條?出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣?人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。?______________________________________________________________?_______________。
第十三條?出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標?準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.?________________________________________________________________________________。
3.?_______________________________________________________________?_________________。
第十四條?出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑?按以下日期達到使用條件:
5.________________________________________________________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
3.________________________________________________________________________________。
第十五條?關于產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用后______日內,將辦理權屬登記需由出賣人?提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受?人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3.___________________________________________________________。
第十六條?保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的?內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協?助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條?雙方可以就下列事項約定:
第十八條買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間?不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關?聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十九條?本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第______種方式解決:
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條?本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議(附件四)。
第二十一條?合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空?格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條?本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效?力,合同持有情況如下:?出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
第二十三條?本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條?商品房預售的,自本合同生效之日起30天內,由出賣人向?__________________申請登記備案。
出賣人(簽章):?買受人(簽章):
【法定代表人】:?【法定代表人】:
【委托代理人】:?【委托代理人】:
(簽章) ? (簽章)
簽于簽于
附件一:?房?屋?平?面?圖
附件二:?公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明
附件三:?裝飾、設備標準
1.外墻:______________________
2.內墻:______________________
3.頂棚:______________________
4.地面:______________________
5.門窗:______________________
6.廚房:______________________
7.衛生間:______________________
9.電梯:______________________
10.其他:______________________
訴訟合同撤銷能勝訴嗎篇二
買方(以下簡稱乙方):________________
甲方根據《中華人民共和國____市房地產管理法》及有關規定,已依法取得市________區(縣)____________地塊的國有土地使用權,土地使用面積為____________平方米,土地使用年限________年,自________年____月____日至________年____月____日止,國有土地使用證號為____________。甲方在上述地塊上建設的________________,現已具備規定的預售條件,經市房屋土地管理局批準,準予上市預售,商品房銷售許可證號為京房內證字第________號。乙方自愿購買甲方的____________房屋,房屋用途為____________。乙方預購房屋的定金為人民幣____________元。雙方經協商,就該房屋的預售預購事項訂立本合同。
第一條_______房屋,該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為_______平方米(包括:套內建筑面積_______平方米,分攤的共有共用建筑面積_______平方米)。共有共用部位詳見附件二。上述建筑面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門實測面積為準。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內的土地使用權轉讓給乙方,土地使用面積(含分攤的共有共用面積)為__________平方米,該土地使用面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門實測面積為準。土地使用期限自房屋產權過戶之日起至________年____月____日止。
第二條甲乙雙方同意,結算房價款時,房屋的實測建筑面積與暫測建筑面積的誤差不超過暫測建筑面積的177;______%(含)時,按照本合同第三條所述房屋單價據實結算;房屋建筑面積誤差超過上述約定幅度時,自甲方向乙方出示測繪部門實測面積數據之日起____日內,甲乙雙方同意按下述第____種(大寫)方式處理:
1.乙方有權解除本合同,合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效,甲方除在合同解除之日起____日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付房價款及利息全部退還乙方。利息按________利率計算。
2.按照本合同第三條所述房屋單價據實結算。
3._______________ _________________________________。
第三條雙方同意上述預售房屋售價為每建筑平方米人民幣________________元,價款合計為人民幣(大寫)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整(小寫)元。付款方式見本合同附件三。乙方同意按雙方簽訂的付款方式如期將購房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款時轉為購房價款。甲方售樓款監管銀行____________,銀行帳號為____________。
第四條乙方如未按本合同附件三付款方式規定的時間付款,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本合同約定的付款期限第____日起至實際付款之日止。每延期____日乙方按延期交付價款的萬分之_______(大寫數字)向甲方支付延期違約金。逾期超過____日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權解除本合同。合同解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方向乙方交付房屋時,應同時提交建設工程質量監督部門出具的《市建設工程質量合格證書》和測繪部門實測面積數據;若雙方約定交付初裝修房屋的,須按照《市公共建筑工程實施初裝修質量核定規定(試行)》、《市住房工程實行初裝修竣工工質量核定規定(試行)》的要洋,提交建設工程質量監督部門驗收合格證件和測繪部門實測面積數據。符合本條款所述條件后,甲方交付房屋的日期為________年____月____日。甲方交付的房屋被建設工程質量監督部門認定不合格的,乙方有權解除本合同,甲方在合同解除之日起____日內除向乙方雙倍返還定金外,還應全部退還乙方已付的房價款及利息,利息按____利率計算。
第六條甲方交付房屋的裝修、設備與附件規定的標準不符的,甲方同意按________________向乙方補償。
第七條除不可抗力外,甲方未按期將房屋交付給乙方的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金支付時間向本合同約定房屋交付之日第____日起至實際交付之日止,每延期____日,甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之________(大寫數字)向乙方支付違約金。逾期超過____日(遇法定節假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起____日內須將乙方已支 的房價款及利息全部退還乙方,并向乙方雙倍返還定金(利息計算同第五條)。
第八條本合同簽訂后,因甲方變更其建筑設計而影響乙方購買房屋的套內面積、平面布局和使用空間的,應于____日內書面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日內有權解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起____日內須將乙方已付的購房價款及利息退還乙方(利息計算同第五條),并向乙方雙倍返還定金。甲方變更建筑設計不告知乙方的,乙方有權解除本合同,甲方除應退還乙方已付的房價款及利息(利息計算同第五條),并向乙方雙倍返還定金外,還應承擔補充協議中雙方約定的違約責任。
第九條甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《市建設工程質量條例》及有關規定,自竣工房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第十條乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。
第十一條雙方同意在簽訂本合同后____日內,持本合同和有關證件共同到市________________房地產交易管理部門辦理預售、預購登記手續。
第十二條本合同簽訂后至房屋交用前,乙方不得轉讓所預購的房屋,如有特殊原因轉讓,須經甲方同意并簽訂預售轉讓書面協議,報市房屋土地管理局批準。
第十三條雙方同意房屋符合交用條件時按規定共同到房地產交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續,申領房地產權屬證件,并按規定交納有關稅費。
1.提交北京仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。
第十五條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。本合同的附件和雙方簽訂的補充協議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十六條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本共____份,房地產交易管理部門壹份,____________。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):__________
法定代表人:____________法定代表人:__________
身份證號碼:____________身份證號碼:__________
地址:__________________地址:__________
聯系電話:______________聯系電話:__________
編碼:______________編碼:__________
代理人:________________代理人:__________
聯系電話:______________聯系電話:__________
________年____月____日________年____月____日
訴訟合同撤銷能勝訴嗎篇三
二、訴訟當事人:_________________
手機:_________________,家庭住址:_________________。
法定代表人:_________________,企業法人營業執照:_________________,電話:_________________。
三、訴訟請求:_________________
(一)請求撤銷《關于辦理房產證的承諾》中為辦理《房產證》設置的不能實現的附條件(即:_________________在成功辦理按揭手續,成功向銀行供第一期樓款后,保證在九個月內為他辦好房產證。)。
(二)由于《關于辦理房產證的承諾》中為辦理《房產證》設置的附條件(即:_________________在成功辦理按揭手續,成功向銀行供第一期樓款后,保證在九個月內為他辦好房產證。)的說法違反法律《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條強制性規定。如果法庭不以欺詐撤銷這一條款。在此請求認定為無效合同條款。
四、事實與理由
______年____月____日,原告與被告簽訂《商品房買賣合同》(見證據),付款購買一套住房。當時被告口頭承諾3個月內辦好《房產證》。當______年____月____日,被告借口原告“未按通知準時趕來簽按揭”,不讓原告進入小區。當年7月后,原告兩次三番要求被告履約辦理《房產證》。被告在______年____月____日,又出具一份《辦理房產證的承諾》(見證據)。
被告作為《商品房買賣合同》中的出賣人,不顧為買受人辦理《房產證》是自已的法定義務;在《關于辦理房產證的承諾》中,被告采取欺詐的手段,設置了一道不能實現的附條件。尤如陷阱,令《商品房買賣合同》無法履行。這份承諾說:_________________在成功辦理按揭手續,成功向銀行供第一期樓款后,保證在九個月內為他辦好房產證。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
訴訟合同撤銷能勝訴嗎篇四
被告:_____________有限公司
住址:_________________市__________區__________路_____號__________大廈__________層。
原告因不服__________市勞動人事爭議仲裁委員會_____勞人仲案字{20__________}__________號仲裁裁決書,向貴院提起訴訟。
訴訟請求:_________________
2、本案的訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
一、被告違法解除與原告的勞動合同,應向原告支付賠償金,__________市勞動人事爭議仲裁委員會認定的賠償數額有誤。
依據《中華人民共和國勞動合法》第八十七條之規定被告違法解除勞動合同應向原告支付賠償金即經濟補償金的2倍,但被告只支付了原告經濟補償金,故應向原告再支付賠償金__________元。
二、對于未安排帶薪年休假的年限計算錯誤
根據《中華人民共和國勞動法》第四十五條之規定,勞動者連續工作一年以上的,享受帶薪年休假。被告從__________年_____月_____日起開始就沒有安排年休假,且雙方在合同里明確約定原告有享受帶薪年休假的權利,而__________市勞動人事爭議仲裁委員會對未安排帶薪年休假的計算年限卻是從20__________年計算的,這樣認定明顯是錯誤的。
三、被告確實經常安排原告加班,而且公司里的職工都有加班經歷,原告所在部門曾有規定職工每周六上午必須加班,這一點通過調查是可以證實的。
綜上所述,原告認為__________市勞動人事爭議仲裁委員會對本案的認定的事實有錯誤,裁判結果不符合法律規定。為依法維護原告的合法權益,特向貴院依法提起訴訟,懇請貴院依法判決!
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
訴訟合同撤銷能勝訴嗎篇五
范文一:
上訴人因排除妨礙糾紛一案,不服鄂爾多斯市達拉特旗人民法院于2012年10月10日作出的(2012)達民初字第2272號民事判決書,現依法提出上訴。
上訴請求
請求依法撤銷原審法院判決,駁回被上訴人的訴訟請求。
事實與理由
一、被上訴人是《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內和渝富橋足療中心室內裝修施工合同》實際受益人和使用人,故有付款的義務。
上訴人于2011年12月20日和2012年3月1日,先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡稱亞升)有限責任公司訂立了《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內和渝富橋足療中心室內裝修施工合同》。根據上述合同的約定,上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬元的裝飾標的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同,因該租賃合同的解除并非自然到期,故被上訴人和亞升均無權利無償轉交裝修物。而根據添附物的處置原則,添附物應當歸產權人所有,但添附人(上訴人)應得到補償,本案中,上訴人其行為是善意的,且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規劃許可內,對被上訴人有充分利用價值。因此,被上訴人對涉案裝修施工工程所形成的裝修款有付款的義務。
二、涉案裝修施工合同正在履行過程中,被上訴人要求上訴人撤離工地,其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進駐場地開始裝修截,至今年6月,上訴人完成工程價款為3329661.31元。現該項裝修工程尚未完工,該項裝修施工合同正在履行過程中,被上訴人在無任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地,其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現場無事實和法律依據。
一審法院判決認為,上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同,而工程施工合同可以履行的基礎是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同,如果租賃合同被解除,則工程施工合同即失去了履行的`權利基礎,被告繼續占用原告房屋就失去了法律依據,屬無權占有,其與第三人基于工程施工合同產生的糾紛應另行解決。上訴人認為,被上訴人是《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內和渝富橋足療中心室內裝修施工合同》實際受益人和使用人,故有付款的義務,而現被上訴人在該項工程尚未完工,被上訴人在未支付裝修款的情況下,機械理解合同相對性原理,屬于對法律的錯誤理解,上訴人有權要求繼續履行合同,一審法院判決要求上訴人撤離施工現場無事實和法律依據。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則,有可能導致社會矛盾的激化。
本案中,如果僅僅因為被上訴人解除了與第三人的房屋租賃合同,而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實,機械地認定該裝修款應通過上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉化而成的添附物已歸產權人(即被上訴人)所有,被上訴人是裝修物的實際使用者和受益者,則無疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時,上訴人進行裝修改造的工程的現值達3329661.31元,而本案的現實情況是,被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同,被上訴人已實際接管和控制涉案標的物,而原審法院對這些基本案件事實熟視無睹,機械適用法律,有可能導致上訴人投入巨額裝修工程款所要無門。構建社會主義和諧社會是當前我國首要的社會發展戰略目標,一審法院的判決有可能導致包括農民工工資在內的工程款所要無門,更有可能導致特定社會矛盾的激化。
綜上,上訴人認為一審法院的判決在認定事實及適用法律上均存在錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》之規定,特提起上訴,請求人民法院依法改判,以維護上訴人的合法權益。
此致
鄂爾多斯市中級人民法院
上訴人:xxx
xx年xx月xx日
范文二:
原告:廣州市*有限公司,住所地廣州市*,組織機構代碼*。
法定代表人:*,總經理。
被告:溫州*有限公司,住所地溫州市*,組織機構代碼*。
法定代表人:*,董事長。聯系電話:*