裝修合同的內(nèi)容應(yīng)當詳細而全面，確保雙方的權(quán)益得到保障。如果你正在準備簽訂裝修合同，可以先查閱一些范文，積累一些經(jīng)驗和技巧，以幫助你起草一份較為完備的合同。
個人裝修施工合同（通用17篇）篇一
一、工程地點：________市______區(qū)____街_______號。
二、形式結(jié)構(gòu)：_________層式____室____廳____廚____衛(wèi)。
三、工程項目：
1、________個房間地面鋪設(shè)________瓷磚，打地角線，要求平整;_____個廚房，______個衛(wèi)生間墻面_____鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪_____瓷磚，要求平整;______個陽臺地面鋪設(shè)_______-瓷磚，要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，_____個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
委托方：____________。
日期：____年____月____日
承接方：_____________。
日期：____年____月____日
個人裝修施工合同（通用17篇）篇二
發(fā)包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
身份證：
聯(lián)絡(luò)方式：
家庭住址：
第一條工程概況。
1、裝潢施工地點：__________________________。
2、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。
3、承包方式：_______________。
4、裝飾施工內(nèi)容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。
(關(guān)于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成，甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。
但如遇材料供應(yīng)商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負責將貨物運送至施工現(xiàn)場)。
5、總價款：____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值____元，抵工程款____元整，剩余工程款____元。
大寫(人民幣____整。
以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6、工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。
另，如雙方經(jīng)過協(xié)商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
第二條關(guān)于乙方職責的約定。
1、乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。
乙方全面承擔聯(lián)絡(luò)甲方，提供材料需求，現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。
如在施工過程中，產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2、乙方在裝修過程中，需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。
如遇特殊情況，需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。
3、乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。
如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
1、全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2、甲方負責采購供應(yīng)的材料，應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。
如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
3、乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4、為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購，以便甲方于周末采購材料。
甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。
乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。
由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應(yīng)商。
5、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
1、本工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。
4、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進行該項目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶，櫥柜防火門，臺面等)，甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方，乙方應(yīng)予以配合，并避免造成整體工期的延誤。
6、工程驗收-甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
7、工程竣工：乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(xù)。
如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。
如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
8、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。
保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應(yīng)材料費用。
第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定。
1、甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商，且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。
乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生，乙方負責修復(fù)和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商，經(jīng)確認后施工。
3、乙方應(yīng)注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
1、工程款付款方式：經(jīng)雙方認可，工程款付款時間表如下：
協(xié)議簽訂完畢，水電改造完成并驗收合格后，甲方支付乙方____元整。
所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后，甲方支付乙方____元整。
所有工程竣工，驗收合格之后，甲方支付乙方____元整。
剩余____元作為質(zhì)量保證款，甲方入住三個月內(nèi)支付。
合計____元整。
第七條其它事項。
1、甲方工作：
(1)甲方應(yīng)在開工當天，向乙方進行現(xiàn)場交底。
向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方工作：
(1)參加甲方召集的現(xiàn)場交底。
(2)全權(quán)負責協(xié)議履行。
按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員，乙方應(yīng)提前通知甲方，并取得甲方同意。
第八條違約責任。
1、甲方未按協(xié)議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
4、工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。
5、工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。
第九條協(xié)議的變更和解除。
1、協(xié)議經(jīng)雙方簽生效后，雙方必須嚴格遵守。
任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協(xié)議，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止協(xié)議協(xié)議，解除本協(xié)議。
3、如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方可以無條件提出中止協(xié)議，而無需獲得乙方的認可。
第十條附則。
1、工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。
工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場負責安裝交付使用。
2、本協(xié)議簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本協(xié)議一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，具有同等的法律效力。
甲方(簽)：乙方(簽)：
住址：住址：
電話：電話：
身份證號：身份證號：
簽訂日期：
簽訂地點：
個人裝修施工合同（通用17篇）篇三
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、______室，計______平方米;。
2、______廳，計______平方米;。
3、______廚房，計______平方米;。
4、______衛(wèi)生間，計______平方米;。
5、______陽臺，計______平方米;。
6、________過道，計______平方米;。
7、其他(注明部位)____________，計________平方米。
總計：施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5.工程開工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天。
第二條：工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;。
3、設(shè)計費__________元;4、施工清運費__________元;。
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;。
7、稅金(3.41%)___________元;。
8、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條：質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：--市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)。
付款百分比。
按付款方式表進行(略)。
甲方付清工程價款，詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條：工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
個人裝修施工合同（通用17篇）篇四
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進行設(shè)計裝修、燈具、電路、木地板鋪置等。
二、項目具體內(nèi)容。
乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工設(shè)計方案包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)甲方的權(quán)利。
1、甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計意圖的地方要求返工的權(quán)利;。
2、對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。
(二)甲方的義務(wù)。
裝修工程驗收合格后，甲方配合辦理乙方裝修保證金退還手續(xù)。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)乙方的權(quán)利：乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利，甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務(wù)。
1、乙方應(yīng)做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負;因乙方原因造成的火災(zāi)事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應(yīng)損失。
2、自甲方交付乙方之日起，乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
5、精心施工，認真負責，打造精品工程，質(zhì)量要求：
(1)所有墻壁外向?qū)谴纱u的鋪貼均采用45度切對角，切角過程包括：機器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn)：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
(3)墻面括完ici后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
5.施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
6.按照房屋物業(yè)/居委會相關(guān)管理規(guī)定，乙方在簽訂合同后繳納裝修保證金_____元，待裝修工程驗收合格后，甲方配合辦理保證金退還手續(xù)。
五、工程內(nèi)容及合同金額。
(一)工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方簽字認定的裝飾項目預(yù)算單按實際項目計算;。
(二)合同預(yù)算金額：________________。
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：(大寫)_______元整;。
六、分期付款方式。
首期：甲方先付__________元裝修款。
二期：開始正式施工，需購置材料，甲方付給乙方___________元部分材料款。
三期：工程初裝完成后付給乙方_____________元裝修款。
四期：工程完工后________天內(nèi)進行驗收，驗收合格乙方向甲方出具稅率為____的增值稅(普通/專用發(fā)票)后，甲方付給乙方________元裝修款。余款_________元作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金，甲方驗收合格滿________年后支付。
七、協(xié)議工程完成期限。
本工程施工期限自_______年___月___日起至______年___月___日止，共計______天。
本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守，除甲方因本協(xié)議第________原因有權(quán)終止合同外，未經(jīng)雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。
八、違約金條款。
若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費________元。
九、特別約定。
1.本工程所有材料為乙方購買，此類材料的質(zhì)量必須達到甲方認可后方可購買，在乙方的保修范圍內(nèi)，但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿意。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補充合同或者雙方共同簽字確認的書面變更單予以確認，并由乙方負責開具施工變更報告，通知施工工地負責人。
3.為保障發(fā)包方的合理利益，應(yīng)在合同中明確約定，對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。裝修合同應(yīng)約定，工程竣工后，承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方在合理時間內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
4.如果發(fā)包方不能在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收，及時通知承包方另行安排時間驗收。若發(fā)包方在驗收時發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標準的，可要求承包方賠償或返工。
十、工程隊驗收及保修。
1、工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
2、工程竣工：乙方應(yīng)提前____天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知后____日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
3、自甲方驗收合格起算，保修時間為____年。
十一、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
1、甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。
2、乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
3.如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復(fù)和賠償。
十二、其他約定。
1.雙方對于本協(xié)議約定的內(nèi)容發(fā)生爭議時，應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成時，雙方共同約定向合同簽署地管轄權(quán)法院起訴。
2.本合同一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)____份，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的內(nèi)容，以補充協(xié)議為準。
3.合同附件為本合同的組成部分。
甲方(發(fā)包方)：_________乙方(承包方)：________。
負責人：______________負責人：______________。
日期：____年___月___日日期：____年___月___日
本協(xié)議附件：
(1)裝飾項目預(yù)算單一份;。
(2)施工圖紙或做法說明一份(包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等);。
(3)施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求一份;。
(4)裝飾裝修質(zhì)量合格標準一份。
個人裝修施工合同（通用17篇）篇五
乙方：__________________(施工方)。
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律，法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)酒店裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：___________________。
1.2工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：酒店裝修工程施工項目確認表。附表2：酒店裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列承包方式。
(1)包工包料。
1.4工程期限_____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表酒店裝修工程報價單)。
第二條甲方的義務(wù)。
2.2提供施工期間的水源，電源;。
2.3負責協(xié)調(diào)施工隊與酒店各部門之間的關(guān)系;。
2.4施工期間乙方負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;。
2.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。
第三條乙方的義務(wù)。
3.2嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾客人及污染環(huán)境;。
3.3保護好原酒店內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證酒店內(nèi)上，下水管道的暢通;。
3.4保證施工現(xiàn)場的'整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第四條工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)乙方確認，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化和設(shè)計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第六條質(zhì)量標準。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第七條工程驗收和保修。
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第八條工程款支付方式。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
(1)合同生效后，甲方按約定直接向承包人支付工程款：
8.2工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具工程收據(jù)。
第九條違約責任。
9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9.4由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
第十條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條幾項具體規(guī)定。
10.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第十二條附則。
12.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
12.3本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份_________部門____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：_______。
個人裝修施工合同（通用17篇）篇六
本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方于20--年1月10日簽訂合同編號為同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。
鑒于乙方對于現(xiàn)場困難估計不足(原因)，本著互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況在原合同基礎(chǔ)上變更合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補充協(xié)議：
一、原合同預(yù)算清單變更部分為：
1、找人制作，費用由原合同預(yù)算清單金額中扣除。
二、原合同預(yù)算清單遺漏部分為：
1、
三、工程原造價：52000元(大寫)：人民幣伍萬貳仟元整，扣除鋁合金窗、封閉陽臺及防盜窗部分，總造價：44970元(大寫)：人民幣肆萬肆仟玖佰柒拾元整。
調(diào)整以后造價：元(大寫)：人民幣元整。
四、特別備注：
1、本次補充協(xié)議調(diào)整后乙方?jīng)Q算單造價包括地面不限找平、墻面不限粉平、所有窗臺陽臺外雨水坡，雙陽臺室內(nèi)四面貼瓷磚到窗口、窗外口貼瓷磚，衛(wèi)生間全窗口瓷磚、衛(wèi)生間內(nèi)嵌壁柜貼瓷磚、廚房間全窗口瓷磚、衛(wèi)生間窗口包柱貼瓷磚、洗浴擋水檻貼瓷磚、以及各個收邊、收角，以及外門鉆洞修補等的所有主材、輔料、人工、管理等所有費用。
2、因裝修震動造成樓下501室墻面開裂，乙方負責免費修補。
3、本次為一次性閉口合同補充，后續(xù)乙方不得以任何借口、任何理由，要求增加費用。
五、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。
除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。
本補充協(xié)議與原合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準。
六、本補充協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式貳份，由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件有效。
甲方：
全權(quán)授權(quán)代表：
年月日乙方：全權(quán)授權(quán)代表：年月日。
個人裝修施工合同（通用17篇）篇七
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積：
1.3工程戶型：
1.4工程內(nèi)容及做法(見報價和圖紙);。
1.5工程承包，采取下列第種方式;。
(1)乙方包工，包全部材料。
(2)乙方包工，包部分材料，甲方提供其余部分材料。
1.6工程期限日(以實際工作日計算);。
開工日期年月日
竣工日期年月日
1.7工程款和報價單。
(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)。
金額大寫：
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應(yīng)當與具有經(jīng)濟建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙。
3.1施工圖紙采取下列第種方式提供：
(1)甲方自行設(shè)計的，需提供施工圖紙一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計的，乙方需提供施工圖紙一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
3.2雙方應(yīng)當對施工圖紙予以簽收確認。
3.3雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方工作。
4.1開工三日前要為乙方入施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源、和冬季供暖。
4.3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和辦理裝修手續(xù)時所有費用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
4.5負責協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為，如出現(xiàn)意外情況由甲方全權(quán)負責。
4.7凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的，甲方應(yīng)當向房屋管理部門提出申請，由原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部批準。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參與工程材料驗收，隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條工程變更。
個人裝修施工合同（通用17篇）篇八
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包方式：
4、工程面積：
5、工程期限：
本工程自______年______月______日開工，于______年______月______日竣工。
第二條、工程項目價款。
1、工程款：本合同工程造價為(人民幣)：____________;。
金額大寫：___________________________。
2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
第三條、工程圖紙。
甲方提供的施工圖紙或作法說膽，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
由于甲方確認的圖紙或做法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第四條、材料供應(yīng)。
本工程凡由乙方采購的材料，經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標準驗收，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
對與甲方認可的材料，乙方使用后，如甲方提出更換或提高標準，甲方應(yīng)承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。
第五條、工程款支付方式。
1、雙方商定本合同價款采用固定價格，按項目報價執(zhí)行。
(1)工地開工前付_____元。
(2)工程進行一半時付_____元。
(3)工程結(jié)束付_____元。
3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。
第六條、工程工期。
1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、在1、條件下，本工程合同范本施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
5、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
6、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。
第七條、工程質(zhì)量及驗收。
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標準、設(shè)計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。
3、裝飾裝修工程竣工后，工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當符合國家有關(guān)標準。
4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程部反映投訴，以免給雙方造成更大的返工或損失。
乙方工程部電話：________________。
7、乙方自檢合格后，應(yīng)及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節(jié)點完工的驗收，由甲方簽字確認后方可進行下一道工序，甲方若不能按約定日期參加驗收，可書面委托第三人進行驗收確認，且甲方認可該驗收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進行驗收，延誤工期由甲方承擔。
8、工程內(nèi)容全部施工完畢后，乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后七日內(nèi)須參加驗收，若甲方無正當理由逾期不參加驗收，視為驗收合格。竣工驗收合格后，乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。
甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時，可請有國家相關(guān)部門認可的專業(yè)檢測單位予以認證并自負費用;若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔，乙方還需負責治理工作及承擔治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用)。
竣工驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理竣工合格驗收手續(xù)，甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的，由雙方以其他事項書面約定。
竣工驗收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別且不涉及較大問題時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議“(作為竣工驗收單附件)后，甲方可先行入住。
第八條、安全生產(chǎn)和防火。
1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第九條、維修責任。
本合同工程驗收交付之日起，乙方負責為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準)，保修范圍：乙方所裝修項目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題，及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目，導致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。
第十條、違約責任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。
第十一條、爭議的解決。
本合同范本在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同范本在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方(簽章)：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日。
乙方(簽章)：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日。
個人裝修施工合同（通用17篇）篇九
依照《中華人民共和國裝修拆除合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修改造工程施工事項協(xié)商一致，訂立本裝修拆除合同。
一、工程概況。
工程內(nèi)容：外墻干掛石材;室內(nèi)裝飾裝修(含電氣、給排水);布設(shè)監(jiān)控、
網(wǎng)絡(luò)、電話線路及設(shè)備安裝。
二、工程承包范圍。
承包范圍：包工包料。
三、合同工期。
開工日期：7月1日竣工日期：8月31日裝修拆除合同工期總?cè)諝v天數(shù)62天。
四、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準：
金額(人民幣)大寫：壹佰捌拾叁萬伍仟玖佰玖拾伍元人民幣小寫：1835995元。
4.標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件5.圖紙。
合格七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本裝修拆除合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照裝修拆除合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照裝修拆除合同約定的期限和方式支付裝修拆除合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
裝修拆除合同訂立時間：6月20日裝修拆除合同訂立地點：如皋市支行本裝修拆除合同雙方簽字后生效：發(fā)包人：(公章)。
地址：江蘇省如皋市海陽路。
法定代表人(簽字)：委托代表人(簽字)：電話：傳真：網(wǎng)址：開戶銀行：賬號：郵政編碼：
承包人：(公章)地址：
法定代表人(簽字)：委托代表人(簽字)：電話：傳真：網(wǎng)址：開戶銀行：賬號：郵政編碼：
個人裝修施工合同（通用17篇）篇十
乙方：__________________（施工方）
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律，法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)酒店裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，酒店裝修工程（以下簡稱甲方）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
1.1工程地點：___________________。
1.2工程內(nèi)容及做法（詳見附表1：酒店裝修工程施工項目確認表。附表2：酒店裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列承包方式。
（1）包工包料
1.4工程期限_____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表酒店裝修工程報價單）。
2.2提供施工期間的水源，電源；
2.3負責協(xié)調(diào)施工隊與酒店各部門之間的關(guān)系；
2.4施工期間乙方負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；
2.5參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。
3.2嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的.規(guī)定，不得擾客人及污染環(huán)境；
3.3保護好原酒店內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證酒店內(nèi)上，下水管道的暢通；
3.4保證施工現(xiàn)場的'整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見附表酒店裝修工程變更單）。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)乙方確認，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化和設(shè)計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按約定直接向承包人支付工程款：
8.2工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具工程收據(jù)。
9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.2因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9.3由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.4由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
10.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點。
12.1本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
12.3本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份_________部門____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
法定代表人（簽字）：______法定代表人（簽字）：_______
個人裝修施工合同（通用17篇）篇十一
依照《___合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
1、工程地點：______。
2、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
3、工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
4、合同價款：本合同工程造價為（大寫）______元。
第二條：工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條：施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份，設(shè)計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付。
第四條：發(fā)包人義務(wù)。
2、提供施工期間的水源、電源；
3、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系；
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；
6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條：承包人義務(wù)。
2、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
3、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條：工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第七條：材料的提供。
2、由承包人提供的材料、設(shè)備，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第八條：工期延誤。
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化和設(shè)計變更；
（2）不可抗力；
（3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條：質(zhì)量標準。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：______。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由______部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十條：工程驗收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
（1）______；
（2）______；
（3）______。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
2、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為______月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條：工程款支付方式。
1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款：
（1）合同生效后，發(fā)包人按以下約定直接向承包人支付工程款：
第一次開工前三日支付______元。
第二次工程進度過半支付______元。
第三次雙方驗收合格支付______元。
工程進度過半指：______。
（2）其他支付方式：______。
2、工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條：違約責任。
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
5、由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
第十三條：合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：
（一）提交______仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十四條：幾項具體規(guī)定。
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用（大寫）______元。
2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙______把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖______把，由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分；下午______點______分至______點______分。
第十五條：其他約定事項：______。
第十六條：附則。
1本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，______部門______份。
發(fā)包人：__________________（簽字）。
承包人：__________________（蓋章）。
日期：______年______月______日
個人裝修施工合同（通用17篇）篇十二
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合裝修工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
1、工程名稱：________________。
2、工程地點：________________。
4、乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款、
5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料進場的第二天計）
3、對工程質(zhì)量，進度進行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜、
4、按時、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料、
3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進行保護、
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款、
1、因甲方原因影響工期，工期相應(yīng)順延，并承擔由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償：
a、不能按期、按時供水電：
b、不能保證每天有8小時工作時間（含加班時間）：
c、不能按期提供自購的材料、設(shè)備：
d、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工：
e、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設(shè)計費：
f、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因、
2、乙方責任。
a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔：
b、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責任的質(zhì)量問題，乙方免費維修：
c、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害，責任由乙方負責：
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償、
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責、
2、乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工、安裝、
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金、
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
個人裝修施工合同（通用17篇）篇十三
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將位置晉江沙塘閩峰修理廠對面，外墻貼磚室內(nèi)鋪磚面承包給乙方施工，具體條款如下：
____年12月11日開工至為做完為止。(因天氣原因不能施工工期可順延)
1.外墻每平方米32元，打底一遍(兩三道另計算)、貼磚、擦縫、打角、(墻面清潔另外算)
2.室內(nèi)粉刷打底一平方6元，
3.樓頂鋪磚一平方25元，
4.摟頂做防水，一平凡35元(專用防水材料)
采用項目現(xiàn)金支付形式，進場先付買設(shè)備：人民幣。班組進場后每隔10天支付10000元生活費，照合同要求進行支付工程款80%的工程款，(如果款沒到位乙方有權(quán)力停止施工)其它做完后全部付清余款。
1、負責供應(yīng)瓷磚、水泥等主要材料。
2、負責接通電源、水源。(材料乙方可以代買)
1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負責。(注：如果不是操作問題是來自架子問題一切問題由甲方負責)
2、要按甲方要求進行施工，確保裝修質(zhì)量。
3、裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題，負責返工返修，費用由乙方自負。
4、瓷磚省耗不得超過百分之二。
(注：以上如有變動整改經(jīng)雙方同意后再施工，以施工實際面積為準)此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方簽字：_______
身份證號碼：_______
聯(lián)系電話：_______
乙方簽字：_______
身份證號碼：_______
聯(lián)系電話：_______
____年__月__日
個人裝修施工合同（通用17篇）篇十四
申請再審人（一審被告，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
被申請人（一審被告，二審上訴人）：____________________云南電網(wǎng)__________局：_________________，住所地：_________________，統(tǒng)一社會信用代碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
負責人：王__________，該局局長。
被申請人（一審原告，二審上訴人）：肖__________，性別，出生日期：_________________，民族：_________________，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
被申請人（一審被告，二審被上訴人）：昭通__________公司：_________________，住所地：_________________，統(tǒng)一社會信用代碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
法定代表人：李__________，該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，具體理由如下：
原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊，對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊，并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次，建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案；沒有設(shè)計方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。
此外，參考最高人民法院（20xx）民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案朱__________及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應(yīng)當認定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應(yīng)認定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權(quán)益。
此致
__________高級人民法院。
申請人：_________________。
__________年___月___日。
個人裝修施工合同（通用17篇）篇十五
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
1.1 工程名稱：____________________
1.2 工程地點：____________________
1.3 承包范圍：____________________
1.4 承包方式：____________________
1.5 工期：本工程自_____年_____月____日開工，于_____年____月____日竣工。
1.6 工程質(zhì)量：____________________
1.7 合同價款（人民幣大寫）：_______________________
2.1 開工前7天，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電信等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2 指派甲方駐工地代表，負責合同履行，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3 負責承擔周圍建筑物及裝修結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞的保護費用。
2.4 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.5 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應(yīng)費用。
3.1 進行現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2 指派駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾銷納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4 因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及陰雨天氣等不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73-1991）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj300-1998）等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2 本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗不合格，其驗及返工費用由乙方承擔，但工期應(yīng)予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲主應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
6.1 雙方商定本合同價款采用第（3）種：
（1）固定價格。
（2）固定價格，加（___ %）包干風險系數(shù)計算。
（3）可調(diào)價格。按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2 本合同生效后，甲方分次按下表的約定支付工
程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
支付次數(shù)
支付時間
支付金額
占總金額（%）
第一次
開工后7日
10
第二次
工程過半
40
第三次
驗收合格
45
6.3 工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料兩天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在兩天內(nèi)結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1 本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備（見附表一），應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的.材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量總是或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應(yīng)支付材料價值_______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2 凡由于乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
8.1 施工設(shè)計及施工工藝做法，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方負責部分違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
9.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的縮寫撥付款，每拖期一天，按付款額的______%支付滯納金。
9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_______元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方______元，作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.4 乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
9.5 甲方未經(jīng)辦理任何手續(xù)，乙主擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
9.6 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9.7 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.8 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，或向人民法院起訴）。
12.1 本工程需要進行保修或保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2 本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份。
12.3 本合同履行完成后自動終止。
（1）施工圖紙或作法說明；
（2）工程項目一覽表；
（3）工程預(yù)算書；
（4）甲方提供貨物清單；
（5）會議紀要；
（6）設(shè)計變更；
（7）其他。
個人裝修施工合同（通用17篇）篇十六
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點：__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款：____元，大寫(人民幣)：_____。
其中：
材料費：______，人工費：______。
管理費：______，設(shè)計費：______。
垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____。
其他費用：______。
經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
7、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。
二、關(guān)于材料供__________的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設(shè)備，__________為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并__________按時供__________到現(xiàn)場，乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方__________及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，__________按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，__________禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，__________按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方__________予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方__________按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
7、工程竣工：乙方__________提前三天通知甲方驗收，甲方__________自接到通知____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方__________承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：
1、工程款付款方式列下表：
2、工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來，均__________出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作：
(1)甲方__________在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù)，并承擔有關(guān)費用。
2、乙方工作：
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方__________予認可。如更換人員，乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式：
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁，如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除：
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，__________經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，__________按合同總價款5%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
十、其它約定：
十一、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：
乙方：
個人裝修施工合同（通用17篇）篇十七
甲方：
乙方：
風險提示：
發(fā)包人的相對義務(wù)。
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。鑒于裝修實際情況的需要，按照《中華人民共和國民法典》及建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，現(xiàn)達成以下合同條款，雙方自覺遵守。
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程預(yù)算：
4、工程承包方式：
當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
第二條裝修工程造價。
1、總價款：______元，大寫：______（不含稅金），雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
第三條裝修工程設(shè)計。
1、乙方根據(jù)甲方提供圖紙進行本工程施工，甲方必須提供有關(guān)本工程的土建施工圖及有關(guān)設(shè)計要求。甲方不得隨意更改設(shè)計，合同簽訂后甲方若有設(shè)計更改必須提前______個工作日通知乙方并支付由此產(chǎn)生的相應(yīng)費用。
2、乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工，不得隨意更改，如因現(xiàn)場需要必須變更，需雙方協(xié)商后確定最終施工方案，乙方方可進行施工。
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
第四條裝修材料提供。
1、本工程甲方采購的材料、設(shè)備（詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表），應(yīng)為符合設(shè)計要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或三無產(chǎn)品造成損失，由甲方自行承擔。
2、凡由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備（詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表），其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及質(zhì)量標準須經(jīng)甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。
第五條裝飾裝修工程款支付方式雙方商定本工程結(jié)算以實際工程量及參考預(yù)算單價為準。
1、在預(yù)算項目內(nèi)有發(fā)生施工完成才結(jié)算，沒有做的項目不結(jié)算。增加的工程項目按甲方簽認計算。
2、工程款的支付方式：
3、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付____%工程款。乙方完成____，甲方支付____%工程款。乙方完成____，甲方支付____%工程款。
4、余款（保修金除外）在工程完工通過驗收，在雙方確定結(jié)算后____天內(nèi)甲方支付完畢。
5、乙方以人民幣____工程保修金，待保修期滿后十天內(nèi)結(jié)清。
6、本工程項目的增減約定。
7、工程所發(fā)生的在預(yù)算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù)，才能進行結(jié)算。甲方確定不做的項目不能結(jié)算。
1、乙方應(yīng)按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設(shè)計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工_______小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方一天_______的違約金。
2、若甲方增加工程內(nèi)容，按新增加工程量順延工期。
第七條裝修工程及驗收風險提示：工程質(zhì)量未符合標準的歸責。
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準，本工程保修期_______。
2、甲、乙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗，復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知_______天內(nèi)組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。
第八條工程監(jiān)理監(jiān)理工程師的姓名_________________；單位_________________；聯(lián)系方式_________________；監(jiān)理工程師的職責________________________。
第九條其他事項。
1、開工前，甲方全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具，陳__等甲方要采取保護措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設(shè)備（此費用不計入合同價款中），并說明使用注意事項。
2、如須拆改建原建筑結(jié)構(gòu)，建筑外觀或設(shè)備管線，甲方負責到有關(guān)部門辦理相關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準，乙方不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。
3、甲方要配合乙方協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好保衛(wèi)、消防等工作，并承擔相應(yīng)費用。
5、乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位（住戶）的關(guān)系。
6、工程竣工未移交甲方之前，乙方負責對施工現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
第十條質(zhì)量保修風險提示：保修責任的起算。
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
1、本工程保修期限為________年，自工程竣工驗收合格起算。
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
第十一條違約責任。
1、乙方應(yīng)按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設(shè)計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工2小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方一天500的違約金。
2、若甲方增加工程內(nèi)容，按新增加工程量順延工期。
3、若因違反施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。
4、因一方原因，合同無法履行或繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續(xù)，擅自停止履約，違約方應(yīng)承擔違約金，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。（違約金按合同金額的10%支付，設(shè)計費按每平方米50元建筑面積支付）。
第十二條爭議的解決。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。或向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向_________________仲裁委員會申請仲裁；或向_________________人民法院提起訴訟。
第十三條合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。甲方（簽章）：委托代理人：聯(lián)系電話：________年____月____日乙方（簽章）：法定代表人：聯(lián)系電話：________年____月____日附件：
1、施工圖紙共_____張。
2、裝修預(yù)算書（經(jīng)甲乙方共同簽字確認）共_____頁。
3、甲方提供裝飾裝修材料明細表。
4、乙方提供裝飾裝修材料明細表。
5、其他：本合同共_____頁（附件）________________________________工程裝修預(yù)算書序號項目名稱單位數(shù)量合計材料及共計說明（包括備注）。
甲方：
乙方：